桩基工程合同范本(完整版)
给于的桩基合同6篇
给于的桩基合同6篇篇1桩基工程合同甲方（发包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行桩基工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：桩基施工，包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
二、承包方式及工程价款1. 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 工程价款：暂定人民币[金额]元，实际结算金额根据竣工图纸及现场实际发生量进行结算。
三、工期要求1. 开工日期：自甲方发出开工通知之日起算。
2. 竣工日期：乙方应按照合同约定的时间完成施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。
四、工程质量与技术标准1. 工程质量应达到国家相关标准的合格要求。
2. 技术标准：按照国家现行技术规范与标准执行。
3. 乙方应按照甲方提供的设计图纸及技术要求进行施工，确保工程质量。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求和现场交底。
2. 甲方负责办理工程相关手续，确保施工环境符合施工条件。
3. 甲方负责提供施工所需的水电等基础设施。
六、乙方责任1. 乙方应按照合同约定组织施工，确保工期和质量。
2. 乙方应建立健全安全管理体系，确保施工现场安全。
3. 乙方应合理控制成本，不得转包或违法分包。
4. 乙方应负责工程资料的整理与归档。
七、付款与结算方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款[金额]。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按约定比例支付进度款。
3. 结算款：工程竣工并通过验收后，双方按照实际发生量进行结算。
4. 质保金：工程总金额的[比例]%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付余款。
桩基工程施工合同范本5篇_桩基施工
桩基工程施工合同范本5篇_桩基施工施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
以下是本文库整理的桩基工程施工合同范本5篇，欢迎阅读参考!桩基工程施工合同范本(1)发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民拷和国建筑法》及国家对基本建设管理的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，现就明确相互权利、义务关系达成如下条款，以兹共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条承包方式：)第三条承包范围：第四条合面价款1、本合同中，桩型为，砼强度等级为，桩基固定单价元，米，该单价已综合考虑商品砼充盈系数和税金、3米以内空桩费、机械设备一次进出场费、机械设备场区内移机费等。
2、工程量：本工程为桩，共根，桩总长米;该工程量为图纸设计工程量，在设计工程量不变更的情况下，该合同为固定总价合同，除合同中工程总施工费用：有效进尺费用：元+空桩费用元。
4、工程造价：本工程合同总造价：元,大写：人民币元整。
5、水电费用：本工程所需水电费用由乙方自行承担。
第五条合同工期1、本工程总工期为年日起至月日结束。
2、设备迸场后，由于甲原因(如地下障碍物、停电、夜间不让施工)不能正常施工时，经甲方和监理签证确认后，竣工日期可相应顺延(仅顺延工期，无其他任何经济索赔)。
第六条工程款支付方式1、桩基工程完成总工程量的50%，支付至该部分工程量对应合同价款的70%;2、桩基工程全部完工并提交完整工程资料后付至合同总价款的80%;3、经检测合格并出具报告后一个月内付至结算总价款的95%;4、质保金为结算总价款的 5 %，质保期一年，自工程检测合格之日起计算，质保期内无质量问题，期满后一个月内无息退还a5、每次支付工程款时，、乙方需提供全额正规工程发票，否则甲方有权拒绝付款直至乙方提供合格发票时止。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桩基施工 简明 合同5篇
桩基施工简明合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]鉴于甲方需要桩基施工服务，乙方具备相关施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：桩基施工，包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币[具体金额]（含税）。
2. 支付方式：本合同签署后，甲方按照以下节点向乙方支付款项：（1）合同签订后7个工作日内支付合同总金额的XX%作为预付款；（2）桩基施工完成XX%后，支付合同总金额的XX%；（3）桩基施工验收合格后，支付合同总金额的剩余部分。
3. 发票与结算：乙方应按照国家税法规定提供正规发票，甲方在收到发票后进行结算。
三、工期与进度1. 工期：本合同签署后XX日内完成桩基施工。
2. 进度计划：乙方应根据甲方要求，制定详细的施工进度计划，并确保按计划进行。
3. 延期处理：如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照每延误一天支付合同总金额XX%的违约金。
四、质量与验收1. 施工质量：乙方应确保施工质量符合国家相关标准及规范。
2. 验收标准：按照国家和地方相关法规、规范进行验收。
3. 验收程序：施工完成后，乙方应提交验收申请，甲方组织相关部门进行验收。
如验收不合格，乙方应按照甲方要求整改直至验收合格。
五、安全责任1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。
2. 如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
3. 甲方有权对乙方的安全生产工作进行检查和监督。
六、违约责任1. 如因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。
2. 违约金的计算与支付：按照合同相关条款执行。
七、保密条款1. 双方应对本合同内容以及履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
桩基工程施工合同5篇
桩基工程施工合同5篇第1篇示例：桩基工程施工合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方进行桩基工程施工，双方经平等协商，达成以下合同条款，共同遵守履行：第一条工程内容1.1 乙方承包甲方委托的桩基工程施工项目，具体包括但不限于桩基础设计、施工方案、施工材料采购、现场施工作业等。
1.2 乙方应按照国家相关标准和规定开展桩基工程施工，确保工程质量和安全。
第二条工程期限2.1 本合同工程期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2.2 如因不可抗力等外部因素影响工程进度，应当及时通知甲方并经协商确定工程期限调整方案。
第三条工程质量3.1 乙方应按照相关设计要求、规范和合同约定完成工程，并保证工程质量合乎国家标准及甲方要求。
3.2 工程施工过程中，如发现质量问题，乙方应当立即采取有效措施予以整改，确保工程质量。
第四条施工安全4.1 乙方应严格遵守国家施工安全法律法规，建立健全施工安全管理制度，确保施工现场安全。
4.2 施工期间如发生安全事故，乙方应当及时通知甲方，并积极配合相关部门处理，承担相应的责任。
第五条施工款支付5.1 甲方应按合同约定的支付方式和时间向乙方支付施工款项。
5.2 乙方应对施工款项使用进行合理规划和管理，并及时向甲方提供项目进度、材料采购及施工费用等相关报告。
第六条变更与索赔6.1 如因设计变更、政策调整或不可抗力等原因需要对合同进行变更的，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
6.2 如因合同履行过程中，乙方认为有权向甲方提出索赔申请的，应当及时向甲方提出，并提供相关证明材料。
第七条违约责任7.1 若乙方未按合同约定时间完成工程，或者工程质量不符合要求的，应当承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。
7.2 如甲方未按合同约定支付施工款项的，应当承担相应的违约责任，并支付滞纳金及由此造成的其他损失。
第八条合同解除8.1 若因不可抗力等原因致使合同无法履行的，双方可协商解除合同。
桩基础施工合同5篇
桩基础施工合同5篇篇1桩基础施工合同一、双方协议甲方：____________（委托方名称）乙方：____________（承包方名称）经过友好协商，甲乙双方就桩基础施工项目签订如下合同：二、项目概述甲方委托乙方进行桩基础施工项目，项目地点位于____________，项目包括设计、勘察、施工等工作。
三、合同条款1. 价格：本项目的总价为____________，其中设计费用为____________，勘察费用为____________，施工费用为____________。
2. 付款方式：双方约定，合同签订后，甲方需在施工开始前支付设计费用的50%，在勘察开始前支付勘察费用的50%，剩余的施工费用将按照合同约定的进度进行分期支付。
3. 工期：约定本项目的工期为____________，如因不可抗力等原因导致工期延迟，双方将协商解决。
4. 质量要求：乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行设计、勘察和施工，保证施工质量符合相关要求，如出现质量问题，乙方需承担相应责任。
5. 监理：甲方有权对本项目的设计、勘察和施工进行监督，乙方应配合监理工作。
6. 合同变更：如有需要修改合同内容，需双方协商一致，并签订书面变更协议。
7. 违约责任：如一方违约导致合同无法履行，需承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。
8. 法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。
以上内容为甲乙双方达成的桩基础施工合同，双方应遵守合同约定，共同完成项目，保证双方利益。
如有争议，双方应友好协商解决，如协商无果，可向有关部门寻求帮助解决。
愿本合同能够成为双方友好合作的开始。
甲方（盖章）乙方（盖章）日期：____________签订地点：____________篇2桩基础施工合同一、总则本合同由乙方承包甲方指定的桩基础工程施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等法规，遵循公平、公正、信用原则，经甲乙双方友好协商达成，并签署的一份合同文件。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
桩基工程合同通用5篇
桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。
二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务（一）义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的。
材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。
（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。
房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。
桩基施工 简明 合同5篇
桩基施工简明合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就桩基施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：桩基施工二、合同工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）。
2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、工程价格及付款方式1. 工程价格：根据施工图纸及实际工程量，经甲乙双方商定，本合同固定综合单价为XX元/米。
2. 结算方式：工程竣工验收合格后，根据实际完成的工程量进行结算。
乙方应向甲方提交完整的结算资料，经甲方审核后支付工程款。
3. 付款方式：工程竣工验收合格结算后XX个月内支付至结算价的XX%，余款作为质保金，待工程竣工验收一年后无质量问题无息退还。
四、工程质量及验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、有关技术规范和操作规程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方必须按照有关规定进行验收并提交完整的验收资料。
甲方应在收到验收资料后及时进行验收。
五、甲方责任1. 负责办理有关建设手续。
2. 负责施工现场的勘察和地质资料的提供。
3. 负责协调各工种之间的配合工作。
六、乙方责任1. 乙方必须按照施工图纸和施工技术规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方必须遵守甲方的现场管理规定和安全制度，做好安全生产工作。
施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担。
3. 负责保护施工现场的管线、设施等不受损坏。
如有损坏，必须及时修复并承担相应费用。
七、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款部分万分之五的违约金。
2. 若乙方未能按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价千分之二的违约金。
逾期超过XX天，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
桩基工程合同范本（含5篇）
桩基工程合同范本（含5篇）第一篇：桩基工程合同桩基工程合同合同编号：发包方:(下称甲方)分包方:(下称乙方)根据《中华人民共和国招标法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经招标择优选定乙方承包工程的施工，为明确双方在施工过程中的责权关系，特签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、建设单位：二、承包范围及承包方式承包范围：承包方式：包工包料（所有材料均由乙方自行采购，但必须符合国家有关规定要求，并按规定报甲方、监理及质监部门验收、检验）、包工期、包质量、包安全、包文明施工三、合同工期1、开工日期：以建设单位或总监理工程师下达的开工令为准。
合同工期总日历天数：日历天。
其中，号楼在完成桩基工程和单体静载测试；号楼在完成桩基工程和单体静载测试；号楼在完成桩基工程和单体静载测试；号楼在完成桩基工程和单体静载或抗拔测试；若有以下原因造成竣工日期拖延，经甲方书面确认，工期相应调整： 1)设计变更导致工程量变化的；2)非乙方原因停水、停电连续八小时以上；3)自然灾害、政府政策等不可抗力；4）建设单位分包的其他工程严重影响乙方工程进度的；乙方在以上情况发生后3天内，就延误的内容向甲方代表提出书面报告。
非上述原因，工程不能按期竣工的，乙方承担违约责任。
2、工期违约责任1)若当期施工工期无故延误达六天，建设单位或甲方将签发整改通知书，乙方必须限期整改，甲方暂扣乙方10%~30%的当期应付工程进度款，待下期将工期抢回后，甲方退还暂扣款。
2)若各进度节点工期逾期，每逾期一天，乙方按该部分合同价款的向甲方支付违约金，违约金在当期工程进度款中扣除。
竣工验收每逾期一天，乙方按合同总价的向甲方支付违约金，违约金在竣工结算款中扣除。
四、质量标准1、工程质量为合格。
本工程必须达到一次性验收合格率100%。
若未一次性通过验收的，乙方承担因采取补救措施所产生的一切费用。
桩基工程施工合同6篇
桩基工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方桩基工程的施工达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：桩基工程。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程范围：桩基础施工，包括钻孔、注浆、钢筋笼制作与安装等。
二、合同工期1. 开工日期：____年____月____日。
2. 竣工日期：____年____月____日。
三、工程质量1. 工程质量标准：符合国家相关施工验收规范要求，质量达到优良标准。
2. 乙方应按照设计要求和施工图纸进行施工，确保施工质量符合合同规定。
四、工程造价与支付1. 工程总造价：人民币____元整（￥____元）。
2. 支付方式：工程款项按进度支付，具体包括预付款、进度款和尾款。
具体支付比例和时间节点按双方协商确定。
五、工程变更与调整1. 施工过程中如遇设计变更，双方应及时沟通并签订书面变更协议。
2. 因设计变更导致的工程量增减，应根据实际情况调整工程总造价。
六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应实施文明施工管理，保持施工现场整洁有序。
七、工程验收与保修1. 工程竣工后，乙方应组织内部验收并提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签订验收合格证书。
3. 保修期限及保修责任：工程保修期为一年，保修期内如出现质量问题，乙方负责免费维修。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应按逾期支付的金额支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务，应按合同总价款的百分比支付违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担全部责任和费用。
九、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。
桩基施工合同(精选5篇)
桩基施工合同（精选5篇）桩基施工合同篇1甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包方式1、采取包工不包料的形式，包括施工人员设备的进出场、成孔、护壁、抽水、排水、夹层凿岩、清底、修筑浇灌通道、钢筋笼的制作和安放(吊车、电焊条、切割片由甲方负责)、浇注栓。
2、乙方自带机械设备进场施工，包括成孔、护壁、凿岩、排水等一切施工所需工具和设备，甲方只提供主配电箱和施工材料。
3、民工住宿由甲方负责，现场临时设施搭设由乙方负责，搭设材料由甲方负责。
三、工期和付款1、经甲、乙双方协商，挖孔桩取总包干的形式，φ1200的桩按米包干，护壁厚度按150mm计算。
(从井口至井底均计算护壁)。
2、中风化岩层增加凿岩费用，单价签证为准，不再有其他经济形式的签证。
3、乙方自20xx年01月14日起开始计算工期，必须在35天日历工期内完成。
4、为确保工期，乙方的挖孔施工班组不能少于11套。
如因乙方施工人员不足造成工期严重滞后，甲方有权根据工期要求单方面解除与乙方的合同，乙方已完成的工程量按50%进行结算;甲方也可另行安排施工队伍进场，乙方不得阻拦。
5、工程开工一周后，甲方根据乙方的人员和施工进度付给生活费，原则上按每人每天20元的标准计算。
工程全部完工付至总工程款的75%，余款待桩基检验合格，办理完结算后一个月内付清。
四、双方职责1、甲方负责场地的“三通一平”。
其中电，甲方只负责将总配电箱接到场地边，总配电箱以下的电线电器由乙方负责。
水的接口由甲方指定，乙方自行负责搭接。
2、甲方负责桩位和轴线的测量，乙方在开挖前应将井口砌好，并经甲方施工人员检查同意后才能开挖，否则造成的返工由乙方负责。
3、材料的堆放甲方有专人负责，由甲方统一安排，乙方不得让司机随意堆放，影响交通和文明施工。
桩基合同范本（精选25篇）
桩基合同范本（精选25篇）桩基合同范本桩基是灌注桩的施工分为成孔和成桩两部分，因而对桩基的检测便可分为成孔质量检测和成桩质量检测两大部分。
下面是小编为大家收集整理的桩基合同范本（精选25篇），希望对大家有帮助！桩基合同范本1承租方（甲方）租赁方（乙方）根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定及双方自愿原则，就租赁钢板桩打桩机事宜经协商达成如下协议：第一条：租赁设备期限租赁开始时间为年月日，结束时间为年月日。
若租赁期限已满，为保证工程顺利施工，甲方要求延长租赁期限，应在租赁期限之前至少天以书面形式通知乙方，乙方接到通知后，应同意延长租赁期限，租赁费按承租费用的月均算。
第二条：租赁设备租金及相关费用1、本协议租金实行月支付制，月租金（大写）柒万伍仟元（小写75000），租金支付方式为（现金），月底结帐；2、桩机进出场费由方负责；3、桩机维修费用由方负责。
第三条：误工及处理办法施工工期如因甲方或是不可抗拒原因（天气、征地）而耽误工期，所造成的工期损失由甲方承担；如机械需要修理或保养，所耽误的工期则自动从当月扣除。
第四条：司机事宜1、甲方为乙方桩机司机提供住宿，其他由乙方自行解决；2、文明、安全施工，如发生人身伤亡、机械损坏，乙方自负责任并承担相关费用。
第五条：协议的解除1、本协议期限满后；2、本协议有效期内双方达成终止协议；3、本协议任何一方因地震、风暴等不可抗拒原因丧失继续履行本协议的能力；4、乙方将设备擅自转租、转让、转借给第三人，甲方有权终止协议。
第六条：违约责任1、乙方未按约定提供设备致使甲方不能正常施工的，应减收相应租金；甲方有权要求乙方继续履行或解除协议，并赔偿相应的损失。
如甲方相应的损失无法得到赔偿的，乙方应承担赔偿责任；2、本协议任一方均应按本合同的约定履行租金的权利及义务，任何一方违反本协议条款造成另一方的损失，需由违约方赔偿损失。
第七条：争议解决方法协议履行中发生的争议，由双方协商或报三亚市人民政府有关部门解决。
桩基工程施工合同范本（通用14篇）
桩基工程施工合同范本（通用14篇）桩基工程施工篇1工程发包方：(甲方)工程承包方：(乙方)为保证工程顺利施工，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期1、工程施工日期年月日机械进场。
2、打试桩结束时间月日。
3、正式施工全部工期为天有效工作日，正式施工为年月日，正式施工日期有提前或退后业主提前天通知承包方。
4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。
(发包签证为准)。
5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。
四、质量标准1、工程质量标准：2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。
不得出现三、四类桩。
五、合同价款合同总价：施工费用约元( 元)，管桩材料费用约元( 元)，结束后按实调整。
六、双方权利和义务(一)发包方的权利和义务1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。
2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。
3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。
4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。
5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。
6、有义务协调解决施工现场四邻关系。
(二)承包方的权利和义务1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。
2、提交承包方有效的资质文件。
3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。
4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。
桩基施工 简明 合同5篇
桩基施工简明合同5篇篇1桩基施工简明合同双方：甲方（委托方）：________地址：________联系电话：________乙方（承包方）：________地址：________联系电话：________一、项目名称：桩基施工二、地点：________三、施工内容：桩基施工四、工期：从________年________月________日开始，至________年________月________日结束。
五、工程款支付方式：甲方按工程进度支付工程款，工程款支付比例及进度如下：1. 工程开工前，甲方支付工程款____%作为预付款。
2. 工程完成____%时，甲方支付工程款____%。
3. 工程完成____%时，甲方支付工程款____%。
4. 工程验收合格后，甲方支付工程款____%。
六、合同价款：本合同总价为人民币________元整（大写：____元整），其中包括材料费、人工费、机械费等。
七、质量要求：乙方应按照相关规定和标准执行桩基施工工艺，确保施工质量符合设计要求。
如有质量问题，乙方应承担相关返工费用。
八、安全保障：乙方应严格遵守安全生产法规，保证施工过程中人员和设备的安全，确保施工现场无安全事故发生。
若有安全事故发生，乙方应承担相应的责任。
九、违约责任：如有一方违反合同约定，应按照法律规定承担相应的违约责任。
十、争议解决方式：双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。
十一、其他：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________签字：________签字：________日期：________日期：________备注：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为桩基施工简明合同文本，甲乙双方应遵守合同约定，共同保证施工质量和进度的完成。
愿双方合作愉快，工程圆满成功！篇2桩基施工是建筑工程中的重要环节，不仅需要技术过硬的工人和先进的设备，也需要一个合理的施工合同来规范双方的权利和义务。
桩基合同范本3篇
桩基合同范本3篇篇一桩基合同甲方（发包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体的桩基工程内容，如灌注桩、预制桩等]4. 工程规模：[桩基工程的数量、长度、直径等具体参数]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程的总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
[具体支付节点 1]：支付工程价款的[百分比]%；[具体支付节点 2]：支付工程价款的[百分比]%；[具体支付节点 3]：支付工程价款的[百分比]%；竣工验收合格后，支付工程价款的[百分比]%。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程质量验收报告，甲方应在[验收期限]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：提供施工所需的场地、水源、电源等条件；按时支付工程款；协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；负责施工过程中的环境保护工作。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[具体金额]元。
2. 若因一方违约给对方造成损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-1630-87
桩基工程合同范本(完整
版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
桩基工程合同范本(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款：
第一条工程概况
1.1工程名称：1.2工程地点：
1.3工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。
1.4合同单价：
1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。
1.4.
2. 由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。
第二条付款方式
2.1本工程无预付款
2.2桩基工程形象进度完成50%后，支付工程款的20%;桩基完工后，支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的25%，剩余5%的工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。
本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：
3.47%;
第三条合同工期
3.1计划开工日期：本工程计划以进入现场的日期为开工日期。
3.2本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。
该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。
若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。
3.3本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇
设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。
3.4本工程结束后三十五天内，乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。
第四条材料供应
工程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。
第五条质量标准
乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。
乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。
第六条双方责任事项
6.1甲方负责将水、电源引至现场附近，并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内，并按规定架设线缆、安置配电柜，保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。
6.2甲方负责在该合同签订后及时向乙方提供桩
基施工蓝图。
并向乙方进行桩基图纸交底和书面将有关基准点及有关测量放线必需数据，应以文字形式向乙方进行技术交底。
6.3 现场施工中所用的小挖掘机由甲方提供。
6.4根据定额、设计要求及现场实际发生的工作量及时办理签证手续。
6.5乙方负责材料进场的复试报验、承担砼试块的现场制作，并定期养护和报送检测，并及时将各种材料的每次复检报告报送甲方。
6.6乙方在施工中，因违章操作(如电、机械等)造成人员安全事故，乙方必须无条件承担所产生的费用，并根据事故的大小接受甲方处罚。
6.7不得浪费材料，提供材料需购量，结算时以图纸结算为准，甲方提供的主要材料的现场使用量以《20xx陕西省建筑装饰工程消耗量定额》定额含量为准(甲方书面认可的合理用量情况除外)，超出定额量部分计为浪费材料。
超用或浪费将在结算时扣除其费用，并处以两倍罚款。
第七条质量与验收
7.1 质量要求：施工中按照国家颁发的施工验收规范及本工程设计图纸要求进行，对不合格工程要求返工修改，返工所造成的一切损失费用由乙方自己承担，
7.2 整个工程施工过程必须坚持按程序签字验收制度，上道工序不合格，不签字，下道工序不能施工。
认真填写各种检验表格，并按程序及时给工程监理部报验。
7.3 对工程质量有争议，应由质量监督部门认定，认定费用及因此造成的损失由责任方负担。
7.4乙方在施工中若不听从甲方、监理方管理，违章操作施工，工程质量粗制滥造，经甲方提出，乙方拒不纠正，甲方有权令其停工或更换单位，其费用乙方自负，且乙方应向甲方支付合同总价款 5 %作为违约金。
7.5桩基工程竣工后，乙方应及时上报甲方进行桩基工程竣工验收，届时由甲方、监理方、乙方、设
计四方及时组织工程竣工验收。
桩基工程检测合格后，且甲、乙双方在限定的时间内审定完工程决算后，乙方应按规定整理上交甲方完整的施工技术资料一式四份(装订成册)。
第八条安全施工
8.1、安全目标：杜绝死亡和重伤事故的发生，轻伤频率不大于0.2‰;杜绝重大机械和火灾事故;
8.2、乙方严格按照《建筑施工安全技术规范和标准》施工，配合甲方建立安全保证体系。
乙方成立安全领导小组，由现场负责人担任组长，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，形成安全管理网络。
制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责。
加强安全教育，提高全员的安全意识。
乙方认真执行安全技术规范，严守安全规则，落实安全措施、确保安全施工，按照《建筑施工安全检查评分标准》的规定达到优良，确保现场为标准化管理工地，并承担相应费用;
8.3、乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施，在本工程中如发生安全事故，应立即向甲方报
告，重大伤亡事故要按规定上报有关部门。
双方约定：由于本合同劳务提供方的管理责任，一旦发生安全事故，事故的全部责任及经济损失(包括各项罚款)由乙方承担。
第九条合同约定
9.1与本合同有关双方确认的书面文件等均为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。
9.2任何一方单方违背本合同任何条款时均视为违约，如单方违约时，应承担因违约行为给对方造成的一切损失。
9.3此合同未尽事宜，双方友好协商解决。
如协商未果，由工程所在地有管辖权的人民法院裁决。
9.4本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。
此合同由双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____
_____年____月____日_____年____月____日
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。