公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷6
交通部公路工程监理工程师考试《合同管理》题4及答案
合同管理试题4一、单项选择题：（10题，每题1分）1、法律关系是一种。
A、平等关系B、主体地位平等关系C、权利平等关系D、意志平等关系E、合同关系2、合同纠纷的处理方式有种。
A、1B、2C、3D、4E、53、我国经济合同的仲裁的发展经历了个过程，逐步和国际惯例接轨。
A、2B、3C、4D、5E、14、甲和乙因双方签订的经济合同发生纠纷，经调解无效，甲决定就合同纠纷。
A、提请仲裁B、先诉讼后仲裁C、先仲裁后诉讼D、同时诉讼和仲裁。
5、业主在确定中标单位并颁发中标通知书后，与中标单位的合同法律关系在形成。
A、颁发中标通知书之日起B、颁发中标通知书7天之后C、颁发中标通知书28天之后D、颁发中标通知1个月以后6、组成合同的下列文件如出现相互矛盾的情况，应以为准。
A、中标通知书B、投标书和投标书附录C、合同协议书及附件D、图纸7、业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的。
A、一切风险转移给保险公司B、部分风险转移给保险公C、全部风险仍由业主承担D、全部风险转移给承包商8、建设工程合同纠纷的仲裁由的仲裁委员会仲裁。
A、工程所在地B、建设单位所在地C、双方选定D、施工单位所在地9、招标投标法规定开标的时间应当是。
A、提交投标文件截止时间的同一时间B、提交投标文件截止时间的24小时内C、提交投标文件截止时间的30天内D、提交投标文件截止时间的任何时间10、委托监理合同中所称的“监理人”是指。
A、项目监理机构B、监理单位C、总监理工程师D、监理单位的法定代表人11、双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指的酬金。
A、正常监理工作B、附加监理工作C、额外监理工作D、包括正常、附加和额外监理工作12、合同被确认无效时，不影响效力。
A、清理条款B、结算条款C、违约责任条款D、解决争议的方法条款13、当监理工程师根据规定，对承包商同时给予费用补偿时。
A、工程师的决定为最终决定B、业主有权做出只增加费用补偿的决定C、由工程师与业主协商一致D、业主不得变更工程师已下达的决定14、当监理工程师与承包商就索赔问题经过谈判不能达成一致时，应。
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后（）日内免费替换。
A.7B.14C.28D.30【答案】 A2、（2017年真题）建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。
A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】 C3、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】 C4、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认【答案】 B5、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。
A.实际合同价B.签约合同价C.预计合同价D.约定合同价【答案】 B6、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()A.索赔事件发生的原因和证据资料B.索赔的依据C.索赔意向通知D.索赔报告【答案】 C7、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。
A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【答案】 A8、根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（）。
公路工程监理合同考试试卷
公路工程监理合同考试试卷1. 下列哪项不属于公路工程监理的主要任务？A. 工程质量控制 . 工程进度控制 C. 工程成本控制 D. 工程人员管理答案：D2. 公路工程监理合同的签订主体通常包括哪些方？A. 建设单位和施工单位 . 监理单位和施工单位 C. 建设单位和监理单位 D. 设计单位和施工单位答案：C3. 在公路工程监理过程中，监理单位对施工质量的控制主要体现在哪些方面？A. 施工方案审查 . 施工过程监督 C. 施工材料检查 D. 所有选项答案：D4. 公路工程监理合同中，通常不包括以下哪项内容？A. 监理范围和任务 . 监理费用支付方式 C. 施工图纸审查 D. 施工单位的人员配置答案：D5. 公路工程监理合同的有效期限通常是多久？A. 与工程施工周期相同 . 一年 C. 两年 D. 三年答案：A二、填空题（共5题，每题5分）6. 在公路工程监理过程中，监理单位应对施工________进行全过程监督。
答案：质量7. 公路工程监理合同应明确监理单位的________和责任。
答案：权利8. 监理单位在公路工程监理过程中，应对施工图纸进行________审查。
答案：详细9. 公路工程监理合同中，应明确监理费用的________方式。
答案：支付10. 公路工程监理合同的有效期限通常与________周期相同。
答案：工程施工三、简答题（共2题，每题10分）11. 请简述公路工程监理的主要任务是什么？答：公路工程监理的主要任务包括工程质量控制、工程进度控制、工程成本控制等。
具体来说，监理单位应对施工图纸进行详细审查，对施工方案进行审查，对施工过程进行全过程监督，对施工材料进行检查，以确保工程质量达到设计要求和规范要求。
同时，监理单位还应协助建设单位进行工程进度控制和成本控制，以确保工程按计划完成并控制在预算范围内。
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。
A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【答案】 D2、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。
招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。
A.14日，7日B.10日，5日C.10日，3日D.14日，5日【答案】 C3、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。
A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题【答案】 B4、依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。
A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人按比例【答案】 A5、保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同一般是以（）的形式订立的。
A.保险单B.合同C.电子文件D.邮件【答案】 A6、儿童维生素C缺乏时的临床表现不包括（）。
A.腹泻B.易激惹C.呕吐D.体重增加【答案】 D7、在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是( )。
A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润【答案】 D8、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则【答案】 A9、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。
监理工程师考试模拟题
1、在监理工程师的职责中，对于施工合同的管理，以下哪项是其核心任务？A. 确保合同文件的完整保存B. 监督合同双方严格履行合同义务C. 协调合同双方解决所有纠纷D. 审核合同金额与预算的一致性（答案：B）2、关于工程质量控制，监理工程师在施工现场应重点关注的环节是？A. 施工材料的采购渠道B. 施工人员的个人技能水平C. 施工过程的规范操作与标准符合性D. 施工机械的先进程度（答案：C）3、在工程进度管理中，监理工程师发现实际进度滞后于计划进度时，首先应采取的措施是？A. 要求施工单位增加投入，加快施工进度B. 分析滞后原因，制定调整措施C. 向项目业主报告，请求指示D. 对施工单位进行罚款处理（答案：B）4、关于工程监理中的安全管理，以下哪项不是监理工程师应重点关注的内容？A. 施工现场的安全防护措施B. 施工人员的安全教育与培训C. 施工机械的安全操作规程D. 施工项目的环境保护措施（答案：D）5、在水利工程施工中，监理工程师对于混凝土浇筑过程的监督，主要目的是确保？A. 混凝土的外观质量B. 混凝土的浇筑速度C. 混凝土的强度与耐久性D. 混凝土的配合比准确性（答案：C）6、关于工程监理中的变更管理，以下哪项描述是正确的？A. 监理工程师有权单方面决定工程变更B. 工程变更只需施工单位与监理工程师协商即可C. 工程变更应经过严格的审批程序，并记录存档D. 工程变更不会影响项目的整体进度和成本（答案：C）7、在工程监理过程中，对于施工单位的违规行为，监理工程师应采取的态度是？A. 默许并帮助掩盖B. 及时制止，并要求整改C. 向施工单位上级部门举报D. 等待项目业主发现后再处理（答案：B）8、关于工程监理的文档管理，以下哪项不是监理工程师应负责的工作？A. 收集、整理工程监理过程中的各类文件资料B. 确保文档的真实性、完整性和可追溯性C. 定期向项目业主报告文档管理情况D. 对施工单位的商业秘密进行保密处理（答案：D，注：虽然D项也是重要原则，但通常不直接属于工程监理文档管理的具体职责）。
监理工程师合同管理精选练习题(6)
监理工程师合同管理精选练习题（6）练习题一、单项选择题1．建设行政主管部门对施工合同监督管理的职责之一是( )。
A．组建招标代理机构B．主持开标会议C．发布开工令D．批准工程项目的建设2．当合同文件出现矛盾时，对于实行“小业主，大监理”的工程，可以在专用条款中约定( )。
A．发包人的解释对双方有约束力B．发包人和承包人协商解决C．工程师做出的解释对双方有约束力D．仲裁解决3．在建设工程施工合同法律关系中，客体就是( )。
A．建筑安装工程项目B．物C．财D．行为4．若承包商负责设计的图纸经过监理工程师的批准，则( )承包商的设计责任。
A．减轻B．不减轻C．解除D．不解除5．施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，( )后可推迟开工日期。
A．承包人以书面形式通知工程师B．工程师以书面形式通知承包人C．承包人征得工程师同意D．工程师征得承包人同意6．《建设工程施工合同》示范文本中规定，未经发包人同意，承包人不能将承包工程的( )。
A．主体部分分包B．关键部分分包C．非主体非关键部分分包D．任何部分分包7．某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( )合同。
A．可调价的总价B．不可调价的总价C．单价D．成本加酬金8．《建设工程施工合同条件》中定义的“工程师”是指工程监理单位的( )。
A．法定代表人B．委派的监理总负责人C．总监理工程师D．具体工程项目的监理工程师9．按照施工合同示范文本的规定，施工合同履行时，属于承包人的义务是( )。
A．清理施工场地，具备施工条件B．开通施工道路C．竣工后清理施工现场D．水、电、电信线路接到协议约定的地点10．按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有( )。
A．保证施工噪声符合环保规定B．提供进度统计报表C．开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D．做好施工现场地下管线的保护。
11．已竣工工程交付使用之前应由( )负责成品保护工作。
A．发包人B．承包人C．监理人D．工程师12．合同的计价方式不包括( )。
公路工程监理工程师《合同管理》试题六套
《合同管理》1一、单选题（10题/10分）1、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。
按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。
对此情况，该承诺文件应（）A．因迟到而自然失效B．必须经要约人发出接受通知后才有效C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺2、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限A．合同签字日至承包人提交结清单日B．开工日至工程师颁发移交证书日C．开工日至工程师颁发履约证书日D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。
检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担4、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元A．100 B．150 C．200 D．2505、我国对经济合同争议的处理实行（）A．一裁两审制 B．或裁或审制 C．只许仲裁 D．只许诉讼6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（）A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止B．发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同C．发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止7、FIDIC土木工程施工合同条件是由（）制定的A．国际咨询工程师联合会 B．国际专业工程师联合会C．国际建筑师联合会 D．欧洲发展基金会8、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属（）合同A．固定总价 B．调值总价 C．单价 D．成本补偿9、施工中的费用索赔出现的原因是（）A．只限定事件引起的补偿B．只限定当事人违约而提出的赔偿C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿10、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）A．只交验企业法人营业执照 B．只交验企业等级证书C．企业法人营业执照和企业等级证书 D．优良工程证书二、多选题（40题/40分）1、经济合同的担保形式主要有（）A．定金 B．保证金 C．抵押 D．留置权 E．保险 F．预付款2、合同法律关系的客体包括（）A．行为 B．限制流通物 C．禁止流通物D．智力成果 E．完成一定的工作3、监理招标文件中，（）是财务建议书的主要内容A．执行监理任务的计划表 B．承担监理工作的人员组成C．人员酬金报价表 D．要求监理单位提供的设备清单E．提供自备仪器设备的报价表4、属于招标文件主要内容的是（）A．设计文件 B．工程量清单 C．施工方案D．投标书的编制要求 E．选用的主要施工机械5、有资格代理招标的机构应条件包括（）A．必须是法人组织 B．不得与行政机关有隶属关系C．有从事招标代理义务的场所 D．有编制招标文件的能力E．有自己的评标专家库6、土木工程施工合同条件由（）组成A．通用条件 B．专用条件 C．投标书及附件D．协议书 E．合同条件 F．协议条款7、土木工程施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目E．暂时停工8、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（）A．指定另一分包商B．修改分包合同条款C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作D．解除合同9、在FIDIC土木工程施工合同条件中，（）属业主的风险A．战争、动乱等B．工伤事故C．正常的恶劣天气D．设计不当造成的损失和破坏E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏F．有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用10、评标的条件是（）A．投标单位技术力量强B．标价合理、工期适当C．有较好的信誉D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行F．愿意让利11、合同成立的有效条件包括（）A．合同主体资格合格 B．内容合法C．订立的形式和程序合法 D．必须经过鉴证公证E．必须经过主管部门登记批准 F．必须经过担保12、质押担保一般是指权利质押，主要包括（）A．房屋及构筑物 B．机器设备C．汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 D．依法可以转让的股份、股票 E．依法可以转让的商标专用权、专利权、着作权中的财产权F．依法可以质押的其他权利13、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（）A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物14、被代理人的主要权利有（）A．代理人按照代理权限自主进行代理活动 B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C．要求代理人代为清偿自己的债务D．要求代理人报告完成代理事务的情况E．代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿15、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有（）A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金16、属于经济合同主要条款的是（）A．标的B．价款C．质量D．签证条款E．违约责任F．仲裁条款17、无效经济合同的财产后果，可按（）A．追究违约金B．返还财产C．赔偿损失D．追究处罚金E．追缴财产18、当事人申请仲裁应当具备的条件是（）A．有仲裁协议B．熟悉仲裁规则C．有具体的仲裁请求和事实、理由D．自己认为能够胜诉E．属于仲裁委员会受案范围19、经济合同法是指（）相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议A．具有平等民事主体的法人B．其他经济组织C．公民D．农民E．个体工商户F．农村承包经营户20、属于下列情况之一，即（）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同A．没有经过上级主管部门审批B．主体不合格C．没有经工商局鉴证D．内容不合法E．没有经公证处公证F．无效代理21、免除违约责任的条款有（）A．对方过错B．国家计划调整C．自然灾害D．货物的自然损耗E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约22、仲裁协议包括如下（）内容A．请求仲裁的意思表示B．不向法院起诉的承诺C．仲裁事项D．双方争议的解决方式E．所选定的仲裁委员会F．争议调解人23、标底价格由（）组成A．成本B．利润C．税金D．直接费E．间接费24、施工招标时，下列情况（）属于废标A．投标书未密封B．投标书逾期到达C．投标单位未参加开标会D．投标书未按规定格式填写E．投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（）A．批准招标申请B．审核招标文件C．负责编制标底D．参加开标会议E．监督评标过程26、下列哪些属编制标底应遵循的原则（）A．一个工程只能编制一个标底B．标底应考虑价格变动因素C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D．标底价格应与投标者协商确定27、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）A．投标单位不足法定数B．部分投标者未出席开标会C．各投标者报价均不合理D．决标前发现标底有某些漏误28、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（）A．有利于本地区的承包商B．有利于本系统的承包商C．施工内容的专业要求D．避免施工现场的交叉干扰E．对项目建设总投资的影响29、选择招标方式时主要考虑因素包括（）A．工程项目的特点B．图纸和技术资料的准备情况C．招标单位的管理能力D．业主与某一施工单位的关系E．施工的专业技术特点30、应由监理工程师签发的文件包括（）A．临时支付证书B．竣工结算支付证书C．最终报表D．最终支付证书E．结清单31、分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令A．业主直接送达B．工程师直接送达C．工程师代表直接送达D．承包商代表直接送达E．经承包商代表确认工程师发布32、调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了（）后的合同价格A．暂定金额B．记日工费C．因物价因素调整的费用D．预付款E．保留金33、FIDIC通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书”后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（）方面的义务A．财务B．施工C．修补缺陷D．管理34、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期（）A．监理工程师延发图纸影响了施工进度B．分包商违约C．非承包商责任的暂时停工D．承包商负责的风险发生导致工期延长35、政府行政主管部门对招标投标的管理包括（）等工作A．批准招标B．查处假招标行为C．指定招标代理机构D．核查招标文件并备案E．追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任36、进行施工招标应满足的条件包括（）A．工程已批准立项B．有能满足施工需要的技术资料和图纸C．已选择了监理单位D．建设资金来源已落实E．建设用地的征用工作已完成37、开标时，投标书（），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A．未密封B．无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C．未按规定格式填写D．内容不全、字迹辨认不清E．同标底吻合F．与标底相差甚远38、按照FIDIC合同条件的规定，在（）期限内承包商都有权提出索赔A．合同签字日到发布开工令日B．开工令日到颁发工程移交证书日C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E．结清单生效日之后到提出合同争议日39、承包商的索赔要求成立必须同时具备（）A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B．造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C．按合同规定不应由承包商承担的风险D．承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知E．承包商提供的证据足以支持自己的主张40、索赔证据的基本要求是（）A．索赔证据必须具备真实性B．索赔证据必须具备全面性C．索赔证据必须具备特定条件D．索赔证据必须具备及时性E．索赔证据必须具备直观性F．索赔证据必须具备逻辑性三、判断题（10题/10分）1、保证合同的当事人是权利人和义务人（）2、投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等（）3、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同（）4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责（）5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等（）6、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（）7、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标（）8、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（）9、按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失（）10、FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动（）四、简答题（5题/20分）1、审查经济合同是否有效，应当注意审查哪些方面？2、简述建设工程公开招标程序？3、监理工程师接到承包人提交的索赔通知后，监理工程师应做哪些工作？4、《招投标法》规定，哪些工程建设项目必须进行招投标？5、根据《合同法》的规定，合同一般应包括那些条款？五、综合分析题（2题/20分）1、某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。
2020年公路监理师《合同管理》模拟试题
2020年公路监理师《合同管理》模拟试题1、合同标的是双方当事****利义务所指的对象，一般包括-（）A.建筑物B.工资表C.劳务行为D.建设资金E.工程量F.构筑物2、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应（）A.以自己的名义签定合同B.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志C.在授权范围内单独与第三方谈判合同D.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务E.在合同内约定委托人和第三方的权利义务3、法人的行为水平由（）行使A.法定代表人B.法人代表C.法人领导机构D.厂长、经理E.董事会4、采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（）A.担保财产需转移给债权人B.担保财产不需转移给债权人C.担保财产在担保期内债权人仍可使用D.担保财产在担保期内债权人无权使用E.不履行债务时，债权人可依法处置担保财产5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括（）A.必须是法人组织B.不得与行政机关有隶属关系C.有从事招标代理义务的场所D.有编制招标文件的水平E.有自己的评标专家库6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（）A.批准招标申请B.审核招标文件C.负责编制标底D.参加开标会议E.监督评标过程7、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较（）等方面内容A.监理工作目标设置的合理性B.项目监理班子组织机构的完备性C.工作计划的可行性D.承诺保证提前竣工时间的长短E.提交的方案是否有创新性8、实行施工招标应满足的条件包括（）A.工程己批准立项B.有能满足施工需要的技术资料和图纸C.己选择了监理单位D.建设资金来源己落实E.建设用地的征用工作已完成9、开标时，投标书（）,招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A.未密封B.无单位和法定代表人或其委托的代理人卬鉴C.未按规定格式填写D.内容不全、字迹辨认不清E.同标底吻合F.与标底相差甚远10、按照FIDIC合同条件的规定，在（）期限内承包商都有权提出索赔A.合同签字日到发布开工令日B.开工令日到颁发工程移交证书日C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D.颁发解除缺陷责任证书H到结清单生效日E.结清单生效日之后到提出合同争议日多选题答案1、ACD2、BCE3、AC4、ADE5、BCDE6、ABDE7、ABCE8、ABDE9、ABCD10、ABCD 判断题1、施工招标的招标广告属于要约（）2、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（）3、保证合同的当事人是债权人和保证人（）4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责（）5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等（）6、根据〃担保法'的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（）7、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段（）8、当递交最终报表之后，承包商根据合同实行索赔的权力终止了（）9、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告（）10、在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利（）简答题1、简述合同法律关系三要素？2、承担违约责任有哪些方式？3、解决合同争议的方法有哪些？4、《招投标法》对招标人的水平有何要求？5、根据FIDIC条款，组成合同的文件有哪些？判断题（10题/10分）1、X2、X3、J4、＞/5、J6、J7、X8、J9、X 10、V简答题1、答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
监理工程师之合同管理模拟考试试卷附有答案详解
监理工程师之合同管理模拟考试试卷附有答案详解单选题（共20题）1. 某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。
A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日【答案】 D2. （）以后承包人就失去索赔的权利。
A.工程颁发接收证书B.竣工结算C.颁发缺陷责任终止证书D.颁发结清证书【答案】 D3. 取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（）。
A.勘察、监理和技术服务B.勘察、设计咨询和施工C.设计、监理和施工D.勘察、设计咨询和技术服务【答案】 D4. 根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.1个月B.15日C.5日D.3日【答案】 C5. 关于勘察成果的说法，错误的是（）。
A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准确D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【答案】 D6. （2021年真题）根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。
A.工程缺陷责任期届满B.工程竣工C.工程竣工验收合格D.工程最终结算【答案】 B7. 设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。
A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】 B8. 监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人应（）。
A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润B.只承担承担修复的费用，不考虑支付承包人利润C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润【答案】 C9. 施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。
监理工程师之合同管理模拟题库附答案
监理工程师之合同管理模拟题库附答案单选题（共20题）1. 关于联合体投标的说法不正确的是（）。
A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级B.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标C.联合体投标的、其投标保证金必须由各成员根据协议分别向招标人提供D.联合体各成员就中标项目向招标人承担连带责任【答案】 C2. 施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。
该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。
A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行方抗辩权D.同时履行抗辩权【答案】 D3. 《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》又称为（）。
A.蓝皮书B.白皮书C.绿皮书D.银皮书【答案】 D4. （2012年真题）某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。
A.该施工企业B.该外地的分公司C.项目经理部D.项目经理【答案】 A5. 适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。
A.最低投标价法B.综合评标法C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法D.综合评估法【答案】 C6. 下列不属于工程总承包招标文件中包括的内容是（）。
A.发包人的要求B.工程量清单C.合同条款及格式D.发包人提供的资料【答案】 B7. 根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。
索赔的原因应是在（）发生的事项。
A.施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期内D.合同有效期内【答案】 C8. 根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期为( )。
A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】 D9. 关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法不正确的是（）。
公路工程监理工程师考试：2021监理合同管理真题模拟汇编
公路工程监理工程师考试：2021监理合同管理真题模拟汇编2021监理合同管理真题模拟03-171、因工程设计变更，监理工程师下达了某分部工程的暂停令，使承包商的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包商的设备闲置损失可以按（）方法来计算。
（多选题）A. 机械设备进出场费B. 机械台班费C. 机械折旧费D. 机械设备租赁费E. 机械设备燃料费试题答案：C,D2、下列（）不属于合同条件的组成部分。
（多选题）A. 通用条件B. 合同文件C. 专用条件D. 法律法规试题答案：B,D3、委托社会监理的工程项目，在实施过程中，有权发布指令的有（）。
（多选题）A. 发包方驻工地代表B. 工程师C. 工程师代表D. 工程师委派的助手E. 承包方驻工地代表4、计日工的费用应包括用于计日工的（）等几种费用。
（多选题）A. 劳务费B. 材料C. 管理费D. 机械费试题答案：A,B,D5、在监理招标的评标中，（）是技术建议书的主要评审内容。
（多选题）A. 监理人的资质条件B. 监理机构人员配置C. 监理取费D. 实施监理的方案计划E. 要求业主提供的设施试题答案：A,B,D2021监理合同管理真题模拟03-191、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。
（单选题）A. 以代理人的名义与对方谈判试题答案：C2、当事人对仲裁协议的效力有异议的解决办法为（）。
（单选题）A. 必须请求仲裁委员会决定B. 必须请求人民法院决定C. 由第三人出面调解D. 一方请求仲裁委员会，另一方请求人民法院的，由人民法院裁定3、根据FIDIC条款，施工期间出现的下列损失中，由业主承担赔偿的损失是（）。
（单选题）A. 工地材料遭受盗窃的损失B. 已完工程受到人为破坏的损失C. 因气候原因造成的停工窝工损失D. 人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失试题答案：D4、如果投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件，则他将承担以下（）后果。
（多选题）A. 继续参加投标竞争B. 取消他的投标资格C. 不得以此为由没收其投标保证金D. 没收其投标保证金试题答案：B,D5、索赔证据的基本要求是（）（多选题）A. 索赔证据必须具备真实性B. 索赔证据必须具备全面性C. 索赔证据必须具备特定条件D. 索赔证据必须具备及时性E. 索赔证据必须具备直观性F. 索赔证据必须具备逻辑性试题答案：A,B,C,D2021监理合同管理真题模拟03-201、当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候，法律上称这种经济法律事实为（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷6A．承包人B．监理C．业主D．上级主管部门、2． ( )不属于工程变更范围。
A．合同所列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少B．取消合同中任何部分的工作细目的工作C．改变合同中任何工作的性质、质量及种类D．为完成工程进度而增加资源投入3． FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件响不能进行竣工检验，对该部分工程，监理工程师应认为( )。
A．已经竣工不需再进行竣工检验B．需经检验后才能判定是否竣工C．已经竣工但还需进行竣工检验D．尚未竣工4．合同履行中遵循诚实信用原则就是要求当事人根据合同性质、目的和交易习惯履行以下( )义务。
①通知；②保密；③公平交易；④协助A．①②③B．①②④C．①④D．②③④5．暂定金额由( )批准使用。
A．业主B．总承包人C．监理工程师D．上级主管部门6．《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指( )。
A．根据本工程的设计提供的预计工程量B．根据投标要求估算的报价工程量C．合同履行过程中完成的实际工程量D．工程结账依据的结算工程量7．招标投标法规定评标工作应由( )负责。
A．业主B．业主组建的评标委员会C．上级主管部门指定的评标小组D．代表国家的常设评标机构8． A市的甲工厂与B市的乙工厂签订一份买卖合同，约定由甲工厂供应乙工厂钢材10t，乙厂交付贷款 3万元。
但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷。
付款地点和交货地点应为( )。
①付款地点为A 市；②交货地点为A市；③付款地点为B市；④交货地点为B市A．③④B．②④C．①③D．①②9．根据合同通用条件，如果在( )以后，由于国家或省(自治区、直辖市)颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。
A．投标截止日期前的28天B．投标截止日期前30天C．授标D．投标10．合同通用条件中规定的合同文件中，最优先的文件是( )。
A．技术规范B．中标通知书C．合同协议书D．有标价的工程量清单11．根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是( )。
A．政府机关B．银行C．公民个人D．学校12．不可以追认、属于绝对无效的代理行为有( )。
①未经被代理人授权的代理行为；②超越代理权限的代理行为；③“双方代理”产生的代理行为；④恶意串通的代理行为A．①②B．②④C．③④D．①④13．现实生活中，委托代理应注意的问题有( )。
①慎选代理人，②委托授权范围明确；③委托时限明确；④委托人利益明显A．①②B．②④C．③④D．①④14．属于无权代理行为的有( )。
①未经被代理人授权的代理行为，②超越代理权限的代理行为；③“双方代理”产生的代理行为；④恶意串通的代理行为A．①②B．②④C．③④D．①④15．根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是( )。
①交付不动产的，在不动产所在地履行；②给付货币的，在给付一方所在地履行；③给付货币的，在接受一方所在地履行；④交付不动产的，在履行义务一方所在地履行A．①②B．②④C．③④D．①④16．根据FIDIC条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情形有( )。
①工地的恶劣气候；②监理工程师的过失；③政治风险；④工程的施工方法不当A．①②B．②④C．③④D．①④17．按交通部《公路工程国内招标文件范本》中对暂定金的规定，其用途是( )。
①留作不可预见费；②用于支付工程变更所发生的款项；③用于支付“指定分包的工程”工程费；④如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额A．①②③B．①③④C．②③④D．①②④18．施工合同发生争议后，除( )外，业主和承包商双方都应继续履行合同。
①合同确已无法履行；②双方协议停止施工；③合同一方要求停工；④仲裁机构或法院要求停工A．①②B．①③C．②④D．③④19． FIDIC条款中，承包商应对下列( )风险损失负责。
①地震引起的已完工程的损坏，②地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损；③施工质量达不到要求但监理工程师未发现；④异常恶劣的自然气候引起的停工和窝工A．①②③B．②③④C．①③④D．①④20．按照FIDIC合同条件的规定，在( )期限内承包商都有权提出索赔。
①合同签字日到发布开工令日，②开工令日到颁发工程移交证书日；③颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日；④颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日A．①②③B．①③④C．②③④D．①②③④A．临时支付证书B．竣工结算支付证书C．最终报表D．最终支付证书E．结算清单22．《公路工程国内招标文件范本》规定，工程承包合同中，解决合同争议的途径和方式有( )。
A．对合同进行公证B．提交工程师处理C．仲裁D．诉讼E．以上均正确23．按照法律规定，( )可以成为建筑施工合同的担保人。
A．建设主管部门B．建筑公司C．银行D．贸易公司E．以上均正确24．某主管采购材料的项目副经理某甲委托某乙去采购劣质钢材用于该工程建设，则对于这种代理行为说法不正确的是( )。
A．该委托代理行为有效B．该代理行为的后果应由被代理人承担C．该代理行为的后果应由代理人承担D．该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任E．以上均错误25．合同内容包括( )，A．标的B．标的数量C．标的质量D．合同法E．以上均错误26．招标文件中的工程量清单不应是( )。
A．准确的工程量B．竣工结算的依据C．投标单位计算标价的依据D．总价承包时的工程量E．招标单位计算标价的依据27．下列工作属于监理工程师附加工作的是( )。
A．业主供应材料拖期，导致工程延期期间的工作量B．监理工程师自身原因引起的工作时间延长C．承包人的质量事故引起的工作时间延长D．监理工程师自身原因与业主终止合同E．原为业主义务后来交给监理工程师去做28．订立合同可采用的形式有( )。
A．承诺B．要约C．要约邀请D．书面E．口头29． FIDIC条款中，下列( )对合同没有解释权。
A．承包商B．业主C．第三方D．监理E．所有权人30．承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准应具备的条件有( )。
A．工程延期事件是否有文字材料作依据B．延期事件是否发生在关键线路上C．延期是由承包人自身原因引起D．由于分包人的失职造成的工期延长E．是否符合合同31．经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式，下列说法不正确的有( )。
A．预付款是定金的形式之一B．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人C．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人D．留置物的所有人必须是债务人E．留置物的所有人可以是债权人32．总价合同必须满足的条件有( )。
A．设计图纸和说明书详细全面B．工程量不大C．工程风险不大D．在合同条件允许的范围内给承包人以各种方便E．以上均错误33． FIDIC 施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起( )，A．获得施工现场占有权的延误B．因承包人责任引起的暂时停工C．不利自然条件的影响D．业主提前占用导致施工延误E．以上均错误34．施工中的费用索赔出现的原因不包括( )。
A．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿B．只限定当事人违约而提出的赔偿C．只限定事件引起的补偿D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿E．以上均错误35． FIDIC合同条件下，监理工程师的权力有( )。
A．任命工程师代表B．批准承包人授权的驻工地代表C．根据需要中止承包人的某些义务D．批准设计图纸或变更E．批准或拒绝合同的转包36．工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件( )。
A．只交验企业法人营业执照B．只交验企业等级证书C．优良工程证书D．企业法人营业执照E．企业等级证书37．委托监理合同应具备的条款结构包括( )。
A．合同内所涉及的词语定义和遵循的法规B．监理人和业主的义务、权利和责任C．合同生效、变更与终止，以及监理报酬D．争议的解决及其他E．合同日期、署名38．合同是平等民事主体的( )之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。
A．法人B．自然人C．其他组织D．当事人E．以上均正确39．当事人承担违约责任的方式有( )。
A．变更合同B．撤销合同C．赔偿损失D．继续履行合同E．采取补救措施40．某建筑公司法定代表人由于有事需要外出，不能亲自参加建设工程承包合同的签字，于是他在上飞机前给自己公司的副经理打了个电话，委托他去签字，下面说法不正确的是( )。
A．这种代理属于委托代理，签字有效B．这种代理属于法定代理，签字有效C．这种代理属于指定代理，签字无效D．这种代理属于委托代理，签字无效E．以上均正确从合同签字盖章之日生效。
( )A．正确B．错误42．担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。
但担保合同另有约定的按照约定处理。
( )A．正确B．错误43．履约保证金的法律后果是，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还；给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；情节严重的，有关行政监督部门取消其二至五年参加招标项目的投标资格并予以公告。
如果招标人不履行与中标人订立的合同时，应双倍返还履约保证金；给中标人造成的损失超过返还的履约保证金的，还应当对超过部分予以赔偿。
即使因不可抗力，也不能免除责任。
( )A．正确B．错误44．事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将合同工程的任何部分包出去。
( )A．正确B．错误45．承包人是施工工地的领导者和指挥者。
( )A．正确B．错误46．属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包人施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承包人顺延合同工期。
( )A．正确B．错误47．《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)中的“工程师”是指业主为实施合同，委托的承担合同工程监理工作的独立法人。
( )A．正确B．错误48．对于任何分包人、分包人的代理人、分包人的雇员或工人，其行为违约或疏忽，承包人可以不负责。
( )A．正确B．错误49．工程一切险的保险费用不应由业主单方面承担。
( )A．正确B．错误50．未经法定代表人或其授权的代理人签字，或未加盖投标人印章的资格预审申请文件是无效的。
( )A．正确B．错误工料源，但由于地方保护、哄抬物价的影响，导致材料价格大幅上涨，因此承包人就此提出申请，要求通过设计变更调整材料单价，而业主认为根据合同第11款的规定，承包人已经认真进行了现场考察，在市场经济条件下对此应有充分考虑，因此拒绝给予承包人任何经济补偿。