施工合同补充协议2篇

施工合同补充协议2篇
篇1
甲方（发包方）：__________
乙方（承包方）：__________
鉴于甲乙双方已经签订了有关__________项目的施工合同，现根据实际需要，经双方友好协商，达成以下补充协议：
一、协议背景
双方充分认识到施工合同的重要性，并愿意在此基础上进一步细化合同条款，明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行。

二、工程概况
补充协议涉及的工程项目为__________工程，位于__________，工程内容包括但不限于__________等。

三、工期调整
根据工程实际情况，对原合同约定的工期进行调整。

具体开工日
期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。

如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时沟通并协商解决方案。

四、合同价款及支付方式
1. 合同总价：经双方商定，本补充协议涉及工程的合同总价为人
民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：甲方应按照合同约定及时支付工程进度款。

具体支
付节点为：工程开工后______天内支付合同总价的______%，工程过半
时支付合同总价的______%，工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。

五、工程质量及验收标准
1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程
质量。

2. 工程验收标准按照国家和地方相关标准执行。

验收时，如存在
质量问题，乙方应负责整改并承担相应费用。

六、材料设备供应
1. 工程所需材料设备由乙方负责采购，并提供相应的质量证明文件。

2. 甲方有权对乙方采购的材料设备进行检验，如发现不符合要求的材料设备，甲方有权要求乙方更换。

七、安全施工及文明施工
1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2. 乙方应负责施工现场的文明施工，保持现场整洁有序。

如因乙方原因导致施工现场混乱，甲方有权要求乙方整改并承担相应费用。

八、违约责任
1. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并支付相应的违约金。

2. 若因甲方原因导致工程进度款支付延误，甲方应承担相应的违约责任。

3. 若因不可抗力因素导致双方无法履行合同，双方应及时沟通并协商解决方案，互不承担违约责任。

九、其他条款
1. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

3. 本补充协议未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议。

4. 本补充协议的修改和解除，必须经双方书面同意。

5. 本补充协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

甲方（发包方）：__________（盖章）
法定代表人：__________
签字日期：______年______月______日
乙方（承包方）：__________（盖章）
法定代表人：__________
签字日期：______年______月______日
篇2
甲方（发包方）：__________
乙方（承包方）：__________
鉴于甲乙双方已签订原施工合同，现就相关未尽事宜，经友好协商，达成如下补充协议：
一、协议背景
双方充分认识到原施工合同中某些条款内容需要进一步明确或根据实际情况需要调整，在遵守国家法律法规的前提下，双方共同遵循诚实信用、公平公正的原则，达成此补充协议。

二、工程概况
（在此详细阐述工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致，确保双方对工程项目有清晰的认识。

）
三、工程进度与工期调整
1. 鉴于施工现场实际情况，经双方协商，对原合同约定的工期进行如下调整：______（具体调整内容）。

2. 乙方须按照调整后的工期进行施工，如因乙方原因造成工期延误，须承担相应违约责任。

3. 甲方将根据工程进展情况，对乙方施工进度进行检查与监督，确保工程按期完成。

四、工程造价与支付
1. 工程造价的调整方案：根据现场实际情况及原材料价格波动等因素，对原合同约定的工程造价进行相应调整。

2. 支付方式补充：____（具体支付方式及细节）。

3. 甲方在支付款项时，乙方需提供正规发票。

若因乙方发票问题导致甲方付款延迟，甲方不承担违约责任。

五、材料设备供应
1. 双方约定，对于工程施工所需的材料设备，应按照以下方式供应：____（具体供应方式）。

2. 若因乙方采购的材料设备质量问题导致工程返工或停工，乙方应承担相应损失及违约责任。

六、质量与验收
1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及设计要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程验收标准和方法：按照国家标准及双方约定的验收方法进行验收。

3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿返工，并承担由此造成
的经济损失。

七、安全施工与文明施工
1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2. 乙方应实施文明施工，保持施工现场整洁有序。

如因乙方原因
造成安全事故或环境污染，乙方应承担相应责任。

八、违约责任
1. 若因甲方原因未按约定支付款项，应承担违约责任，支付违约金。

2. 若因乙方原因造成工期延误或工程质量问题，乙方应承担违约
责任，支付违约金并赔偿甲方相应损失。

九、其他条款
（在此添加其他需要补充的条款内容。

）
十、争议解决
如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、附则
1. 本补充协议作为原施工合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

如有冲突，以本补充协议为准。

2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

自双方代表签字（盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
代表人（签字）：__________ 代表人（签字）：
__________
日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日。