桩基工程施工合同范本[备案用]
桩基工程施工合同范本
桩基工程施工合同范本甲方（建设单位）：________乙方（承包单位）：________鉴于甲乙双方就________项目（以下简称“项目”）的桩基工程施工达成一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况本项目位于________，涉及的桩基工程包括但不限于打桩、桩基检测、土方开挖等相关工作。
乙方应按照国家及行业标准，完成甲方委托的桩基施工任务。
二、工程质量乙方必须保证工程质量符合国家现行的相关标准和规范要求，确保桩基的承载力、安全性和耐久性满足设计要求。
如在施工过程中出现质量问题，乙方应及时整改，并承担由此产生的一切费用。
三、工期安排本项目的桩基工程计划开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
乙方应合理安排施工进度，确保按期完成施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定新的工期。
四、合同价款合同总价款为人民币________元。
甲方应按合同约定支付工程款项，乙方应在规定时间内完成施工任务。
五、违约责任若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任；若乙方未按合同约定完成施工任务或工程质量未达到要求，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
六、争议解决因履行本合同所产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、合同生效本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日。
桩基施工合同范本(4篇)
桩基施工合同范本甲方：(发包方)乙方：(承包方)经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：喷粉桩。
3、工程地点：4、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。
5、工程量：桩长____米(含虚桩)，共881根，计____米。
6、工程期限：____天(自签订合同之日起)。
7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。
二、合同价款：单价￥____元/延米，暂定工程总造价为￥____元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。
三、发包方责任：1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。
2、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供±0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。
四、承包方责任1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。
2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。
3、做好详细施工记录，并交甲方存档。
4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。
五、付款方式：桩基检测合格后____日内一次性付清。
六、其他1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价____%的违约金。
2、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。
3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日桩基施工合同范本（二）甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。
2023年桩基工程施工合同范本
2023年桩基工程施工合同范本【合同文本】合同编号：2023BJGC-001本合同由以下双方于2023年XX月XX日签署，即【甲方名称】（以下简称甲方）和【乙方名称】（以下简称乙方），双方以平等、自愿的原则达成以下协议：第一条合同目的甲方委托乙方进行桩基工程的施工，乙方将按照合同约定，负责工程的设计、施工、监理等相关工作，确保工程的顺利进行与按时完工。
第二条工程内容1. 本合同的工程范围包括但不限于：（1）桩基设计：乙方将按照相关规范和标准，对工程进行桩基设计，并获得甲方的审批。
（2）桩基施工：乙方将按照设计方案，进行桩基施工，包括桩基的钻孔、钢筋的布置、灌注、压浆等工作。
（3）桩基质量检测：乙方将对施工过程进行质量把控，并组织第三方检测机构进行质量检测，确保桩基质量符合相关标准和要求。
2. 工程的具体范围、工作量、时间安排等详细内容需由双方在合同签订后另行约定。
第三条施工时间1. 工程的施工时间自合同签订之日起计算，预计工期为XX 个月/周/天，具体工期双方协商确定。
2. 若因甲乙双方协商一致，工期发生变动，需签订工期变更协议，双方应在XX天内完成工期变更协议的签署。
第四条工程费用1. 工程总费用为人民币XX万元，具体费用构成如下：（1）设计费用：XX万元（2）施工费用：XX万元（3）监理费用：XX万元2. 付款方式双方约定如下：（1）甲方在合同签订后，支付工程总费用的XX%作为预付款，以便乙方进行施工准备。
预付款应在XX天内到达乙方指定账户。
（2）工程施工过程中，甲方按工程进度支付工程款项，具体支付比例双方协商确定。
（3）工程完工后，甲方支付剩余费用的XX%作为质保金，乙方应在质保期内解决工程质量问题。
质保金在质保期满并经甲方验收合格后，由甲方支付给乙方。
第五条材料与设备1. 根据工程的需要，乙方负责采购所需的材料和设备。
2. 材料和设备的采购应符合相关法律法规的要求，乙方应提供采购发票及相应的保修和质量证明文件。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桩基施工合同范本官方版
桩基施工合同范本官方版
甲方：（委托方名称）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（承包方名称）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方拟进行桩基施工，乙方愿意承接该工程，双方达成如下协议：
一、工程内容
1.1 甲方委托乙方进行桩基施工，包括但不限于桩基设计、材料采购、施工过程中的实施、质量控制等。
二、施工期限
2.1 本合同签订后，双方应立即安排施工，并约定施工周期为______天/月。
三、工程款项及支付方式
3.1 工程总价为______元人民币。
工程款项按照工程的完成进度进行支付，具体分期支付比
例和支付方式另行协商确定。
四、质量保证
4.1 乙方保证施工符合国家标准和甲方的要求，并承担因施工质量问题引发的责任。
五、双方权利与义务
5.1 甲方有权要求乙方提供施工进度、质量报告等相关资料，并有权对施工过程进行监督
检查。
5.2 乙方保证施工期间的安全防护措施，如有安全事故发生，负主要责任。
5.3 双方在履行本合同过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有关部门
申请调解或仲裁。
六、其他事项
6.1 未尽事项按照双方另行协商的内容执行。
七、合同终止
7.1 在工程完成前，双方经协商一致同意可以解除本合同。
7.2 若因某方违约导致合同解除，违约方应承担违约责任。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
甲方代表签字：乙方代表签字：。
桩基工程施工承包合同(精选3篇)
桩基工程施工承包合同（精选3篇）桩基工程施工承包合同篇1建设单位(甲方)：_______________________承包单位(乙方)：_______________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。
一、工程概况：1、工程名称：_______________________2、建设地点：_______________________3、工程内容：_______________________4、工程数量：_______________________二、工程承包范围：根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。
三、工程承包形式：甲方以包工包料形式承包给乙方施工。
四、工程工期：乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工，否则将按第十三条第2款相关规定予以处罚。
(以下工期为有效工期)(一)工程施工阶段总工期为_____日历天,开工预计日期：_____年___月____日(具体开工时间按甲方项目部书面通知为准)。
(二)工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后，工期方可顺延。
其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。
1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上(含6小时)。
2、不可抗力(如台风、特大暴雨风雪等自然灾害)引起的工期延误。
3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。
4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。
5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。
6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。
五、工程质量：乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及省有关的施工验收规范、规程进行施工,乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。
cfg桩基础施工合同(2024版)
cfg桩基础施工合同(2024版)合同编号：__________第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程质量标准：__________第二条合同价格2.1 乙方报价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方报价包括但不限于：工程设计、施工、材料、设备、人员、管理、税费等一切与工程有关的费用。
2.3 乙方应向甲方提供正式的发票。
第三条合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程。
3.2 乙方应保证工程质量符合甲方的要求和国家相关法律法规的规定。
3.3 乙方应保证工程安全，严格按照国家安全生产法律法规和甲方有关安全生产的要求进行施工。
3.4 乙方应按照合同约定的时间、数量、质量完成工程，不得延误。
3.5 乙方应接受甲方及甲方委托的第三方对工程的质量、进度、安全等方面的检查、监督和验收。
3.6 乙方应按合同约定及时向甲方报告工程进展情况。
第四条付款方式及时间4.1 甲方分期向乙方支付合同价款。
具体支付方式、支付时间及比例由双方在专用条款中约定。
4.2 乙方完成合同约定的工程内容后，甲方应按专用条款约定的时间和比例向乙方支付合同价款。
4.3 乙方提供正式发票后，甲方支付价款。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间、数量、质量完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金。
5.2 甲方未按照约定时间向乙方支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
5.3 一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，另一方有权要求其承担违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕所有合同价款后终止。
桩基础专业施工合同模板
桩基础专业施工合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为了保障项目施工的顺利进行，甲乙双方按照平等、自愿、协商一致的原则，就甲方委托乙方承担桩基础专业施工的事项，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方进行桩基础专业施工，具体包括但不限于以下内容：1. 基础设计：乙方负责按照甲方提供的设计图纸和要求，进行桩基础施工的设计工作。
2. 施工准备：乙方负责组织施工团队，准备所需施工人员、机具和材料，确保施工进度。
3. 桩基础施工：乙方负责按照设计要求，进行桩基础的打桩、浇筑等施工工作。
4. 质量检测：乙方负责对施工过程中的质量进行检测，并确保符合相关规定。
5. 完工验收：乙方负责按照相关规定完成桩基础施工，并组织相关部门进行验收。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（￥）（大写）元整。
2. 甲方应按照以下方式支付给乙方：(1) 签订合同后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
(2) 施工过程中，按照工作量进行进度款支付。
(3) 施工结束后，经过验收合格，甲方支付尾款。
3. 合同价款不包含的费用：合同价款不包含除桩基础专业施工之外的其他费用。
三、施工期限1. 工期为（具体的工期安排，如起始时间、结束时间等）。
2. 如因甲方原因导致工期延长，乙方有权要求甲方支付额外的延期费用。
3. 如乙方因自身原因导致工期延长，乙方应承担相应责任。
四、质量保证1. 乙方保证施工过程中严格按照设计要求和规范进行施工，保证工程质量符合相关标准。
2. 如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并及时进行整改。
3. 施工结束后，乙方负责提供施工质量保修期，对施工质量问题进行无偿修复。
五、违约责任1. 在履行合同过程中，如一方未按照约定的方式履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见情况导致合同无法履行，一方可免责，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、其他条款1. 未尽事宜，可另行协商约定。
桩基 打桩施工合同范本
桩基打桩施工合同范本甲方（发包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：按照设计要求进行桩基的打桩施工，包括但不限于桩型、桩长、数量等。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致工期延误，双方应另行协商确定新的工期。
三、工程质量标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和设计要求进行施工，确保桩基工程的质量符合规范要求。
2. 施工过程中，乙方应定期进行质量检测，并及时向甲方提交检测报告。
3. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、检测报告等。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价：本工程的总造价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：合同签订后______日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%作为预付款；桩基施工完成______%时，甲方向乙方支付工程总造价的______%；工程竣工验收合格后______日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%；剩余工程总造价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；按时支付工程款项；协助乙方与工程相关的其他单位进行协调。
2. 乙方责任按照合同约定的时间和质量要求完成桩基打桩工程；负责施工过程中的安全管理，确保施工人员的人身安全和工程的安全；遵守施工现场的规章制度，文明施工；负责施工过程中产生的垃圾清理和运输。
桩基础工程施工合同6篇
桩基础工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基础工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础施工，包括钻孔、混凝土浇筑等。
二、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际情况及双方约定进行调整。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款。
具体支付时间为工程开工前预付______%，工程进度达到一半时支付______%，工程竣工并经验收合格后支付剩余的______%。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关质量标准及规范进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担因此造成的损失。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。
2. 乙方在施工过程中发生安全事故，应由乙方承担全部责任，并立即报告甲方。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价千分之______的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价千分之______的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责返修，并承担因此造成的损失。
桩基施工合同的模板
桩基施工合同的模板
甲方：（委托方）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（承包方）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方拟开展某项目，并需要对该项目进行桩基施工，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目介绍
甲方为开展某项目，需要进行桩基施工，具体施工范围为：
第二条项目要求
1. 桩基施工需按照相关标准和规范进行，保证施工质量满足项目要求；
2. 施工现场应保持整洁，确保施工安全；
3. 完工后，应对施工现场进行清理，达到环境卫生标准。
第三条施工进度
1. 双方约定的工期为：从年月日开始，至年月日结束；
2. 如因不可抗力等特殊情况导致施工延期，延长的时间双方另行协商确定。
第四条价格及交款方式
1. 施工总价为万元（大写），包括材料费、人工费等一切费用；
2. 甲方应于施工开始前支付总价的50%作为预付款，剩余部分在施工完工后付清。
第五条质量保证
1. 桩基施工应符合相关标准和规范要求，如有质量问题，乙方负责进行整改；
2. 质量问题产生的原因属于乙方责任的，乙方应承担相应的违约责任。
第六条违约责任
1. 若乙方在施工过程中出现违反合同约定的情况，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任；
2. 违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
第七条合同解除
1. 若由于不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，双方可协商解除合同；
2. 解除合同应书面通知对方，并协商处理相关事宜。
第八条其他约定
1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定；
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。
打桩基施工合同范本
打桩基施工合同范本1. 合同概述本合同是由甲方（以下简称甲方）与乙方（以下简称乙方）共同订立，旨在确保打桩基施工项目按照双方约定的条款和条件进行实施。
2. 甲方信息•甲方名称：•地址：•联系人：•联系电话：3. 乙方信息•乙方名称：•地址：•联系人：•联系电话：4. 工程概述•工程名称：•工程地址：•施工范围和内容：5. 合同条款5.1 工期•工程开始日期：•工程预计结束日期：•可能的延期原因和条款：5.2 工程费用和付款方式•工程总费用：•进度款付款日期：•完工验收付款日期：•违约金条款：5.3 质量保证•乙方应保证在合同约定工期内按时完工，并确保施工质量符合国家相关标准和规定。
5.4 变更和索赔•任何施工变更或索赔一方需提前书面通知另一方，并经双方同意方可进行。
5.5 保险•乙方在施工期间需购买足够的第三者责任险和工程一切险以保障工程期间发生的意外事故。
5.6 违约责任•若一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
5.7 争议解决•本合同发生的争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决，可通过仲裁或诉讼途径解决。
6. 合同生效和解除6.1 合同生效•本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
6.2 合同解除•若双方友好协商一致，可解除本合同。
解除合同需提前书面通知对方，并注明解除的原因。
7. 其他条款7.1 附件•本合同附件包括但不限于规划图纸、设计文件、相关报告等。
7.2 通知方式•双方之间的通知均以书面形式进行，并通过挂号信、快递或电子邮件等方式送达。
7.3 语言和版本•本合同以中文为正式语言。
若中英文之间存在歧义，以中文为准。
8. 合同签署甲方（签字）：日期：乙方（签字）：日期：。
桩基工程合同范文
桩基工程合同范文甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方拟建设的__________项目需要进行桩基工程，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就下列桩基工程的施工达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：__________桩基工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程规模：预计总桩数为______根，总工程量约为______立方米。
4. 工程内容：包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑、桩基检测等。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 桩基工程完成后，应通过第三方检测机构的质量检测，并提供相应的检测报告。
三、施工周期1. 施工开始日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的工期。
四、合同价款1. 本桩基工程的总价款为人民币______元。
2. 价款支付方式：______。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为______。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复，直至满足质量要求；如造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
桩基施工合同范本
桩基施工合同范本1. 合同背景2. 项目概况1. 项目名称桩基施工项目2. 项目地点[填写桩基施工项目的地点3. 完工时间[填写预估的项目完工时间4. 桩基构造物及规格[填写桩基的具体构造物和规格要求5. 相关文件甲方应向乙方提供有效的施工图纸、规范及其他必要文件，乙方应负责按照图纸和规范进行施工。
3. 价款及支付方式1. 本项目总价款为[填写合同总价款，以人民币计价。
2. 价款支付方式（1）甲方应在项目开展前支付合同总价款的30%作为订金。
（2）甲方应于乙方完成工程验收后的十个工作日内，支付剩余价款的70%。
3. 甲方应按照合同约定的支付期限支付款项，逾期支付的，甲方应按照合同总价款的2%支付违约金。
4. 施工标准与质量要求1. 乙方应按照相关国家标准和工程规范进行施工，确保工程质量符合合同约定及相关法律法规的要求。
2. 乙方应使用符合国家标准的施工材料，并提供有效的货源证明和合格证书。
3. 乙方应派遣具备相应资质和经验的专业人员进行施工，并保证施工人员持有合法有效的工作证和证件。
4. 工程完工后，甲方有权进行验收并进行质量评估。
如果发现存在质量问题，乙方应在指定时间内进行整改。
5. 工期和延期1. 本项目的工期为[填写合同预计的工期。
如因不可抗力或特殊情况导致项目延期，乙方应提前书面通知甲方，并与甲方商定具体的延期解决方案。
2. 若乙方未能如期完成工程，并无合理理由导致项目延期超过5个工作日的，乙方应按照合同总价款的0.03%支付违约金给予甲方赔偿。
6. 保修期1. 工程竣工验收合格后开始计算保修期，保修期为[填写合同约定的保修期。
2. 保修期内，如发生由乙方施工质量问题导致的故障或损坏，乙方应及时进行修复或更换，由乙方承担相应费用。
3. 在保修期过程中，如发生由甲方自身原因或其他非乙方责任导致的故障或损坏，甲方应负责相应的维修费用。
7. 违约责任1. 如果甲方未按照合同约定时间支付款项的，甲方应向乙方支付应付款项加上未支付款项总额的1%作为违约金。
桩基工程施工合同范本（通用14篇）
桩基工程施工合同范本（通用14篇）桩基工程施工篇1工程发包方：(甲方)工程承包方：(乙方)为保证工程顺利施工，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期1、工程施工日期年月日机械进场。
2、打试桩结束时间月日。
3、正式施工全部工期为天有效工作日，正式施工为年月日，正式施工日期有提前或退后业主提前天通知承包方。
4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。
(发包签证为准)。
5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。
四、质量标准1、工程质量标准：2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。
不得出现三、四类桩。
五、合同价款合同总价：施工费用约元( 元)，管桩材料费用约元( 元)，结束后按实调整。
六、双方权利和义务(一)发包方的权利和义务1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。
2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。
3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。
4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。
5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。
6、有义务协调解决施工现场四邻关系。
(二)承包方的权利和义务1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。
2、提交承包方有效的资质文件。
3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。
4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。
桩基础施工合同书范本(3篇)
桩基础施工合同书范本发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf____91____0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于____个3.②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度____米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在____年____月____日前进场施工。
并于____年____月____日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的____‰，总额不超过合同总价的____%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工____小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天____元补尝。
桩基工程施工合同范本6篇
桩基工程施工合同范本6篇桩基工程施工合同范本1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。
1.4合同单价：1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。
1.4.2. 由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。
第二条付款方式2.1本工程无预付款2.2桩基工程形象进度完成50%后，支付工程款的20%;桩基完工后，支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的25%，剩余5%的工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。
本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：3.47%;第三条合同工期3.1计划开工日期：本工程计划以进入现场的日期为开工日期。
3.2本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。
该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。
若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。
3.3本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。
3.4本工程结束后三十五天内，乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。
第四条材料供应工程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。
第五条质量标准乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。
乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。
第六条双方责任事项6.1甲方负责将水、电源引至现场附近，并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内，并按规定架设线缆、安置配电柜，保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。
桥梁桩基施工工程合同范本
桥梁桩基施工工程合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：____________________桥梁桩基施工工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桥梁桩基的施工，包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土灌注等工作。
二、工程期限1. 开工日期：预计______年______月______日，具体以甲方书面通知为准。
2. 竣工日期：自开工之日起______日历天内完成。
3. 如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程质量及验收标准1. 工程质量标准：符合国家及行业现行的施工规范、标准和验收要求，确保工程质量合格。
2. 验收标准：按照国家和地方相关规定及双方约定的验收标准进行验收。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币______元（大写：______________________元整），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程价款的______%；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的______%；（4）剩余工程价款的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
桩基础施工合同模板
桩基础施工合同模板甲方：______（委托方全称）乙方：______（承包方全称）根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方承包施工的桩基础工程，达成如下合同：第一章合同基本情况1.1 甲方将委托乙方承包施工的项目名称为______，位于______。
1.2 乙方应按照本合同的约定，在规定的时间内，按照相关标准和规范，完成桩基础工程的施工任务。
1.3 本合同的总价款为______，支付方式为______。
第二章工程内容和要求2.1 乙方应按照相关设计文件和技术要求，按照规范和标准要求，进行桩基础工程的施工。
2.2 乙方应在合同规定的时间内，完成本合同约定的所有工作，并保证工程质量达到设计要求。
2.3 乙方在施工过程中，必须遵守相关法律法规，保障施工现场安全，确保人员和设备的安全。
第三章施工进度和质量3.1 乙方应按照本合同约定的工期，组织施工，保证工程按时交付。
3.2 乙方应按照设计要求，确保工程质量符合相关标准和规范的要求。
3.3 如乙方未按时完成施工任务或工程质量不符合要求的，甲方有权要求乙方承担相应的责任，并根据损失情况进行赔偿。
第四章价款支付4.1 价款支付方式为______，具体支付时间和金额按照工程进度划分。
4.2 乙方应向甲方提供工程进度报告，并按照实际完成的工程进度，向甲方发出支付申请。
4.3 甲方应在接收支付申请后，按照约定时间及金额支付价款。
第五章索赔和违约责任5.1 若一方违反合同约定，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
5.2 甲方或乙方发现对方存在违约行为时，应及时书面通知，并协商解决，如协商不成，可向有关部门申请调解解决。
5.3 在履行本合同过程中，若因不可抗力因素导致无法继续履行合同的，双方可暂停合同履行，但应及时通知对方。
第六章合同变更和解除6.1 本合同必须经双方协商一致后，方可变更。
变更合同应当按照相关法律法规办理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
东岸曦城项目工程
合同编号：ZZTYZY-20110225001
桩
基
施
工
合
同
建设单位
施工单位
桩基工程施工合同
发包单位：郑州田园置业有限公司（以下简称甲方）
承包单位：郑州通宝建筑工程有限公司（以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合有关法律、法规、规定和本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况
1、工程名称：东岸曦城项目工程桩基工程
2、工程地点：中牟县白沙镇
3、承包范围：材料的采购、运输、吊装、施工机械进出场、施工、检测、验
收、废装的清理等。
4、管桩规格：PHC-A400(95)型
第二条工程造价与承包方式
1.工程预算总值：大写：捌佰壹拾叁万玖仟伍佰元；小写：¥813.95万元。
（其中：1、管桩36500米，单价195元/米，合价大写：柒佰壹拾壹万齐秦伍佰元整
小写：¥711.75万元；
2、施工费及检测费：单价28元/米，合价大写：壹佰零贰万贰仟圆整，小写：¥102.2万
元。
）
2.承包方式：
承包方式：包工、包料、包安全文明施工、包检测、包验收
第三条工期
开工定于2011年3月1日
竣工定于2011年5月30日
对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延；
1.工程量变化或设计变更；
2.非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时；
3.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工；
4.不可抗拒的外界因素。
第四条材料供应
乙方选定管桩生产商，甲方考察决定，乙方负责采购、运输、装卸，费用乙方负责。
第五条结算方式
1．合同签定3日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的30%作为乙方进场及备料的费用款；
2.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的60%；
3.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。
第六条双方责任
甲方责任
1．施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
2．将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。
3．开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4．向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。
5．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。
乙方责任
1．按甲方代表的要求，完成桩基的施工。
2．向甲方代表提供施工计划和工程事故报告。
3．按工程需要提供和维修夜间使用的照明、警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。
4．遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用。
因乙方责任造成的罚款除外。
5．按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
6．保护施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因违反有关规定的损失和罚款（合同签定后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外）。
第七条工程质量及验收标准
1．乙方必须严格按中华人民共和国国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》及有关设计的规定进行施工，加强技术管理保证工程质量。
2．为了共同把好质量关，甲、乙双方互派施工代表，随时检查施工进程，及时验收隐蔽工程有关质量。
3．乙方应随时接受甲方代表及监理工程师的检查、验收，为检验提供便利条件。
4．在施工中乙方工程符合质量要求，甲方代表或监理工程师当天未在记录上签字，可视为甲方代表或监理工程师已认可当天工程质量，乙方可继续进行施工。
5．由于设计原因达不到验收要求，甲方负责修改设计，乙方按修改后设计重新施工。
甲方承担修改设计，拆除及重新施工的经济支出，工期相应顺延。
6．在竣工验收中，发现不符合质量要求，需返工的部分工程分清甲、乙方责任，研究修补方案，由乙方施工。
因返工而造成的一切费用，由造成责任方承担。
7．双方对工程质量有争议，请质量监督部门仲裁。
8．工程验收标准按“建筑地基基础工程施工质量验收规范”及有关设计图纸进行验收。
工程竣工后，由乙方通知甲方共同验收签署验收证书后，工程移交甲方管理。
9．接受当地质量监督站的检查监督。
第八条安全施工
乙方按有关规定，坚持“安全第一，预防为主”，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。
非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。
发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。
同时按政府部门要求处理。
发生的费用由事故责任方承担。
在特殊地段、环境施工时，甲方应按有关规定提供相应防护措施，并承担有关的经济支出。
第九条合同的生效与终止
本合同自协议条款约定的生效之日起生效，并具有法律效力。
任何一方不能单方面终止合同。
在工程结算，甲方支付工程款完毕后，本合同即告终止。
本合同正本2份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。
本合同副本4份，由甲乙双方分送有关部门。
第十条违约责任
1.甲方在约定付款时间内，未能及时清结工程款，甲方按每天1‰向乙方支付违约金。
乙方未按合同规定完工，每超过一日，偿付给甲方每天1‰的违约金。
2.由于甲方原因造成工程的变更、返工或窝工，其费用由甲方承担，乙方可延长工程工期，具体完工日期双方另行议定。
3.因乙方原因造成工程质量低劣，工程拖延或工程损失，由乙方承担所发生的经济损失。
4.因故终止合同，须经双方协商同意，未经双方同意，合同仍继续生效；未征得双方同意，单方终止合同的一方，须承担另一方的经济损失。
第十一条合同执行过程中如发生纠纷时，双方应及时协商解决。
协商不成时可向经济合同仲裁委员会申请仲裁。
第十二条其它事宜
未及时以双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院起诉。
甲方（盖章）乙方（盖章）
2011年2月25日精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！。