最新监理合同范本最新版
监理合同范文五篇
监理合同范文五篇监理合同篇1甲方：乙方：应甲方要求，在原甲方与乙方__年__月__日签订合同的基础上，做相应增项。
根据原施工合同，经双方协商，做如下补充协议：一、工程范围__年__月__日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制做与安装。
二、工期要求__年__月__日至__年__月__日。
三、新增工程量详见附表。
四、质量要求按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。
五、付款方式按原合同执行。
六、其它1、本协议其它内容仍按原合同执行。
2、本协议1式2份，甲乙双方各执1份。
3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。
甲方：（盖章）法定代表人：签约日期：乙方：（盖章）法定代表人：签约日期：监理合同篇21、合同管理监理与公路施工的关系公路施工和合同管理监理具有紧密的关系，公路施工的目的就是完成施工双方签订施工的合同内容，完成双方的权利和义务。
首先公路工程从施工招投标开始，通过在市场经济的条件下对竞争性的公路工程采用公开招标的办法，邀请一定的候选人，实现公平公买竞标的方式，最终确定中标单位与业主签订施工合同。
而施工合同则是明确双方责任和义务的具有明确协议的法律文书，它为双方的权利和义务进行了法律层面的规定，所以进行有效的合同管理是对公路施工的保障。
从完成合同角度来看，合同的履行也是完成市场交易的行为，从工程的业主提出项目到施工方中标签订合同的过程，其中合同的履行是公路施工完工的最终结果，而工程施工则是合同签订的之后要进行的，两者互相缺一不可。
从法律的角度来看，合同的签订是决标之后进行的，通过签订正式的合同文件将双方的权责以法律的形式固定下来，使得双方都需要遵守上的条款。
最后从监督的角度来看，只有合同双方完成双方的权利和义务，依照合同的约定完全的履行了合同的规定，才能算合同最终履行完毕。
以上几个方面可以看出公路施工和合同管理是不可分割的紧密关系。
2、公路项目中合同管理监理中存在的问题2.1招标过程中的问题根据相关招标工作调查显示，招标过程中，存在各类违规问题较多。
2023年监理合同范本5篇
2023年监理合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1监理合同甲方（业主）：__________公司乙方（监理单位）：__________公司依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和其他有关法律、法规，为保证建设工程的质量、安全和工期，甲、乙双方就_______工程进行监理合同的签订。
经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程概况：__________四、监理范围：__________五、监理标准：监理人员应当认真监督建设工程质量，确保施工按照国家相关规定进行。
六、监理费用：甲方按照工程总造价的___%支付给乙方为监理费用，具体金额为______元。
七、监理期限：本监理合同自签订之日起生效，至工程竣工验收之日止。
八、监理权利和义务：1、乙方有权对工程进行全程监理，并对施工过程中发现的不合格部分提出整改意见；2、乙方有义务保守甲方的商业秘密，并对监理过程中发现的质量问题及时向甲方报告；3、乙方应向甲方提供每周监理报告，及时反映工程质量状况；4、乙方有义务派遣合格的监理人员进行工程监理，确保监理质量；5、乙方有义务对监理过程中发现的违反法律法规和规范性文件的行为及时制止，并责令整改。
九、监理争议解决：双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决，协商不成的，提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
十、其他事项：双方如有其他约定，可在补充协议中明确。
甲方（盖章）：__________公司乙方（盖章）：__________公司签订日期：__________年___月___日本监理合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
篇2监理合同合同编号：__________甲方（监理单位）：__________乙方（被监理单位）：__________根据《建筑工程监理条例》的相关规定和双方自愿的原则，甲乙双方经友好协商，就乙方项目（以下简称“工程”）的监理事宜，达成如下协议：第一条合同的目的为保证工程质量，保障工程安全和进度，严格按照国家有关规定和标准进行施工监理，确保工程质量符合相关标准和要求。
监理合同最新范本5篇
监理合同最新范本5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据有关法律法规，为确保甲乙双方在监理服务过程中的权益，明确双方的责任、义务和利益，特签订本合同。
一、合同背景及目的鉴于甲方需要就其所拥有的工程项目委托乙方进行监理服务，乙方愿意接受甲方的委托，提供专业、高效、可靠的监理服务。
本合同旨在明确双方的权利义务，保障工程项目的顺利进行。
二、监理工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________三、监理范围与内容1. 乙方负责甲方所委托的工程项目的施工监理工作。
具体内容包括但不限于：进度控制、质量控制、安全监管、合同管理等。
2. 乙方应协助甲方处理与工程相关的各方关系，确保工程项目的顺利进行。
3. 乙方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等方面的信息，并提出合理化建议。
四、监理期限与酬金1. 监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 监理酬金根据工程项目的具体情况确定，具体金额及支付方式详见附件《监理酬金支付协议》。
五、双方责任与义务1. 甲方应按时支付监理酬金，确保乙方正常开展工作。
2. 甲方应提供乙方必要的办公条件及现场工作条件。
3. 乙方应按时进驻施工现场，履行监理职责。
4. 乙方应严格遵守职业道德规范，不得泄露甲方商业秘密。
5. 双方应共同遵守国家法律法规及相关规定，确保工程项目的合法性。
六、违约责任与赔偿1. 若甲方未按合同约定支付监理酬金，乙方有权停止监理服务，由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按合同约定履行监理职责，导致工程项目出现重大问题，乙方应承担相应的法律责任。
3. 双方因违约造成对方损失的，应依法承担赔偿责任。
七、合同的变更与解除1. 本合同经双方协商一致，可以变更或补充。
2023年最新监理合同范本9篇
2023年最新监理合同范本9篇第1篇示例：2023年最新监理合同范本监理合同甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规规定，甲方与乙方就甲方工程项目的监理工作达成如下协议：一、合同范围1.1 甲方委托乙方对甲方工程项目进行监理工作，具体工程项目及范围详见附件一；1.2 乙方应按照相关法律法规和甲方的要求，认真履行监理职责，确保工程质量。
二、监理费用2.1 乙方对本项目的监理服务收取费用为（具体金额），支付方式为（一次性支付/分期支付等）；2.2 如因工程变更或其他原因，导致监理服务费用发生变化，应另行协商确定。
三、监理职责3.1 决定监理工程质量标准，并进行监督和检查；3.2 对工程施工过程进行监理，并及时提出质量意见；3.3 对工程施工单位的质量管理制度和工艺技术进行监督检查；3.4 对工程设计、施工方案的合理性和可行性进行审核。
四、合同期限4.1 本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收之日止；4.2 如工程延期或增减监理范围，应及时调整监理合同期限。
五、合同解除5.1 本合同经双方协商一致，可提前解除；5.2 若一方未履行合同义务或严重违约，对方有权解除合同。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；6.2 如协商不成，可向有关部门申请仲裁或通过诉讼解决。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议；7.2 双方均应遵守合同约定，确保工程质量和安全。
甲方（盖章）：日期：附件一：工程项目及监理范围详细说明以上为2023年最新监理合同范本，双方应遵守合同约定，共同确保工程质量和安全，促进工程的顺利进行。
愿双方合作愉快，共同推动工程项目的顺利完成。
第2篇示例：2023年最新监理合同范本监理合同甲方：（监理单位）为确保工程质量，保障双方的合法权益，经甲、乙双方友好协商达成一致意见，签订本监理合同。
一、监理内容1.1 甲方接受乙方委托，按照国家有关法律法规及工程质量技术标准，对乙方的工程进行监理服务，确保工程质量符合相关标准。
2024年监理典型合同范本最新
2024年监理典型合同范本最新甲方（委托方）：______________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________乙方（监理方）：______________________地址：________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________鉴于甲方拟委托乙方提供监理服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条监理服务内容1.1 乙方应根据国家有关法律、法规、规章、标准和规范，对甲方的建设项目进行监理服务，包括但不限于工程质量、进度、投资控制以及合同管理等。
1.2 乙方应根据甲方的要求，提供专业的监理意见和解决方案，确保工程顺利进行。
第二条监理服务期限2.1 本合同监理服务期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
2.2 如因工程需要，监理服务期限需延长，双方应另行协商，并签订补充协议。
第三条双方的权利和义务3.1 甲方的权利和义务：3.1.1 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查。
3.1.2 甲方应按照本合同约定支付监理费用。
3.1.3 甲方应提供乙方所需的工程资料和工作条件。
3.2 乙方的权利和义务：3.2.1 乙方有权按照本合同约定收取监理费用。
3.2.2 乙方应按照本合同约定提供监理服务，并保证服务质量。
3.2.3 乙方应对监理过程中发现的问题及时向甲方报告，并提出处理建议。
第四条监理费用及支付方式4.1 监理费用总额为人民币（大写）：______________________元。
4.2 支付方式：甲方应于合同签订之日起_____日内支付监理费用总额的_____%，即人民币（大写）：______________________元；余款在监理服务结束并经甲方验收合格后_____日内一次性支付。
监理合同最新范本(2024版)
监理合同最新范本(2024版)合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（监理方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行监理的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、监理范围1.2 监理地点：__________。
1.3 监理期限：自监理协议签订之日起至本项目竣工验收合格之日止。
二、监理内容2.1 乙方应按照国家和行业标准、规范及甲方要求，对甲方的建设项目的质量、安全、进度、投资等方面进行全过程的监督管理。
2.2 乙方应派出具有相应资格和专业能力的监理人员，根据合同约定和国家有关法律、法规的要求，对甲方的建设项目的施工过程进行全面监督管理，包括但不限于：2.2.1 施工方案的合理性、可行性及安全性；2.2.2 施工进度的符合性；2.2.3 工程质量的符合性；2.2.4 安全生产的符合性；2.2.5 环保、节能、消防等要求的符合性；2.2.6 工程结算的合理性；2.2.7 甲方的其他合理要求。
三、监理费用3.1 乙方向甲方提供监理服务，甲方应支付乙方监理费用，具体金额及支付方式如下：（1）__________元人民币，用于支付乙方监理人员的工资、福利、办公费用等；（2）__________元人民币，用于支付乙方监理过程中发生的其他费用，包括但不限于差旅费、住宿费、交通费、通讯费等；（3）__________元人民币，作为乙方监理过程中的奖励，根据本项目监理结果和甲方满意度进行考核。
3.2 甲方应在监理协议签订后七个工作日内，向乙方支付约定的监理费用。
四、监理人员的配备和管理4.1 乙方应根据项目规模、特点及甲方要求，配备相应的监理人员，并提供监理人员名单、资格证书等相关资料供甲方确认。
4.2 乙方应确保监理人员到岗到位，严格执行监理任务，及时发现和纠正施工过程中的问题，确保项目顺利进行。
住房和城乡建设部最新监理合同6篇
住房和城乡建设部最新监理合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（建设单位）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方邮箱地址]乙方（监理单位）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方邮箱地址]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设工程监理的法律法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就本工程监理事项进行友好协商，并达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体详见施工图及工程量清单）。
二、监理范围与内容乙方接受甲方委托，承担本工程的监理工作。
监理范围包括：施工阶段的进度控制、质量控制、安全监理、合同管理和信息管理等。
具体内容如下：1. 进度控制：审查施工进度计划，监督实施过程，确保工程按期完成。
2. 质量控制：检查施工单位的质量保证体系，监督工程质量，确保工程达到设计要求和国家标准。
3. 安全监理：审核施工单位的安全管理措施，检查施工现场的安全状况，防范安全事故发生。
4. 合同管理：协助甲方处理与施工单位之间的合同事宜，确保合同顺利实施。
5. 信息管理：负责监理过程中的文件、资料、变更等信息的收集、整理与传递。
三、监理期限与进度安排监理服务期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
进度安排按照甲方制定的工程计划执行，乙方需按时提交监理报告。
四、监理费用及支付方式监理费用总额为人民币[具体金额]（¥[金额汉字大写]）。
支付方式如下：分期支付，每完成一个阶段的工作并经甲方确认后支付相应阶段的费用。
具体支付节点按照工程进度进行划分。
五、甲乙双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务：提供相关资料给乙方作为监理依据；按照合同约定支付监理费用；支持乙方履行监理职责等。
监理合同示范文本6篇
监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（监理单位）地址：法定代表人：联系方式：为明确监理双方之间的权利和义务，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、项目基本信息项目名称：所在地点：建设单位：设计单位：施工单位：监理单位：二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务，具体内容包括但不限于：工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定，保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用，具体费用如下：监理报酬：人民币（大写）（小写）元整。
2. 支付方式：乙方每月向甲方开具监理费用明细清单，甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责，依法监督施工单位的施工行为，发现工程存在安全隐患或质量问题时，应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性，不得故意隐瞒或歪曲事实，不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料，配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用，否则视为违约，应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密，双方应当保密，不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下，不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容，应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应当及时协商解除合同，并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程监理合同范本(优秀模板4篇)(6)
工程监理合同范本（优秀模板4篇）(6)工程监理合同范本第1篇甲方:乙方：因甲方的业务发展和对人才的需要，现聘用一批高端技术人才担任公司的技术顾问。
本着平等自愿、诚信友好的原则，决定聘任乙方为甲方的专业高级工程师，为甲方提供专业能力范围内的技术顾问。
经协商一致，签定本协议，以便共同遵守。
具体条款如下：一、协议期限本协议期自年月日起，至年月日周年。
二、乙方应于签订合同时向甲方提供以下证件及文件(未注明复印件的为原件)：1、职称证书(建筑专业高级工程师证)2、身份证复印件3、毕业证书复印件4、评审表、职称批准文件复印件，复印件部分需体现经有权出具证明的人事主管部门盖章;5、原聘用单位解聘证明;6、一寸彩照8张。
以上乙方提供的文件信息甲方应予以保密，不得用于履行本协议之外的其它用途，否则由此出现的任何责任均由甲方承担。
三、顾问费：甲方付给乙方的顾问费用共计人民币元 (大写：元整)付款方式：经建设主管部门确定乙方证书没有问题后的7个工作日内，甲方一次性支付聘用酬金给乙方。
四、合同期间，甲方有权使用乙方的专业高级职称证书用于办理企业资质申请注册、变更、升级，开展正常业务和资质年检审查使用。
五、甲方对乙方职称证书的具体要求：1、职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件应提供原件或者复印件(经有权出具证明的人事主管部门盖章)供甲方验证(资质审查部门验证)，职称证书留存甲方，身份证等相关原件在资质申请完毕后归还乙方。
公司在进行资质申请注册、2、乙方所提供的职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件等相关证件(含身份证)必须有效真实，且乙方职称证书必须确保未在其他单位使用(资质审查部门在资质管理系统中查询无多家企业重复使用)，后期如因为乙方证书多家挂靠影响甲方企业资质，一切后果由乙方承担，并负相应的法律责任。
六、甲方必须在本协议约定的范围内合法地使用乙方的职称证书(含身份证)，不得以乙方的名义进行本协议约定以外的其他非法活动，否则由此造成的后果，由甲方负相应的法律责任。
2024年监理合同范本6篇
2024年监理合同范本6篇篇1监理合同范本甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据有关法律法规，为确保甲方所委托工程项目的顺利进行，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对工程项目进行监理事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要乙方提供工程监理服务，包括但不限于工程质量控制、进度控制、成本控制等方面的专业指导与监督。
乙方同意接受甲方的委托，承担本工程项目的监理责任。
本合同旨在明确双方权益，规范监理服务内容，确保工程顺利进行。
二、监理工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：____________________（具体工程项目描述）开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日三、监理范围与内容1. 乙方负责甲方委托的工程项目的全面监理工作。
2. 乙方应提供工程质量控制、进度控制、成本控制等方面的专业指导与监督。
3. 乙方应协助甲方处理与施工单位的协调问题，确保工程顺利进行。
4. 乙方负责审核施工单位提交的施工组织设计、技术方案等文件。
5. 乙方应定期向甲方报告工程进度、质量及存在的问题等。
6. 其他约定事项：____________________（双方约定的其他监理内容）。
四、监理期限与酬金1. 监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
2. 酬金计算方式：按工程总造价的百分比计算，具体比例为____%。
3. 支付方式：甲方应按工程进度分期支付监理酬金给乙方。
具体支付时间与金额按照双方另行约定的支付计划执行。
4. 甲方应支付乙方因执行本合同的必要费用，包括但不限于差旅费、通讯费等。
五、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）按时支付监理酬金及费用；（2）提供必要的资料和信息；（3）支持乙方履行监理职责；（4）其他约定事项：____________________。
工程监理合同范本5篇
工程监理合同范本.5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程监理合同范本一、双方约定甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（监理方）地址：法定代表人：联系电话：二、工程情况1、项目名称：2、建设规模：3、工程地址：4、工程概况：5、监理范围及内容：三、监理费用1、监理费用总额：2、付款方式：3、额外费用：4、逾期付款利息：四、监理责任1、监理方应当全程监督、检查工程施工情况，确保工程质量；2、监理方应当及时向委托方汇报工程进度及质量状况；3、监理方应当配合委托方做好施工单位的工作安排；4、监理方应当制定监理报告，评价工程施工质量。
五、委托方责任1、委托方应当按照监理方的要求提供工程相关资料及配合监理工作的开展；2、委托方应当及时处理监理方反馈的问题，并协助监理方解决工程施工中遇到的困难；3、委托方应当按时支付监理费用。
六、变更与解除1、若工程发生变更，须由双方协商决定是否对监理合同进行修改；2、若一方违约，另一方有权解除该监理合同。
七、争议解决1、如因履行本合同而发生的任何纠纷，双方应当友好协商解决；2、如果协商不成，应提交仲裁解决。
八、其他1、本合同自双方签字盖章之日起生效；2、未尽事宜，由双方协商解决。
委托方：（盖章）法定代表人签字：日期：监理方：（盖章）法定代表人签字：日期：篇2工程监理合同范本甲方（监理单位）：______________（简称甲方）乙方（被监理单位）：______________（简称乙方）鉴于乙方委托甲方为其工程项目进行监理工作，双方经友好协商确定以下工程监理合同：第一条工程监理的内容及范围1.1 甲方将为乙方的工程项目提供全面的监理服务，包括但不限于工程项目的设计、施工、预算、进度等方面的监督和管理。
1.2 甲方将依据监理合同的约定，对工程项目进行现场检查、技术审核、资料核对等工作，并对发现的问题提出监理意见和建议。
1.3 乙方应在监理合同中明确工程项目的具体范围、工作内容及监理的工作时间和工作条件，以确保监理工作的顺利进行。
工程监理合同范本(精选30篇)
工程监理合同范本（精选30篇）工程监理合同范本篇111.2.4监理人根据本条支付违约金后，还应当继续履行合同义务;11.2.5监理人失职，没有尽到监理职责出现工程质量问题给委托人造成损失的，监理人负责赔偿。
12合同的变更与解除12.1本合同经双方协商一致，可以变更或解除，变更或解除协议应采用书面形式。
12.2出现下列情形之一的，一方可以解除合同，但应提前30天向对方发出书面解除通知，合同解除并不影响各方解除合同前依法应享有的权利和承担的义务：12.2.1监理人未按约定履行工作职责，在委托人限定期限内仍未整改的;12.2.2监理人因自身工作失误给委托人造成损失拒不赔偿的;12.2.3监理人擅自将本合同项下的监理业务转委托的;12.2.4监理人或其委派的监理工程师与第三方串通，损害委托人权益的;12.2.5委托人未按约定支付监理费用超过应付金额 %以上，经监理人书面催告后日仍未支付的，监理人可以解除合同。
12.3其他约定：13.争议的解决因本合同发生争议，双方应协商解决。
协商不成的，按照以下第方式解决： 13.1提交仲裁委员会仲裁。
13.2向人民法院提起诉讼。
13.3因关联交易合同发生争议，由双方协商解决。
14.合同效力及其它约定14.1本合同经双方法定代表人(负责人)或委托代理人签字并加盖单位印章之日起生效。
14.2双方就监理过程中健康、安全及环境保护签订的《工程监理HSE合同》，是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
14.3本合同未尽事宜，由双方另行签订书面补充协议;补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。
14.4本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。
14.5以下文件为本合同的附件：甲方(盖章)：乙方(盖章) ：法定代表人(负责人) 法定代表人(负责人)或委托代理人：或委托代理人：年月日：工程监理合同范本篇2一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称本工程)概况如下：工程名称：_________;工程地点：_________;工程规模：_________;总投资：________ _;监理范围：_________。
监理合同范本9篇
监理合同范本9篇第1篇示例：监理合同范本一、合同双方甲方（监理单位）:单位名称：法定代表人：地址：联系人：电话：二、监理合同的签订甲、乙双方本着平等自愿的原则，经友好协商，就乙方工程项目（以下简称工程）的监理事宜，达成如下协议，并共同遵守有关法律法规：1. 乙方委托甲方对工程进行全程监理，以确保工程的合规、质量和进度。
2. 甲方在监理工作中应当遵守相关的法律法规，并严格按照合同履行监理职责，切实维护乙方的合法权益。
三、监理内容及标准1. 甲方应当根据乙方工程项目的具体情况，合理确定监理的内容和标准，并严格执行。
2. 甲方应当对工程项目进行定期检查和监测，确保符合相关的设计要求和施工标准。
3. 甲方应当对工程项目的质量、安全、进度等方面做出及时评估和监督，并根据需要提出相应的改进建议。
四、监理报告和意见1. 甲方应当对工程项目进行定期的监理报告和意见的书面汇报，并按规定提交给乙方。
2. 甲方的监理报告和意见应当客观、公正，确保内容真实可靠，对工程项目的问题和风险做出准确评估。
3. 甲方对工程项目提出的改建意见，乙方应当认真研究并及时采取有效的措施进行整改。
五、监理费用1. 甲方的监理费用为（具体金额），费用应当根据实际工作情况进行逐步结算，不得越界管理。
2. 甲方应当按照约定的时间和方式向乙方开具发票，支付监理费用，并提供相关的税务发票和合同。
六、合同的变更和解除1. 合同的变更应当经甲、乙双方协商一致，并签订书面的变更协议，方可生效。
2. 若因不可抗力等原因，导致工程项目无法继续进行，甲、乙双方可以协商解除监理合同，并签订书面协议。
3. 在监理合同解除后，甲方应当向乙方交接工作资料，并与乙方进行工作总结，确保监理工作的顺利过渡。
七、其他条款1. 本合同自双方签署之日起生效，有效期为（天/月/年）。
2. 本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行协商，签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2024年监理委托合同范本5篇
2024年监理委托合同范本5篇篇1甲方（委托方）：____________[单位名称]地址：____________法定代表人：____________乙方（受托方）：____________[监理公司名称]地址：____________法定代表人：____________根据有关法律法规，为确保工程项目的顺利进行，甲方决定委托乙方为其提供专业的工程监理服务。
经双方友好协商，达成如下协议条款：一、工程概况1. 工程名称：____________。
2. 工程地点：____________。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
4. 工程内容：[具体工程内容描述]。
二、监理范围与内容1. 乙方接受甲方委托，对工程项目的施工全过程进行监理。
2. 监理内容包括但不限于施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监督、合同管理、信息管理等。
3. 乙方应依据国家法律法规、规范标准以及本合同的规定，履行监理职责。
三、监理期限1. 本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
2. 若工程实际进度超过合同约定的工期，双方应协商延长监理期限。
四、监理费用1. 甲方按照合同约定的方式和时间支付监理费用给乙方。
2. 监理费用的计算方式及支付时间按照附件《监理费用支付表》执行。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期，甲方应支付相应的额外监理费用。
五、双方职责与义务1. 甲方应提供工程的相关资料，确保资料的真实性和完整性。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责，确保工程项目的顺利进行。
3. 乙方有权对施工现场进行巡视和检查，对违规行为有权提出整改要求。
4. 双方应共同协作，维护合同的良好执行。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付监理费用，乙方有权解除合同并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
七、争议解决本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
监理合同(最新6篇)
监理合同（最新6篇）监理合同篇一本协议书由____________（以下简称“甲方”）为一方，与____________（以下简称“乙方”）为另一方共同订立。
鉴于甲方已委托乙方为____________工程提供监理服务并已接受了乙方就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益、兹就以下事项达成协议:一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函2、公路工程施工监理合同通用条件3、公路工程施工监理合同专用条件4、《公路工程施工监理规范》（JTJ077－95）5、公路工程施工监理招、投标文件6、双方签认的补充或修正文件7、其它文件三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向乙方支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、乙方基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
协议书副本_________份，双方各执_________份。
甲方：（盖章）____________乙方：（盖章）_________法定代表人：（签字）______法定代表人：（签字）_______单位地址：________________单位地址：_________________邮编：____________________邮编______________________传真：____________________传真：_____________________开户银行：________________开户银行：_________________帐号：____________________帐号：_____________________监理合同篇二1、材料设备采购评标，采用综合评估法的缺点是（）。
建设工程监理合同最新版(精选6篇)
建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版1甲方：〔雇用单位〕乙方：〔雇员〕鉴于甲方工作需要，聘请乙方从事____________________劳务工作，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原那么，签订本合同。
第一条合同期限自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条乙方工作岗位及职责1、自合同约定之日起，乙方负责甲方________供电所宿办楼建立工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术标准和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监视旁站规定，按标准检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的局部要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监视承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有疑心的试验结果，应进展证实试验，催促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。
7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。
8、合同期间，对自己人身、财产平安负全部责任。
第三条工作报酬甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条甲方的义务职责1、甲方应当根据合同约定按时支付乙方劳务费用。
2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定，提供符合国家平安卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品，实在保护乙方在消费工作中的平安和安康。
对从事有职业危害作业的，应当定期进展安康检查。
3、甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。
第五条聘用合同的变更、终止和解除1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。
有关工程监理合同范本6篇
有关工程监理合同范本6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（监理方）：_________________________根据有关法律法规，为确保工程顺利进行，提高工程质量，甲乙双方经友好协商，就本工程监理事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 工程内容：_________________________二、监理范围与任务乙方承担甲方下列工程监理任务：1. 监督施工合同履行情况；2. 审核施工图纸及施工方案是否符合相关规定；3. 监督工程质量和施工进度；4. 参与隐蔽工程验收工作；5. 参与工程竣工验收工作；6. 协助处理工程变更和索赔事项；7. 其他双方约定的监理事项。
三、监理期限与进度安排1. 监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
2. 乙方应根据工程进度编制监理计划，并按照计划实施监理工作。
甲方应根据实际情况对监理计划进行调整。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用计算方式：按工程总造价的百分比计算。
具体比例如下：_________________________。
2. 支付方式：_________________________。
3. 甲方应按约定时间支付监理费用，如甲方未按时支付，乙方有权暂停监理服务。
五、甲方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供高质量的监理服务。
2. 甲方应按时支付监理费用。
3. 甲方应提供必要的资料供乙方参考。
4. 甲方应尊重乙方的专业意见，合理采纳监理建议。
5. 甲方应确保施工现场安全，为乙方提供必要的工作条件。
六、乙方权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。
2. 乙方应提供专业的监理服务，确保工程质量。
3. 乙方应按时向甲方报告工程进度和监理情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（ＧＦ－2012－0202）1234建设工程监理合同56789101112131415161718住房和城乡建设部19制定20国家工商行政管理总局212223242526272829第一部分协议书303132委托人（全称）六盘水市红果合顺报废汽车拆解有限公司33监理人（全称）：四川江阳工程项目管理有限公司34根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、35法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关36服务事项协商一致，订立本合同。
37一、工程概况1. 工程名称：盘县；38392. 工程地点：；403. 工程规模：；4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。
4142二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
434445三、组成本合同的文件46471. 协议书；2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；48493. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工50程）；514. 专用条件；525. 通用条件；536. 附录，即：54附录A 相关服务的范围和内容55附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备56本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
57四、总监理工程师58总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册59号：。
60五、签约酬金61签约酬金（大写）：（¥）。
62包括：631. 监理酬金：。
2. 相关服务酬金：。
646566六、期限1. 监理期限：6768自年月日始，至年月日止。
692. 相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日7071止。
72（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日73止。
74（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日75止。
（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日7677止。
78七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
79802. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
81828384858687八、合同订立1. 订立时间：年月日。
88892. 订立地点：。
903. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执91份。
92委托人：（盖章）监理人：（盖章）93住所：住所：94邮政编码：邮政编码：95法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签字）的代理人：（签字）9697开户银行：开户银行：98账号：账号：99电话：电话：100传真：传真：101电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条件1021031041. 定义与解释1051.1 定义106除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具107有本款所赋予的含义：1081.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1091.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继110承人或受让人。
1111.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继112承人。
1131.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关114合同的当事人，及其合法的继承人。
1151.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、116勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对117合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安118全生产管理法定职责的服务活动。
1191.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、120设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的121122工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1231241.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1251.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履126行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1271.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监128理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并129130在协议书中载明的签约酬金额。
1311.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1321331.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三134方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1351.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、136电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1371.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1381.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1391.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程140施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、141海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释1421431.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1441451.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。
除专用条件另146有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）协议书；147148（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；149（3）专用条件及附录A、附录B；150（4）通用条件；151（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标152工程）。
153双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，154应以最新签署的为准。
1552. 监理人的义务1562.1 监理的范围和工作内容1572.1.1 监理范围在专用条件中约定。
1582.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：159（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托160人。
根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；161（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主162163持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技164165术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；166（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；167（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；168（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划169的调整；（8）检查施工承包人的试验室；170171（9）审核施工分包人资质条件；172（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；173174（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效175性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽176检；177（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付178证书，并报委托人审核、批准；179（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患180的，要求施工承包人整改并报委托人；181（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；182（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；183184（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；185（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、186费用索赔、合同争议等事项；187（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；188（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；189（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；190（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
1912.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
1922.2 监理与相关服务依据1932.2.1 监理依据包括：194（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；195196（3）工程设计及有关文件；197（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
1981992.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2002.3 项目监理机构和人员2012.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。
202项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2032.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2042052.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。
监理人更换206总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；207监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并208通知委托人。
2092.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；210211（2）有违法行为不能履行职责的；212（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；213214（5）严重违反职业道德的；215（6）专用条件约定的其他情形。
2162.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2172.4 履行职责218监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标219准及本合同履行职责。
2202.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理221人应及时提出处置意见。
当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协222助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理223224时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订225226合同的变更事宜。
如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
227在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委228托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。