桩基工程承包合同(陈新发)

钻孔灌注桩施工合同

甲方：浙江中联建设集团有限公司

乙方：___________________________

由温州市城市中心区开发建设指挥部投资建设的，甲方承包施工的杨府山住宅区4#地块安置房工程，因工程建设需要，现将桩基分部工程委托乙方施工。为明确各方责、权、利、保质、保量、按期完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条例》，经双方协商一致，特签订以下条款，以资共同遵守：—、工程概况：

1、工程名称：温州市杨府山住宅区4#地块安置房工程

2、工程地点：温州杨府山涂村

二、工程承包范围：

1、承包范围：工程桩、塔吊桩、试桩施工

2、工作内容：钻孔桩施工所有机械进退场、桩位放样、护筒埋设

及埋设护筒时挖出的土方外运至施工场地内指定地点、钻机就位、成孔、清孔、钢筋笼制作安装、砼搅拌运输及灌注、砼试块制作、桩位验收、桩动测、静载、桩基工程资料整理等钻孔桩施工及验收全过程，以及各种材料取样、送检和空钻部分的土方回填工作。

三、工期：

1、据建设单位与甲方约定的桩基施工工期为70日历天，桩基正式施工日为工期计算起始日；

2、因政策等不可抗拒原因造成停工，经建设单位、监理单位签证认可，工期可相应顺延；

3、因材料供应、停水停电等非乙方原因造成停工，经甲方签证认可，工期

可顺延。

四、承包方式和结算方式：

1、承包方式：包人工费、机械费、进退场费；

2、结算方式：按本地块招标文件所附的工程量清单及业主认定的工程量结算，空钻部分的施工费已包含在有效桩长内，不再另外计取其它费用。

五、合同价款的支付办法：

1、合同价款：按结算方式所得的工程量再乘以150 元/立方计算，相关的试验费用由甲方承担（复检或漏检的费用由乙方承担），乙方开具建筑业统一发票，甲方提供完税证明。

2、支付办法：桩基每月工程量完成后（待业主工程进度款到甲方七天内）,甲方支付桩基每月工程进度款80%。桩基工程验收合格、技术资料提供完善后一个月内付至90%余款，在地下室顶板浇捣完成后一个月内付清。

六质量等级：

1、严格执行国家有关规范要求及强制性文件要求；

2、桩基验收一次通过，质量等级：合格。

六、安全：

乙方应严格按照有关规定及施工规程组织施工，服从项目部的有关安全制度，不得违章操作，现场电器、机械、文明施工等应严格按（JGJ59-99）标准执行。建立完整的安全生产管理体系，配备专职安全员。在桩基施工期间内，因乙方原因所发生的安全事故，其责任和费用均由乙方负责。

七、甲乙双方责任：

1、甲方责任：

①协调外部关系和有关审批手续；

②提供施工图纸、地质资料、场地标高、水准点、控制点等有关桩基部

分的技术资料给乙方；

③及时提供合格的钢筋、水泥、电焊条、砂石等建筑材料，保障施工水电及泥浆及时外运；

④及时支付工程进度款；

⑤无偿解决桩基施工期间的员工宿舍，办公和生活用房；

⑥做好施工现场的“三通一平” 工作，施工用电接至工地总配电箱，施工用水按现场布置至施工现场及生活区；

⑦负责工程竣工验收工作。

2、乙方责任：

①严格按设计、规程、规范和审定的施工组织设计施工，确保工程质量、安全、进度、文明施工达到要求；

②服从业主、总包方领导；

③接受业主、总包方、监理的检查监督；

④负责施工设备、机具及人员配备；

⑤负责工序质量检查等的报验工作；

⑥工程竣工后，协助甲方做好桩基动测和桩位复核工作，并于桩位复核后

15 天内，提供完整的工程资料；

⑦乙方作好施工过程的质量控制。因乙方原因造成的质量事故，乙方无条件返工至合格并承担返工和业主对甲方的处罚及工程延误费用；

⑧成立由 _________ 同志任项目经理的项目班组，负责工地现场的

一切工作事务，进场前项目班组成员须报甲方批准并确保班组成员到位。

八、其它：

1、本工程实行硬地面施工由甲方负责，乙方必须按文明标化现场施工；

2、乙方收款凭业主已审批的工程量和单价乘系数从甲方处提取现金。

3、乙方必须严格控制桩孔充盈系数和初灌量，桩基工程完工后经统计，如水泥实际总量超过（配合比x理论方量）x充盈系数用量的, 则超过部分的费用均由乙方承担。如水泥实际总用量不超过或少于

（配合比x方量）用量的，即使桩顶松散层高度超过设计规定，乙方也不需要承担任何费用；

4、乙方必须根据监理审批的施工组织设计内容安排机具人员到位施工，如主要机具、主要人员调整，需征得业主、监理、总包同意。

九、附则

1、塔吊桩由乙方免费施工；

2、本合同由双方签字、盖章后生效；

3、本合同正副本共陆份，双方各执正本一份，副本二份，正副本均具有同等法律效力；

乙 方 :

法定代表人

委托代理人

年月日 4、本合同签约一方在未征得另一方同意的情况下不得擅自单方面中 止合同，否则即视为违约。

十、 合同争议：

双方约定， 在履行合同发生争议时， 可以共同要求有关主管部门 调解，调解不成，并约定向温州市仲裁委员会提请仲裁。

本合同未尽事宜，双方另行协商。

甲 方 : 法定代表人 : 委托代理人 : 帐 号: 帐 号:

开 户: 开 户:

电 话: 电 话:

年月日