关于工程居间合同范文7篇
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
关于工程居间合同范文合集7篇甲方(托付人):乙方(居间人):
联系地址:联系地址:
法定代表人身份证:身份证:
联系电话:联系电话:
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、托付事项
1、乙方承受甲方托付,负责就工程工程(以下称该工程工程),引荐甲方和该工程建立单位直接洽谈,向甲方供应关于该工程工程的重要信息,并最终促成甲方与建立单位签订该工程工程的承包施工合同。
2、“居间胜利”是指甲方与建立单位就该工程签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责供应真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建立单位进展合同谈判。
2、假如居间胜利,则由甲方全面履行和建立单位所签订的承包施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、假如居间胜利,则甲方应按本合同商定,向乙方支付居间酬劳。
假如未准时支付,则逾期每日按未支付金额的 %向乙方担当违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息,帮助甲方对该工程工程进展实地考察。
2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。
3、乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。
四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式
1、本工程居间酬劳为工程承包施工合同总金额的 %(即人民币万元,大写:万元)。
2、居间酬劳结算方式:居间酬劳总金额为人民币万元,在甲方与乙方引荐的建立单位签订工程工程承包施工合同后,建立单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的 %)到账后,次日将酬劳总额中的万(大写:元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间酬劳剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、转账事宜
甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。
2、双方不得以其在居间过程中猎取的商业隐秘作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方担当违约责任。
3、假如甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权恳求甲方按本合同商定条款支付居间酬劳。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,假如至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如居间胜利,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。
2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
3、本合同全部横线留空局部均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。
合同签订地:
乙方指定账户户名:
乙方指定账户账号及开户行:
甲方:(盖章):乙方(盖章):
法定代表人或托付代理人:法定代表人或托付代理人:
年月日
工程居间合同篇2
居间协议
甲方:
身份证:
乙方:
身份证:
鉴于:甲方为隧道工程需要乙方引进业主方;
乙方承受甲方托付,为甲方工程引进操作过程中供应财务居间效劳,并依商定收取居间效劳费用,甲、乙双方本着公平自愿、互惠互利的原则,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定签订本协议,并共同遵守执行:
一、合作内容
乙方担当甲方的财务参谋,为甲方介绍工程,并针对甲方工程与业主进展前期的沟通与沟通;促成业主与甲方的工程顺当签约,甲方向乙方支付相应的居间效劳费用。
二、甲方工程
工程名称:
三、乙方责任
1、为甲方介绍隧道工程业主,并针对甲方工程与业主方进展前期的沟通与沟通;促成业主方与甲方顺当签约。
2、在引进业主方过程中供应参谋建议;
3、保证对全部知晓的涉及甲方工程自身商业机密的文件、资料、数据、规划、商业意向等不得向工程意向业主方以外的无关第三方公开。
四、甲方责任
1、甲方承诺其所供应的全部数据和信息均客观、真实、有效;
2、在乙方对甲方的工程进展前期运作的过程中,应赐予乙方积极的协作;
3、甲方应根据本协议的商定向甲方支付财务参谋费和相关费用并积极履行本协议中的相关条款;
4、甲方及其工作人员对乙方供应的专业意见、建议方案、各项分析资料以及在询问过程中了解的乙方资料和信息等商业隐秘负有保密义务,未经乙方书面许可,甲方不得向第三方披露;
5、未经乙方书面同意,甲方不得在乙方不在场的状况下擅自与乙方介绍的业主方进展会晤。
五、居间效劳费用
1、双方确认工程,总造价元。
甲方总数下浮个点给乙方。
(最终以甲方跟业主方结算的总价为准)。
甲方不得以任何理由克扣、逾期付款。
2、居间效劳费用支付时间为甲方跟业主方签好合同,甲方顺当拿到预付款三个工作日内付总造价的50%。
正式开工三个工作日内付清余款50%效劳费。
(逾期付款按1‰每日支付违约金),以此类推。
3、甲方的财务章先由乙方临时保管。
等乙方结清参谋费后财务章无条件交回给甲方。
六、协议的解除与终止
1、甲乙双方经协商全都同意可以解除本协议。
2、本协议履行完毕后终止。
3、乙方促成了业主方与甲方的投资谈判,假如甲方擅自私下与业主方签署投资合作合同,将视乙方参谋责任完成,甲方就必需支付双倍的财务参谋费给乙方。
七、不行抗力
1、在协议履行期间,一方或双方由于不行抗力缘由导致不能履行或不能完全履行本合同的,不担当责任,但遇到不行抗力的一方或双方应于不行抗力发生后十五个工作日内,以书面的形式或法律规定的方式将状况告知对方,并供应有关证明。
2、不行抗力缘由消逝后,一方或双方应当连续履行本协议。
八、争议解决与适用法律
1、凡因履行本合同所发生的一切争议,双方应协商解决,协商不成的,应提交乙方所在地基层人民法院审理。
2、本协议的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律。
九、其他
1、本协议的补充协议、附件、说明、解释与本协议具有同等的法律效力。
协议本身及其附件的修改、补充等未尽事宜,必需经甲乙双方协商全都,并签署书面协议。
2、本协议一式两份,双方各执一份。
乙方(盖章):_________甲方(盖章):_________
代表(签字):_________代表(签字):_________
_________年____月___日_________年____月____日
签约地点:
工程居间合同篇3
甲方(托付人):联系地址:联系电话:
乙方(居间人):联系地址:联系电话:
甲乙方为了发挥双方的优势,依据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、托付事项
1、乙方承受甲方托付,负责就收购成都xxxxx公司(以下简称xxxx 公司)100%股份,引荐甲方和xxxx公司单位直接洽谈,向甲方供应xxxx
公司的重要信息,并最终促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议。
2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。
甲方与xxxx公司单位未签订书面的股份转让合同,视为托付事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必需向甲方供应有关xxxx公司的有关信息,内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产状况(主要资产有:)、股份转让价格为元,大写:元等。
乙方有义务帮助甲方对xxxx公司进展实地考察。
2、乙方承诺向甲方供应的关于xxxx公司的上述信息真实牢靠。
假如乙方供应的信息不真实,乙方无权取得居间酬劳。
3、乙方向甲方供应的营业执照复印件、现有主要资产状况,必需完全能够成为甲方与xxxx公司单位所签订股份转让的组成局部。
否则视为乙方没有完成托付事项,无权取得居间酬劳。
4、乙方应保证xxxx公司及其主要资产状况真实牢靠、各种手续齐全。
否则,视为乙方供应信息不真实,根据本合同其次条第2款执行。
5、乙方在甲方与xxxx公司单位进展合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。
促成xxxx公司将100%股份转让给甲方。
三、甲方义务
1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和xxxx公司单位进展合同谈判。
2、假如居间胜利,则由甲方全面履行和xxxx公司单位所签订的股份转让合同。
甲方因履行股份转让合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、假如居间胜利,则甲方应按本合同商定,向乙方支付居间酬劳。
四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式
1、本工程居间酬劳为万元。
2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间酬劳万元,存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。
待甲方与xxxx公司签订股份转让协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内,甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴,此款归乙方全部并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起,20个工作日内,乙方没有促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议,视为乙方居间不胜利,乙方应将居间酬劳万元退还甲方。
4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。
双方商定:甲方负责保管账户的法人专用章,乙方负责保管财务专用章。
在甲方保管印章期间,甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前,乙方不得对法人专用章进展挂失处理。
5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后
应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务,实际取得居间酬劳后,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自行担当。
五、居间酬劳的担当
居间酬劳是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。
乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项,乙方同意全部自行担当居间活动费用。
六、诚信原则
1、假如甲方与xxxx公司在本合同托付期内,未能达成股份转让协议,没有征得居间方的书面同意,甲方不应再与xxxx公司进展协商并签订股份转让协议
否则居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。
2、假如甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与xxxx公司签订股份转让合同,居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。
3、本合同的有效期(托付期)为20个工作日(自甲方将居间酬劳转入乙方账户之日起计算)。
居间方在此期间必需积极推动xxxx公司与甲方进展实质性洽谈
并帮助甲方和xxxx公司达成实质性成交合同。
七、本合同解除的条件
1.当事人就解除合同协商全都;
2.因不行抗力致使不能实现合同目的;
3.在托付期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要义务;
4.当事人一方拖延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
5.当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
八、合同终止
1、本合同签字生效后,在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起,20个工作日内,乙方仍未完成居间任务促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议的,本合同自动终止。
2、假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地法院处理。
十、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。
2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。
十一、其他事项
1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):乙方(盖章):
法定代表人或托付代理人:法定代表人或托付代理人:
合同签订地:
合同签订日:
年月
工程居间合同篇4
甲方(托付人):
联系地址:______________联系电话:______________
乙方(居间人):______________联系地址:______________联系电话:
______________ 证件号码:
乙方(居间人):______________联系地址:______________联系电话:
______________ 证件号码:
乙方(居间人):______________联系地址:______________联系电话:
______________ 证件号码:
甲乙方为了发挥双方的优势,依据《中华人民共和国合同法》,经双方充分
协商,依公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、托付事项
1、乙方承受甲方托付,负责就_______省_______市(县)工程工程(以下称该工程工程),引荐甲方和该工程的建立单位直接洽谈,向甲方供应关于该工程工程的重要信息,并最终促成甲方与_______ 签订该工程工程的专业承包施工合同。
2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。
甲方与建立单位未签订书
面的工程施工合同,乙方仅为甲方供应信息,或为甲方供应的联络、帮助、撮合
等效劳的,均视为托付事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息,乙方有义务帮助甲方对该
工程工程进展实地考察。
2、乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和
诚恳义务。
假如能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义
务负责协调好甲方与建立单位的关系。
三、甲方义务
1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建立单位进展合同谈判。
2、假如居间胜利,则由甲方全面履行和建立单位所签订的专业施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、假如居间胜利,则甲方应按本合同商定,向乙方支付居间酬劳。
假如未准时支付,则按未按时支付金额的(10)%向乙方担当违约金。
四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式
1、本工程居间费用为合同额的3%(三个居间人共计),即万元
2、居间胜利后,在甲方与建立单位签定合同后支付万元;
在施工队伍入场后甲方必需向乙方支付万支付 %即万元;
3、甲方可以转帐的方式支付,并且根据不同比例分别转入三个居间人账户,(共计合同额的3% )
居间人居间费用的 %;
居间人居间费用的 %;
居间人居间费用的 %.
五、居间费用的担当
居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。
乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项,乙方同意全部自行担当居间活动费用(或甲方同意担当费用)。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,假如至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。
2、本合同一式肆份,甲方壹份,居间人各持壹份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):_______ 乙方(签字):_______
(居间人共同签字)
法定代表人或托付代理人:_______ 法定代表人或托付代理人:_______
合同签订地:_____________________
合同签订日:____年____月_____日
工程居间合同篇5
合同编号:
甲方:乙方: ________________
身份证:__________________ 身份证:______________________________________________
__________________ 职位:____________________________________ 通讯地址:________________________________________ 邮政编码:________________________________________ 联系人:______________________联系人:
电话:________________________电话:________________________ 传真:________________________传真:________________________ E-mail:______________________ E-mail:______________________ 鉴于甲方自有合法的工程承接资质,甲方托付乙方为该公司查找工程工程;乙方亦获知了甲方的上述意愿,乙方情愿承受托付。
双方情愿签订正式合同,并严格履行,以到达双方目的。
鉴于此,双方本着自愿、公平、互惠互利、诚恳信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同遵守履行。
第一条托付事项
1.甲方规划承接乙方接洽的___________________________________工程工程,甲方托付乙方为该公司承接的工程进展预审核,乙方承受甲方托付。
2.乙方应尽力为甲方查找适宜的工程工程,并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进展工程工程承接,其受托期限为本合同签订之日起至_________年____月____日止。
其次条居间人的权利和义务
1.乙方在履行本合同的过程中,可以向第三方说明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍该公司的相关状况,但甲方书面确认为是商业隐秘的除外。
2.乙方应仔细完成甲方的托付事项,根据合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求时机,并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议供应联络、帮助、撮合等效劳。
3.乙方应尽可能向甲方准时、真实地报告有工程发包意向的第三方的状况。
4.乙方在前期办理本受托事项过程中,因甲方过错造成其损失时,将由甲方担当责任。
5.乙方仅为甲方和上述公司的居间方,不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权
债务担当任何责任。
第三条居间酬劳与费用
1.若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同,甲方应向乙方支付工程造价总额的百分之五(5%),即合人民币
_____________________________________元整(¥:__________)作为乙方酬金,(该工程所产生的营业税由方担当,若该居间费所产生的所得税由甲方担当);该酬金包含其它相关居间、询问、应酬费用。
酬金的支付方式为:现金或个人账户划账;
2.付款时间:甲方与第三方签订承包合同并收到首期工程预付款后,支付合同总价的百分之
三(3%),即合人民币_____________________________________元整(¥:__________)作为居间首期款,其余2%(合同总价)的居间费,依据发包方工程进度按比例分两次支付,所收款以收据为凭。
3.若乙方未能促成上述承包合同,乙方无权要求甲方支付酬金,其从事居间活动所支出的其它相关必要费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、询问费及其它隐性费用)
乙方自行担当。
第四条合同的解除
1.托付期限届满,商定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除;
2.本合同商定目的已经实现,乙方收到甲方根据本合同第三条商定的酬金后,甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除;
3.托付期限届满之前,不管任何缘由,甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的;
4.托付期限届满之前,因不行抗力致使本合同商定目的不能实现的; 5.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
6.在本合同履行过程中,乙方实际产生的费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、询问费及其它隐性费用),因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部担当。
7.______________________________________________________。
第五条违约责任
甲方应按时支付相应费用,若违反本合同的商定则视为违约行为,则应向乙方支付居间费总额10%的金额作为违约金,乙方帮助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。
第六条声明及保证
甲方:
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有力量签署并履行本合同;
2.甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效;
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为;
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署
人是甲方法定代表人或授权代表人(需有法人托付授权书),本合同生效后即对合同双方具有法律约束力;
5.甲方保证自有资质的真实性及合法性。
乙方:
1.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效;
2.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为;
3.本合同的签署人是合法公民或授权代表人,本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第七条保密
甲乙双方保证对在争论、签订、执行本合同过程中所得悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业隐秘、公司规划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业隐秘)予以保密。
未经该资料和文件的原供应方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。
但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。
不得利用客户供应的信息从事任何与担保业务有关或有损客户利益的活动。
第八条通知
1.依据本合同需要,一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件
往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可采纳、书信快递、传真、E-mail、手机短信、当面送交等方式传递。
以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。
2.一方变更通讯方式或通讯地址,应自变更之日起三日内,以书面或短信形式通知对方,否则,由未通知方担当由此而引起的相关通知责任。
第九条争议的处理
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进展解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或
调解不成的,按以下第___种方式解决
①.提交有管辖权的仲裁委员会仲裁;
②.依法向合同签署所在地人民法院提起诉讼。
第十条不行抗力
1.假如本合同任何一方因受不行抗力大事影响而未能履行其在本合同下的全部或局部义务,该义务的履行在不行抗力大事阻碍其履行期间应予中止。
2.声称受到不行抗力大事影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力大事的发生通知另一方,并在该不行抗力大事发生后准时向另一方供应关于此种不行抗力大事及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。
声称不行抗力大事导致其对本。