(完整版)最新版本监理合同
公路工程监理合同最新版本
公路工程监理合同最新版本甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“监理单位”):根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行公路工程监理的事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:________公路工程1.2 建设地点:________1.3 工程规模及特征:________1.4 工程总投资(人民币,下同):________万元。
1.5 工期:自____年__月__日至____年__月__日,共计__天。
第二条监理依据2.1 国家标准《建设工程监理规范》。
2.2 建设部《工程建设监理规定》(1995年颁发)。
2.3 水利部《水利工程建设监理管理办法》(1996年颁发)。
2.4 《施工合同》、设计图纸及文件、招投标文件。
第三条监理项目范围甲方委托乙方,按本合同书要求进行公路工程项目的施工监理,监理范围包括:质量控制、进度控制、投资控制、安全生产管理、环境保护等方面的工作。
第四条监理期限及费用4.1 甲乙双方约定服务期限为:自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。
4.2 监理费用为:人民币(大写):____元整(小写):____元。
4.3 支付方式:甲方按照监理单位提交的工程进度报告,按合同约定支付监理费用。
第五条监理工作内容5.1 乙方应根据合同约定,制定详细的监理工作计划,并报甲方审批。
5.2 乙方应严格按照国家相关法律法规、规范和标准,对施工过程进行全面监督管理,确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
5.3 乙方应定期向甲方提交监理报告,对工程进度、质量、安全等方面进行详细说明。
5.4 乙方应协助甲方处理工程中的突发事件,确保工程顺利进行。
第六条违约责任6.1 甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担违约责任。
6.2 乙方未按照合同约定完成监理工作,甲方有权扣除乙方相应的监理费用。
2023年最新监理合同范本9篇
2023年最新监理合同范本9篇第1篇示例:2023年最新监理合同范本监理合同甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系电话:根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规规定,甲方与乙方就甲方工程项目的监理工作达成如下协议:一、合同范围1.1 甲方委托乙方对甲方工程项目进行监理工作,具体工程项目及范围详见附件一;1.2 乙方应按照相关法律法规和甲方的要求,认真履行监理职责,确保工程质量。
二、监理费用2.1 乙方对本项目的监理服务收取费用为(具体金额),支付方式为(一次性支付/分期支付等);2.2 如因工程变更或其他原因,导致监理服务费用发生变化,应另行协商确定。
三、监理职责3.1 决定监理工程质量标准,并进行监督和检查;3.2 对工程施工过程进行监理,并及时提出质量意见;3.3 对工程施工单位的质量管理制度和工艺技术进行监督检查;3.4 对工程设计、施工方案的合理性和可行性进行审核。
四、合同期限4.1 本合同自双方签订之日起生效,至工程竣工验收之日止;4.2 如工程延期或增减监理范围,应及时调整监理合同期限。
五、合同解除5.1 本合同经双方协商一致,可提前解除;5.2 若一方未履行合同义务或严重违约,对方有权解除合同。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;6.2 如协商不成,可向有关部门申请仲裁或通过诉讼解决。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜,可另行签订补充协议;7.2 双方均应遵守合同约定,确保工程质量和安全。
甲方(盖章):日期:附件一:工程项目及监理范围详细说明以上为2023年最新监理合同范本,双方应遵守合同约定,共同确保工程质量和安全,促进工程的顺利进行。
愿双方合作愉快,共同推动工程项目的顺利完成。
第2篇示例:2023年最新监理合同范本监理合同甲方:(监理单位)为确保工程质量,保障双方的合法权益,经甲、乙双方友好协商达成一致意见,签订本监理合同。
一、监理内容1.1 甲方接受乙方委托,按照国家有关法律法规及工程质量技术标准,对乙方的工程进行监理服务,确保工程质量符合相关标准。
监理合同最新范本(2024版)
监理合同最新范本(2024版)合同编号:__________甲方(委托方):__________乙方(监理方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行监理的事宜,经友好协商,达成如下协议:一、监理范围1.2 监理地点:__________。
1.3 监理期限:自监理协议签订之日起至本项目竣工验收合格之日止。
二、监理内容2.1 乙方应按照国家和行业标准、规范及甲方要求,对甲方的建设项目的质量、安全、进度、投资等方面进行全过程的监督管理。
2.2 乙方应派出具有相应资格和专业能力的监理人员,根据合同约定和国家有关法律、法规的要求,对甲方的建设项目的施工过程进行全面监督管理,包括但不限于:2.2.1 施工方案的合理性、可行性及安全性;2.2.2 施工进度的符合性;2.2.3 工程质量的符合性;2.2.4 安全生产的符合性;2.2.5 环保、节能、消防等要求的符合性;2.2.6 工程结算的合理性;2.2.7 甲方的其他合理要求。
三、监理费用3.1 乙方向甲方提供监理服务,甲方应支付乙方监理费用,具体金额及支付方式如下:(1)__________元人民币,用于支付乙方监理人员的工资、福利、办公费用等;(2)__________元人民币,用于支付乙方监理过程中发生的其他费用,包括但不限于差旅费、住宿费、交通费、通讯费等;(3)__________元人民币,作为乙方监理过程中的奖励,根据本项目监理结果和甲方满意度进行考核。
3.2 甲方应在监理协议签订后七个工作日内,向乙方支付约定的监理费用。
四、监理人员的配备和管理4.1 乙方应根据项目规模、特点及甲方要求,配备相应的监理人员,并提供监理人员名单、资格证书等相关资料供甲方确认。
4.2 乙方应确保监理人员到岗到位,严格执行监理任务,及时发现和纠正施工过程中的问题,确保项目顺利进行。
建设工程监理合同最新版本
建设工程监理合同最新版本第一篇范文:合同编号:__________甲方(委托方):__________乙方(监理方):__________鉴于甲方为进行__________(项目名称)的建设工程,需要乙方提供监理服务,为确保监理服务的质量、安全、进度和投资控制等目标的实现,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经充分协商,达成以下协议:第一条监理范围与内容1.1 监理范围:__________(监理范围详细描述)1.2 监理内容:__________(监理内容详细描述)第二条监理依据2.1 本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方协商一致签订的。
2.2 监理工作的依据还包括:__________(其他依据)第三条监理人员与资质3.1 乙方应向甲方提供具备相应资格和专业能力的监理人员,具体名单及资质证书复印件附后。
3.2 乙方应保证监理人员__________(保证内容)。
第四条监理工作目标4.1 乙方应确保工程建设项目的质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
4.2 具体监理目标和要求见附件__________。
第五条监理工作方式与程序5.1 乙方应按照合同约定的监理范围和内容,采取日常巡查、定期检查、专项检查等方式进行监理工作。
5.2 监理工作程序见附件__________。
第六条监理工作成果6.1 乙方应向甲方提交完整的监理资料,包括监理报告、验收报告、整改通知等。
6.2 监理工作成果的提交时间、方式见附件__________。
第七条合同价款与支付7.1 双方同意合同价款为__________(金额),大写:__________元整。
7.2 支付方式:__________(支付方式)。
7.3 支付进度:__________(支付进度)。
第八条合同的履行、变更与解除8.1 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
住建部监理合同范本2023最新
住建部监理合同范本2023最新甲方(委托方):_____________________乙方(监理方):_____________________鉴于甲方需要对建设项目进行监理,乙方具有相应的监理资质和能力,甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则,经协商一致,签订本监理合同。
第一条监理项目1.1 项目名称:_____________________1.2 项目地点:_____________________1.3 监理范围:_____________________1.4 监理内容:_____________________1.5 监理期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条监理费用2.1 监理费用总额为人民币(大写):_____________________2.2 支付方式:_____________________2.3 支付时间:_____________________2.4 费用调整:如遇国家政策调整或市场变化导致监理成本增加,双方应协商调整监理费用。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方有权要求乙方按照合同约定提供监理服务。
3.2 甲方应按时支付监理费用。
3.3 甲方应提供监理所需的相关资料和条件。
3.4 甲方应协助乙方开展监理工作。
第四条乙方的权利和义务4.1 乙方有权按照合同约定收取监理费用。
4.2 乙方应按照国家法律法规和行业标准提供监理服务。
4.3 乙方应保证监理人员具备相应的资质和能力。
4.4 乙方应按时完成监理任务,并提交监理报告。
第五条违约责任5.1 如甲方未按时支付监理费用,应向乙方支付逾期付款违约金。
5.2 如乙方未按合同约定提供监理服务,应向甲方支付违约金。
5.3 双方应遵守合同约定,任何一方违约,应承担违约责任。
第六条合同的变更和解除6.1 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
6.2 因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商变更或解除合同。
监理合同(最新6篇)
【监理合同最新版本】监理合同(最新6篇)监理合同篇一本协议书由____________(以下简称“甲方”)为一方,与____________(以下简称“乙方”)为另一方共同订立。
鉴于甲方已委托乙方为____________工程提供监理服务并已接受了乙方就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益、兹就以下事项达成协议:一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函2、公路工程施工监理合同通用条件3、公路工程施工监理合同专用条件4、《公路工程施工监理规范》(JTJ 077-95)5、公路工程施工监理招、投标文件6、双方签认的补充或修正文件7、其它文件三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向乙方支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、乙方基于甲方的上述保证,在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
协议书副本_________份,双方各执_________份。
甲方:(盖章)____________ 乙方:(盖章)_________法定代表人:(签字)______ 法定代表人:(签字)_______单位地址:________________ 单位地址:_________________邮编:____________________ 邮编 ______________________电话:____________________ 电话:_____________________传真:____________________ 传真:_____________________开户银行:________________ 开户银行:_________________帐号:____________________ 帐号:_____________________监理合同篇二1、材料设备采购评标,采用综合评估法的缺点是()。
监理合同范本
监理合同范本甲方,(委托方)。
地址:联系人:电话:乙方,(监理方)。
地址:联系人:电话:根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就甲方的建筑工程项目进行监理工作,达成如下协议:一、监理范围。
1. 甲方委托乙方对其建筑工程项目进行监理,包括但不限于施工过程的监督、质量检查、工程进度控制、工程变更管理等工作。
2. 乙方应当按照国家相关法律法规和工程监理规范的要求,认真履行监理职责,保证监理工作的公正、客观和独立性。
二、监理期限。
本监理合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
三、监理报酬。
1. 甲方应按照工程造价的一定比例支付监理费用给乙方,具体比例和支付方式双方另行商定。
2. 如因工程变更或其他原因导致监理工作量增加,甲方应按照实际工作量支付额外的监理费用给乙方。
四、监理责任。
1. 乙方应对工程质量、安全、进度等方面进行全面监理,发现问题及时提出整改意见,并配合甲方与施工单位协商解决。
2. 如乙方监理不力或监理工作存在疏漏导致工程质量问题或安全事故,乙方应承担相应的责任。
3. 甲方应积极配合乙方的监理工作,提供必要的资料和协助,确保监理工作的顺利进行。
五、违约责任。
1. 若甲方未按时支付监理费用或未履行其他合同义务,应承担违约责任。
2. 若乙方未按时履行监理职责或监理工作存在严重瑕疵,应承担相应的违约责任。
六、其他条款。
1. 本监理合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:。
监理合同范本(最新)
监理合同范本(最新)甲方(以下简称“委托人”):乙方(以下简称“监理人”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担本工程监理业务,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程投资:__________1.5 工程内容:__________二、监理范围及内容2.1 监理范围:__________2.2 监理内容:__________三、监理期限3.1 本工程监理期限自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。
3.2 如因非监理人原因导致工程延期,监理人应与委托人协商延长监理期限。
四、监理费用4.1 监理费用为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
4.2 监理费用支付方式:__________五、甲方的权利和义务5.1 甲方应按照本合同约定支付监理费用。
5.2 甲方应向监理人提供与监理业务有关的工程资料、技术资料、施工图纸等。
5.3 甲方应保证监理人在监理过程中能独立、公正、客观地行使监理职责。
5.4 甲方应支持监理人履行监理职责,对监理人提出的合理建议和意见予以采纳。
六、乙方的权利和义务6.1 乙方应按照本合同约定全面履行监理职责。
6.2 乙方应选派具有相应资格的监理人员进驻施工现场,对工程实施监理。
6.3 乙方应按照国家有关法律法规、技术标准和合同约定,对工程质量、进度、安全、投资等进行控制。
6.4 乙方应定期向甲方报告工程监理情况,对工程存在的问题提出整改意见。
6.5 乙方应保守在监理过程中所获得的甲方商业秘密。
七、违约责任7.1 甲方违约,应承担违约责任,向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。
建设工程监理合同最新版本封面
建设工程监理合同最新版本封面---建设工程监理合同项目名称:[填写项目名称]甲方(建设单位):[填写甲方全称]乙方(监理单位):[填写乙方全称]合同编号:[填写合同编号]签订日期:[填写签订合同的日期]---合同封面的设计应当简洁明了,突出关键信息,如项目名称、甲乙双方的名称及合同编号等。
这些信息不仅方便识别合同内容,也是合同执行过程中不可或缺的基础信息。
我们来了解一下建设工程监理合同中通常包含哪些主要内容。
虽然这里提供的仅是封面范本,但了解合同内容的大致结构对于理解整个合同框架是十分必要的。
1. 合同当事人信息:包括甲方(建设单位)和乙方(监理单位)的基本信息,如名称、地址、联系方式等。
2. 工程概况:描述工程的规模、地点、投资方、设计单位等基本情况。
3. 监理范围和内容:详细列出监理单位需承担的监理工作范围和具体任务。
4. 监理期限:明确监理工作的开始和结束时间,以及相关的时间节点。
5. 监理费用及支付方式:约定监理服务的费用和支付条件、方式、时间等。
6. 双方的权利和义务:界定甲乙双方在合同执行过程中的权利和责任。
7. 违约责任:规定违反合同条款时的责任追究和赔偿办法。
8. 合同变更和解除:说明合同变更和解除的条件、程序及相关责任。
9. 争议解决方式:约定合同争议的解决方法,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
10. 其他事项:包括保密条款、不可抗力条款、附加协议等。
11. 附件清单:列出与合同有关的所有附件,如工程图纸、技术规范等。
12. 签字盖章:甲乙双方代表的签字和单位的公章,确认合同的法律效力。
以上内容构成了建设工程监理合同的基本框架。
在实际编制合同时,还需要根据具体的工程项目情况和相关法律法规的要求,对合同条款进行详细的定制和调整。
2023年最新监理合同范本6篇
2023年最新监理合同范本6篇篇12023年最新监理合同范本一、合同双方监理人:_______________(甲方)身份证号:_______________被监理人:_______________(乙方)身份证号:_______________二、监理范围1. 乙方承包的工程项目为_______________,位于_______________。
2. 甲方应对乙方承包的工程项目进行全程监理,包括但不限于设计监理、施工监理、质量监理、安全监理、环保监理等内容。
三、合同内容1. 甲方应配备具有相应资格证书的专业人员对乙方工程项目进行监理。
2. 乙方应配合甲方开展监理工作,提供必要的文件资料及协助甲方进行现场施工检查。
3. 甲方应及时向乙方提供监理报告,报告内容应真实客观,对工程建设中出现的问题提出合理建议。
4. 甲方对乙方工程项目的监理应符合国家相关规定,确保工程建设过程中的合法合规。
5. 乙方应按照甲方的监理意见进行相应整改和改进,保障工程项目的质量和安全。
6. 甲方应保守监理过程中获取的工程机密,不得私自泄露给外部机构或个人。
四、监理报酬1. 甲方对乙方工程项目的监理报酬为_______________(具体金额)。
2. 监理报酬应按照约定的进度和方式支付,如有变更需双方协商一致。
3. 若发生争议,可根据合同约定进行协商解决,如无法解决,应向有关部门申请调解或仲裁。
五、合同期限1. 本监理合同自双方签字盖章之日起生效,至乙方工程项目竣工验收合格之日止。
2. 若乙方工程项目延误造成监理时间延长,甲方监理报酬按照延长的服务时间进行调整。
六、其他约定1. 本合同内容经双方协商一致后签字生效,合同一式两份,双方各持一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至期限届满终止。
3. 本合同未尽事宜,双方可根据需要另行约定补充。
监理人:_______________ 被监理人:_______________签字日期:_______________ 签字日期:_______________以上为监理合同范本,双方如遇事宜请及时与对方沟通协商解决,共同维护工程项目的质量和安全。
建设工程监理合同最新版本
建设工程监理合同最新版本一、合同背景本监理合同(以下简称“合同”)由甲方(委托人)与乙方(监理人)订立,旨在确保建设工程的质量、安全和工期的实现,保护各方的合法权益。
二、合同目的本合同的目的在于明确乙方在监理工作中的职责和权利,并规范甲乙双方在工程监理方面的合作关系,以便顺利完成建设工程。
三、合同内容1. 合同的有效期限:本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止。
2. 监理范围:乙方应对甲方委托的建设工程全过程进行监理,并根据需要提供相关的技术服务和咨询。
3. 监理人员:乙方应派遣具备相关资质和经验的监理人员负责监理工作,确保监理工作的专业性和可行性。
4. 监理费用:甲方应按合同约定向乙方支付监理费用,具体金额和支付方式详见附表一。
5. 甲方义务:甲方应提供建设工程的相关资料和法律、法规的遵守,配合乙方的监理工作,并按时支付监理费用。
6. 乙方义务:乙方应按照合同的要求和规定,履行监理职责,并对工程质量、安全和进度进行监督和检查。
7. 变更和索赔:如发生设计变更、施工变更或其他相关事项,乙方应及时通知甲方,并履行相关程序,包括但不限于提出变更通知和索赔申请。
8. 违约责任:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、付款违约金或解除合同等。
四、合同解除1. 合同解除原因:如遇以下情况之一,本合同可以解除:1.1 双方在书面协商下达成一致意见;1.2 甲方违约且在接到乙方书面通知后未能在规定时间内解决;1.3 乙方违约且在接到甲方书面通知后未能在规定时间内解决;1.4 出现不可抗力情况,且影响工程建设和监理工作的正常进行。
2. 解除后的处理:合同解除后,双方应根据解除前的实际情况,协商处理相应的费用、资料归还等事宜,并确保工程和监理工作的顺利移交。
五、争议解决本合同的解释和执行均适用相关法律法规,并应在中华人民共和国所在地的人民法院解决。
六、附则1. 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
(完整版)建设工程监理合同范本
(完整版)建设工程监理合同范本一、合同双方基本信息甲方(建设方):[建设方全称]乙方(监理方):[监理方全称]二、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程监理过程中的权利、义务和责任,确保工程按照国家及行业标准顺利完成。
三、监理范围与内容1. 监理范围:包括但不限于工程施工全过程的质量、进度、成本、安全和环境保护等方面的监督管理。
2. 监理内容:具体包括施工图纸审核、施工方案审查、现场施工监督、材料设备检验、工程变更管理、竣工验收等。
四、监理期限本合同自[起始日期]起至[结束日期]止,除非双方另有书面约定。
五、监理费用1. 监理费用总额为[金额]元,支付方式分为[分期次数]期支付。
2. 首期款项于合同签订后[天数]内支付;余款根据工程进度和监理工作量按期支付。
3. 若因甲方原因导致工程延期,监理费用相应顺延;若因乙方原因导致工程延误,乙方应承担相应责任。
六、双方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,并按时支付监理费用。
2. 甲方应向乙方提供必要的工程资料,协助乙方开展监理工作。
3. 乙方应按照合同约定和国家标准执行监理职责,保证工程顺利进行。
4. 乙方应及时向甲方报告工程进展和存在的问题,并提出合理化建议。
七、违约责任如一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决合同执行过程中出现的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交[仲裁机构名称]进行仲裁。
九、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
住房和城乡建设部最新监理合同5篇
住房和城乡建设部最新监理合同5篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(监理单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,为明确双方在工程建设监理活动中的权利、义务和责任,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________监理范围:____________________二、监理工作内容及职责1. 乙方负责甲方委托的工程项目的施工监理工作。
具体内容包括但不限于施工质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监理等。
2. 乙方应按照有关法律、法规和规范的要求,对项目工程进行全面监督管理,保障工程建设的质量和安全性。
3. 乙方应参与项目的设计审查、设备选型及施工图审查等工作,提出专业意见和建议。
4. 乙方应编制监理规划、监理实施细则等文件,明确监理目标、方法、措施和程序。
5. 乙方应监督施工单位严格按照施工图、技术规范进行施工,确保施工进度和质量。
6. 乙方应定期向甲方报告工程进展情况和存在的问题,及时提出解决问题的建议。
7. 乙方应协调甲方与施工单位之间的关系,确保工程建设顺利进行。
三、监理工作期限本监理合同的期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并办理移交手续为止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用按照国家和地方有关规定以及本合同约定进行计算。
具体金额和支付方式详见本合同附件。
2. 甲方应按约定时间支付监理费用,乙方应提供合法有效的发票。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致工程出现质量问题或安全事故,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
2. 如甲方未按约定支付监理费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
3. 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应及时沟通并协商解决。
监理服务合同(精选12篇)
监理服务合同(精选12篇)监理服务合同篇1甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以等文件的规定,经平等协商达成合同如下:1.定义除非另有特别约定,在本合同以及与本合同有关的甲乙双方另行签订的其他文件中,下列词语按如下定义进行解释:1.1“合同”是指甲方和乙方签署的协议,即由双方签订的合同格式中的文件,包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件,包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。
1.2“工程”是指委托实施监理的工程。
1.3“工程建设监理”分为正常的监理工作、附加工作和额外工作。
1.4“工作日”是指除公休日和国家法定节假日以外的日历日。
1.5“第三方”是指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。
1.6“附件”是指与本合同的订立、履行有关的,经甲乙双方认可的,对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。
2.适用范围甲方行政区域范围内的所有工程。
3.合同的组成3.1本合同的组成部分包括但不限于下列文件:3.1.1本合同条款3.1.2形成合同的其他有关文件4.协议承诺4.1甲方确定乙方为合同期内监理定点单位。
乙方可以承接甲方行政区域内的工程监理项目。
4.2乙方应按甲方要求为用户提供工程监理服务。
4.3根据项目监理要求,双方签订项目《监理服务合同》(参照工程建设监理合同示范文本),确定监理内容、质量、价格等。
监理取费标准按国家有关规定以及发改价格【20xx】670号文执行。
4.4乙方根据合同规定开展工程监理业务。
4.5费用结算方式根据签订的《工程监理服务合同》结算监理费用,并以乙方自己的名义直接开具合法的发票。
5.违约责任和监督管理5.1乙方应按签订的监理合同规定的监理内容完成监理任务。
逾期未完成的,乙方应按签订的监理合同规定,给予用户经济赔偿。
在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或者延误而超过约定的日期,双方应当进一步约定相应延长的合同期。
监理承包(合同) 范本完整版.doc
监理承包合同范本完整版1. 合同背景本监理承包合同(简称“合同”)由甲方(监理人)和乙方(承包人)双方共同缔结,双方在平等自愿、互利互惠的基础上,按照下列条款共同履行。
2. 合同内容2.1 项目描述本合同是针对甲方委托乙方对项目进行监理:•项目名称:[填写项目名称]•项目地点:[填写项目地点]•项目工期:[填写项目工期]•项目费用:[填写项目费用]2.2 监理职责乙方作为本合同的承包人,同意承担监理职责:•对项目的施工情况进行全面监督和检查,确保施工质量符合相关标准和规范;•协助甲方与施工单位沟通,解决工程中的技术问题;•提供监理报告,记录施工进展情况和问题,并提出改进建议;•协助甲方进行工程支付的审核,并提供相关报告。
2.3 承包职责甲方作为本合同的监理人,同意承担承包职责:•对乙方的监理工作进行监督和评估,确保监理工作的质量和效果;•向乙方提供项目相关的资料和必要的支持;•对乙方提出的监理改进意见进行评估,并在可以接受的范围内进行调整;•及时支付乙方的合理费用,并提供相应的支付证明。
3. 合同期限和费用3.1 合同期限3.2 费用结算方式本合同的费用结算方式如下:•甲方向乙方支付的监理费用为[填写具体金额],支付方式为[填写支付方式];•乙方向甲方提供的材料和人工费用,按照双方约定的方式进行结算。
3.3 违约责任•若甲方未按时支付监理费用,在滞纳金率[填写具体滞纳金率]的条件下,乙方有权收取相应的滞纳金;•若乙方未按时完成监理工作,在每延迟一天的情况下,乙方需向甲方支付相应的违约金。
4. 合同变更和终止4.1 合同变更•若双方需对本合同进行任何修改或变更,应经过双方书面协商并签署变更协议;•变更协议应具体说明变更的内容、原合同条款以及对于费用、期限等方面的影响。
4.2 合同终止•本合同可以在情况下终止:双方协商一致、合同期满、严重违约等;•终止合同时,双方应进行相关结算,并尽力避免对项目造成不良影响。
最新版2024年建设监理服务协议汇编一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX最新版2024年建设监理服务协议汇编一本合同目录一览1. 总则1.1 适用范围1.2 定义与解释1.3 法律法规2. 建设监理服务内容2.1 监理范围2.2 监理任务2.3 监理要求3. 双方责任与义务3.1 甲方责任3.2 乙方责任3.3 甲方权益保障4. 监理人员与资质4.1 监理人员配置4.2 监理人员资质要求4.3 监理人员培训5. 合同价款与支付5.1 合同价款5.2 支付方式5.3 支付时间6. 合同期限与终止6.1 合同期限6.2 合同终止条件6.3 合同终止后的处理7. 违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约7.3 违约处理8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决9. 合同的变更与解除9.1 合同变更9.2 合同解除10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约保密11. 知识产权保护11.1 知识产权归属11.2 知识产权保护措施12. 不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果13. 合同的生效、变更与解除13.1 合同生效条件13.2 合同变更条件13.3 合同解除条件14. 其他条款14.1 信息披露14.2 通知与送达14.3 合同附件第一部分:合同如下:第一条总则1.1 适用范围本合同适用于甲方(项目业主)与乙方(监理服务提供商)之间就甲方建设项目提供的监理服务。
1.2 定义与解释(1)甲方:指项目业主,负责建设项目的投资、组织、管理和监督。
(2)乙方:指承担监理服务的提供商,负责对建设项目的质量、安全、进度、投资控制等进行监督管理。
(3)建设项目:指甲方投资的各项建筑工程、安装工程、装修工程等。
(4)监理服务:指乙方根据合同约定,对甲方的建设项目进行全面监督管理的服务。
1.3 法律法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均应适用中华人民共和国法律法规,并遵守有关行业标准、规范。
地产项目建设监理合同最新通用
地产项目建设监理合同最新通用合同编号:__________地址:法定代表人:联系电话:地址:法定代表人:联系电话:第一条监理范围与内容1.1 监理范围:本项目包括但不限于勘察、设计、施工、设备安装、调试、验收等阶段的监理工作。
1.2 监理内容:(1)对勘察、设计阶段的质量、进度、投资控制进行监督管理;(2)对施工阶段的质量、安全、进度、投资控制、材料设备选型及施工工艺进行监督管理;(3)对设备安装、调试阶段的质量、安全、进度进行监督管理;(4)对验收阶段的质量、安全、环保、消防、节能等进行监督管理;(5)对项目的全过程进行风险控制和管理。
第二条监理人员及职责2.1 乙方应根据本项目规模、特点及需求,配备具有相应资格和经验的项目经理、专业监理工程师等监理人员,并提交监理团队人员名单给委托方备案。
2.2 乙方监理人员的主要职责:(1)严格按照法律法规、工程建设标准、设计文件及合同约定,对项目进行全面监督管理;(2)对施工过程中的问题及时提出整改意见,并跟踪整改情况;(3)对项目进度、质量、安全、投资控制等方面进行统计分析,向委托方报告;(4)对项目各阶段验收工作进行协助,确保项目顺利通过验收;(5)及时处理项目监理过程中的其他事项。
第三条监理费用及支付方式3.1 乙方向委托方提供的监理服务费用为人民币____元(大写:____________________元整),具体包括但不限于监理人员费用、检测费用、差旅费用等。
3.2 委托方应在合同签订后____个工作日内,向乙方支付合同约定的监理费用总额的50%作为预付款。
3.3 剩余的50%监理费用,将在本项目验收合格后,由委托方向乙方支付。
第四条合同的履行4.1 乙方应按照合同约定,及时完成监理工作,并确保监理工作的质量。
4.2 委托方应按照合同约定,及时支付监理费用,并配合乙方的监理工作。
4.3 双方应共同遵守国家法律法规,尊重社会公德,诚实守信,公平交易。
最新监理规范合同范本
最新监理规范合同范本甲方(委托人):姓名:[甲方姓名]联系地址:[甲方地址]联系电话:[甲方电话]乙方(监理人):公司名称:[乙方公司名称]法定代表人:[代表人姓名]公司地址:[乙方地址]联系电话:[乙方电话]一、工程概况。
1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[工程所在地点]3. 工程规模:[大概描述工程的大小,比如建筑面积、工程长度等]4. 工程内容:[详细列出工程包含的项目内容,像土建工程、安装工程等]二、监理服务范围及内容。
1. 范围。
乙方要对整个工程从开始到结束的全过程进行监理。
这就包括工程施工、设备安装调试啥的,反正只要和这个工程有关的,都在监理范围内,就像一个超级管家,什么都得管到。
2. 内容。
审查施工方提交的各种施工计划、方案,比如说施工组织设计方案,要是觉得不合理,就得让他们改。
就像检查学生的作业,不合格就得重做。
对工程的质量进行严格的监督。
每天到工地转一转,看看材料合不合格,施工工艺对不对。
要是发现质量问题,就得马上让施工方整改,可不能含糊,这就好比守护一个宝贝,不能让它有一点瑕疵。
监督工程的进度。
如果施工方拖拖拉拉,没有按照计划进行,乙方就得去催他们,让他们加快速度,就像赶鸭子上架(是在合理范围内哈)。
管理工程的造价。
审查施工方报上来的工程费用,看看有没有多报、虚报的情况,得帮甲方把好钱袋子。
三、监理服务期限。
监理服务期从[开始日期]开始,到[结束日期]结束。
不过如果工程因为一些不可预见的原因(像自然灾害、甲方额外增加大量工程内容等)延期了,乙方的监理服务期也得相应延长,但是延长的费用得双方再商量商量,可不能一方说了算。
四、双方的权利和义务。
(一)甲方权利和义务。
1. 权利。
甲方有权要求乙方按照本合同约定履行监理职责。
要是觉得乙方没做好,就可以指出来,让他们改进。
这就像甲方是老板,乙方是员工,老板当然有权利要求员工好好干活啦。
甲方有权审查乙方提交的监理工作计划、报告啥的,了解工程的监理情况。
2024年-监理合同最新版本完整版doc
1.协议书:包括委托人和监理人的基本信息,以及工程的基本概况,如工程名称、地点、规模和投资额。
2.词语限定:确保协议书中使用的词语与通用条件中的定义和解释一致。
3.组成本合同的文件:包括协议书、中标通知书或委托书、投标文件或监理与相关服务建议书、专用条件、通用条件以及附录。
4.总监理工程师:指定总监理工程师的姓名、联系号码和注册号。
5.签约酬金:详细列出了监理酬金和相关服务酬金的数额。
6.期限:明确了监理期限和相关服务期限。
7.双方承诺:监理人承诺提供监理与相关服务,委托人承诺提供必要的人员、房屋、资料和设备,并支付酬金。
8.合同订立:包括合同订立的时间、地点和份数。
由于没有找到更新版本的监理合同,建议您使用GF-2012-0202版本作为参考。
如果您需要关于这个版本的更多详细信息,可以访问国家市场监督管理总局的官方网站查看完整内容。
在上述《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)中,组成本合同的文件这一部分是需要重点关注的细节。
这部分详细列出了构成监理合同的各个文件,对于确保合同的有效性和双方权益的保护至关重要。
组成本合同的文件1.协议书:这是合同的基础文件,包含了双方的基本信息和工程概况。
它确立了双方的合作关系和基本的权利义务。
2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程):这是监理人获得监理任务的正式文件。
在招标工程中,中标通知书是监理人中标后由委托人发出的正式文件;在非招标工程中,委托书则是委托人直接委托监理人的文件。
3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程):这是监理人提交给委托人的文件,详细说明了监理的范围、内容、方法、费用等。
4.专用条件:这部分是根据具体工程的特殊需要,对通用条件中的某些条款进行修改或补充。
5.通用条件:这是一套标准化的合同条款,适用于所有监理合同,包含了监理合同的基本规则和双方的权利义务。
6.附录:包括附录A和B。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程监理合同示范文本中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家工商行政管理总局年月目录第一部分协议书 (1)第二部分通用条件 (4)第三部分专用条件 (17)附录A 相关服务的范围和内容 (22)附录B 委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施 (23)第一部分协议书委托人 (全称): 监理人 (全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:;2.工程地点: ;3.工程规模: ;4.工程范围: ;5.工程概算投资额或建筑安装工程费: 。
二、词语限定协议书申相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1·协议书;2·中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3·投标文件 (适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4·专用条件;5·通用条件;6·附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名: ,身份证号码: ,注册号: 。
五、签约酬金签约酬金额 (大写): ( ¥ )。
包括:1·监理酬金: 。
2·相关服务酬金: 。
其中:(1)勘察阶段服务酬金: 。
(2)设计阶段服务酬金: 。
(3)招标阶段服务酬金: 。
(4)保修阶段服务酬金: 。
(5)其他相关服务酬金:。
六、期限1·监理期限:自年月日始,至年月日止。
2.相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(3)招标阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(4)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(5)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1·监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2·委托人向监理人承诺,按照本合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施,并按本合同约定支付酬金。
八、本合同订立1.订立时间: 年月日。
2.订立地点: 。
3.本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
委托人: (盖章) 监理人: (盖章)住所: 住所:邮政编码: 邮政编码:法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人: (签字) 的代理人: (签字)开户银行: 开户银行:账号: 账号:电话: 电话:传真: 传真:电子邮箱: 电子邮箱:第二部分通用条件1.定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外,组成建设工程监理合同(以下简称"监理合同")的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:1.1.1 “工程”是指按照监理合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指监理合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指监理合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。
l.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人根据法律、法规、有关工程建设标准及合同约定,代表委托人对工程的施工质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对施工承包人的安全生产管理实施监督,参与协调工程建设相关方的关系。
1.1.6 “相关服务”是指监理人按照监理合同约定,在勘察、设计、招标、保修等阶段提供的服务。
1.1.7 “正常工作“是指监理合同订立时约定的监理人在监理与相关服务期限和范围内的工作。
1.1.8 “附加工作”是指监理合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行监理合同的组织机构。
1.1.lO “总监理工程师"”是指由监理人的法定代表人以书面形式授权,负责履行监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行监理合同义务,委托人按照监理合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指信件和数据电文 (包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立监理合同时不可预见,在监理合同履行过程中不可避免发生并不能克服的客观情况。
1.2 解释1.2.1 监理合同文件使用中文书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。
1.2.2 组成监理合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。
除专用条件另有约定外,监理合同文件的解释顺序如下:(1)协议书;(2)中标通知书 (适用于招标工程)或委托书 (适用于非招标工程);(3)专用条件及附录A、附录B;(4)通用条件;(5)投标文件 (适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件申约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:(1) 编制监理规划并在第一次工地会议7天前报委托人。
根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;(2) 熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;(3) 参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;(4) 审查施工承包人提交的施工组织设计中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;(6) 检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;(7) 审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;(8)检查施工承包人的试验室;(9)审核施工分也人资质条件;(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;(11)审查工程开工条件,签发开工令;(12)审查施工承句人报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料,抽检进场的工程材料、构配件的质量;(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;(14)进行巡视、旁站和抽检,发现工程质量、施工安全生产存在隐患时,要求施工承包人整改并报委托人;(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;(19)审查施工承句人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2·2 监理与相关服务依据2·2·1监理依据包括:(1)适用的法律、行政法规及部门规章;(2)与工程有关的标准;(3)工程设计及有关文件;(4)监理合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。
2·2·2 相关服务依据在专用条件中约定。
2·3 项目监理机构和人员2·3·1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2·3·2 监理合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。
2·3·3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。
监理人更换现场监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,且应得到委托人的认可。
监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换。
2·3·4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:(1)严重过失行为的;(2)有违法行为不能履行职责的;(3)涉嫌犯罪的;(4)不能胜任岗位职责的;(5)严重违反职业道德的;(6)专用条件约定的其他情形。
2·3·5 委托人有权以书面形式要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2·4履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及监理合同履行职责。
2·4·1在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。
当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应与委托人、承包人协商解决。
2·4·2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。
2·4·3 监理人应在专用条件约定的授权范围内,独立处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。
如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2·4·4 除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。
2·5 报告监理人应接专用条件约定的内容、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2·6 文件资料在监理合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。
工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2·7 使用委托人的财产监理人免费使用附录B中由委托人提供的人员、设备、设施。
除专用条件另有约定外,委托人提供的设备、设施属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在监理合同终止时将这些设备、设施的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。