2017年监理工程师考试《合同管理》模拟题
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案1.关于建设合同的说法,错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案:D2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为参考答案:C3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。
A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备参考答案:C4.关于委托订立合同的代理人行为的说法,错误的是( )。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项,必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项,法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项,法律后果由代理人承担参考答案:B5、建设单位委托招标代理机构招标的,招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会参考答案:B6.根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
A.2%B.3%C.5%D.10%参考答案:A7.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内c.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内参考答案:B8.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标文件中,若要求中标人提供履约保证金的,其额度不应超过合同价格的( )。
A.B.10%C.D.30%参考答案:B9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏,造成工程外部邻近人员中毒住院,其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程()。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险参考答案:B10.建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的三大要素的是()。
A. 合同的标的、数量和质量B. 合同的价款、履行期限和地点C. 合同的付款方式、检验标准和违约责任D. 合同的签订日期、解除条件和争议解决方式3. 下列关于合同订立的描述,错误的是()。
A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当符合法律法规的规定C. 合同订立不需要经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立应当明确合同的标的、数量、质量、价款等主要条款4. 监理工程师在合同履行过程中,发现合同当事人有违约行为的,应当()。
A. 立即终止合同B. 要求违约方承担违约责任C. 报告建设单位D. 与违约方协商解决5. 下列关于合同变更的描述,正确的是()。
A. 合同变更必须经过原合同双方的同意B. 合同变更只需要通知对方即可生效C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要遵循法律法规的规定二、多项选择题(每题3分,共30分)6. 合同管理的任务包括()。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的评审、监督和检查C. 合同的风险识别和评估D. 合同的结算和归档7. 下列属于合同履行过程中,监理工程师的职责的是()。
A. 监督合同的履行情况B. 协调各方利益关系C. 审查合同的变更请求D. 确定合同价格8. 下列属于合同违约责任的种类的是()。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金三、简答题(每题10分,共30分)9. 请简述监理工程师在合同签订过程中的主要工作。
10. 请简述监理工程师在合同履行过程中的主要工作。
11. 请简述监理工程师在合同变更管理中的主要职责。
四、案例分析题(每题25分,共50分)12. 某监理工程师在监理工地上,发现施工单位存在以下问题:(1)施工单位未按照合同约定的质量标准进行施工;(2)施工单位未按照合同约定的进度完成工程;(3)施工单位存在安全事故隐患。
注册监理工程师《监理工程合同管理》真题模拟测试卷一(80道带答案解析)
监理工程合同管理第 1题:单选题(本题1分)建设工程合同要求合同主体一般是法人,体现了()。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性【正确答案】:A【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的特征。
建设工程的合同主体一般是法人,体现了合同主体的严格性。
参见教材P2。
第 2题:单选题(本题1分)合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的()关系。
A、债权与债务B、代理与被代理C、法人与自然人D、权利与义务【正确答案】:D【答案解析】:本题考查的是合同法律关系的构成。
合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
参见教材P5。
第 3题:单选题(本题1分)下列关于合同法律关系的说法,正确的是()。
A、合同法律关系可以没有客体B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、法律事实只包括行为D、行为和事件能够引起合同法律关系的消灭【正确答案】:D【答案解析】:本题考查的是合同法律关系的构成。
选项A,合同法律关系包括客体、主体和内容,选项B,技术秘密是合同法律关系客体中的智力成果,选项C,法律事实包括:行为、事件。
参见教材P5。
施工过程中,由于施工企业项目经理的行为产生的后果,应由()承担责任。
A、项目经理B、监管部门C、建设单位D、施工单位【正确答案】:D【答案解析】:本题考查的是代理关系。
被代理人对代理行为承担民事责任。
参见教材P8。
第 5题:单选题(本题1分)下列不属于保证合同包括的内容的是()。
A、被保证的主债权数额B、保证人履行债务的期限C、保证的方式D、保证担保的范围【正确答案】:B【答案解析】:本题考查的是担保方式。
保证合同应包括的内容有:被保证的主债权种类、数额;债务人履行债务的期限;保证的方式;保证担保的范围;保证的期间;双方认为需要约定的其他事项。
参见教材P10。
第 6题:单选题(本题1分)下列关于履约保证的描述中错误的是()。
监理工程师合同管理考试模拟题完整版
监理工程师合同管理考试模拟题2017监理工程师合同管理考试模拟题第1题(单项选择题)某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这种行为属于()。
A.法定代理B.表见代理C.指定代理D.委托代理正确答案:D,第2题(单项选择题)当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的,应办理抵押登记,抵押合同自()起生效。
A.签订之日B.登记之日C.担保之日D.清偿之日正确答案:B,第3题(单项选择题)质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
A.转移占有B.约定保证期间C.债权人优先受偿D.转让办理登记正确答案:A,第4题(单项选择题)中标的投标人在签订合同时,招标人对施工投标保函应在()后退还。
A.业主提交履约担保B.投标有效期C.撤销投标书D.保证书退还正确答案:B,第5题(单项选择题)下列代理种类中,()主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。
A.法定代理B.表见代理C.委托代理D.指定代理正确答案:A,第6题(单项选择题)合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。
其中,关于承诺期限的表述有误的是()。
A.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算B.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达C.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算D.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外正确答案:A,第7题(单项选择题)甲、乙于4月1日签订一份施工合同。
合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。
乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。
则此合同自()无效。
A.4月1日B.5月1日C.5月20日D.6月30日正确答案:A,第8题(单项选择题)某采购员受A企业授权去B公司采购设备,在采购过程中,该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本,与B公司签订了购买包装材料的合同,则()。
A.合同无效,由采购员向B公司进行赔偿B.合同有效,但货款应由采购员承担C.合同无效,A企业可能退货D.合同有效,货款应由A企业支付正确答案:D,第9题(单项选择题)下列合同内容中,()是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
安徽省2017年监理工程师《合同管理》:施工承包单位资质的分类考试试题
安徽省2017年监理工程师《合同管理》: 施工承包单位资质的分类考试试题一、单项选择题(共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意)1、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险, 是采用__的方法来识别风险。
A.专家调整法B.流程图法C.经验数据法D.初始清单法2、建立最终的风险清单应采用__。
A. 风险调查法B. 专家调查法C. 流程图法D. 经验数据法3、未经__审查同意而实施的工程变更, 项目监理机构不得予以计量。
A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.项目业主负责人4、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。
A. 国务院建设行政主管部门B. 国务院C. 国家发展与改革委员会D. 工商行政管理部门5、《中华人民共和国建筑法》规定, 房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位承担, 由建筑施工单位负责人对安全负责。
A.相应资质B.质量保证C.保证安全D. 保证工期6、平行承发包模式条件下, 业主委托一家监理单位实施监理时, 监理单位的项目监理机构__。
A.可组建多个监理分支机构B.不应组建监理分支机构C.只组建两个监理分支机构D.只组建一个监理分支机构7、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。
A. 项目设计阶段B. 项目投资决策阶段C. 施工阶段D. 施工招投标阶段8、按我国目前的建设程序, 大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A.可行性研究B.项目建设方案C.编制可行性研究报告D.项目决策9、监理例会的参加人一般不要求__参加。
A. 总监理工程师代表B. 承包商项目经理C. 专业监理工程师D. 建设单位负责人10、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A.施工单位B.监理单位C.项目经理D.监理工程师11、采用代理型CM模式时, CM单位是业主的__。
A.监理单位B.咨询单位C.承包单位D. 伙伴单位12、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体, 对工程质量__。
2017年监理工程师考试建设工程合同管理真题答案(供参考)
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案1.关于建设合同的说法,错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案:D2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为参考答案:C3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。
A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备参考答案:C4.关于委托订立合同的代理人行为的说法,错误的是( )。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项,必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项,法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项,法律后果由代理人承担参考答案:B5、建设单位委托招标代理机构招标的,招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会参考答案:B6.根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
%%%%参考答案:A7.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内c.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内参考答案:B8.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标文件中,若要求中标人提供履约保证金的,其额度不应超过合同价格的( )。
A.%C.%参考答案:B9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏,造成工程外部邻近人员中毒住院,其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程()。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险参考答案:B10.建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。
2017监理工程师合同管理模拟题及答案
2017监理工程师合同管理模拟题及答案1.监理合同的有效期是指( )。
A.监理合同中书面约定的履行期间B.从签订监理合同起,至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和D.监理人完成正常工作、附加工作及额外工作时间之和2.下列选项属于竣工后试车的是( )。
A.单机无负荷试车B.联动无负荷试车C.拟运行试车D.投料试车3.通过招标选择的承包人,在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。
A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数4.招标人对任何一位投标人所提问题的回答,应( )。
A.发送给提出问题的投标人B.发送给每一位投标人,并注明提出问题的投标人名称C.发送给每一位投标人,但不必说明问题的来源D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容5.“由第三人向债权人履行债务”时,在合同履行期限内( )。
A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人应要求债务人履行债务D.债权人可强迫债务人履行债务6.某施工合同的履行中,监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量,承包商于2003年4月1 日将此工作增加的工程量完成,并于2003年4月20日向监理工程师递交了索赔意向通知,监理工程师应()。
A.拒绝接收索赔意向B.接收索赔意向C.提交发包人审核D.与承包产协商索赔事项7.邀请招标的邀请对象的数目以()家为宜。
A.3B.5C.7D.5~78.《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计人的基本责任是( )。
A.保证设计质量B.完成施工图设计C.配合施工D.保护发包人的知识产权9.发包人供应的材料未通知承包人验收,入库后发生的损坏丢失由()。
A.承包人负责B.发包人负责C.谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责10.在投标文件的报价单中,如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时,应当()。
2017年辽宁省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年辽宁省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人负责提供的材料和工程设备经验收后,接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由()承担。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商2.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应保证其投保需第三者责任险在( )前一直有效。
A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书3.对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有( )。
A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量4.关于工程勘察设计开标评标的说法,正确的是()。
A.投标人在开标现场对开标提出的异议,招标人有权不子答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成,应为5 人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3 日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定5.工程设计招标与工程施工招标相比较,具有的特点是( )。
A.开标形式相同,评标原则不同B.招标文件内窨相同,评标原则相同C.投标书的编制要求不同,开标形式相同D.评标原则不同,招标文件内窨不同6.关于《标准施工合同》合同通用条款和专用条款的说法,正确的是( )A. 通用条款中适用于招标项目的条款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的容应与通用条款的条款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款7.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,关于伴随服务的说法,正确的是( )。
A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务围D.提供伴随服务不得收费8.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时,属于施工组织设计评审内容的是( )。
2017年四川省监理工程师《合同管理 》考试试题
2017年四川省监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.工程施工评标中,有两家不同报价的投标单位综合评分相等时,根据《标准施工招标文件》,应将( )排名靠前A.投标报价低的单位B.资质等级高的单位C.施工组织设计得分高的单位D.对招标人提出较多优惠条件的单位2.由发包人采购承包人安装的设备,试车检验发现设备制造质量较差需更换,则该事件的处理方式应为A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延3.根据《标准材料采购招标文件》,除专用合同条款另有约定外,材料采购合同生效后,买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的( )作为预付款A.30%B.20%C.15%D.10%4.FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的( )。
A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人5.根据《标准施工合同》,施工合同文件包括A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准6.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,除专用合同条款另有约定外合同设备的开箱检验应在( ) 进行A.卖方仓库B.第三方检测地C.施工场地D.第三方物流公司7.根据《标准施工合同》,施工期的结束日期是指( )。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同由双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日8.施工评标中,审查投标人名称与资质证书的名称是否一致,属于( ) 评审的内容。
A.资格B.程序C.响应性D.形式9.采用综合评估法进行机电产品采购评标时,投标文件对评价因素的最优响应值是()。
A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值10.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,为保证工程质量和施工安全,提出相关措施建议的内容包括( )。
2017年安徽省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2017年安徽省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根掘《标准材料采购招标文件》,在初步评审材料采购投标文件时,属于资格评审内容的是( )A.投标文件格式要求B.财务要求C.投标有效期要求D.质量要求2.0.勘察人根据岩土条件和设计要求,选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。
这属于勘察作业要求中的()A.测绘要求B.勘探要求C.取样要求D.试验要求3.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时,主要比较的是( )。
A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价4.根据《标准施工合同》,下列事件中,属于不可抗力的是A.政策汇率调整B.世界金融危机C.政府投资政策变化D.局部武装暴动5.关于建设工程合同管理目标的说法,错误的是A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的频率6..根据《标准勘察招标文件》,属于“勘察服务”内容的是( )。
A.进行技术交底B.提供施工配合C.评估工程条件D.参加竣工验收7.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是( )。
A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任8.根据《招标投标法》,评标委员会成员组成正确的是()A.招标人代表3人,专家6人B.招标人代表4人,专家8人C.招标人代表1人,专家2人D.招标人代表2人,专家3人9.《简明标准施工招标文件》的适用对象是()A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000 万元的非政府投资工程C.工期为10 个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程10.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是( )。
监理工程师考试《合同管理》习题附答案
监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案一1、工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上,( )能够有效的提高工程建设的管理水平。
A.工程质量管理B.工程投资管理C.工程进度管理D.建设工程合同管理【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。
工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上,这三大控制目标的水平主要体现在合同中。
建设工程合同管理能够有效的提高工程建设的管理水平。
参见教材P1.2、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
A.建设工程勘察合同B.建设工程设计施工总承包合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同【正确答案】:B【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的种类。
选项ACD属于按照完成承包的内容进行划分的。
参见教材P2.3、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是( )。
A.工程承包合同B.建设工程设计施工总承包合同C.施工分包合同D.建设工程施工合同【正确答案】:D【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的种类。
选项ABC属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的。
参见教材P2.4、建设工程合同的承包人必须具备法人资格,并具备相应的承包资质,是由建设工程合同( )决定的。
A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【正确答案】:A【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的特征。
合同主体的严格性主要体现在:承包人必须具备法人资格,具有营业执照及相应的资质。
参见教材P2.5、建设工程合同管理的目标包括( )。
A.提高工程建设的管理水平B.发展和完善建筑市场C.培训合同管理人才D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E.推进建筑领域的的改革【正确答案】:ABDE【答案解析】:本题考查的是建设工程合同管理的目标。
2017年北京市整理监理工程师《合同管理 》模拟题(含答案解析)
2017年北京市整理监理工程师《合同管理》模拟题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某工程施工招标时,评标委员会成员拟由9 人组成,根据《招标投标法》,其中技术、经济等方面的专家应不少于( )人A.4B.5C.6D.72.关于建设工程合同管理目标的说法,错误的是A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的频率3.下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是( )A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同4.下列组织或个人中,不能成为合同法律关系主体的是A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所5.招标人对技术、性能有专门要求的施工招标项目,宜采用的评标方法是()。
A.经评审的最低投标价法B.综合评估法C.最低投标价法D.基准价评审法6.某施工项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,评标排名前2位的投标人为甲、乙。
甲的投标报价为5000万元,评标价为4990万元。
乙的投标报价为5030万元,评标价为4980万元,则中标人和中标价格分别为( )。
A.甲,5000万元B. 甲,490万元C. 乙,5030万D.乙,4980万元7.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
A.投标截止日前第14 天B.投标截止日前第28 天C.招标公告发布之日前第14 天D.招标公告发布之日前第28 天8.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的( ) 。
A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人9.机电产品国际招标采购中,详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法10.关于设计施工总承包合同的承包人的说法,正确的是( )。
2017年湖北省汇编监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)
2017年湖北省汇编监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计招标文件》,除投标人须知前附表另有约定的,投标有效期为()日。
A.30B.60C.90D.1202.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,发包人代表授权发包人其他人员负贵其指派的工作时,应将被授权人员的姓名和()通知设计人A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间3.根据《标准施工合同》,合同协议书十陈明确规定合同组成文件外,矾方在订互合同时还必须填写的内容包括( )。
A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式4.大型设备采购招标包括设备及伴随服务,投标人的伴随服务内容之一是( )。
A.申请设备使用许可B.设备的技术指标馥进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管5.材料设备采购招标中,划分采购合同的原则是A.符合采购资金的到位计划和周转计划,充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争,降低价格,保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动,减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货、仓储和运输能力,减少运输规划,提高仓储能力6.根据《标准施工招标文件》,关于缺陷责任期的说法,正确的是()A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1 年7.根据《标准设计施工总承包招标文件》,总监理工程师超过( )天不能履行职责的,应委派代表在许可范围内代行其职责。
A.2B.3C.5D.78.根据《标准施工招标文件》,到投标截止时间时,投标人数量不足()个的,应当重新招标。
A.2B.3C.4D.59.下列合同计价方式中,在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金10.根据《标准施工合同》,发包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
2017年甘肃省整理监理工程师《合同管理 》模拟题(含答案解析)
2017年甘肃省整理监理工程师《合同管理》模拟题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是()。
A.各类通用设备采购B.建筑工程设备采购C.价值较高的设备采购D.生产线等运行期内各种费用高的设备采购2.根据FIDIC《施工合同文件》,关于指定分包商的说法,正确的是( )。
A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任3.对于需增设技术设计阶段的工程项目,为保证设计指导思想贯穿各设计阶段,一般不单独招标发包的是A.初步设计B.施工图设计C.全过程设计D.技术设计4.某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购合同,关于采购方式及合同的说法.正确的是A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处C.当事人可以在合同中对货样进行说明D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的,供货人可按货样交付货物5.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,竣工试验分三阶段进行,其中第一阶段进行的是( )。
A.联动试车B.保证工程满足合同要求的试验C.功能性试验D.产能及环保指标测试6.在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是( )A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期B.同意延长,并要求修改投标文件C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期D.拒绝延长,但无权收回投标保证金7.建设工程采用设计施工总承包模式的优点有( )。
A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险8.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是( )A.政府机关B.企业法人C. 项目监理机构D.社会团体9.根据《标准施工合同》,施工准备阶段设计交底应由()组织A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人10.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的( ) 。
2017建筑监理工程师考试合同管理真题及答案
2017建筑监理工程师考试合同管理真题及答案说明:答案和解析在试卷最后第1部分:单项选择题,共50题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的( )。
A)1/2B)1/3C)2/3D)3/42.[单选题]根据《标准施工合同》,监理人征得发包人同意后,应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。
A)7B)14C)21D)283.[单选题]根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,为便于工程设备安全装卸和搬运,卖方应在每包装箱相邻的四面用( )做出装运标记。
A)不可擦除的喷墨和明显的英语字样B)不可擦出的喷墨和明显的法语字样C)不可擦除的油漆和明显的英语字样D)不可擦除的油漆和明显的法语字样4.[单选题]根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建设时,正确的处理程序是( )。
A)承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B)承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C)承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D)承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示5.[单选题]关于委托订立合同的代理人行为的说法,错误的是( )。
A)代理人必须以委托人名义进行合同谈判B)代理人对授权范围内谈判的重要事项,必须请委托人决定C)委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项,法律后果由委托人承担D)委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项,法律后果由代理人承担6.[单选题]根据《标准设计施工总承包招标文件》中的≤合同条款及格式》,“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
A)单车试验B)联动试车C)投料试车D)性能测试7.[单选题]公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从( )起算。
2017年监理工程师合同管理测试题与答案
2017年监理工程师合同管理测试题与答案1、指定分包商由(A)指定或选定。
A.业主B.承包商C.设计单位D.业主和承包商共同2、施工合同履行过程中,施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全,属于工程师发出暂停施工的(D)。
A.内外部条件的变化B.发包人应承担责任的原因C.协调管理的原因D.承包人的原因3、在建设工程材料采购合同中,由供货方代运的货物,应由(A)在站场提货地点共同验货,以便发现灭失、短少、损坏等情况时,能及时分清责任。
A.采购方和运输部门B.供货方和采购方C.供货方和运输部门D.供货方、采购方及运输部门4、在设计合同的履行过程中,由于设计人自身原因,延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间,每延误1d,应减收该项目应收设计费的(B)。
A.1‰B.2‰C.3‰D.5%o5、甲施工企业与乙承重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同,约定5月10日甲付给乙100万元预付款,6月21日由乙向甲交付两辆起重机,但到了5月10日,甲经调查发现乙确已全面停产,经营状况严重恶化。
此时甲可以(D),以维护自己的合法权益。
A.终止合同B.转让合同C.行使同时履行抗辩权D.请求对方提供适当担保6、下列财产中,不可以作为抵押物的是(C)。
A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产C.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权D.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权7、由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的,所产生的后果由(A)承担。
A.采购方B.供货方C.代运方D.采购方和供货方共同8、承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前(A)d 内,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
A.7B.14C.28D.309、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定,应由承包商承担责任的事件是(D)。
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案1.关于建设合同的说法,错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案:D2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为参考答案:C3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。
A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备参考答案:C4.关于委托订立合同的代理人行为的说法,错误的是( )。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项,必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项,法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项,法律后果由代理人承担参考答案:B5、建设单位委托招标代理机构招标的,招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会参考答案:B5.根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
A.2%B.3%C.5%D.10%参考答案:A6.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15 日内B.与中标人签订书面合同后的 5 日内c.招投标结束后的30 日内D.招投标结束后的15 日内参考答案:B7.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标文件中,若要求中标人提供履约保证金的,其额度不应超过合同价格的( )。
A.B.10%C.D.30%参考答案:B8.建设工程施工过程中发生化学品泄漏,造成工程外部邻近人员中毒住院,其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程()。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险参考答案:B9.建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2017年监理工程师考试《合同管理》模拟题
2017年的模拟题你做了吗?以下是精心为大家整理的2017年监理工程师考试《合同管理》多选题模拟题,供参考学习,希望对大家有所帮助!
1、法律关系的三个要素是()
A、目的
B、主体
C、客体
D、内容
2、下列合同属于从合同()
A、分包合同
B、监理合同
C、借款合同
D、担保合同
3、合法代理的条件()
A、事先取得委托书
B、经过公证或鉴证
C、以委托人的名义
D、在委托范围内
4、当事人订立合同的程序是()的阶段
A、要约引诱
B、要约邀请
C、要约
D、承诺
5、合同是平等主体的()之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
A、自然人
B、法人
C、其他组织
D、国家机关
6、当事人对合同的格式条款的理解发生争议时()
A、应按通常的理解予以解释
B、有两种以上解释的,应作出不利于提供格式条款的一方的解释
C、有两种以上解释的,应作出有利于提供格式条款的一方的解释
D、在格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款
7、按照《合同法》的规定,下列()等内容属于各类合同一般应包括的条款
A、数量和质量的约定
B、合同担保方式
C、合同价款和支付方法
D、解决合同争议的方法
8、无效合同的确认权属于()
A、合同当事人双方的上级
B、监理工程师
C、仲裁机构
D、人民法院
9、建设工程合同是一种()
A、双务合同
B、有偿合同
C、诺成合同
D、要物合同
10、合同当事人订立仲裁协议的作用是()
A、市场竞争的需要
B、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
C、排除了法院对纠纷的管辖
D、合同当事人均受仲裁协议的约束
11、担保法规定的担保方式有()
A、保证
B、定金
C、抵押
D、留置权
12、公路工程施工合同解除的条件有()
A、合同当事人协商一致
B、承包人将其工程全部转包
C、因不可抗力因素致使合同无法履行
D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行
13、证明合同的真实性、合法性的机关是()
A、人民法院
B、仲裁机构
C、公证机关
D、工商行政管理部门
14、合同纠纷的处理原则是()
A、诚实信用
B、协商为主
C、公正、公平
D、调解优先
15、合同的有效实质要件()
A、主体合格
B、合同当事人意思表示真实
C、合同内容不违反法律和社会公共利益
D、合同标的确定和可能
16、公路工程施工合同文件主要包括()
A、合同意向书
B、合同协议书与中标通知书
C、合同条件与工程量清单
D、技术规范与图纸
17、中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的()分包给他人完成
A、部分非主体工作
B、全部非主体工作
C、部分非关键性工作
D、全部非关键性工作
18、依据我国《招投标法》的规定,招标分为()
A、委托招标
B、议标
C、公开招标
D、邀请招标
19、属于以下情况之一者,资格预审申请文件无效()
A、未按期送达的资格预审申请文件
B、未经法定代表人或其授权的代理人签字
C、未加盖投标人印章的资格预审申请文件
D、内容虚假的资格预审申请文件
20、综合评分法适用于()
A、二级公路
B、高速公路
C、一级公路
D、技术复杂的特大桥梁、特长隧道工程
21、投标须知应当载明以下内容()
A、评标标准和方法
B、工期要求
C、提交投标文件的起止时间、地点和方式
D、开标的时间和地点
22、公路工程施工招标投标活动应当遵循()的原则
A、合法、合理、合情
B、合法
C、公开、公平、公正
D、诚实信用
23、评标工作应当遵循()的原则
A、公平、公正
B、公开、公平、公正
C、科学、择优
D、合法、合理、合情
24、公路工程施工招标投标管理办法规定,具备下列条件的招标人,可以自行办理招标事宜()
A、具有法人资格
B、具有与招标项目相适应的工程管理、造价管理、财务管理能力
C、有组织编制公路工程施招标文件和标底的能力
D、有对投标人进行资格审查和组织评标的能力
25、下列哪种说法不正确()
A、工程标底是工程项目的预期价格
B、工程标底是工程项目的承包价格
C、工程标底是工程项目的工程价格
D、工程标底是工程项目的结算价格
26、工程变更是指工程在实施期间,监理工程师根据合同规定对部分工程在()所做的改变
A、形式上
B、内容上
C、质量上
D、数量上
27、有效合价系不包括()的合同价格
A、净标价
B、暂定金额
C、计日工
D、税金
28、FIDIC条件中的“工程”指()
A、永久工程
B、临时工程
C、仅指永久工程
D、视情况为A、B二者之一
29、FIDIC条件中的“费用”,包括()
A、管理费
B、利润
C、利息
D、合理分摊的其他费用
30、FIDIC条款第4条指的是();第59条指的是()
A、转让
B、转包
C、一般分包
D、指定分包
参考答案:
1、BCD
2、AD
3、ACD
4、CD
5、ABC
6、ABD
7、ACD
8、CD
9、ABC10、BCD
11、ABCD12、ABCD13、CD14、BD15、ABCD 16、BCD17、AC18、CD19、ABCD20、BCD 21、ABCD22、BCD23、AB24、BCD25、BCD 26、ACD27、BC28、ABD29、AD30、CD。