【最新】电力施工合同模板
电力工程施工合同范本5篇
电力工程施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力工程施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程规模：_____________________1. 开工日期：本工程定于______年______月______日开工。
2. 竣工日期：本工程定于______年______月______日竣工。
3. 工期顺延：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：_____________________元整）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款。
具体支付细节双方另行协商确定。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返修。
返修后仍达不到合格标准，乙方应继续无偿返修，并赔偿甲方相应损失。
1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2. 因乙方安全措施不当造成事故的责任和发生的费用，由乙方承担。
六、工程保修1. 保修范围：本工程涉及的电力设备、设施及安装工程。
2. 保修期限：自工程竣工验收之日起______年。
3. 保修责任：在保修期内，因乙方施工质量原因导致的设备损坏或故障，乙方应无偿维修。
七、违约责任1. 若甲方未能按合同约定支付工程款，甲方应按逾期付款额每日万分之____向乙方支付违约金。
电力工程施工合同6篇
电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。
第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。
第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。
2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。
第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。
2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。
第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。
2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。
第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。
2. 保修期为____ 年。
第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。
2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。
第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。
第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。
第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。
电力施工合同范本3篇
电力施工合同范本3篇篇1电力施工合同范本甲方（甲方名称）：______________，法定代表人：______________，地址：______________，电话：______________，传真：______________。
乙方（承包商名称）：______________，法定代表人：______________，地址：______________，电话：______________，传真：______________。
为了更好地明确双方的权利和义务，在平等自愿的基础上，经双方友好协商，特订立本合同如下：第一条项目简介甲方同意委托乙方进行电力施工项目，任务及工作范围详见附件A。
第二条合同金额本项目合同总金额为人民币______________元整（大写：______________元整）。
第三条工期本项目工期为自________年__月__日起，至________年__月__日止，共计_______个工作日。
第四条付款方式1. 甲方需按照具体工作进度和完成情况向乙方支付工程款，具体金额详见附件B。
2. 甲方支付工程款的时间为自本合同签订之日起______天内支付完成。
第五条质量保证1. 乙方承诺在本项目施工过程中，严格遵守国家有关标准和规定，保证施工质量。
2. 如甲方对乙方所完成的施工质量存有异议，乙方应及时进行整改，保证项目顺利进行。
第六条安全保障1. 乙方需确保施工现场的安全，按照相关法规和标准进行安全生产，防止事故发生。
2. 如因乙方原因造成的施工安全事故，乙方需承担相应责任。
第七条变更和解约1. 如需变更本合同任何条款，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，任何一方均有权提前书面通知对方解除合同，解除合同后双方互不承担法律责任。
第八条违约责任1. 如任何一方未能按照本合同规定履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 违约方需向守约方支付违约金，金额为合同总金额的______%。
电力施工合同范本(4篇)
电力施工合同范本发包人：承包人：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿.5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
电力施工总承包合同范本（精选8篇）
电力施工总承包合同电力施工总承包合同范本（精选8篇）随着时间的推移，合同起到的作用越来越大，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编整理的电力施工总承包合同范本（精选8篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
电力施工总承包合同1委托单位：(以下简称甲方)勘测设计单位：(以下简称乙方)一、设计依据：二、勘测设计项目、规模及范围：三、勘测设计主要技术要求：根据国家、电力工业部(含电力规划设计协会)有关电力勘测设计的规程、规定、导则等技术标准及要求执行。
四、勘测设计基础资料和外部协议：甲方应向乙方提供设计基础资料和外部协议。
科目如下：1、设计委托书，该工程设计范围、最终设计规模以及本期设计规模;2、项目政府相关批文;3、线路资产所有方对甲方要求迁改的线路的迁改答复书。
五、完成设计成果时间按具体项目补充协议确定。
施工期间，乙方有随时到场服务的义务。
竣工验收投运一月后，提交竣工图。
六、设计成果文件份数：乙方向甲方提交设计成果文件份数规定如下表：七、勘测设计内容的名称、规模及设计费见下表：八、双方责任：1、甲方：(1)按时提供有关设计基础资料，并对资料的可靠性负责。
(2)按本合同规定支付勘测设计费，甲方应根据乙方的设计进度，按时付款给乙方。
(3)维护乙方设计成果，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方及本工程以外的其它工程使用。
(4)负责安排以及主持办理施工交底会。
(5)参加乙方组织的施工图设计成果审查。
2、乙方：(1)乙方在勘测设计过程中应严格执行国家及有关部门颁发的对电力工程设计方面的规程、规范、设施的要求及对概预算编制的规定要求，进行本项目的勘测设计工作。
按时提供各阶段设计文件及概预算书。
若因甲方原因(如范围有变动、方案更改、未按时审查等)乙方可顺延。
(2)配合进行图纸交底，解决施工过程中有关设计上的问题。
(3)负责向甲方提供安装图及补充的材料，工程安装的预算费用等全套资料。
电力公司施工安全合同5篇
电力公司施工安全合同5篇篇1电力公司施工安全合同一、合同双方甲方：电力公司（以下简称“甲方”）乙方：施工单位（以下简称“乙方”）二、合同目的为了保障电力公司施工项目的安全施工，保障人身和财产安全，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规，达成如下合同：三、合同内容1. 工程性质：本合同所述工程是指甲方委托乙方进行的电力设施建设或改造项目。
2. 施工条件：（1）乙方应严格按照相关法律法规和施工标准要求进行施工，确保施工质量。
（2）乙方应根据工程要求，提供合格的施工人员和施工设备。
（3）乙方应制定施工方案和安全措施，提前进行安全风险评估，并按时向甲方报备。
（4）乙方应根据甲方要求购买施工人员的人身意外伤害保险，确保施工人员的安全。
3. 安全责任：（1）甲方责任：提供施工现场的必要安全防护措施，协助乙方进行施工，及时解决施工过程中遇到的安全问题。
（2）乙方责任：严格执行安全施工规范，保证施工现场的安全，并承担施工过程中的安全风险。
4. 施工期限：乙方应按合同约定的时间完成施工任务，如有延期需提前向甲方申请并得到同意。
5. 费用结算：乙方应按照合同约定的报价和结算标准向甲方提交结算申请，并按时收取款项。
6. 违约责任：（1）如乙方严重违约，致使甲方遭受经济损失，甲方有权要求乙方承担相应赔偿责任。
（2）如甲方未按合同要求提供必要的支持，致使乙方无法按时完成工程，甲方应承担相应责任。
7. 其他约定：本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商。
四、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为工程完工日期后。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为电力公司施工安全合同的内容，希望双方能够严格履行合同约定，共同保障施工项目的安全，确保工程质量和人身安全。
祝愿合作愉快！篇2电力公司施工安全合同一、甲方：_______________（合同提供方全称），统一社会信用代码____________（组织机构代码），注册地址_____________，联系人____________，联系电话____________。
电力施工合同范本5篇
电力施工合同范本5篇第1篇示例：电力施工合同范本甲方：（委托方全称）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，就甲方拟对某某项目进行电力施工合作事宜，达成如下协议，共同遵守并履行：一、项目概况1. 项目名称：（填写具体项目名称）2. 项目地点：（填写具体项目地点）3. 项目规模：（填写具体项目规模）4. 项目内容：（填写具体项目内容）二、工程范围1. 甲方委托乙方进行项目工程范围包括但不限于：（1）电力系统设计与规划；（2）电力设备采购与安装；（3）电力线路布设与接入；（4）电力系统调试与运行维护。
2. 具体工程范围详见附件《工程范围及合同报价清单》。
三、合同价款1. 甲方应向乙方支付的合同价款为人民币（￥）（大写）万元整。
2. 付款方式：合同总价款分期支付，具体支付时间及比例详见附件《付款方式及进度安排》。
四、工期安排1. 工程开始日期：（填写具体工程开始日期）2. 工程结束日期：（填写具体工程结束日期）3. 工期延误责任：对于因乙方原因导致的工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。
五、质量要求1. 乙方承诺工程质量符合国家相关标准及甲方要求，并承担工程质量的保修责任。
2. 工程质量监督：甲方有权对乙方施工过程进行监督，乙方应积极配合并提供相关工程质量检测报告。
六、施工安全与环保1. 乙方施工过程中应严格遵守国家相关安全生产法律法规，确保工程施工安全。
2. 施工现场保洁：乙方应保证施工现场清洁整齐，确保不对周边环境造成污染。
七、变更和索赔1. 如因工程变更等原因，导致工程合同发生变更，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 对于因双方一方的原因导致的索赔，应经双方协商一致，有无争议均应书面确认。
八、合同解除1. 如因不可抗力等特殊情况而导致无法履行本合同，应经双方协商一致解除合同，并书面通知对方。
2. 如因乙方违约行为导致合同解除，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
电力工程施工合同范本5篇
电力工程施工合同范本5篇电力工程施工合同范本(1)甲方：_________乙方：_________依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称1.工程地点：_________。
2.工程内容：_________。
3.工程性质：_________。
4.承包范围：_________。
二、批准单位1.批准文号：_________。
2.业主或主管单位：_________。
三、开工日期1.竣工日期：_________。
2.总日历工期：_________。
四、质量等级：_________。
五、承包方式：_________。
六、合同价款：_________。
第二条合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1.本协议条款;2.本合同条件;3.洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。
4._________。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。
三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
第四条图纸一、甲方在开工日期前，于_________年_________月_________日向乙方提供完整的施工图纸_________份，其中包括竣工图_________份、现场存放的_________份，保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求：二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限，保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承担的费用。
四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按_________予以复制、交付，费用由乙方承担。
五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸，应在_________天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
电力线路施工合同范本5篇
电力线路施工合同范本5篇篇1电力线路施工合同范本甲方（施工单位）：______________________乙方（建设单位）：______________________丙方（监理单位）：______________________为了规范电力线路施工过程，保证工程质量，双方经协商一致，特订立本合同如下：第一条项目名称：_______电力线路施工合同第二条项目地点：_______（具体地址）第三条项目内容：1. 电力线路施工范围：_______（具体包括线路长度、电压等级等）2. 项目工程量：_______（具体工程量，包括材料、设备等）第四条项目周期：本项目施工周期为_______天/月，具体工期根据实际情况经双方协商确定。
第五条施工标准：1. 本项目施工应符合国家相关法律法规和标准要求。
2. 施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行，不得擅自更改。
3. 施工单位应配备符合资质要求的专业施工队伍和设备。
第六条施工条件：1. 乙方应提前为施工单位提供必要的施工条件，包括场地、通行权等。
2. 如施工单位因乙方原因无法按期开工或施工，乙方应承担相应责任。
第七条施工价款：1. 本项目总价款为_______万元，施工单位应在工程完工后按照规定支付。
2. 施工单位应按照工程进度支付工程款，并提供相应的发票和结算单据。
第八条变更与索赔：1. 如因乙方原因导致施工单位需要变更工程内容，应书面通知并经双方协商确定变更金额。
2. 施工单位在施工过程中如发现工程量增减或遇到不可抗力等情况，应及时向乙方报告。
第九条安全与质保：1. 施工单位应严格遵守安全规定，保障施工过程中人员和财产的安全。
2. 施工完工后，施工单位应提供一定期限的质量保证期，并承担相应质保责任。
第十条违约责任：1. 若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应协商解决或提前终止合同。
第十一条其他约定：1. 本合同内容如有争议，双方应友好协商解决；协商不成可向有关部门申诉。
电力工程施工合同（通用7篇）
电力工程施工合同（通用7篇）电力工程篇1工程名称：工程发包单位：承包单位：甲方：乙方：工程项目名称：工程项目地点：计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：一、甲方应承担的安全责任1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。
审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。
资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。
安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。
审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。
重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。
特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。
电力工程施工合同(共5篇)
电力工程施工合同〔共5篇〕电力工程施工合同范本1合同编号：124917甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元〔大写〕，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。
甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》G和《建筑装饰装修工程质量验收标准》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。
3、工程开工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于平安消费各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体开工验收合格后支付20%。
电力施工协议书范本4篇
电力施工协议书范本4篇篇1电力施工协议书范本甲方：（委托方）______(单位名称)_____地址：_____(单位地址)_____联系人：_____(联系人姓名)_____联系电话：_____(联系人电话)_____乙方：（承包方）_____(单位名称)_____地址：_____(单位地址)_____联系人：_____(联系人姓名)_____联系电话：_____(联系人电话)_____根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就_____(项目名称)______的电力施工工程事宜达成如下协议：一、工程范围：_____(项目名称)______电力施工工程范围包括_____(具体工程范围)_____二、工程内容：1. 甲方要求乙方按照规划要求，按时完成工程建设；2. 乙方要负责施工的质量、进度，保证工程的安全；3. 工程各项费用由甲乙双方商议决定；4. 工程款支付方式：_____(具体支付方式)_____三、施工期限：1. 工程开始日期：_____(具体日期)_____2. 工程竣工日期：_____(具体日期)_____3. 若因不可抗力等特殊原因需要延期竣工，须提前书面告知甲方，并经甲方同意后方可延期。
四、合同价款：1. 工程总价款为_____(具体总价款)_____2. 支付方式：（1）总价款_____%作为预付款，于合同签订之日起七日内支付；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的_____%；（3）工程竣工后临时设备、材料、机械等的清算价款由双方及时协商确定。
五、质量及验收：1. 乙方应确保工程质量，符合国家规定的标准；2. 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行验收，如发现问题应及时进行整改；3. 甲方验收合格后，支付相应工程款。
六、违约责任：1. 若任何一方违反本合同规定，给对方造成损失，应承担相应的违约责任；2. 若乙方逾期未完成工程，每迟延一天，应支付甲方_____(逾期费用)_____七、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
电力工程施工承包合同(集合5篇)
电力工程施工承包合同（集合5篇）电力工程施工承包合同第1篇发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(_)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的%偿还违约金，并累计计算。
工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
电力施工合同范本5篇
电力施工合同范本5篇电力施工合同范本5篇电力工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。
主要人员包括机电工程专业建造师、相关专业中级以上职称人员、施工现场管理人员、技术人员。
以下小编在这给大家整理了一些电力施工合同范本，希望对大家有帮助！电力施工合同范本篇1甲方：_________(以下简称_________)乙方：_________一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、承包形式：包工包料四、工程内容_________五、工程造价本工程合同预算价为_________元。
双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。
待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。
变压器油化试验费每台_________(大写)元。
设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。
有关电力建设工程施工合同范本5篇
有关电力建设工程施工合同范本5篇篇1电力建设工程施工合同范本一、甲方（发包人）：________地址：________联系电话：________传真：________邮编：________统一社会信用代码：________乙方（承包人）：________地址：________联系电话：________传真：________邮编：________统一社会信用代码：________鉴于甲方拟进行电力建设工程项目，经双方友好协商，甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利、诚实守信的原则，特签订本合同，共同遵守以下条款：第一条工程项目名称、位置、规模、内容和标的工程：（一）工程项目名称：________（二）工程项目地址：________（三）工程项目规模：________（四）工程项目内容：________（五）标的工程（包括主要设备、工艺装备等）：________第二条工程合同总价：本工程合同总价为________元整。
具体工程价款支付方式及时间，详见附件《支付方式及时间》。
第三条工期：本工程合同自双方签署之日起，工程竣工验收合格之日止。
工程期限为________（或以日历天计算。
但双方可约定工程期内的休息日不计算在内）。
第四条工程质量：乙方必须按照国家有关标准和规程、规定要求，严格按照甲方要求，正确、安全、高效地完成本合同标的工程。
工程质量达不到国家标准规定的，乙方应承担全部责任。
第五条工程变更：甲乙双方在履行本合同过程中如需变更合同约定，应签订书面变更协议。
未经甲方同意，乙方不得私自变更合同约定。
变更后的价格、工程期限及其他约定双方应重新协商达成一致。
第六条交底：甲方和乙方在工程建设过程中必须按照甲、乙双方约定工程建设的计划、方案、标准等予以交底，并保证其真实有效。
第七条施工规程：乙方必须确保现场施工安全，做好施工生产安全的预防工作。
甲方有权对乙方的现场施工质量、安全检查，监督检验，并要求乙方整改。
第八条施工价款支付：甲方应按照合同约定的支付方式及时间向乙方支付工程价款。
电力施工合同范本7篇
电力施工合同范本7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模及范围：_________________________二、合同工期1. 工程开工日期：_______年______月______日2. 工程竣工日期：_______年______月______日3. 合同工期总日历天数：_____天（因不可抗力因素导致的工期延误，经甲方确认后工期顺延）。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：_________________________（小写）______元。
具体金额以实际结算为准。
2. 支付方式：甲方在工程竣工验收合格后______天内支付工程款的______%，剩余______%作为质量保证金，一年后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 工程质量标准：符合国家电力工程施工质量验收规范及标准。
2. 验收标准：按照国家标准、行业标准及施工图纸设计要求。
3. 验收方式：分阶段验收与竣工验收相结合。
各阶段验收合格后，方可进行下一阶段施工。
五、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，确保安全施工。
如因乙方原因造成事故，由乙方承担全部责任和损失。
2. 乙方应保持施工现场整洁，做到工完场清。
若因乙方原因造成施工现场混乱，甲方有权要求乙方整改并承担相应费用。
六、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）负责办理工程建设相关手续；（2）负责施工现场的“三通一平”；（3）负责组织工程竣工验收。
电力线路施工合同范本5篇
电力线路施工合同范本5篇第1篇示例：电力线路施工合同范本甲方：_____________（委托方名称）乙方：_____________（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方就电力线路的施工事宜达成如下合同：一、项目名称：___________（电力线路施工项目名称）二、合同金额：本项目的合同金额为人民币___________元整（￥_________万元），具体款项的支付方式和时间如下：1. 订立合同后，甲方应支付合同总金额的______%作为预付款给乙方。
2. 乙方按照施工进度，向甲方逐阶段或者逐次提出工程款支付申请，甲方应在收到款项支付申请后的七个工作日内支付相应工程款项，最终支付尾款金额。
三、工程内容和要求：本项目的主要工程内容包括但不限于电力线路的架设、设备的安装等，具体工程的内容、标准及要求详见附件《电力线路施工方案》。
乙方在项目实施过程中应严格按照相关规定进行施工，并保证工程的质量和安全。
四、工期安排：本项目的工期为________个月，自合同签订生效之日起计算。
如因不可抗力等特殊原因需要延期施工，应提前书面通知甲方并经过双方协商一致后延期。
五、质保期：本工程的质保期为工程竣工验收合格之日起_________年。
在质保期内，乙方保证对工程的质量进行维护和保修，确保设施的正常运行。
六、保险责任：在工程施工期间，乙方应为工程项目购买必要的意外险、责任险等保险，确保工程施工过程中的风险得以充分覆盖。
七、违约责任：如乙方违反合同规定未能按时交付工程等，应承担相应的违约责任并赔偿甲方因此产生的损失。
八、争议解决：合同履行中如发生纠纷，双方应友好协商解决。
如无法协商解决，应向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他：其他未尽事宜，由双方协商解决。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章生效。
以上为电力线路施工合同范本，若双方对合同内容有任何异议或补充协商，则可在合同签署前进行相应修改。
电力施工承包合同书5篇最新
电力施工承包合同书5篇最新电力施工承包合同书1甲方：乙方：甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力(电器)安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守：第1条工程概况1.1工程名称: 北回归线项目户表巡检1.2 工程地点：第2条工程范围:2.1主要内容为：第3条合同金额3.1经甲乙双方共同商定，本分包工程的合同包干价为：(大写) (小写￥ .00元)。
第4条付款方式1、本合同无预50%付款。
2、工程竣工且送电后，30日内甲方向乙方一次性支付工程款。
第5条甲方权利和义务1甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。
2按本合同规定支付乙方工程价款。
第6条乙方权利和义务1 负责工程图纸的现场技术交底。
2 乙方进入安装现场前，应勘察施工现场，熟悉场地，做好与土建单位的配合工作。
3 严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工，确保工期和质量。
4精心组织施工，若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出，并确保工程衔接及质量。
5严格执行安全措施和操作规程,防止事故特别是人身事故的发生,做好安全防护工作。
施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。
6办理相关的市政规划手续。
第7条安全措施及责任1施工期间，乙方应加强现场工作人员的安全教育，做好安全措施，严格按《安全生产工作规定》开展各项工作。
在施工过程中发生安全事故由责任方负责。
第8条工程验收质量标准及保修期1 工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。
2鉴于本工程为高低压变配电改造工程，经双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。
3保修期：从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。
4 保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。
第9条违约责任解决合同纠纷的方式：甲、乙双方发生本合同纠纷时，可协商、调解。
协商、调解不成时,由所在地人民法院提起诉讼。
电力施工合同范本4篇
电力施工合同范本4篇篇1电力施工合同范本一、甲方：【单位全称、注册地址、法定代表人】二、乙方：【单位全称、注册地址、法定代表人】鉴于甲方拟对【工程名称】进行电力施工，经双方友好协商，达成以下合同：第一条工程名称本合同所称工程名称为【工程名称】。
第二条施工范围1. 甲方授权乙方进行【工程名称】的电力施工，具体包括但不限于设计、施工、监理等工作。
2. 乙方应当按照国家相关法律法规和标准要求，保质保量完成施工任务。
第三条工程计划1. 双方应当在签订本合同后十五日内确定施工方案和工程计划，并报相关主管部门备案。
2. 如需变更工程计划，双方应当协商一致，并及时向相关主管部门备案。
第四条施工进度1. 乙方应当按照双方协商确定的工程计划，按时按质完成各项施工任务。
2. 若因不可抗力或其他不可控因素导致施工进度延误，乙方应当及时报告甲方并重新制定施工计划。
第五条施工质量1. 乙方应当保证施工质量符合国家标准和甲方要求，达到设计要求。
2. 如发现施工过程中存在质量问题，乙方须立即采取有效措施加以解决。
第六条竣工验收1. 乙方完成施工后，应当通知甲方及时组织竣工验收，满足验收条件后方可移交使用。
2. 竣工验收过程中，如发现质量问题，乙方应当及时整改，并再次组织验收。
第七条保修期1. 乙方对已完成的工程应当提供一年的保修期，期间内质量问题由乙方负责维修。
2. 如保修期内出现质量问题，乙方应当及时、免费提供维修服务。
第八条施工费用1. 甲方应当按照双方约定的支付方式，按时支付施工款项。
2. 乙方应当严格按照双方协商的费用标准开展施工，不得提高费用要求。
第九条违约责任1. 若一方未履行合同约定导致另一方损失的，应当承担相应的违约责任。
2. 如一方严重违约，对方有权解除合同并追究违约方法律责任。
第十条争议解决本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。
如在履行过程中发生争议，应当友好协商解决；若协商无果，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017电力施工合同模板
发包人:
承包人:
依照>,>及其他有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行.
一,工程概况
1,工程名称: ;
2,工程地点: ;
3,工程范围: ;（详见施工图纸内容）;
4,承包方式:＿ .
5,材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）.
二,合同工期及工期延误
1,开工日期: 年月日 ,竣工日期年月日 ,合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）;
2,由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金,算至验收合格之日;
3,因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:
a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件;
b发包人未能按约定日期支付工程预付款,进度款;
c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令,批准等,致使施工不能正常进行;
d设计变更或工程量增加;
e非承包人原因停水,停电,停气造成停工累计超过小时;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时.
4,承包人在以上情况发生后日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告;发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期.
三,质量标准
工程质量标准:合格,按照>验收.
四,合同价款
总计合同金额（大写）（人民币） ,小写￥ .
五,工程款结算及支付
1,主钢构进场之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款; 2,纲结构主体完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;
3,工程全部完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人;
六,施工准备
1,承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过.
2,发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,免费提供施工用水,电;
3,发包人应办理完备项目报建,图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;
4,承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5,承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书;
七,安全施工与检查
1,承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;
2,发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用;
3,如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;4,当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理.
八,工程竣工验收及保修
1,承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2,发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;
3,竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;
4,工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 5,自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务.
九,现场代表
发包人现场代表＿＿＿＿＿,承包人现场代表＿＿,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商,及决策意见的签证,处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方.
十,违约责任
一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金万元.
十一,争议解决
双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向人民法院起诉.
十二,附则
本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力.
组成本合同的文件包括:
1,本合同
2,标准,规范及有关技术文件
3,图纸
4,双方有关工程的洽商,变更等书面协议或文件
合同订立时间:＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同订立地点:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本合同共＿页
发包人:＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人:
住所:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所:
法定代表人:＿＿＿＿＿＿＿法定代表人:
电话:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话:
传真:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真:
开户银行:＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行:
账号:＿＿＿＿＿＿＿＿＿账号:
邮政编码:＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码:
2017电力施工合同模板.doc。