临时用电工程施工合同
10kv临时用电工程施工合同8篇
10kv临时用电工程施工合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]签订日期：XXXX年XX月XX日签订地点：[具体地点]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方所需的临时用电工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款，以资共同遵守：第一条工程概况与承包范围1. 工程名称：XX单位临时用电工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 承包范围和内容：乙方负责完成甲方的10kv临时用电工程的安装施工任务，包括但不限于电缆铺设、配电设备安装、安全防护措施等。
不包括已明确由甲方自行完成的附属工作。
具体工作内容以甲方提供的施工图纸及变更说明为准。
第二条工程期限本工程自合同签订之日起开工，合同工期XX天。
如遇不可抗力因素，工期相应顺延。
第三条工程价款及支付方式一、工程价款：合同总价款为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
合同价款包含但不限于材料费、人工费、税金等完成本工程所需的一切费用。
如施工中存在设计变更或新增项目，按实际发生的工程量结算。
二、支付方式：甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方工程款的XX%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后，支付至合同总金额的XX%；剩余XX%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次付清。
甲方所有款项支付前，乙方需开具相应正规发票。
三、本工程使用的材料由乙方自行采购供应，材料应符合相关质量标准且具备出厂合格证等证明文件。
甲方有权对材料进行检验，如发现不合格材料，甲方有权要求乙方更换并承担相应损失。
四、本工程的费用标准按双方约定内容采用固定总价包干方式结算。
除合同另有约定外，不因成本变动而调整合同总价款。
五、本合同工程总价已包含完成工程所需的各项费用（包括但不限于人工费、材料费、税金等），甲方无需再支付其他任何费用给乙方。
若发生合同约定以外的内容时，经双方协商一致后另行签订补充协议确定费用。
10kv临时用电工程施工合同3篇
10kv临时用电工程施工合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇110kv临时用电工程施工合同甲方：_______________乙方：_______________根据中华人民共和国合同法及有关法规，甲方与乙方经友好协商一致，就甲方临时用电工程施工合同相关事项达成如下协议，自愿签订本合同。
一、合同的基本情况1. 甲方拟在______年______月______日至______年______月______日间，在______地点进行临时用电工程施工。
2. 乙方将负责提供施工所需的临时用电工程设备、材料、技术服务等。
二、合同的权利义务1. 甲方的权利和义务1.1 提供施工相关信息，保证施工现场安全；1.2 按照约定的时间和地点提供所需配合；1.3 按照约定支付费用，并按时支付乙方的报酬；1.4 对乙方提供的施工设备和材料进行必要的保管；1.5 对乙方的施工工程进行监督，并有权进行验收。
2. 乙方的权利和义务2.1 按时提供所需的临时用电工程设备、材料及技术服务，确保施工安全、质量；2.2 根据甲方的要求，保质保量完成施工工程；2.3 对施工设备和材料进行维护和保养；2.4 遵守国家相关规定，确保施工安全；2.5 妥善处理甲方提出的问题和意见。
三、费用支付1. 甲方应按照约定的时间和方式支付临时用电工程施工费用。
2. 乙方应及时提供相应的发票和票据。
四、合同的变更和解除1. 本合同如有变更，需经双方协商一致，签署书面变更协议。
2. 若出现以下情况，乙方有权解除本合同：2.1 甲方未按约定支付费用；2.2 甲方的施工现场不符合安全要求；2.3 其他影响施工的情况。
五、争议解决本合同如有争议，应由双方友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院裁决。
六、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，自签字盖章后生效。
2. 本合同未尽事宜，依据有关法律法规及双方另行约定。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：______年______月______日以上就是本次10kv临时用电工程施工合同的内容，希望双方能够遵守合同，共同完成施工任务，保证工程质量和安全，达到预期的效果。
临电施工合同6篇
临电施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就临时电力施工工程（以下简称“临电工程”）达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________临电工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括但不仅限于电力线路设计、设备安装、调试及运行维护等。
二、合同工期1. 工程开工日期：自本合同签订之日起开始。
2. 工程竣工日期：按照双方约定的工期完成。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：____________________元整）。
具体金额根据工程实际量测及设计确定。
2. 支付方式：甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款项。
具体支付时间和金额如下：合同签订后支付30%预付款；工程完工验收合格后支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的7个工作日内组织验收。
3. 若工程验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应实施文明施工，保护施工现场环境，避免对周围环境和设施造成影响。
六、双方权利义务1. 甲方有权监督乙方施工过程，确保工程质量和进度。
2. 甲方应按合同约定支付工程款项。
3. 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度。
4. 乙方应对施工过程中的安全事故承担相应责任。
5. 未经甲方同意，乙方不得将工程转包或分包给他人。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
施工临时用水用电合同6篇
施工临时用水用电合同6篇篇1施工临时用水用电合同甲方（施工单位）：____________（以下简称甲方）乙方（供水、供电单位）：____________（以下简称乙方）鉴于甲方需要在施工现场使用临时用水和用电，乙方同意按照以下约定向甲方提供临时用水和用电服务，并双方达成如下合同：一、用水、用电地点及范围1. 用水地点：____________（详细地址）2. 用电地点：____________（详细地址）3. 供水范围：____________（具体要求）4. 供电范围：____________（具体要求）二、用水、用电的来源和质量1. 用水来源：乙方保证向甲方提供的水源符合国家相关标准，保证水质清洁卫生。
2. 用电来源：乙方保证向甲方提供的电源稳定可靠，符合国家安全规定，不会影响施工进度和安全。
三、供水、供电的时间和费用1. 用水时间：乙方按照甲方施工进度和需求，进行及时供水，保证甲方施工活动的正常进行。
2. 用电时间：乙方按照甲方施工进度和需求，进行及时供电，保证甲方施工活动的正常进行。
3. 费用支付：甲方需按照实际用水、用电量支付相应费用，费用结算周期约定为_______（如月结、季结等），支付方式约定为______________。
四、违约责任1. 甲方违约：若甲方未按时支付费用或违反本合同其他约定，乙方有权终止供水、供电服务，并保留追究甲方法律责任的权利。
2. 乙方违约：若乙方未按时提供用水、用电服务或违反本合同其他约定，甲方有权要求赔偿相应损失，并有权终止合同。
五、其他约定1. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签字之日起生效。
2. 本合同未尽事宜由双方协商解决。
3. 本合同如有争议，双方均同意提交_______市_______区人民法院解决。
甲方（盖章）：____________ 日期：____________乙方（盖章）：____________ 日期：____________以上为《施工临时用水用电合同》，如双方同意并签字确认后生效。
工程临时用电施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______合同签订日期：_______合同签订地点：_______甲方（供电方）：_______乙方（用电方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供临时用电服务事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条供电内容及范围1.1 甲方为乙方提供临时用电服务，供电范围包括：_______（具体供电范围）。
1.2 供电电压：_______（具体电压）。
1.3 供电容量：_______（具体容量）。
1.4 供电时间：_______（具体时间）。
第二条供电费用及支付方式2.1 供电费用按实际用电量计算，计费标准按国家规定执行。
2.2 乙方应按甲方提供的电费结算单据，在_______日内支付电费。
2.3 如乙方逾期未支付电费，甲方有权采取相应措施，包括但不限于：（1）向乙方发出催缴通知；（2）对逾期未支付电费的乙方，按每日万分之五收取滞纳金；（3）采取停电措施。
第三条施工安全及责任3.1 乙方在施工过程中，应遵守国家有关电力设施保护的规定，确保施工安全。
3.2 乙方在施工过程中，如因违反规定导致电力设施损坏，应承担相应的赔偿责任。
3.3 甲方在供电过程中，如因设备故障导致乙方停电，应及时修复，并承担相应的赔偿责任。
第四条争议解决4.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
4.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
第五条合同生效及终止5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
5.2 本合同有效期为_______年，自合同生效之日起计算。
5.3 合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期。
5.4 合同期满前，任何一方需终止合同，应提前_______日书面通知对方。
第六条其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。
建筑工程临水临电施工合同3篇
建筑工程临水临电施工合同3篇篇1建筑工程临水临电施工合同一、合同双方甲方：（建设单位）法定代表人/负责人:地址：电话：传真：乙方：（施工单位）法定代表人/负责人:地址：电话：传真：二、背景与目的为了确保本工程的安全施工，甲乙双方经友好协商，就建筑工程临水临电施工事宜达成如下协议：三、施工内容1. 施工范围：本合同约定的施工范围为建筑工程临水临电施工，具体包括但不限于建筑结构、土石方工程、临水工程、电气工程等。
2. 施工要求：乙方应按照国家相关法律法规和建设单位要求进行工程施工，确保施工质量和安全。
四、临水临电安全规定1. 临水安全规定：（1）在临水施工时，乙方应设置明显的安全警示标志，加强对施工人员的安全教育和培训。
（2）乙方应做好防水措施，避免因临水而导致的施工事故。
（3）施工人员应佩戴合格的安全防护用具，严禁在未经安全检查的情况下进入水中施工。
2. 临电安全规定：（1）在临电施工时，乙方应设立临时用电，并保持用电设备的良好状态，确保施工的安全进行。
（2）乙方应合理布局临电用电设备，避免电线跌落或短路等危险情况发生。
（3）施工人员应穿戴绝缘鞋和绝缘手套，避免因电击而导致的事故发生。
五、工程质量要求1. 施工过程中，乙方应按照国家相关质量标准和建设单位要求，确保工程质量达到合同约定的要求。
2. 乙方应加强对施工施工人员的技术培训和管理，提高施工质量和效率。
六、工期及保修期1. 工程施工期限约定为（具体时间），乙方应按照合同规定的时间节点保质保量完成工程。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应对工程实行一年的保修期，期间内对因乙方原因所导致的工程质量问题提供免费维修服务。
七、违约与解决办法1. 任何一方违反合同规定，应承担违约责任，并赔偿对方因此所造成的经济损失。
2. 如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交相关仲裁机构或法院裁决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
临时用电协议书【九篇】
临时用电协议书【九篇】甲方：(总承包单位)乙方：（分包单位）为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，确保国家财产安全和本工程的顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-20xx）和JGJ59-20xx的有关规定，结合本工程建设需要，经甲乙双方友好协商，达成如下安全管理协议：一、工程名称：工程地点：分包内容：劳务分包二、安全生产管理：1、总包方权利与义务：（1）总包方应贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系，对施工现场的安全用电负总责。
（2）负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。
（3）总承包单位和分包单位对分包工程的安全用电承担连带责任。
（4）总包方负责分包方管理人员和施工人员的安全用电教育，培训考核、负责建立特种作业人员备案登记。
（5）总包方负责对与建设单位签订分包合同的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监督和管理。
（6）负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。
有权要求分包单位方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。
（7）总包方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。
（8）参与临时用电工程的“四方”验收，验收合格后方可使用。
（9）施工现场临电器材应由总承包方负责提供，在合同或承包协议中另有约定的除外。
（10）总包单位应该确保本工程临时用电工程所需资金的有效投入，并确保临电设施采购质量合格，对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
2、分包方权利与义务：（1）分包单位应当服从总承包单位的临时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。
临时施工用电安装合同6篇
临时施工用电安装合同6篇篇1临时施工用电安装合同甲方（施工单位）：地址：联系人：联系电话：乙方（供电单位）：地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工规范》及相关法律法规规定，为保障施工现场的正常用电和施工安全，双方在平等自愿的基础上，就临时施工用电安装事宜达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 供电容量：1.4 施工时间：1.5 预计施工期限：二、临时用电安装责任2.1 供电单位负责提供临时用电安装方案，并保证安全可靠；2.2 施工单位负责配合供电单位进行临时用电安装，并严格按照方案施工；2.3 双方均应确保施工现场用电安全，按照相关规定及时进行检测和维护。
三、供电方式及费用3.1 施工单位向供电单位申请临时用电，并按照实际需求确定供电容量；3.2 供电单位根据甲方需求安装临时用电设备，并提供用电服务；3.3 乙方将根据实际用电量向甲方收取相应的费用，并按时开具发票。
四、安全保障措施4.1 双方应加强施工现场安全管理，确保施工用电设备正常运行；4.2 双方应定期进行用电设备检测和维护，发现问题及时处理；4.3 如遇不明原因停电或其他安全问题，应立即通知对方并协商解决方案。
五、违约责任5.1 如因一方违约导致施工用电设备损坏或施工延期，应承担相应的赔偿责任；5.2 如因不可抗力或其他合同外因素导致临时用电不能正常供电，双方互不承担责任。
六、争议解决6.1 如双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决；6.2 如协商不成，可向当地行政机构或仲裁机构申请进行调解或仲裁。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字生效，至项目竣工终止；7.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议；7.3 本合同一式两份，供电单位和施工单位各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上是关于临时施工用电安装合同的文档，希望对您有所帮助。
篇2临时施工用电安装合同甲方：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲方为___________项目的施工单位，需要临时施工用电设施，现与乙方就临时施工用电安装事宜达成如下协议：一、临时施工用电设施类型：乙方将按照甲方的要求提供___________（设备名称）、_____________等临时用电设备，并确保设备符合国家标准和规定。
施工临时用水用电合同8篇
施工临时用水用电合同8篇篇1甲方（供水/供电方）：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（需求方）：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拥有合法的水电资源供应权，乙方因施工需要临时用水用电，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成以下施工临时用水用电合同：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在施工期间临时用水用电过程中的权利与义务，确保双方合法权益，规范双方行为。
二、用水用电指标1. 甲方应按照乙方的实际需求，提供足够的临时用水用电指标。
2. 乙方需按照甲方规定的指标合理使用水电资源，不得超用、滥用。
三、费用及支付方式1. 乙方应按照实际使用量向甲方支付水、电费。
2. 甲方应向乙方提供详细的用量数据和费用清单。
3. 乙方应在收到费用清单后XX日内完成支付。
4. 支付方式：__________________（如：银行转账、现金等）。
四、合同期限1. 本合同自双方签字之日起生效。
2. 合同期限：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
3. 若乙方施工延期，需提前与甲方协商续签合同。
五、安全及保障措施1. 甲方应确保供水供电设施的安全运行，定期进行检修维护。
2. 乙方应合理使用水电资源，遵守安全规范，不得擅自改动甲方设施。
3. 若因乙方原因导致水电设施损坏，乙方应承担修复费用。
4. 双方应共同制定应急预案，应对突发事件。
六、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定提供足够的用水用电指标，应承担违约责任。
2. 若乙方超用、滥用水电资源，需支付违约金并承担相关费用。
3. 若乙方未按时支付水、电费，需支付滞纳金。
4. 其他违约情况，双方应按照合同约定及相关法律法规承担相应责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
10kv临时用电工程施工合同6篇
10kv临时用电工程施工合同6篇篇110kv临时用电工程施工合同甲方：__________公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________乙方：__________公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就10kv临时用电工程的施工达成以下协议，以保障双方的合法权益，共同遵守以下约定：一、工程名称及地址：10kv临时用电工程，地址为__________。
二、工程内容：按照设计要求和技术规范，完成10kv临时用电工程的施工任务，包括但不限于电缆敷设、接地装置设置、开关设备安装等工作。
三、工程工期：本工程工期为__________天/月，具体执行时间根据双方协商确定。
四、施工价格：本工程总造价为__________元，具体金额由双方协商确定。
五、付款方式：工程款项支付方式为__________，具体支付时间和方式由双方协商确定。
六、质量保证：乙方承诺按照相关标准和要求完成工程施工，保证工程质量符合相关规定，并承担工程质量问题的责任。
七、安全生产：双方承诺保证施工过程中的安全生产，遵守相关法律法规，确保工程安全顺利进行。
八、保密条款：双方保证施工过程中的商业秘密和技术机密不会泄露给第三方，遵守保密协议。
九、争议解决：双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁，也可向人民法院提起诉讼。
十、合同解释：本合同未尽事宜，由双方协商决定，具有同等法律效力。
十一、生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，直至工程竣工验收完成。
甲方（盖章）：__________公司法定代表人（签字）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________公司法定代表人（签字）：__________日期：__________以上是关于10kv临时用电工程施工合同的具体内容，双方应遵守合同条款，共同完成工程任务，保障双方的权益。
施工用电协议书8篇
施工用电协议书8篇第1篇示例：施工用电协议书为了规范施工过程中的用电行为，保障施工安全和电力供应的稳定性，特制定本《施工用电协议书》。
希望各方严格遵守协议内容，共同维护施工现场的秩序和安全。
一、合同双方甲方（施工方）：地址：联系方式：二、协议内容1. 供电方式：乙方将为甲方提供施工现场所需的电力供应。
供电方式包括但不限于临时引入电源、临时拉线及电箱搭建等。
2. 用电规定：甲方在施工过程中需严格按照乙方的用电规定进行操作，不得超负荷使用电力设备，不得私拉乱接电线电缆，不得擅自增加用电负荷。
3. 安全防范：甲方需加强现场安全管理，做好用电设备的防水、防火、防爆措施，确保用电过程中不发生安全事故。
4. 保养维护：甲方需定期对用电设备进行检查、保养和维护，及时排除各种隐患，确保设备的正常运行。
5. 电费结算：甲方需按照乙方规定的结算方式及时缴纳电费，不得拖欠。
对于严重拖欠电费的情况，乙方有权停止供电服务。
6. 施工期限：本协议适用于施工过程中的用电需求，一旦施工结束或撤场，甲方需及时通知乙方停止供电服务。
7. 违约责任：若甲方违反本协议内容导致用电事故或发生安全事故，甲方需承担相应的法律责任，并赔偿因此造成的损失。
8. 其他事项：双方在履行本协议过程中如有其他事项需协商解决，应及时沟通并达成一致意见。
三、协议生效本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字生效，有效期至施工结束。
如需延期或修改，应经双方确认并签署书面协议。
甲方（施工方）签字：日期：第2篇示例：施工用电协议书甲方（施工单位）：_______________鉴于甲方需在乙方提供的场地进行施工作业，为确保施工用电安全稳定，双方经友好协商，达成如下协议：第一条施工用电方式1.1 本协议约定的施工用电方式为_______（如临时引入电源、自备发电机等），具体的施工用电方案由双方共同商定。
1.2 甲方应根据实际施工需要确定用电功率和电压等参数，并提前向乙方提出用电需求，经双方确认后安排用电。
施工现场临时用电安全管理协议书7篇
施工现场临时用电安全管理协议书7篇篇1协议签订方：甲方（施工单位）：____________________乙方（用电单位）：____________________根据《中华人民共和国安全生产法》、《施工现场临时用电安全技术规范》等相关法律法规，为确保施工现场临时用电安全，明确各方安全责任，经甲、乙双方共同协商，签订本协议。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 用电需求：根据乙方提供的用电计划，甲方负责为乙方提供临时用电设施及线路。
二、安全用电管理目标1. 确保施工现场临时用电设施符合安全生产要求，保障人员生命财产安全。
2. 严格执行安全生产责任制，明确各方安全职责。
3. 建立健全安全用电管理制度，加强现场监管，确保用电安全。
三、甲方责任1. 负责制定施工现场临时用电安全技术方案，确保用电设施及线路的安全运行。
2. 负责现场临时用电设施的搭建、维护和管理，确保用电设施的正常使用。
3. 负责定期对现场临时用电设施进行检查、维修和保养，及时发现并消除安全隐患。
4. 负责现场临时用电设施的操作人员的培训和指导，提高安全意识。
四、乙方责任1. 乙方应在使用临时用电设施前向甲方提交用电计划，明确用电需求和注意事项。
2. 乙方应遵守施工现场临时用电管理制度，不得擅自更改、拆除、破坏用电设施及线路。
3. 乙方应确保使用的电器设备符合国家安全标准，定期进行检修和维护。
4. 乙方应安排专业人员负责现场临时用电设施的操作和管理，确保安全使用。
5. 乙方应积极配合甲方的安全检查和维护工作，发现安全隐患应及时报告并采取措施消除。
五、安全用电措施和要求1. 现场临时用电设施应满足安全距离要求，不得堆放易燃易爆物品。
2. 施工现场应设置足够的照明设施，确保夜间施工的安全。
3. 电器设备应安装漏电保护器，确保人身安全。
4. 临时用电线路应使用合格的电缆线，严禁使用破损、老化线路。
临时施工用电安装合同6篇
临时施工用电安装合同6篇篇1临时施工用电安装合同甲方：（施工单位名称）乙方：（安装单位名称）鉴于甲方拟在（施工工程项目名称）进行施工，现委托乙方进行临时施工用电安装工作，为明确双方权利义务，特订立本合同。
一、合同工程范围及内容1. 甲方要求乙方在施工现场进行临时施工用电安装工作，包括但不限于：架设电缆、配电箱及线路设置等工作。
2. 甲方应提供施工现场的安全文明施工措施，并配合乙方施工需要提供必要的协助。
3. 乙方应在合同约定日期内完成施工任务，并保证施工质量符合国家有关标准及要求。
二、合同工程价款及支付方式1. 本次临时施工用电安装工作的总价款为（具体金额），乙方应按照工程进度及验收情况进行分期结算，具体分期支付比例如下：（具体分期支付比例）2. 甲方应按照合同约定的支付比例及时间进行付款，逾期未付款的，应支付相应的违约金。
三、工程期限及延期与终止1. 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工任务，如需延期施工应提前书面通知甲方，并经甲方同意后才可进行延期工作。
2. 若因不可抗力等特殊情况导致无法继续履行合同，双方应协商解决，并相关责任由双方按照协商结果承担。
四、质保期及维护1. 乙方应对所提供的临时施工用电安装设备提供（具体质保期限），并承诺在质保期限内保修。
2. 在质保期限内，如设备有故障，乙方应及时进行维修或更换，维修期间不得因此收取额外费用。
五、保险责任1. 乙方在施工过程中应为工程人员购买意外保险，确保施工人员在工程中的安全。
2. 施工过程中如发生人身财产损失，由责任方在事故发生后48小时内赔偿相关损失及承担法律责任。
六、违约责任1. 未经甲方同意，乙方不得擅自转包、分包、转让本合同。
如有违反，应承担相应的违约责任。
2. 一方未按照合同约定履行义务造成损失的，应当赔偿对方相应的损失，同时承担相应的法律责任。
七、争议解决本合同因履行所发生的争议应当友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请仲裁解决。
建筑工程临水临电施工合同6篇
建筑工程临水临电施工合同6篇篇1建筑工程临水临电施工合同一、合同缔约双方甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承接方）地址：法定代表人：联系电话：二、合同内容1. 项目名称：建筑工程临水临电施工项目2. 项目地点：（具体地址）3. 项目规模：（包括建筑面积、楼层高度、建筑材料等）4. 施工内容：本合同包括但不限于土石方工程、基础工程、主体施工、装饰装修等工程内容。
5. 施工期限：本合同约定的工程竣工日期为（具体时间），如因甲方原因造成工期延误，乙方可要求相应的工期延长。
6. 工程报价：本合同工程总报价为人民币（具体金额），包含了人工费、材料费、机械费、管理费等，不包含变更工程和增减项工程费用。
7. 工程款支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）预付款：工程开工前，甲方需预付总工程款的30%作为预付款。
（2）工程进度款：按工程进度支付，支付比例与工程进度相应。
（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后支付剩余款项。
8. 设计图纸：乙方应按照甲方提供的设计图纸进行施工，如有设计变更需及时向甲方提出并征得同意。
9. 施工保障措施：乙方应按照相关规定和标准进行施工，确保施工现场安全、文明施工、环保等。
10. 施工期间责任：乙方应负责施工期间的安全生产，如因乙方原因导致事故发生，乙方应承担相应的责任。
11. 竣工验收：工程竣工后，乙方应根据相关标准和规定进行验收，如发现未达到验收标准的，乙方需及时改正。
12. 合同违约责任：若一方违约导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
13. 合同变更：合同生效后如需变更，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
14. 合同终止：合同终止需经双方协商一致，并签订书面终止协议。
15. 合同争议解决：如发生合同争议，应先协商解决，协商不成的，按照中华人民共和国相关法律进行解决。
16. 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，自合同签订之日起生效。
临电施工合同7篇
临电施工合同7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，为确保临电施工项目的顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：临电施工工程2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：包括临时电力设施的设计、安装、调试、运行、维护及拆除等工作。
二、合同范围1. 乙方应按照甲方的要求，完成临电施工工程的设计、采购、施工、调试、验收、交付等全部工作。
2. 乙方需确保所提供设备材料的质量，符合国家相关标准及甲方的要求。
3. 乙方在施工过程中应遵守国家和地方的相关法律法规，确保施工现场的安全、文明施工。
三、工程期限1. 工程开工日期：_________________________2. 工程竣工日期：_________________________3. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：_________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定，在工程开工前支付乙方工程总价的一定比例作为预付款，工程竣工后支付剩余款项。
具体支付比例及时间如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总价的_____％作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
五、工程质量及验收1. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准及甲方的要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的技术资料和验收资料。
3. 如甲方认为工程存在质量问题，可要求乙方进行整改，乙方应按照甲方的要求进行整改并承担相应费用。
六、安全责任1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全施工规范，确保施工现场的安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
施工临时用水用电合同6篇
施工临时用水用电合同6篇篇1甲方（供水/供电方）：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（施工用水用电方）：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于乙方需要在甲方所管辖范围内进行临时用水用电作业，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在施工临时用水用电过程中的权利和义务，确保双方合法权益得到保障。
二、合同期限及终止条件本合同自双方签署之日起生效，至乙方施工结束并结算完毕为止。
如遇特殊情况需提前终止，应经双方协商一致并书面确认。
三、用水用电事项约定1. 甲方应向乙方提供稳定的施工临时用水用电服务，并确保符合国家相关安全标准。
2. 乙方应遵守国家相关安全法规及甲方的用水用电管理规定，确保安全施工。
3. 乙方应根据实际需要向甲方申请用水用电计划，并按计划合理使用资源。
如遇实际用量超过计划用量，应提前向甲方说明并征得同意。
4. 乙方应按规定时间缴纳水、电费及相关费用。
如遇欠费情况，应及时补缴并支付滞纳金。
四、用水用电计量及费用结算方式1. 用水用电计量方式：采用计量表计量方式，甲乙双方共同确认计量表的准确性和有效性。
2. 水电费计算方式：按照国家规定的电价、水价及实际用量计算。
如遇价格调整，按调整后的价格执行。
3. 结算周期及方式：双方约定每月结算一次，乙方应在结算周期结束后及时缴纳费用。
结算方式可采用现金、银行转账等方式。
五、违约责任及赔偿标准1. 若甲方未能按照合同约定向乙方提供稳定的施工临时用水用电服务，导致乙方施工延误或损失，甲方应承担违约责任并赔偿乙方相应损失。
2. 若乙方违反国家相关安全法规及甲方的用水用电管理规定，造成安全事故或损失，乙方应承担全部责任并赔偿甲方及其他相关方的损失。
3. 若乙方未按约定时间缴纳水、电费及相关费用，应支付滞纳金并承担违约责任。
项目临时搭电用电合同8篇
项目临时搭电用电合同8篇篇1甲方（供电方）：__________乙方（用电方）：__________鉴于甲方具备电力供应能力，乙方因项目建设需要临时搭电用电，甲、乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，达成以下临时搭电用电合同：一、合同背景及目的1. 为确保项目建设顺利进行，乙方需进行临时搭电用电。
2. 甲方同意向乙方提供临时电力供应，以满足乙方项目建设的需要。
3. 本合同的目的是明确甲、乙双方在临时搭电用电过程中的权利和义务。
二、合同期限及终止条件1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方项目建设完成并顺利转为正式用电之日止。
2. 若乙方项目提前完成或中途终止，本合同自实际终止之日起自动失效。
3. 若甲方因不可抗力因素无法继续提供电力供应，应及时通知乙方，本合同自通知之日起自动终止。
三、电力供应及费用结算1. 甲方应按照乙方的用电需求，提供稳定、安全的电力供应。
2. 乙方应按照电力计量设备的计量结果，按照约定的电价和计费方式向甲方支付电费。
3. 甲方有权对电力供应进行调度，乙方应配合甲方的调度安排。
4. 乙方应按约定时间向甲方支付电费，逾期未支付的，甲方有权停止供电并要求乙方支付违约金。
四、设施维护与管理1. 甲方应负责临时搭电设施的维护和管理，确保电力供应的安全和稳定。
2. 乙方应合理使用电力，遵守用电安全规定，不得擅自改动电力设施。
3. 若因乙方原因导致电力设施损坏，乙方应承担修复费用。
4. 甲方有权对乙方的用电情况进行监督和检查，乙方应配合甲方的监督和检查工作。
五、风险承担及违约责任1. 甲方承担因电力供应导致的风险，乙方承担因用电不当导致的风险。
2. 若因甲方原因导致电力供应中断或电压波动，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
3. 若乙方未按约定支付电费或违反用电安全规定，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。
4. 若因不可抗力因素导致本合同无法履行，双方均不承担违约责任。
电力临时施工协议书6篇
电力临时施工协议书6篇篇1电力临时施工协议书甲方（施工方）：__________乙方（供电方）：__________根据《中华人民共和国电力法》和《中华人民共和国建设工程安全生产管理条例》等法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方在乙方供电范围内进行电力临时施工事宜，达成以下协议：一、协议内容1.1 甲方施工项目名称：__________。
1.2 施工时间：自____年__月__日至____年__月__日。
1.3 施工地点：______（具体地址及相关坐标）。
1.4 施工范围：______。
1.5 施工内容：______。
1.6 施工电力需求：______（包括负载大小、用电设备等）。
二、责任及义务2.1 甲方责任：（1）甲方应按照国家有关规定对现场进行安全、消防等方面的保障，确保施工过程中不对周边环境和其他单位造成损失；（2）甲方应按照乙方要求提供施工计划、施工方案等相关资料；（3）施工结束后，应及时清理现场，并按照乙方要求进行检验。
2.2 乙方责任：（1）乙方应在甲方提出供电需求后，按照约定时间和容量为甲方提供电力；（2）乙方应对电力线路、设备等进行安全检查，确保施工期间电力供应稳定可靠；（3）乙方应在施工期间协助甲方解决供电方面的问题，确保施工工作正常进行。
三、供电方式及费用3.1 供电方式：乙方将根据甲方的实际电力需求线路容量进行相应配电，保障施工期间的用电需求。
3.2 电力费用：供电期间的电力费用由甲方承担，具体金额根据实际使用情况结算。
3.3 变更需求：如甲方需增加电力使用量或有其他需求变更，应提前通知乙方并签订变更协议。
四、违约责任4.1 如果甲方未按照协议要求进行施工、提交相关资料或未按时缴纳电力费用，视为违约，应承担相应的违约责任。
4.2 如果乙方未按照协议要求进行供电、提供不符合要求的电力或未按时检查设备等，视为违约，应承担相应的违约责任。
五、争议解决5.1 本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁机构仲裁。
临时水电施工合同6篇
临时水电施工合同6篇篇1临时水电施工合同甲方（承包方）：_____________（以下简称甲方）乙方（用户）：_____________（以下简称乙方）为了保证施工的顺利进行，双方经友好协商，达成如下临时水电施工合同：一、项目基本情况甲方承诺按照乙方的要求，在___________年__________月__________日至___________年__________月__________日期间，在___________（具体地址）进行水电改造施工工作。
二、工作内容1. 水电改造工程包括但不限于水管、电线路径的设计整改、设备更换、维修等工作。
2. 甲方需根据乙方的具体需求和要求，制定施工方案，并报乙方审核确认后执行。
3. 施工期间，甲方必须保证施工现场的安全，避免对周边居民或单位造成不便。
4. 施工期间，甲方需保持施工现场的整洁，减少噪音和扬尘等环境影响。
5. 施工过程中，如有增加或变更工程内容，须经乙方书面确认后方可进行。
三、工程质量1. 甲方承诺施工过程中保证工程质量，确保水电设施的安全、稳定。
2. 合同履行期间，如有发现质量问题，甲乙双方应及时协商解决，保证施工质量符合相关标准和要求。
四、施工期限1. 施工期限自___________年__________月__________日起，至___________年__________月__________日为止，期间不少于__________个工作日（以实际施工情况为准）。
2. 如因不可抗力因素导致无法按期完成工程，甲方需提前通知乙方并延长工期，延期工期按照双方协商确定。
五、施工费用1. 本次水电改造工程的施工费用为__________元整（大写），由乙方支付。
2. 施工过程中如有新增费用，须经乙方书面确认后方可支付。
六、合同解除1. 若因甲方原因无法按合同约定完成工程，视为违约，乙方有权解除合同，并申请追究甲方的违约责任。
2. 若因乙方原因停止或中断合同履行，视为违约，乙方需承担相关违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
临时用电安装工程施工合同
发包方(甲方)：深圳智慧空间物业管理服务有限公司
承包方(乙方)：深圳市茂南电力工程有限公司
经甲乙双方共同协商,甲方将深圳市龙岗区平湖中环阳光星苑临时用电工程委托乙方施工，为明确双方责任，分工协作、互相配合、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守：
一、工程概况
1、工程名称：中环阳光星苑临时用电安装工程（SCB10-2×500KVA箱式变配电工程）
2、工程地点：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳
二、承包范围
根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、报批并获得同意的相关文件及图纸内容，乙方承包的工程范围为：包办理一切负荷申报、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以合同价综合单价包干的形式进行承包。
三、承包方式
1、本工程由乙方以包办理一切负荷申报、带电作业等手续、包设计、包工包料、包质量、
包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以综合单价包干的形式进行承包。
2、由甲、乙双方协定造价为￥50万元（人民币大写：伍拾万圆整）结算，合同价应包
括办理一切负荷申报、相关行政交费费用、设计费、高低压电缆敷设费用（含电缆主材及辅材）、架空线架设费用（含主材）、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、文明施工增加费等一切费用。
3、结算方式以实际完成的工程量为准，如施工中发生工程变更须另行增减，按双方签证
在结算中调整。
页脚内容1
4、本合同综合单价不因施工方案的变更而作调整；
四、合同工期
1、本工程开工时间为2015年月日；
竣工时间为2015年月日；
2、本合同约定40个施工日内完成所承包的工程内容，如遇不可抗力或甲方变更因素，方可顺延工期。
五、双方责任
1、甲方责任：
1)按时按合同约定方式付款；
2)委托专职现场代表，检查、监督工程质量，处理施工中
的设计、变更、签证等工作；
3)提供必要的施工条件（如水、电及土建现场）；
4)工程竣工供电部门验收合格后，及时提供办理通电手续
所需资料。
2、乙方责任：
1)确保工程质量符合施工图纸及国家电力部门验收规范，保证施工质量并验收合格；
2)查阅施工图纸，提出施工方案，按期、按有关技术规范进行施工；
3)乙方的施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违规而引起的一切后果由乙方负责，确保施工安全，并负安全责任；
4)乙方在施工期间，必须做到文明施工，积极按照甲方监理要求进行专业施工；
5)如因安装过程中出现错误而损坏甲方供电线路设备，由乙方负责；
6)及时办理送电手续和送电。
页脚内容2
六、付款方法：
合同签订后3日内甲方支付合同价的30% 的预付款，主设备进场安装后10日内支付合同价的50% ，工程竣工通电并验收合格后10日内支付合同余款15 % ，本合同工程造价5% 作为质保金，乙方在保修期内无违约行为，在保修期届满并办理保修终结手续后十日内，甲方一次性向乙方付清余款（无息）。
七、材料设备供应
1、工程所需材料及设备均由乙方负责购进并送至施工现场。
材料设备需附有出厂合格证、
质量保证书电力部门、机械部门生产许可证等。
如一方对材料设备有异议，需进行检验。
如检验合格，检验费由持有异议一方承担，否则由采购方承担。
如供电部门对材料设备有异议，需进行检验，费用由乙方承担。
2、本合同附表中的报价已含运输费、吊装搬运费、税金、检测费等一切费用，即为外电
设备到现场安装调试并达到竣工验收要求的包干价格。
八、竣工验收
1、送电手续由乙方按当地供电局有关规定及标准进行办理。
2、工程验收以经当地电主管部门审批后的施工图及说明书、图纸会审纪录、验收规范及
深圳市供电部门验收要求为依据。
其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及深圳市供电部门的验收标准，最终以供电部门验收送电为准。
3、工程竣工前五日，由乙方通知甲方及业主单位验收，并在竣工后五日内验收完毕。
4、隐蔽工程在乙方自检合格后填制相关记录表，持表通知供电部门检查。
经检验合格并
符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序的施工。
若供电部门未验收或验收不合格，乙方自行进入下一道工序施工，事后供电部门提出复查，复查费用及迫修费用由乙方承担，工期不顺延。
5、工程竣工验收，甲方应会同供电主管部门进行，并以供电主管部门验收合格为准。
九、保修期
1、工程保修期为叁年。
自乙方向甲方提交供电部门颁发的工程验收合格证之日起计。
页脚内容3
2、保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。
保修期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起2天内，应无条件予以维修。
若乙方因此拖延维修或知而拖延，则甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。
3、保修期内非乙方原因造成的质量问题，乙方也需在接甲方通知之日起2天内到现场负责维修，甲方负责承担更换零配件的工本费。
十、工程主材归属
乙方安装的所有的SCB10-2×500KVA箱式变配电设备设施及电缆的所有权归甲方。
十一、违约责任
1、工程竣工后甲方在能力内必须协助乙方办理工程验收有关手续，若因甲方不能及时配合乙方办理验收手续，超过施工期限而造成的损失，由甲方负责。
2、甲乙双方必须严格遵守和履行本合同，若由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担责任；如属双方过错，应根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。
3、如工程竣工后甲方不能按合同约定支付工程款，乙方有权予设备不送电，催收并应向甲方收取滞纳金，滞纳金按天计算，其标准为所欠款项的千分之三，且因此造成的一切损失将由甲方负责。
4、如乙方不能按期履行本合同所规定的责任，乙方应向甲方交纳罚金，为甲方按照本合同约定已向乙方支付的款项的千分之三。
如乙方逾期一个月仍未履行该义务，甲方有权解除本合同，收回甲方按本合同已向乙方支付的全部款项及赔偿甲方一切损失。
5、违约方在接到索赔通知十天内给予批准或要求对方进一步补充理由和证据，如违约方在十天内未予签复，视为批准该项索赔。
十二、在施工过程中所发生的争议，双方应首先协商解决，不能协商解决的，由深圳市仲裁委员会仲裁。
十三、本合同一式肆份，经甲乙双方签字后生效，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。
页脚内容4
…………………………..………以下无正文……………………………………….
甲方：
甲方代表（或授权代表）签章：
开户银行：
银行账户：
年月日
乙方：
乙方代表（或授权代表）签章：
开户银行：
银行账户：
年月日
页脚内容5
页脚内容6。