2018年二级建造师《工程法规》模拟试题：调解与和解制度
二建《建设工程法规》真题及答案
二建《建立工程法规》真题及答案二建《建立工程法规》真题及答案二级建造师法律法规真题及答案解析选择题1.施工企业工程经理部经营活动的法律后果由( )。
A.工程经理承当B.企业法人承当C.企业法定代表人承当D.工程经理部与企业法人共同承当【标准答案】B【答案解析】此题考察的是企业法人与工程经理部的法律关系。
工程经理未按时完成施工任务，责任应由施工企业承当，而不是工程经理本人承当，也不是由工程经理部承当;工程经理签字的材料款，假如不按时支付，供给商应当以施工企业作为被告，而不能直接告工程经理个人，也不能告工程经理部。
参见教材P9。
2.关于委托代理终止情形的说法，正确的选项是( )。
A.被代理人恢复了民事行为的才能B.被代理人获得了民事行为的才能C.指定单位取消指定D.代理期间届满或者代理事务完成【标准答案】D【答案解析】此题考察的是建立工程代理行为的终止。
建立工程代理行为的终止： (1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为才能;(5)作为代理人或者代理人的法人终止。
参加教材P11。
3.甲房地公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建立15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建立用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的选项是( )。
A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C.甲公司给定的权利自合同公正后获得D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利【标准答案】A【答案解析】此题考察的是与土地相关的物权。
地役权：为使用自己不动产的便利或进步其效益而按照合同约定利用别人不动产的权利。
选项B，担保物权：权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。
二级建造师建设工程法规及相关知识模拟试题
C.基本合格 D.优良
正确答案：C,
第4题 单项选择题每题 1.00 分
建筑业企业申请资质升级,除向建设行政主管部门提供设立时申请资质所需资料外,还应当 提供的资料不包括
A.企业原资质证书正、副本
B.企业的财务决算年报表
C.企业近三年承揽工程一览表
D.企业完成的具有代表性工程的合同及质量验收、安全评估资料
A.基本建设工程 B.公益性工程
C.大型工程 D.小型工程
正确答案：D,
第14题 单项选择题每题 1.00 分
根据建筑法的规定,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请由建设单位提 出,建设行政主管部门接到申请后的 内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证;
A. 15 日 B. 30 日
C. 2个月 D.3个月
正确答案：C,
第11题 单项选择题每题 1.00 分
甲、乙合同纠纷申请仲裁;甲、乙各选定一名仲裁员,首席仲裁员由甲、乙共同选定;仲裁 庭合议时产生了两种不同意见,仲裁庭应当 作出裁决;
A.按多数仲裁员的意见 B.按首席仲裁员的意见
C.提请仲裁委员会 D.提请仲裁委员会主任
正确答案：A,
第12题 单项选择题每题 1.00 分
第18题 单项选择题每题 1.00 分
根据民事诉讼法的相关规定,我国普通诉讼时效期间为 年;
A. 1 B.2
C. 4 D.5
正确答案：B,
第19题 单项选择题每题 1.00 分
下列各项中,关于知识产权的基本特征说法正确的是
A.知识产权仅具有财产权性质 B.知识产权不具有独占性
C.知识产权不具有地域性 D.知识产权具有时间性
A.双方民事法律行为 B.无效民事行为
二建【法规】建设工程质量法律制度_练习题0701
2Z207000 建设工程质量法律制度一、单项选择题1、施工单位依法承揽工程后，（）。
A、不得分包工程B、经建设单位同意后依法转包工程C、不能对设计文件和图纸提出意见和建议D、必须按照工程设计图纸施工，不得擅自修改工程设计2、2006年3月，某住宅小区二期工程开工建设，其中5号楼套用2003年一期工程6号楼的施工图施工。
施工过程中，承包方技术人员发现图纸中套用的图集现已作废，则该技术人员正确的做法是（）A、按图施工即可，因该图纸是经过施工图审查合格的图纸B、按现行的图集作相应的套改后继续施工C、向建设单位提出意见D、向设计院提出，要求其更改图纸3、施工单位试验员王某在混凝土浇筑现场，欲对正在浇筑的二层框架柱混凝土取样、制备试块，监督此过程的应当是（）。
A、施工单位项目经理B、质监站质监人员C、监理工程师D、施工单位施工员4、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监管下现场取样并送（）的质量检测单位进行检测。
A、具有相应法定资质等级B、建设单位许可C、建设行业协会认可D、监理协会认可5、施工单位的教育培训通常包括各类质量教育和（）培训等。
A、岗位技能B、安全教育C、施工常识D、上岗证明6、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（）提出设计方案。
A、其他设计单位B、具有相应资质等级的设计单位C、监理单位D、装修施工单位7、根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及（）的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A、改善工程内部观感B、建筑主体和承重结构变动C、增加工程造价总额D、改变建筑工程局部使用功能8、在缺陷责任期内，对于由承包人的原因造成的缺陷，如承包人不维修也不承担费用，下列说法错误的是（）。
A、发包人可按合同约定扣除保证金B、由承包人承担违约责任C、承包人承担费用后可免除其他责任D、承包人维修并承担费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任9、建筑节能工程验收重点是检查建筑节能工程（）是否满足设计及规范要求。
二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第1次)
二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.关于二级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是()。
A.施工单位的二级注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询C.可超出聘用单位业务范围执业D.保证执业成果的质量并承担相应的责任2.【真题】下列关于投标文件提交的说法中，正确的是()。
A.投标文件一经寄出，即具有法律效力B.招标人收到投标文件后，应检查投标文件的组成内容是否符合要求C.招标人收到的有效投标文件少于5份的，应当重新招标D.投标人不按招标文件要求提交投标担保的，其投标文件应作废标处理3.根据《建设工程质量管理条例>，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。
A.竣工验收B.签订施工合同C.进场开工D.领取施工许可证4.某学校与某塑钢窗加工厂签订了一份承揽加工塑钢窗合同，由其向塑钢窗加工厂提出工作要求，按约定接受工作成果并给付酬金。
该学校称为()。
A.承揽人B.定作人C.制作人D.代理人5.下列关于终止招标的说法中，正确的是（）A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金6.关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）A.建筑业企业増项申请资质，应当申请最低等级资质B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗失声明D.企业合并分立改制重组的，可以直接承继原建筑业企业资质7.赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。
二级建造师法规模拟试题
模拟试题1答案一.单项选择题（共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1. 国家二级建造师执业资格的注册管理机构是（）A. 省级建设行政主管部门或其授权机构B. 人事部或其授权机构C. 建设行业协会D. 建设部或其授权机构2. 国家二级建造师的主要执业范围是（）A. 担任建设工程项目施工的项目经理B. 担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理C. 从事建设工程项目咨询工作D. 从事建设工程项目预算工作3. 以下关于时效中止的正确表述是（）A. 因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B. 因原告起诉，诉讼时效中止C. 因被告应诉，诉讼时效中止D. 因证人要求，诉讼时效中止4.民事行为能力是指（）。
A. 通过自己行为取得民事权利和负担民事义务的资格B. 能够参加民事活动,享有民事权利的法律资格C. 可以负担民事义务的法律资格D. 能够做出真实意思表示的资格5.如果两个相互订有合同的企业合并,则产生( )的法律效果。
A. 抵销B. 提存C. 混同D. 免除6. 不属于法律行为成立要件的是（）A．法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力B．行为人意思表示真实C．行为内容和形式合法D．行为结果符合行为人意愿7. 可以领取建筑工程许可证的建设单位的建设资金必须落实,建设工期超过一年的, 到位资金不得少于工程合同价的（）。
A.10%B.20%C.30%D.50%8、某建设单位与2004年3月1日领取了施工许可证，但因故未能按期施工。
该建设单位可向发证机关申请（）。
A．3次延期，每次不超过2个月B．3次延期，每次不超过3个月C．2次延期，每次不超过2个月D．2次延期，每次不超过3个月9. 大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按（）顺序办理相应手续。
A. 工程发包——报建登记——签订施工承包合同——申领施工许可证B. 报建登记——申领施工许可证——工程发包——签订施工承包合同C. 申领施工许可证——工程发包——签订施工承包合同——报建登记D. 报建登记——工程发包——签订施工承包合同——申领施工许可证10. 从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（）A. 注册资本.专业技术人员和技术装备B. 流动资金.专业技术人员和突出业绩C. 注册资本.专业管理人员并依法设立D. 流动资金.专业管理人员和资格证书11. 依据《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管副产品门或者其同有关部门备案。
二建法规模拟试题
二建法规模拟试题一、单选题（每题2分，共20分）1. 根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程的施工单位必须具备的条件不包括以下哪项？A. 有相应的资质等级B. 有健全的安全生产管理制度C. 有完善的财务管理体系D. 有良好的业绩和信誉2. 建筑工程的施工单位在施工过程中，违反了《建筑法》规定，可能会受到以下哪种处罚？A. 警告B. 罚款C. 吊销资质证书D. 以上都是3. 根据《建筑市场管理条例》，建筑工程的发包方应当在合同签订后多少日内，向建设行政主管部门备案？A. 5日B. 10日C. 15日D. 30日4. 建筑工程的施工单位在施工过程中，如果发生安全事故，应当立即采取的措施不包括以下哪项？A. 立即停止施工B. 立即报告有关部门C. 立即撤离所有人员D. 立即进行事故调查5. 建筑工程的竣工验收，必须符合以下哪个条件？A. 工程质量符合设计要求B. 工程进度符合合同约定C. 工程费用符合预算D. 工程资料齐全6. 建筑工程的监理单位在监理过程中，发现施工单位存在质量问题，监理单位应当如何处理？A. 立即通知施工单位整改B. 立即报告建设单位C. 立即报告建设行政主管部门D. 以上都是7. 建筑工程的施工单位在施工过程中，如果发现设计文件存在问题，应当如何处理？A. 继续施工B. 停止施工，报告建设单位C. 停止施工，报告设计单位D. 以上都不是8. 建筑工程的施工单位在施工过程中，如果需要变更设计，必须经过以下哪个程序？A. 建设单位同意B. 设计单位同意C. 建设行政主管部门批准D. 以上都是9. 建筑工程的施工单位在施工过程中，如果需要使用新材料、新工艺、新技术，必须符合以下哪个条件？A. 经过施工单位内部审查B. 经过建设单位同意C. 经过建设行政主管部门批准D. 以上都不是10. 建筑工程的施工单位在施工过程中，如果需要进行分包，必须符合以下哪个条件？A. 分包单位具有相应资质B. 分包单位有良好的业绩和信誉C. 分包工程符合合同约定D. 以上都是二、多选题（每题3分，共15分）11. 建筑工程的施工单位在施工过程中，应当遵守以下哪些规定？A. 遵守国家有关安全生产的法律、法规B. 遵守国家有关环境保护的法律、法规C. 遵守国家有关劳动保护的法律、法规D. 遵守国家有关质量监督的法律、法规12. 建筑工程的监理单位在监理过程中，应当履行以下哪些职责？A. 对施工单位的施工质量进行监督B. 对施工单位的施工进度进行监督C. 对施工单位的施工安全进行监督D. 对施工单位的施工成本进行监督13. 建筑工程的竣工验收，应当包括以下哪些内容？A. 工程质量验收B. 工程进度验收C. 工程安全验收D. 工程资料验收14. 建筑工程的施工单位在施工过程中，如果需要变更设计，必须经过以下哪些程序？A. 建设单位同意B. 设计单位同意C. 监理单位同意D. 建设行政主管部门批准15. 建筑工程的施工单位在施工过程中，如果需要使用新材料、新工艺、新技术，必须符合以下哪些条件？A. 经过施工单位内部审查B. 经过建设单位同意C. 经过设计单位同意D. 经过建设行政主管部门批准三、判断题（每题1分，共10分）16. 建筑工程的施工单位在施工过程中，如果发现设计文件存在问题，可以自行修改。
2021一级建造师工程法规章节习题：调解、和解制度与争议评审及解析
2021一级建造师工程法规章节习题：调解、和解制度与争议评审及解析【习题1】根据《民事诉讼法》，当事人申请确认调解协议，由双方当事人依法共同向( )基层人民法院提出。
【2014】A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解组织所在地D.调解协议签订地【答案】C【解析】调解协议的司法确认。
经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。
【习题2】关于人民调解的说法，正确的是( )。
【2014】A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书有相同的法律效力C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【答案】A【解析】人民调解。
《人民调解法》规定，人民调解委员会是村民委员会和居民委员会下设的调解民间纠纷的群众性自治组织，在人民政府和基层人民法院指导下进行工作。
因此，A正确。
严格说来，C选项不算错，人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力，犹如达成的民事合同，但是他们是不具有强制执行力的。
【习题3】仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。
关于调解书和裁决书的说法，正确的是( )。
A.调解书不具有强制执行效力B.调解书自作出之日起发生法律效力C.调解书与裁决书具有同等法律效力D.裁决书不可以申请撤销【答案】C【解析】调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。
调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。
调解书与裁决书具有同等法律效力。
在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。
【习题4】关于行政调解的说法。
正确的是( )。
【2017】A.行政调解属于诉讼内调解B.行政调解达成的协议具有强制约束力C.行政调解应当事人的申请方可启动D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解【答案】C【解析】行政调解是指国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律、法规和政策，对属于其职权管辖范围内的纠纷，通过耐心的说服教育，使纠纷的双方当事人互相谅解，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷。
二级建造师《法规知识》模拟试题及答案(新版)
二级建造师《法规知识》模拟试题及答案(新版)1、[多选题]关于生产经营单位的生产安全事故应急救援的说法中，错误的是( )。
A.施工企业至少每半年组织一次安全事故应急救援预案演练B.应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三大类C.特种设备生产单位应当制定特种设备事故应急救援预案D.不论规模大小，施工单位都必须建立应急救援队伍E,建筑施工单位、应急救援队伍应当建立应急值班制度【答案】CD【解析】本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。
根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
选项A属于特别重大安全事故。
2、[单选题]建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。
向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()。
A.工程质量检测机构出具的鉴定报告B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.建设单位提交的答辩状【答案】D【解析】本题考查的是民事诉讼证据。
选项A属于试听资料;选项B 属于物证，选项C属于鉴定意见。
3、[选择题]根据《仲裁法》，以下关于仲裁的表述正确的是( )。
A.仲裁委员会是国家机关B.限制民事行为能力人订立的仲裁协议效力待定C.当事人选择仲裁委员会可以不受地点的限制D.仲裁委员会是按照行政区划设立的【答案】C4、[单选题]《招标投标法实施条例》规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向()提出异议。
注册建造师二级建筑工程法规及相关知识(建设工程合同和劳动合同法律制度)模拟试卷16
注册建造师二级建筑工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度）模拟试卷16( )。
A．因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B．因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延C．因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D．因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延2．施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，现场又有监理单位，乙分包商为此应向( )提出要求承担违约责任。
A．发包方B．总包方C．甲分包商D．监理单位3．甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。
甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算( )天的拖期违约损失。
A．15B．16C．17D．214．甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。
合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求( )。
A．甲双倍返还定金8万元B．甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元C．甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元D．甲支付违约金6万元5．百货公司向彩电厂订购彩电100台，每台价格3000元，总货款为300000元，约定12月10日前交货，逾期交货的，彩电厂应支付违约金30000元，后彩电厂未能如期交货。
关于本案正确的表述应是( )。
A．彩电厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任B．彩电厂支付违约金后，仍应当继续履行合同C．彩电厂继续履行合同后，可不必支付违约金D．彩电厂如无过错，可不必支付违约金6．下列关于违约金的说法，错误的是( )。
A．当一方违约时，另一方只需证明该方已构成违约并使其遭受损失，并证明自己遭受多少损失B．约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少C．违约金和解除合同不可以同时使用D．违约金的数额通常都是预先确定的7．用人单位与劳动者建立全日制劳动关系，应当订立( )。
二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第9次)
二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。
该施工许可证()。
A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期2.建设单位未将保证安全施工的措施或拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，责令( )。
A.工程停工B.限期改正，给予警告C.给予罚款D.给予刑事处罚3.某地方建设行政管理部门于2012年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2012年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于（）前提起行政复议。
A.2012年6月10日B.2012年6月15日C.2012年7月10日D.2012年7月15日4.某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷.施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了协调书。
关于本案中调解的说法，正确的是（）。
A.法院调解应由审判员一人主持B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助C.调解书与判决书的效力不同D.调解书经双方当事人签收即发生法律效力5.无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。
A.王某B.建筑公司C.建筑公司和王某连带D.双方按事先的约定6.下列证据不能单独作为认定案件事实的依据的是( )。
A.未成年人所作的证言B.视听资料C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.未出庭作证的证人证言7.按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正确的是( )。
A.监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任B.未经监理工程师签字，不进行竣工验收C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款D.施工监理必须采用旁站监理方法8.某建设单位2016年9月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。
二建《法规及相关知识》模拟试题及答案
单选题：1、下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，（）属于行政法规范畴。
A．中华人民共和国建筑法B．建设工程安全生产管理条例C．建造师执业资格制度暂行规定D．建筑业企业资质等级标准标准答案：B解析：行政法规是国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件2、按照《建造师执业资格制度暂行规定》，二级建造师可担任（）。
A．二级及以下资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理B．二级及以上资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理C．建设工程项目的项目经理D．建设工程项目施工的项目经理标准答案：A解析：人事部和建设部2002年12月5日联合发布《建造师执业资格制度暂行规定》（人发[2002]111号）第29条规定：按照建设部颁布的《建筑业企业资质等级标准》，二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。
3、取得建造师执业资格证书的人员，以建造师名义执业的前提是（）。
A．按规定注册B．按规定备案C．受聘单位验证D．主管部门审批标准答案：A解析：建造师执业前提取得建造师执业资格证书的人员，必须经过注册登记，方可以建造师名义执业。
取得建造师执业资格，未经注册的，不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。
4、二级建造师注册证在（）内有效。
A．所在企业的市场分布范围B．发证机构辖区C．备案机构辖D．全国范围标准答案：B解析：二级建造师执业资格的注册办法，由省、自治区、直辖市建设行政主管部门制定，颁发辖区内有效的《中华人民共和国二级建造师注册证》，并报建设部或其授权的注册管理机构备案。
5、建造师执业资格注册有效期一般为（）年。
期满前3个月应持证到原发证机构办理再次注册手续。
A．2B．3C．5D．6标准答案：B解析：建造师执业资格注册有效期一般为3年6、二级建造师在注册有效期内变更执业单位时，应当及时办理（）手续。
A．备案B．变更C．重新注册D．认证标准答案：B解析：在注册有效期内，变更执业单位者，应当及时办理变更手续。
2018年二级建造师考试《法规》真题及答案
2018年二级建造师考试《法规》真题及答案
一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1. 根据《民法总则》，法人分为（）。
A.企业法人和非企业法人B.机关法人、企业法人和社团法人C.一般法人和特别法人D.营利法人、非营利利法人和特别法人
【答案】D
2.关于代理的说法，正确的是（）。
A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D.表见代理是有权代理
【答案】C
3. 关于物权的说法，正确的是（）。
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B.用益物权人可以是该物的所有权人
C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权
D.物权的变动只能基于合同关系
【答案】C
4. 关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均已权利要求的内容为准。
注册建造师二级建设工程法规及相关知识(解决建设工程纠纷法律制度)模拟试卷1
注册建造师二级建设工程法规及相关知识（解决建设工程纠纷法律制度）模拟试卷1终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷，上述纠纷属于( )。
A．民事纠纷B．行政纠纷C．刑事附带民事纠纷D．程序纠纷2．下列选项中，当事人应当承担侵权责任的是( )。
A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌B．某施工单位未按照合同的约定工期竣工C．因台风导致工程损坏D．某工程存在质量问题3．某施工单位为赶工期，对本应当进行边坡支护的土石方工程未进行有效支护，建设行政主管部门检查到该情况后责令其改正，并进行了罚款，其惩罚措施属于( )法律责任形式。
A．民事责任B．行政处分C．刑事责任D．程序处罚4．某建筑公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年来一直拒绝履行质量保修工作，产生的如下法律后果中，属于行政处罚的是( )。
A．罚款B．被扣除保证金C．申请晋升资质等级不予批准D．申请主项资质意外的资质不予批准5．以下不属于民事纠纷处理方式的是( )。
A．当事人自行和解B．行政复议C．行政机关调解D．商事仲裁6．在某建筑工地上，施工单位与周边居民产生民事纠纷，双方同意采用行政调解解决，该项调解应当由下面哪个单位主持比较合适( )。
A．施工方上级单位B．建设方C．当地政府建设主管部门D．人民法院7．王氏兄弟二人达成协议，双方若就父亲遗产分割问题发生争议，提交北京仲裁委员会进行裁决。
后双方就父亲遗产分配问题上果然无法协商一致，则解决双方争议可行的法律途径为( )。
A．只能向有管辖权的人民法院起诉B．只能申请北京仲裁委员会仲裁C．既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D．只能向双方或者一方住所地仲裁委员会申请仲裁8．下列选项中能作为行政诉讼被告的是( )。
A．建设单位B．施工单位C．鉴定机构D．北京市住房与城乡建设管理委员会9．赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。
现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼，以下说法正确的是( )。
二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试卷(附答案)
二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试卷（附答案）一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得一分，没选或选错均不得分）。
1、下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（）。
A、施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付【参考答案】：C本题考核的是违约责任的免除。
根据《合同法》第117条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、甲建筑公司计划于2008年5月6日浇筑混凝土，由于现场施工场地原因，甲建筑公司决定购买商品混凝土进行施工。
回答问题：根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及相关材料，应当在（），并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A、施工人员或者承包人员的陪同下取样B、建设单位或者监理单位的监督下现场取样C、施工单位或者质量验收单位现场取样D、建筑行业的负责人或者检测的工程师取样【参考答案】：B3、合同转让的实质是（）。
A、合同标的的改变B、合同权利义务的改变C、合同违约责任的改变D、合同权利义务的转让或转移【参考答案】：D合同转让是指合同成立后，当事人依法可以将合同中的全部或部分权利(或者义务)转让或者转移给第三人的法律行为。
4、合同条款空缺时，可以采用(1)补充协议、(2)《合同法》约定和(3)交易习惯这三种方式来处理，这三种方式正确的先后顺序是（）。
A、(1)(2)(3)B、(3)(2)(1)C、(1)(3)(2)D、(2)(1)(3)【参考答案】：C5、施工项目招标投标过程中，某投标单位在投标截止日期前提交了投标文件和投标保证金。
二建建设工程法规及相关知识-解决建设工程纠纷法律制度考点
考点1、建设工程纠纷的主要种类考点2、行政机关的行政行为特征：（1）执行法律的行为（2）裁量性（3）单方意志性（4）强制性（5）无偿为原则，有偿为例外考点3、民事纠纷的法律解决途径：考点4、民事纠纷（或裁或审）：四类仲裁不受《仲裁法》的调整：（1）婚姻（离婚）、收养、监护、抚养、继承纠纷（不能仲裁）（2）行政争议（民~官）（不能仲裁）（3）劳动争议仲裁（劳动者~用人单位）（先裁后审）（4）农业承包合同纠纷（村民~村委会）考点5、行政纠纷的法律解决途径考点6、《民事诉讼法》规定的民事案件的管辖：（1）级别管辖：基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院、最高人民法院（2）地域管辖（3）移送管辖（4）指定管辖（5）管辖权转移（专属管辖＞协议管辖＞特殊地域管辖＞一般管辖）考点7、地域管辖：考点9、当事人考点10、民事诉讼证据：（1）证据的种类：（2）证据的保全证据保全的实施：采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、支座笔录等方法。
考点11、证据的应用：（1）举证时限：一审不得少于15日，二审不得少于10日（2）质证：1）证据应当在法庭上出示，由当事人质证2）证人应当出庭作证（3）认证考点12、民事诉讼时效：（1）诉讼时效的概念：超过诉讼时效期间，胜诉权消灭（起诉权不消灭，法院仍然应当受理）（2）不适用诉讼时效的情形：1）存款2）债券3）出资（3）诉讼时效期间的种类（法定的，不得约定）诉讼时效的期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。
但是，从权利被侵害之日起超过20年的，法院不予以保护。
（4）诉讼时效中止和中断：考点13、仲裁制度：（1）协议仲裁制度—自愿性（2）或裁或审制度：有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权（3）一裁终局制度—不得再仲裁，也不得再起诉考点14、仲裁协议考点15、仲裁协议效力的确认：（1）仲裁协议（约定），约定不明，交由法院（法定）（2）当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。
一级建造师《法规知识》冲刺题调解、和解制度与争议评审
一、单选题1.合同中，当事人双方约定解决争议的方法只能为调解，但纠纷发生后，- -方坚决不同意调解，这时应当( )。
A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼2.和解与调解相比较,其主要区别为(A.是否能够经济、及时地解决纠纷B.纠纷的解决有无第三方介人C.是否利于维护双方的合作关系D.达成的协议是否具有强制执行的效力3.以下调解书具有强制执行力的是( )。
A.经人民调解达成的调解书B.经行政机关调解达成的调解书C.经第三方评审机构达成的调解书D.经人民法院在诉讼中达成的调解书4.专业调解机构的调解书( )。
A.具有强制执行力B.无任何效力C.仅有合同约束力D.无合同约束力5.人民法院审理民事案件,( ) 进行调解。
A.必须B.可以C.不得D.禁止6.人民法院制作的调解书，( ) 即具有法律效力。
A.调解书经双方当事人签收后B. 一经作出C. 上诉期满后D.人民法院盖章后7.下列关于和解协议,说法不正确的是( )。
A.具有强制约束力B.不具有强制约束力C.如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求人民法院强制执行D.如果一方当事人不按照和解协议执行，可以向法院提起诉讼，也可以根据仲裁协议申请仲裁8.某施工企业承接某开发商的住宅工程项目，在工程竣工后双方因结算款发生纠纷。
施工企业按照合同的约定提起诉讼，索要其认为尚欠的结算款。
开发商在法院作出判决之前，与施工企业就其起诉的所有事宜达成一致。
下列说法正确的是( )。
A.双方达成的协议没有法律效力B.双方达成的协议有合同约束力C.双方达成的协议可以被强制执行D. 法院应当制作调解书9.某施工企业承接某高校实验楼的改造工程，因双方对实际工程量发生争执，导致工程竣工后长期不能结算。
施工企业按照约定提起仲裁，要求结算工程款。
仲裁期间，该实验楼因实施规划要求已被拆除，不能再通过现场测量的方法进行造价鉴定。
在仲裁庭主持下，双方互谅互让达成调解协议。
仲裁庭据此制作了调解书，双方均接受调解结果，并当庭签署了调解书。
二级建设工程法规及相关知识模拟228
[模拟] 二级建设工程法规及相关知识模拟228单项选择题第1题：2010年3月13日，甲施工企业向乙公司订购了10台自卸车，由于乙公司库存短缺，经甲同意，由丙公司代替乙交付2台。
若丙公司交付的2台自卸车存在质量问题，则应当由( )承担违约责任。
A.乙向丙B.乙向甲C.丙向甲D.丙向乙参考答案：B第2题：建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期( )。
A.以两次为限，每次不超过3个月B.以一次为限，最长不超过3个月C.以两次为限，每次不超过1个月D.以一次为限，最长不超过1个月参考答案：A第3题：根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的项目负责人的主要安全生产职责不包括( )。
A.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程B.建立、健全安全生产教育培训制度C.确保安全生产费用的有效使用D.及时报告生产安全事故参考答案：B第4题：根据国务院颁发的《建设工程勘察设计管理条例》规定，下列说法不正确的是( )。
A.国务院建设行政主管部门对全国的建设工程勘察、设计活动实施监督管理B.发包方可以将整个工程建设勘察设计发包给一个勘察、设计单位；也可以将工程建设的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位C.工程建设勘察、设计单位不得将所承揽的工程建设勘察、设计任务进行转包。
但经发包方书面同意后，可将除工程建设主体部分外的其他部分的勘察、设计分包给具有相应资质等级的其他工程建设勘察、设计单位D.县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查参考答案：B第5题：根据我国《招标投标法》的有关规定，下列选项中不符合开标程序的是( )。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人主持，邀请部分投标人参加D.开标时都应当当众予以拆封、宣读参考答案：C根据我国《招标投标法》第三十四条规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2018年二级建造师《工程法规》模拟试题：
调解与和解制度
导读：本文2018年二级建造师《工程法规》模拟试题：调解与和解制度，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。
下面是整理的“2018年二级建造师《工程法规》模拟试题：调解与和解制度”，欢迎阅读参考，有关内容请密切关注二级建造师栏目。
2018年二级建造师《工程法规》模拟试题：调解与和解制度
一、单项选择题
1、根据《人民调解法》规定，经人民调解委员会调解后达成的调解协议，当事人可以自调解协议生效之日起( )日内共同向人民法院申请司法确认。
A、30
B、60
C、90
D、180
2、建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是( )。
A、双方签收的由人民调解委员会制作的调解书
B、双方签收的仲裁调解书
C、人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书
D、双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书
3、下列法律文书中，属于可以强制执行的是( )。
A、双方签收的人民法院调解书
B、双方签收的人民调解委员会制作的调解书
C、双方签收的建设行政主管部门制作的调解书
D、一方拒绝签收的仲裁调解书
4、A建筑公司与B建材公司因材料购买合同发生争议，A公司根据合同中的仲裁条款向某市仲裁委员会申请仲裁。
仲裁过程中双方自行和解，A公司撤回了仲裁申请。
事后B公司对和解协议表示反悔并不予履行。
A公司此时可以( )。
A、根据原合同中的仲裁条款再次申请仲裁
B、向人民法院申请强制执行和解协议
C、向人民法院申请仲裁
D、与B公司重新达成仲裁协议并再次申请仲裁
5、以下关于仲裁中的和解的表述，不正确的是( )。
A、根据规定，当事人申请仲裁后，不可以自行和解
B、达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书
C、达成和解协议的，可以撤回仲裁申请
D、当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁
6、关于担任人民调解员的基本条件，正确的是( )。
A、具有中级以上职称
B、自然人
C、热心人民调解工作
D、具有大学本科学历
二、多项选择题
1、仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以( )。
A、请求仲裁庭根据和解协议制作调解书
B、请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书
C、确认仲裁协议无效
D、请求强制执行
E、请求法院判决
三、参考答案
单项选择题
1、
【正确答案】A
【答案解析】本题考查的是调解的规定。
人民调解协议，经司法确认后，具有强制执行力。
参见教材P337。
2、
【正确答案】B
【答案解析】本题考查的是调解的规定。
仲裁调解书经当事人签收后发生法律效力。
民间调解和行政调解均不具有强制约束力，因此，选项A、D错误，人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书
未生效，因此，不具有强制执行力。
C错误。
参见教材P336～338。
3、
【正确答案】A
【答案解析】本题考查的是调解的规定。
法院调解书经双方签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。
参见教材P337。
4、
【正确答案】A
【答案解析】本题考查的是和解的规定。
当事人撤回仲裁后反悔的，可以根据原来仲裁协议申请仲裁，因此选项A正确。
参见教材P339。
5、
【正确答案】A
【答案解析】本题考查的是和解的规定。
根据规定，当事人申请仲裁后，可以自行和解。
参见教材P339。
6、
【正确答案】C
【答案解析】本题考查的是人民调解。
人民调解员应当具备的基本条件是：公道正派;热心人民调解工作;具有一定文化水平;有一定的法律知识和政策水平;成年公民。
参见教材P337。
多项选择题
1、
【正确答案】AB
【答案解析】本题考查的是和解的规定。
当事人达成和解协议的，已提请仲裁的，可以要求仲裁庭根据和解协议做出裁决书或调解书。
参见教材P339。
二级建造师考试网为您提供：。