电力工程施工合同范本(通用版)2篇
电力工程施工合同范本5篇
电力工程施工合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1电力工程施工合同范本甲方：（委托方）名称：__________法定代表人：__________地址：__________联系方式：__________乙方：（承包方）名称：__________法定代表人：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方欲委托乙方承担电力工程的施工任务，双方经平等协商，达成如下协议：第一条项目概况1. 项目名称：__________2. 项目地点：__________3. 项目范围：__________4. 工程周期：从__________开始，至__________结束。
1. 本合同项下的电力工程应符合国家有关法律法规、标准规范及施工技术规范要求。
2. 所有设备、材料及施工工艺应符合国家质量标准，并具有相关的质量检测报告。
3. 工程施工过程中，应按照相关安全管理规定，确保工程施工现场的安全生产。
第三条工程费用1. 工程总造价为__________，包括劳务、设备、材料、管理费等，具体细目如下：（1）劳务费用：__________；（2）设备费用：__________；（3）材料费用：__________；（4）管理费用：__________；（5）其他费用：__________。
2. 工程款支付方式：按照__________分期支付，具体支付时间和款项比例双方另行协商。
3. 工程验收标准：工程完工后，由双方共同组织验收，合格方可申请支付尾款。
1. 工程进度计划应根据工程实际情况进行调整，乙方应及时告知甲方工程进展情况。
2. 工程延误或提前完成，应及时通知对方并协商解决方案。
3. 工程项目有特殊情况需要调整进度的，乙方应提前向甲方提出申请，并经过甲方同意方可执行。
第五条材料设备1. 所有工程所需采购的材料设备应符合国家相关标准，乙方应负责采购并提供合格的产品。
2. 材料设备的购买费用应列入工程费用内，乙方应提供相应的采购发票及合格证明。
电力工程施工合同范本5篇
电力工程施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力工程施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程规模：_____________________1. 开工日期：本工程定于______年______月______日开工。
2. 竣工日期：本工程定于______年______月______日竣工。
3. 工期顺延：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：_____________________元整）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款。
具体支付细节双方另行协商确定。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返修。
返修后仍达不到合格标准，乙方应继续无偿返修，并赔偿甲方相应损失。
1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2. 因乙方安全措施不当造成事故的责任和发生的费用，由乙方承担。
六、工程保修1. 保修范围：本工程涉及的电力设备、设施及安装工程。
2. 保修期限：自工程竣工验收之日起______年。
3. 保修责任：在保修期内，因乙方施工质量原因导致的设备损坏或故障，乙方应无偿维修。
七、违约责任1. 若甲方未能按合同约定支付工程款，甲方应按逾期付款额每日万分之____向乙方支付违约金。
电力工程施工合同范文
电力工程施工合同范文【合同封面】电力工程施工合同范文（二）甲方（发包方）：地址：联系人：电话：乙方（承包方）：地址：联系人：电话：签订日期：【合同正文】第一条合同背景为了明确甲方和乙方在电力工程施工方面的权利和义务，确保工程质量和工期的履约，双方依法平等协商，达成以下协议，签订本合同。
第二条工程内容1. 工程名称：电力工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：详细描述工程的具体内容，包括建设范围、技术要求、工程量、施工计划等。
第三条工程期限1. 工程的开始日期为____年____月____日，预计竣工日期为____年____月____日。
2. 如因不可抗力等原因导致工程延期完成，甲方应在延期发生后3日内通知乙方。
第四条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元，具体分期支付方式如下：（1）合同签订后，甲方应以合同价款的30%作为工程进场款，在合同签订后5个工作日内支付给乙方。
（2）工程进度款由乙方按照工程实际进度，向甲方提出支付申请，甲方应在收到乙方支付申请后5个工作日内支付相应款项。
（3）工程验收合格后，甲方应在收到乙方支付申请后5个工作日内支付工程余款。
2. 工程价款支付的方式为银行转账，具体账户信息如下：户名：开户行：账号：第五条施工进度与质量1. 乙方应按照工程计划和标准进行施工，保证工程进度和质量的达标。
2. 乙方应严格遵守国家有关法律法规以及有关施工安全和环境保护的规定。
3. 乙方应按照国家有关规定，保证施工现场的安全与整洁。
4. 乙方应保证施工过程中的设备和材料的合理选用和领用，确保工程质量。
5. 若乙方出现未能按照工程进度完成施工的情况，甲方有权要求乙方加快施工进度，乙方应积极配合。
6. 乙方应保证合同约定的质保期内，对工程的质量问题进行维修和服务。
第六条管理与监督1. 甲方应指定专人负责对工程的管理和监督，保障工程的顺利进行。
2. 乙方应配备专业的技术人员进行施工，负责工程的实施和监督。
电力工程施工合同范本7篇
电力工程施工合同范本7篇第1篇示例：电力工程施工合同甲方：（委托方）______________（以下简称甲方）法定代表人：______________联系地址：______________电话：______________乙方：（承包方）______________（以下简称乙方）法定代表人：______________联系地址：______________电话：______________鉴于甲方拥有__________（以下简称项目）的开发权，拟对项目进行电力工程施工，现甲乙双方经过友好协商一致同意，特订立本合同，共同遵照履行。
一、项目内容1.1 项目名称：______________1.2 项目地点：______________1.3 项目规模：______________1.4 项目工期：______________1.5 项目预算：______________二、工程内容2.1 乙方应按照国家相关法律法规和项目的施工设计文件，对项目进行电力工程施工。
2.2 乙方需要提供全面的工程施工方案，并获得甲方的审核通过后方可进行实施。
2.3 乙方应保证施工过程中的安全和质量，并按时交付项目。
三、施工费用3.1 项目总造价为______________（数字）。
3.2 施工费用包括但不限于材料费、人工费、机械设备费、管理费、绩效奖金等。
3.3 施工费用支付方式：按照工程进度支付，具体支付比例和时间由双方另行协商确定。
四、质量保证4.1 乙方应保证项目的施工质量符合国家相关规定，并承担工程质量的一切责任。
4.2 乙方应提供电力工程的质量保证书，并保证施工完成后的维护、保养等工作。
五、违约责任5.1 乙方如未能按合同约定的时间节点完成工程交付，则应按照违约责任条款承担延期责任。
5.2 对于违约方应由违约方承担的修复、更换、加固等费用，由违约方承担并支付。
5.3 如因乙方原因导致的工程质量不合格，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。
电力施工合同范本(4篇)
电力施工合同范本发包人：承包人：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿.5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
标准版电力施工合同范本(通用3篇)
标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
一、劳务协作性质：短期临时用工。
二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
电力工程施工合同示范文本（通用9篇）
电力工程施工合同示范文本（通用9篇）电力工程示范文本篇1发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。
第一条：工程概况1.1工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程1.2工程总投资：.00元(壹佰柒拾叁万元整)1.3工程地点：铜仁侨泰嘉逸花苑1.4工程内容：搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)1.5工程内容不包括：土建部分第二条：工程工期2.1工程合同工期:45个工作日。
2.2工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。
2.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:2.3.1因甲方提出变更设计而影响工程进度。
2.3.2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。
2.3.3甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。
2.3.4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。
2.3.5其它因甲方原因造成的延误。
2.3.6因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。
第三条：承包方式及合同总价3.1根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预(决)算书》。
3.2根据双方认可的设计图纸进行施工。
工程总造价为大写人民币：壹佰柒拾叁万元整。
3.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致，合同总价可作相应调整，核实办理追加或追减。
3.3.1设计变更，以甲方部门出具的通知单为准，按实际进行调整。
3.3.2国家强制性政策调整。
第四条：设备、材料供应4.1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购，具体清单见附件预(决)算书，并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。
4.2辅材由乙方组织供应，具体清单见附件预(决)算书。
4.3所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。
4.4本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲、乙双方的同意，并办理完有关手续后使用，产生的加工费用由负责供应方负担。
电力施工合同范本5篇
电力施工合同范本5篇第1篇示例：电力施工合同范本甲方：（委托方全称）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，就甲方拟对某某项目进行电力施工合作事宜，达成如下协议，共同遵守并履行：一、项目概况1. 项目名称：（填写具体项目名称）2. 项目地点：（填写具体项目地点）3. 项目规模：（填写具体项目规模）4. 项目内容：（填写具体项目内容）二、工程范围1. 甲方委托乙方进行项目工程范围包括但不限于：（1）电力系统设计与规划；（2）电力设备采购与安装；（3）电力线路布设与接入；（4）电力系统调试与运行维护。
2. 具体工程范围详见附件《工程范围及合同报价清单》。
三、合同价款1. 甲方应向乙方支付的合同价款为人民币（￥）（大写）万元整。
2. 付款方式：合同总价款分期支付，具体支付时间及比例详见附件《付款方式及进度安排》。
四、工期安排1. 工程开始日期：（填写具体工程开始日期）2. 工程结束日期：（填写具体工程结束日期）3. 工期延误责任：对于因乙方原因导致的工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。
五、质量要求1. 乙方承诺工程质量符合国家相关标准及甲方要求，并承担工程质量的保修责任。
2. 工程质量监督：甲方有权对乙方施工过程进行监督，乙方应积极配合并提供相关工程质量检测报告。
六、施工安全与环保1. 乙方施工过程中应严格遵守国家相关安全生产法律法规，确保工程施工安全。
2. 施工现场保洁：乙方应保证施工现场清洁整齐，确保不对周边环境造成污染。
七、变更和索赔1. 如因工程变更等原因，导致工程合同发生变更，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 对于因双方一方的原因导致的索赔，应经双方协商一致，有无争议均应书面确认。
八、合同解除1. 如因不可抗力等特殊情况而导致无法履行本合同，应经双方协商一致解除合同，并书面通知对方。
2. 如因乙方违约行为导致合同解除，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
电力工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建的电力工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______4. 工程内容：_______5. 工程总投资：_______6. 计划开工日期：_______7. 计划竣工日期：_______二、工程承包方式1. 乙方按甲方要求，承担本工程的施工任务，并对工程质量、安全、进度、文明施工全面负责。
2. 本工程采用_______承包方式。
三、工程质量标准1. 本工程应达到国家规定的质量标准，具体要求如下：（1）_______（2）_______（3）_______2. 乙方应严格按照施工图纸、设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。
四、工程进度1. 乙方应按照甲方要求，按时完成工程进度计划。
2. 乙方应定期向甲方报送工程进度报告，包括但不限于：施工进度、质量情况、材料供应情况等。
五、工程款支付1. 本工程合同价款为_______元。
2. 甲方按照以下方式支付工程款：（1）_______（2）_______（3）_______六、安全生产1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保工程安全施工。
2. 乙方应建立健全安全生产责任制，加强施工现场安全管理，确保施工人员生命财产安全。
七、违约责任1. 甲方未能按约定支付工程款，应向乙方支付_______的违约金。
2. 乙方未能按约定完成工程进度，应向甲方支付_______的违约金。
3. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的法律责任。
八、争议解决1. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
电路施工合同范本(2篇)
电路施工合同范本发包单位（以下简称甲方）：____工程公司承包单位（以下简称乙方）：为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定，甲乙双方特签订本协议。
本协议除明确双方安全职责等重要内容外，还应根据各阶段（如土建、安装、调试，高空作业、停电作业、带电作业等）的安全技术要求及特点，从完善保障人身安全及施工安全方面，增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任，并按协议严格遵守。
必要时，必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确，书面安全技术交底应双方签字。
一、工程项目名称：220kv大南i、ii回送电线路工程二、工程地址：____三、工程范围：____四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效（____年___月___日至____年___月___日）。
五、甲乙双方安全职责：1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。
2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。
易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。
3.施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作；甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。
4.甲方和乙方在合同期内，都必须切实履行各自应承担的安全职责，确保工程安全施工、文明施工。
5.甲方安全责任5.1对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：5.1.1持有有关部门颁发的营业执照和资质证书；持有法定代表人身份证明书、授权委托书；有施工简历和近___年的安全施工记录。
电力工程施工合同(共5篇)
电力工程施工合同〔共5篇〕电力工程施工合同范本1合同编号：124917甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元〔大写〕，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。
甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》G和《建筑装饰装修工程质量验收标准》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。
3、工程开工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于平安消费各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体开工验收合格后支付20%。
电力施工合同范本5篇
电力施工合同范本5篇电力施工合同范本5篇电力工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。
主要人员包括机电工程专业建造师、相关专业中级以上职称人员、施工现场管理人员、技术人员。
以下小编在这给大家整理了一些电力施工合同范本，希望对大家有帮助！电力施工合同范本篇1甲方：_________(以下简称_________)乙方：_________一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、承包形式：包工包料四、工程内容_________五、工程造价本工程合同预算价为_________元。
双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。
待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。
变压器油化试验费每台_________(大写)元。
设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。
供电工程施工合同通用8篇
供电工程施工合同通用8篇供电工程施工合同通用 (1) 发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。
二、承包方式：包工包料三、工程造价：以最终结算为准四、合同工期：五、质量标准工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。
六、材料控制：工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。
七、进度控制：工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%计算。
八、工程质量、安全控制工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。
乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。
管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。
九、工程结算及付款方式：9.1工程结算办法：9.1.1 工程按实结算，结算依据：执行20xx《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》，三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》。
电力工程合同模板(通用5篇)
电力工程合同模板(通用5篇）电力工程合同模板（1）甲方：___________________乙方：___________________为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、参照国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务协议的同时，经协商一致，签订本协议。
一、承包工程项目（1）工程项目名称：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程（2）工程地址：攀枝花市盐边县安宁园区（3）承包内容：新立电杆5基，电杆采用φ230×15米，电杆基础采用C2 0砼浇筑；架设10kV线路0.310公里（导线采用架空绝缘导线JKLYJ-10kV-2 40），安装智能远程费控表1只、专变采集终端1台；安装10kV成套配电柜5面、400V配电柜9面、直流屏1面；安装10kV组合式高压计量箱，安装500 KVA变压器一台，低压配电柜安装，安装800KVA变压器一台（利用原有800 KVA变压器，将原变压器及低压配电柜移位新建配电房内），制作户外电缆头1套，制作户内电缆头2套，项目涉及的各内标识制作安装，空洞封堵、设备接地制作安装遥测，负责将高压线安装至低压配电柜。
（4）工程项目期限：自______年______月______日至______年______月______日。
二、合同价款及付款方式（1）劳务包干价：13000元（大写：壹万叁仟元整）（2）付款方式：待工程竣工验收合格后，7个工作日内付清工程劳务款。
4.甲方的安全文明施工权利和义务（1）对乙方的安全、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方人员、技术不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。
（2）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定。
电力工程合同范本（通用5篇）
电力工程合同电力工程合同范本（通用5篇）现今社会公众的法律意识不断增强，合同的法律效力与日俱增，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编收集整理的电力工程合同范本（通用5篇），欢迎大家分享。
电力工程合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的文件《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
电力工程施工合同（2篇）
电力工程施工合同第一章总则第一条本合同是根据中华人民共和国相关法律法规的规定，由甲方（以下简称“施工单位”）与乙方（以下简称“建设单位”）就电力工程施工事项进行约定和签订的合同。
第二条合同双方应本着公平、自愿、平等的原则，在友好协商基础上签订本合同。
第三条本合同的签订是为了明确双方的权利和义务，确保工程质量、工期;加强合同管理，保证工程的顺利进行。
第四条本合同项工程的具体内容另行附表明示。
第五条施工单位应依法具备相应的电力工程施工资质，并具备从事电力工程施工所需的技术、设备和人员。
第二章工程概况第六条工程名称、工程地点、工程范围、工程性质、用地面积、主要建筑物面积、主要设备密封件等工程概况由建设单位明确。
第七条建设单位应向施工单位提供完整的工程设计文件，并经有关部门审批。
第三章工程合同价款及支付方式第八条工程合同价款为人民币￥元整。
第九条工程合同价款的支付方式为按进度支付，在取得施工单位相应的承包资质后，工程合同价款按照以下方式支付：（一）结合工程进度和质量情况支付工程进度款：根据工程进展情况，双方商定每次支付的款项比例和金额。
（二）工程竣工后，经建设单位验收合格，并开具了施工单位的货物完好无损、服务满意的证明后，建设单位将支付尾款。
第四章工程施工及质量管理第十条施工单位在工程施工过程中，应遵守国家相关法律法规，配合监理单位进行工作，确保工程施工安全、顺利进行。
第十一条施工单位应按照施工图纸和设计要求进行施工，做到合理、精细、经济。
第十二条施工单位应建立健全的质量管理体系，并根据合同约定对工程质量进行检测和验收。
第十三条施工单位应安排专业技术人员进行工程施工现场监督和管理，确保工程质量。
第十四条施工单位应及时反馈工程施工进度和问题，与建设单位和监理单位进行沟通和协调，共同解决问题，确保工程进度和质量。
第十五条如发生工程变更或施工中发现设计图纸问题，应及时向建设单位和监理单位进行报告，商议解决办法。
(完整版)电力工程施工合同范本(两篇)
(完整版)电力工程施工合同范本（二）电力工程施工合同范本（二）合同编号：______本施工合同（下称“合同”）是由______公司（下称“甲方”）与______公司（下称“乙方”）在平等、自愿、公开的基础上签订的，根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，双方经过友好协商，达成如下条款：第一条合同目的与范围甲方授权乙方负责进行______电力工程的施工，具体范围包括但不限于______。
乙方应按照甲方要求的质量标准和工期要求，按照本合同约定的方式和方法进行施工，确保工程质量和工期的完成。
第二条工程设计1. 甲方负责向乙方提供相关的工程设计文件，包括但不限于工程图纸、规划设计等，供乙方进行施工作业。
2. 乙方在施工过程中发现设计文件存在问题或需要修改的情况时，应及时向甲方提出并进行协商解决。
3. 如因设计文件的问题导致施工延期或产生额外费用，由甲方负责承担相应的责任和费用。
第三条施工期限1. 本工程的总工期为______，自合同生效之日起计算。
2. 甲方有权要求乙方提供工程进度报告，乙方应按照甲方的要求进行报告并及时通知甲方工程进展情况。
3. 如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第四条工程质量1. 乙方在施工过程中应按照甲方要求的标准和规范进行操作，确保工程质量符合国家相关标准和规范要求。
2. 甲方有权进行工程质量检查，并提出合理的改正要求。
乙方应积极配合甲方的检查工作，对发现的问题进行及时整改。
3. 如乙方未能按照甲方要求进行整改或整改不达标，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并进行工程质量的返工。
第五条工程费用1. 根据工程实际需要，甲方向乙方支付工程费用，具体费用标准和支付时间按照双方协商确定。
2. 如工程发生变更或额外费用，乙方应及时提出变更申请并与甲方协商确定费用标准和支付方式。
3. 任何一方未经协商一致，擅自变更合同中的费用标准及支付方式的，应承担相应的法律责任。
电力工程施工合同范本4篇
电力工程施工合同范本4篇篇1电力工程施工合同范本甲方：_______________________（委托方名称）法定代表人（负责人）：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________邮政编码：_______________________电子邮箱：_______________________开户银行：_______________________帐号：_______________________乙方：_______________________（承包方名称）法定代表人（负责人）：_______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________邮政编码：_______________________电子邮箱：_______________________开户银行：_______________________帐号：_______________________鉴于甲方拟委托乙方对其电力工程进行施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，经双方友好协商，一致达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方承担的工程项目名称为_______________________。
第二条工程内容1. 工程范围包括但不限于_______________________。
2. 工程质量符合国家相关标准及甲方的要求。
3. 工程进度要求如下：_______________________。
第三条合同价款1. 本工程总价款为_______________________（大写：_______________________），其中工程进度款比例为_______________________%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version)合同编号：XX-2020-01甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日电力工程施工合同范本(通用版)2篇前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：电力工程施工合同范文2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版篇章1:电力工程施工合同范文工程名称：xx工程发包单位：xx承包单位：xx甲方：xx乙方：xx工程项目名称：xx工程项目地点：xx计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：一、甲方应承担的安全责任1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。
审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。
资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。
安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。
审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。
重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。
特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。
7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。
8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
二、乙方应承担的安全责任1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。
2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。
3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。
乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。
国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。
4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。
施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设（安全、质量、工期）目标以及主要管理制度等。
现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。
施工单位负责施工现场标牌的保护工作。
5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。
乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。
6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。
7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准；为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品；按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。
施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。
施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。
9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。
10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。
11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。
12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。
13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
三、甲、乙双方共同遵守的规定甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。
共同遵守原电力工业部部颁的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令），共同遵守中国南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》、《安全生产监督规定》、《输变电工程安全文明施工规范要求》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和《电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册》、《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》等有关规定。
四、违约处理在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格按照海南电网公司关于《关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知》（海南电网建〔XX〕168号）和《海南电网公司电网建设工程奖惩办法（试行）的通知》（海南电网建〔XX〕175号）文件要求及国家、行业有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制度。
奖罚情况报海南电网公司备案。
五、其他1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。
2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。
3、根据双方签订的《单相计量装置轮换改造工程承发包合同书》，乙方应按单项工程（或一次性）缴纳3千元的安全文明施工保证金。
保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交……六、本协议有效期自xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日止。
七、本协议一式贰份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。
甲方：乙方：甲方委托代表：乙方委托代表：甲方经办人：乙方经办人：年月日年月日篇章2:电力工程施工合同模板标准版【按住Ctrl键点此返回目录】甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程范围三、材质要求四、技术要求五、工程说明六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。
七、工程质量及要求：1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。
2、材料供应（1）、本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。
（2）、乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。
（3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
八、工程工期1、准备工期：个日历天。
2、安装工期：个日历天。
3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。
安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。
因天气不可抗拒因素工期相应顺延。
九、工程价款与支付方式1、工程总价：元整（附：预算书）。
大写：。
工程变更以实际发生增减工程量进行决算。
2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。
3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。
十、工程验收1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。
2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。
若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。
若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲方相应损失。
十一、工程质保期1、工程质保期为壹年，自工程竣工验收合格之日起计算。
质保期内乙方免费维修及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）；2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。
十二、双方责任1、甲方（1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。
（2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。
（3）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。
2、乙方（1）合同签订后3日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。
（2）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。
（3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。