FIDIC施工合同指引：合同主要条款解读(10)-造价工程师考试.doc
FIDIC施工合同条件具体条款的解释
竣工后检验（Tests after Completion）；
缺陷通知期（Defects Notification Period）； 履约证书（Performance Certificate）
第一部分：一般规定
1.1.4款项与支付（Money and Payments）
中标合同金额（Accepted Contract Amount）； 合同价格（Contract Price）； 费用（Cost）； 最终支付证书（Final Payment Certificate）； 最终报表（Final Statement）；
合同协议书；
中标函； 投标函； 合同条件； 规范；
图纸；
明细表等；
第一部分：一般规定
1.1.2合同双方和人员（Parties and Persons）
业主（Employer） 承包商（Contractor） 业主人员（Employer’s Personnel）； 工程师（Engineer）； 承包商代表及其人员（Contractor’s Representative and Personnel）； 分包商（Subcontractor）
第三部分：工程师
工程师无权修改合同。
工程师无权解除任何一方依照合同具有的任何 职责、义务或责任。
工程师所作出的任何批准、审查、同意、检查、 指示、建议和检验并不能解除承包商对此事项 应负的合同责任。 思考：如果专用条件规定，工程师在批准承 包商索赔前需要得到业主批准，但工程师未 得到业主批准就批准了承包商索赔，业主有 权拒绝该索赔吗？
前言
FIDIC下设五个专业委员会： 业主与咨询工程师关系委员会（CCRC）; 合同委员会（CC）; 风险管理委员会（RMC）; 质量管理委员会（QMC）; 环境委员会（ENVC）。
国内工程应用fidic施工合同指引主要条款解读(8-10)
国内工程应用FIDIC施工合同指引主要条款解读（8-10）第3. 工程师解读：雇主聘任工程师的理由，除了强制性规定外，一般都是依据自身管理能力来确定。
自身管理能力弱，就可能请全过程管理或者请多方面的专业顾问；自身管理能力强，就可能少请甚至不请工程师。
注册工程师应该对这种雇主需求有清醒的认识。
将自己的工作定位主动地与雇主管理要求匹配起来，这样才容易做好工作。
超越这个范畴，工程师就容易与雇主发生工作不合拍，这对工程师不是什么好事情。
雇主挑选工程师主要有以下几种形式：1、雇主几乎不具有项目运作能力。
雇主不具备项目运作的能力，基本意味着项目将以委托项目管理或者“turnkey”形式开展。
此时的工程师可说除了对雇主承诺外，拥有项目其他大部分的管理权。
雇主不具有项目运作能力的情况在国内不多见。
雇主没有这种能力在中国几乎不会通过项目的政府审批。
即使是由国际银行投资的项目，按中国人的规定，也是必须要进行设计与管理的“强制合作”。
这一点上中国人很聪明：投资与项目固然重要，伴随着投资与项目的管理技术可能更重要。
能够在完成项目投资的基础上再收获技术（工程技术及管理技术），意味着对国计民生相关领域的深远影响。
国内雇主不太具有项目运作能力而实施的项目，基本是一些造价管理相对简明、周边合作关系相对简单、雇主基本计划一次建造后不大再做后续项目的情况。
比如制造业主到新地域进行工业厂房的投资等。
这种情况雇主大多请项目管理公司。
项目管理公司在某种意义上说是工程师与雇主之间签订了某种“turnkey”协议。
这个时候的工程师多是以公司的名义直接掌管工程，工作上的自由度要大得多。
2、雇主具有一定的项目运作能力，但工程管理能力相对小。
这种方式主要为有项目管理经验的进入新地域的成熟房地专业开发商所采用。
由于是有经验的开发商，所以在政府、财务、人事、工程等事项的接口上更愿意自己来；由于是进入新地域，开发商对自己完全掌控项目会比较谨慎，一般都倾向于大面积请专业顾问公司。
fidic《施工合同条件》
fidic《施工合同条件》fidic（International Federation of Consulting Engineers）作为全球享有盛誉的工程咨询工程师协会，定期发布各类工程合同条件，旨在规范工程项目的管理与实施。
其中，fidic《施工合同条件》作为fidic合同家族中最重要的一员，被广泛应用于国际工程项目中，对于保障合同当事人的权益起到了重要的作用。
本文将对fidic《施工合同条件》进行全面解析，旨在帮助读者更好地理解fidic合同的基本要求、主要条款以及使用该合同所需注意的事项。
一、fidic《施工合同条件》概述fidic《施工合同条件》是根据fidic工程项目管理合同（也称红本），针对施工阶段的合同内容而编写的。
该合同明确定义了业主、承包商和设计师各自的权利和义务，确保了工程项目的顺利进行和质量的保障。
fidic《施工合同条件》的主要目标是协调各方之间的利益，减少争议，并提供解决纠纷的机制。
二、fidic《施工合同条件》的主要条款1. 合同各方的权利和义务：该部分主要规定了业主、承包商和设计师在合同履行过程中的权利和义务，包括提交文件、支付款项、保证质量等方面。
2. 工程进度和竣工日期：该部分明确了工程进度的要求、各方对顺利完成工程的承诺，并规定了可能涉及的惩罚和赔偿措施。
3. 质量和工程变更：该部分详细规定了工程项目的质量要求，以及变更合同的程序和条件，确保工程质量的稳定和项目变更的合理性。
4. 偿付款项：该部分规定了款项支付的条件、方式和时间，包括工程进度款、最终款项等，以确保各方的利益得到合理保障。
5. 保修期和保证金：该部分规定了工程项目的保修期要求，以及业主可能要求承包商提供的保证金。
6. 工程设计和变更：该部分规定了设计文件的提交标准和程序，并详细说明了可能涉及的设计变更和变更价格的计算方式。
7. 纠纷解决机制：该部分明确了纠纷解决的程序和方式，包括谈判、调解、仲裁等，以确保纠纷能够及时、公正地解决。
fidic施工合同条件主要内容
fidic施工合同条件主要内容FIDIC施工合同是指国际工程承包商协会（FIDIC）制定的一套标准合同文件，被广泛应用于国际工程项目的承包中。
FIDIC施工合同条件主要包括工程总承包合同（Red Book）、设计与建设总承包合同（Yellow Book）和管理与工程承包合同（Silver Book）等几种不同类型的合同。
下面将就FIDIC施工合同条件的主要内容进行介绍。
首先，FIDIC施工合同的主要内容包括合同的基本条款、合同的签订方、合同的履行时间、合同的价格条款、合同的付款方式、合同的争端解决方式等。
在签订FIDIC施工合同时，各方应当明确合同的基本内容，包括工程的范围、工程的质量标准、工程的起始日期和完成日期等。
其次，FIDIC施工合同的价格条款是合同中的一个重要内容。
在FIDIC施工合同中，价格条款包括固定总价合同、成本加利润合同和成本加固定费用合同等不同类型。
各种类型的价格条款适用于不同的工程项目，合同双方应当根据实际情况选择合适的价格条款。
另外，FIDIC施工合同还包括对合同履行时间的约定。
在FIDIC施工合同中，工程项目应当按照合同规定的时间进行履行，合同双方应当共同遵守合同规定的履行时间。
同时，合同双方还应当在合同中约定变更工程履行时间的程序和条件。
此外，FIDIC施工合同还包括对合同的付款方式的约定。
在FIDIC 施工合同中，合同双方应当明确工程款的支付方式和时间，合同约定的支付方式应当合法、公平，确保工程款按时支付。
最后，FIDIC施工合同还包括对合同争端解决方式的约定。
在FIDIC施工合同中，合同双方应当约定争端解决的程序和方式，确保在发生争端时能够及时、有效地解决争端。
综上所述，FIDIC施工合同条件的主要内容包括合同的基本条款、合同的签订方、合同的履行时间、合同的价格条款、合同的付款方式、合同的争端解决方式等。
合同双方在签订FIDIC施工合同时，应当认真审查合同的各项内容，确保合同的履行顺利进行，避免发生纠纷和争端。
FIDIC条款部分解释
业主作为工程的投资人或所有者，在我国法律和国际通行法条中没有直接规定其在安全生产方面的职责，但是，依据合同相关条款业主还是应该在环境和场地等方面的安全工作予以支持和配合。
（1）国际咨询工程师协会菲迪克（FIDIC）2.1 进入现场的权利雇主应在投标函附录中注明的时间（或各时间段）内给予承包商进入和占用现场所有部分的权利。
此类进入和占用权可不为承包商独享。
如果合同要求雇主赋予（承包商）对基础、结构、永久设备或通行手段的占用权，则雇主应在规范注明的时间内按照规范中规定的方式履行该职责。
但是在收到履约保证之前，雇主可以不给予任何此类权利或占用。
如果投标函附录中未注明时间，则雇主应在一合理的时间内给予承包商进入现场和占用现场的权利，此时间应能使承包商可以按照第8.3款【进度计划】提交的进度计划顺利开始施工。
如果由于雇主一方未能在规定时间内给予承包商进入现场和占用现场的权利，致使承包商延误了工期和（或）增加了费用，承包商应向工程师发出通知，并依据第20.1款【承包商的索赔】有权：（a）如果竣工已经或将被延误，根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定，对所有此类延误获得延长的工期，；以及（b）获得任何有关费用加上合理利润的支付，并将之加入合同价格。
在收到此通知后，工程师应按照第3.5款【决定】对此事作出商定或决定。
然而，如果雇主的过失（并且在一定程度上）是由于承包商的某些错误或延误造成的，包括承包商的文件中的错误或提交的延误，则承包商无权要求获得此类延长的工期、费用或利润。
2.2 许可、执照和批准雇主应根据承包商的请求，为以下事宜向承包商提供合理的协助（如果他的地位能够做到），以帮助承包商：（a）获得与合同有关的但不易取得的工程所在国的法律的副本，以及（b）申请法律所要求的许可、执照或批准，包括（ⅰ）依据第1.13款【遵守法律】要求承包商必须获得的，（ⅱ）为了货物的运送，包括清关所需的，以及（ⅲ）当承包商的设备运离现场而出口时所需的。
fidic合同要点
fidic合同要点章节一：引言1.1 FIDIC合同的概述1.2 FIDIC合同的背景和重要性1.3 FIDIC合同的适用范围和对象章节二：FIDIC合同的基本原则2.1 合同的公正性和诚实信用原则2.2 合同的协商性和合作精神原则2.3 合同的风险分担原则2.4 合同的合理性和公平性原则章节三：FIDIC合同的主要条款3.1 合同的定义和范围3.2 合同的价格和支付条款3.3 合同的工期和进度管理条款3.4 合同的质量和验收条款3.5 合同的变更和索赔条款3.6 合同的解决纠纷条款章节四：FIDIC合同的关键要点解析4.1 合同的标的物和工程范围的明确性4.2 合同的合同价款和支付方式的明确性4.3 合同的工期和进度管理的要求4.4 合同的质量和验收标准的明确性4.5 合同的变更和索赔处理的程序4.6 合同的纠纷解决机制和程序章节五：FIDIC合同的实施与管理5.1 合同的履行和监督5.2 合同的变更管理和控制5.3 合同的索赔和争议解决管理5.4 合同的风险管理和控制章节六：FIDIC合同案例分析6.1 案例一：基础设施建设合同6.2 案例二：工程施工合同6.3 案例三：咨询服务合同章节七：FIDIC合同的优点和局限性7.1 FIDIC合同的优点7.2 FIDIC合同的局限性7.3 FIDIC合同的适用性和推广问题结论：总结FIDIC合同的要点和重要性，展望未来的发展趋势。
注：本文所述内容基于FIDIC合同的一般框架和原则，具体条款和细节可能因合同类型和具体项目而有所不同，读者在实践中应根据实际情况进行具体操作和解读。
监理工程师考试《合同管理》考点：FIDIC施工合同条件
监理工程师考试《合同管理》考点：FIDIC施工合同条件1. 简介FIDIC（国际工程咨询工程师联合会）施工合同条件是国际上广泛采用的工程合同标准之一。
作为监理工程师，了解和掌握FIDIC施工合同条件是非常重要的，因为它对于工程项目的合同管理起到了关键作用。
本文将介绍FIDIC施工合同条件的基本概念、主要内容以及在监理工程师考试中的考点。
2. FIDIC施工合同条件的基本概念FIDIC施工合同条件是由国际工程咨询工程师联合会制定的一套工程合同标准，以确保项目的顺利进行和合同各方的权益得到保护。
FIDIC施工合同条件通常包括合同的一般条款、工程设计和施工的特殊条款以及合同附件。
3. FIDIC施工合同条件的主要内容FIDIC施工合同条件的主要内容包括以下几个方面：3.1 合同的一般条款合同的一般条款包括了一些适用于所有类型工程项目的基本规定，如合同的签订、各方的义务和责任等。
在监理工程师考试中，通常会涉及到一般条款中的一些重要概念和规定，比如合同的履行期限、付款方式等。
3.2 工程设计和施工的特殊条款工程设计和施工的特殊条款是根据具体工程项目而制定的，包括了对工程设计、施工过程、质量控制等方面的具体要求和规定。
在监理工程师考试中，可能涉及到特殊条款中涉及的一些专业知识，比如工程设计的审核和验收标准、施工过程中的质量监控等。
3.3 合同附件合同附件通常包括合同文件中的一些重要资料，比如施工图纸、设计说明书、技术规范等。
在监理工程师考试中，可能会涉及到合同附件中的一些内容，比如施工图纸的审核和变更等。
4. FIDIC施工合同条件在监理工程师考试中的考点在监理工程师考试中，FIDIC施工合同条件通常是一个重要的考点。
考生需要对FIDIC施工合同条件的基本概念、主要内容和相关规定有一定的了解和掌握。
以下是一些可能出现的考点：4.1 FIDIC施工合同条件的概念和作用考生需了解FIDIC施工合同条件的基本概念、起源和作用，明确FIDIC施工合同条件在工程项目中的重要性。
FIDIC施工合同
FIDIC 施工合同1. 引言FIDIC（国际基础设施工程合同协会）施工合同是国际上常用的一种标准施工合同，广泛应用于基础设施工程领域。
本文将介绍FIDIC施工合同的基本概念、结构和主要条款。
2. FIDIC 施工合同的基本概念FIDIC施工合同是一种以EPC（工程、采购和施工）方式进行的工程合同。
它的主要特点是将设计、采购和施工都包含在合同范围内，由承包商负责全面的工程执行。
FIDIC施工合同通常被用于大型基础设施项目，如公路、桥梁、电力站和水利工程等。
3. FIDIC 施工合同的结构FIDIC施工合同主要由以下几个部分组成：3.1 引言和定义该部分主要包含合同的目的、适用范围、定义、术语和缩写等基本内容，旨在明确合同的整体框架和规定。
3.2 总体合同条款总体合同条款是FIDIC施工合同的核心，它规定了合同的基本原则、权利和义务、争端解决机制等。
此外，还包括对合同双方的定义和职责的详细说明。
3.3 工程和设计在此部分，FIDIC施工合同详细说明了工程的设计要求、作图和说明的要求、修改设计的程序和规定等。
这是确保工程具备质量和符合规划要求的重要环节。
3.4 施工执行该部分主要涉及施工的组织和执行，包括承包商对工程的管理、监督和安全保障等。
此外，还规定了材料和设备的采购与验收、合同程序管理和进度控制等方面的具体要求。
3.5 合同条款与条件此部分主要包含了合同的经济和税务条款，如款项支付方式、索赔和补偿、违约责任和解除合同等。
同时，还有关于保险、协调和指导的条款。
4. FIDIC 施工合同的主要条款FIDIC施工合同的主要条款包括但不限于以下几个方面：4.1 工程变更和指令根据实际情况，业主有可能需要对工程进行一些变更或者下达一些指令。
这一条款规定了变更和指令的程序、计价和工期调整的规则。
4.2 材料和设备采购FIDIC施工合同对材料和设备的采购进行了详细规定，包括采购程序、验收标准、交付和储存等要求。
FIDIC施工合同指引：如何阅读(一)-造价工程师考试.doc
一、你能无障碍地读下来FIDIC条款吗？很多人拿到FIDIC合同之后，不知道如何去“读”这个合同，最简单的目录索引都觉得困难。
出现这种困难的主要原因是FIDIC 合同的案例法体例编制方式。
中国人习用大陆法体例编制的文件，阅读与检索习惯与案例法有很大的不同。
初上手时，不能把握FIDIC合同思路，是正常现象。
用一个简单例子来说明一下两者的区别：工程师听到报告说砼工程有点问题，想去查看一下。
口头通知承包商派人一块去看，承包商回答：“昨晚刚打过砼，现在没人，请明天再来”。
如何查合同依据呢？国内合同，第一反应是到合同的“质量”块去查相关规定，因为这样的事件是与质量相关的。
这个检索思路就是大陆法体例将事项抽象到“原则”后的思路。
按建设部示范合同文本（GF—1999—0201），这应该是第四章“质量与检验”第16条“检查和返工”第16.1款“……随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
”案例法思路，不用将事项抽象到“原则”，直接什么事项就去查合同的相应条款。
本例，首先看这个事是什么事？是工程师要去检查工程的“生产设备、材料和工艺”。
这是FIDIC合同的第7条。
其中工程师想做的事是“检验”，这是第7.3款。
该条款规定是：“雇主人员应在所有合理的时间内，（a）有充分机会进入现场的所有部分，以及获得天然材料的所有地点；（b）有权在生产、加工和施工期间（在现场或其他地方），检查、检验、测量和试验所用材料和工艺，检查生产设备的制造和材料的生产加工的进度。
承包商应为雇主人员进行上述活动提供一切机会，包括提供进入条件、设施、许可、和安全装备。
此类活动不应解除承包商的任何义务与职责。
”工程合同按“案例法”体例来编制，在国际上是一种传统。
欧洲是大陆法体例的发源地，但几大国际通行的工程合同体系基本都以案例法体例编列。
形成这种局面的主要原因，是项目的单件性。
标准合同要良好匹配项目单件性，必须具有良好的条款可调整性。
在大陆法体例的“原则性定义”夹缝中寻找条款适应项目的调整，没几个专业造价师、专业会计师、专业律师，不可能做得好。
fidic工程施工合同
fidic工程施工合同FIDIC（国际大坝和水电机械师联合会）是国际上公认的工程施工领域标准合同的组织之一。
FIDIC工程施工合同（简称FIDIC合同）被广泛应用于各类工程项目，包括建筑、道路、桥梁、隧道等。
本文将详细介绍FIDIC工程施工合同的内容、条款以及其在实际应用中的重要性。
一、FIDIC工程施工合同的基本概念FIDIC工程施工合同是由各方签署的正式文件，用于规定工程施工过程中各方的权利、义务和责任。
合同内容一般包括项目的描述、价格与支付方式、质量要求、工期控制、安全要求等。
FIDIC工程施工合同强调公平、公正和平衡，确保工程各方在合同执行过程中得到公正对待。
二、FIDIC工程施工合同的主要条款1. 合同范围与定义FIDIC工程施工合同明确定义参与方、项目范围、工程标准和规范等，以确保各方对工程的理解一致。
2. 价格与支付方式合同规定项目价格的计算方式，包括工程数量的测量与计价方法、支付的时间表和方式等。
3. 工期控制FIDIC工程施工合同对工期进行明确规定，并设定罚款制度以确保工期的履行。
4. 变更与索赔合同明确规定变更和索赔的程序和条件，确保各方在工程实施过程中的权益受到保护。
5. 质量要求FIDIC工程施工合同明确规定了工程的质量要求和验收标准，以确保工程达到合同约定的质量要求。
6. 安全要求合同规定了工程的安全要求，包括施工过程中的安全措施和风险管理等。
7. 保险与责任FIDIC工程施工合同明确规定了保险责任的范围和责任分配的原则，以确保工程各方在意外情况下获得适当的保障与赔偿。
三、FIDIC工程施工合同的重要性1. 规范合同关系FIDIC工程施工合同作为一种国际通用的合同模板，统一了各方之间的合同关系，规避了合同条款的模糊和不确定性，减少了纠纷的出现。
2. 提高工程效率FIDIC工程施工合同对工期和质量的要求明确，使各方在合同执行中能够更好地协调，提高工程的施工效率和质量。
3. 保护各方权益合同明确规定了各方的权益和责任，在合同履行中提供了有效的保护机制，确保各方的合法权益得到维护。
FIDIC施工合同指引：合同主要条款解读(10)-造价工程师考试.doc
第1.1.4.3条成本（费用）解读：成本的定义是只针对工程相关价款的，不是什么费用都构成成本，成本名词也不能用到随便什么地方。
FIDIC定义成本这个名词，感觉是与索赔相关。
一般来说，索赔的意义在于“合理补偿给合同当事人所造成的损失”，这样合理补偿就不应该包括补偿利润。
如果连利润都补偿的话，那就是帮人发财，而不是补偿损失了。
FIDIC有一个奇妙现象。
大家都知道国内索赔这个名词是从FIDIC学来的，然而FIDIC自己却没有明确定义索赔的概念。
所以索赔到底索什么，哪些内容可以索哪些内容不能索，一直争议不断。
特别是对于变更与索赔，到底应该如何区分，往往都会有争议。
对此的理解是：清单项目中“量”定义的工作变化，一般都应该算做变更。
因为导致清单量变化的工程变化通常都是构成工程实体的变化，所以只能算变更。
变更费用直接走综合单价，也当然包括了综合单价中的利润。
只有超出清单范围的，才有可能说索赔。
这里面又分两种：1、直接引起工程实体变化的，比如原贴石材现改贴面砖了。
这样就产生了新贴面砖的综合单价。
这个新单价里除了正常的变更，就可能含有某种索赔的意义。
承包商说新单价里面正常的利润得给我啊，这句话不算错，也与这种变化中变更的性质相符合。
但价格比正常市场价高，承包商解释：“我的新价比市场价稍高一点点，是因为我要把原定的石材单位退掉，又要紧急引入面砖供货商，这样两个方面都会问我要高一些的费用，所以没办法单价高了些。
钱实际都给别人了，我并没有赚”。
这个说法里显然附加了“正常变更价格之外”的希望雇主“补偿某种损失”的意思，这个意思就应该叫索赔了。
当然，承包商的高价里到底有没超赚也就只有天知道了。
但如果承包商要求补偿的费用也要利润，“钱给别人了，但这个钱的利润率你得给我”，也即退石材商引入面砖商的补偿性费用也要报利润的话，那就显然不合理了。
应该毫不犹豫被砍掉。
2、为工程实体变化而必须做的一些非清单范围内的措施。
比如雇主原因拆除。
FIDIC施工合同指引：合同主要条款解读(5)-造价工程师考试.doc
第1.1.1.10条工程量清单及计日工作单解读：FIDIC工程量清单的性质与其定义的外延这里就不讲了，到第二部分《FIDIC施工合同工作原理》会专门讲。
计日工作单这里简单谈谈。
计日工作单简单了理解就是对付“清单外”变更的。
由于没有相应的综合单价可参考，就只能依靠这个“计日工作单”中的各项单价考虑合理消耗量以单项工程量的形式来核算变更价款。
计日工作单中的人工机械价都是综合单价，这与我们国家人工机械信息价只是直接费不同。
所以单价乘工程量就是结算工程价，这样一个“清单外变更”就简化成简单的工程量审核。
由于项目的复杂性，“清单外变更”的处理当然不可能就这么简单，但有了“计日工作单”及相应的合同规定，处理这类事件至少有了方向。
计日工作单有一个缺点，就是主材消耗量无法反映在“工作单”中，比如临时增加一个设备基础，砼工程是3m3，现实际使用了3.2m3，这算是用得多了还是用得少了？清单与计日工作单中都难以定义。
国内情况下处理这样的“清单外变更”事项，我倒是建议直接引入定额，可以把主材消耗量同时规范下来。
“清单上没有的综合单价按上海93定额确定其分项工程单价，取费标准按二类建筑……，让利……”。
毕竟“清单外”变更不会大，定额引入也只引入到单价，主材损耗率在定额中包干，最多按实际调整一下。
这样子定一下变更，没什么问题。
FIDIC合同框架下引入国内定额的变更处理原则，也许是我首创，不过我觉得在国内目前造价协会对“计日工作单”支持不够，计日工作单又在主材耗量上很难定义得好这个现实情况下，引入定额处理“清单外变更”可能是一种比较不错的解决办法。
定额再怎么不符合现场实际，也是经过科学测定的，其中各种消耗量的测定还是有着很大的科学性，正好拿来利用。
虽然会由于措施与定额的不同而与实际会有相当的出入，但这种偏差在处理“清单外”的变更这样的事的时候，就不是什么大问题了。
FIDIC合同下我没有操作过这种变更处理，因为要外资的领导接受定额是有难度的。
FIDIC施工合同指引：合同主要条款解读(3)-造价工程师考试.doc
FIDIC施工合同指引：合同主要条款解读（3）-造价工程师考试第1.1.1.5条规范要求解读：这一条主要是指雇主提供设计中的“工料规范”，前面说过了，这个是设计文件。
国内使用FIDIC合同，就要增加“法定规范”的定义了。
我们国家的“法定规范”使用范围较广也较细，很多工程的实施与验收过程都得按相应的法定规范进行，带有很大的强制性。
所以理清国家强制性规范与合同限定相互之间的关系，有时也很重要。
特别是现在很多住宅工程雇主会强制要求承包商接受小业主的收房验收，这就直接超越了“验收规范”规定的范畴。
如何良好地运作这一块，需合同当事人双方仔细权衡。
第1.1.1.6条图纸解读：按FIDIC的定义，图纸由雇主提供。
这与图纸是由设计院完成的显然矛盾。
为什么要这样定义呢？这是为了斩断承包商与设计院之间的关联关系。
对于由设计院完成设计交由“雇主提供设计给承包商”这种合同运作形式，设计院与承包商对项目的真实投资都不承担相关责任，所以一旦设计院与承包商联接起来，就极难避免两者串通以变更增加投资来变相牟取私利的可能。
国内以前这种现象很严重，现在很多开发商已经严令设计院与施工单位直接沟通，施工单位如果直接拿到设计院的变更，不但不能算做有效合同文件，还有可能被追究违约责任。
对于承包商来说，图纸由雇主提供，则图纸合法性由雇主承担责任。
雇主则很容易通过设计合同把这块责任明确给设计院。
承包商要求变更，就必须拿出“设计图纸不合理”的依据。
有了这样的依据，雇主就可以追究设计院的设计责任。
这样设计院与承包商之间串通变更的可能性就没有了。
不象以前，由于变更过程形成不了明确责任的文件，业主几乎拿设计院的变更没有办法。
设计院也就可以与承包商串通搞“变相变更”。
“由雇主提供设计”，就可以很自然地形成设计合同与施工合同之间的相互制约，大大减小了以前被联合操纵的可能。
图纸方面还要说明一点的是，国内设计规范没有提供“工料规范”的要求。
比如材料，只有“黄色大理石”或者“白色防水涂料”等定义。
FIDIC施工合同指引：合同主要条款解读(2)-造价工程师考试.doc
第1.1.1.2条合同协议书解读：合同协议书，简单了理解就是给合同当事人一个签字的地方。
设计这样一个文件，将合同主架构搭起来：当事人、标的物、工期、合同价款、合同组件及其解释程序等，然后列明签字人及证明人，让大家来签字。
既然这个文件是签字用的，那出现在它上面的一些参数就显得特别重要。
“合同主架构搭起来”意味着一部极大简化的合同，同时这个简化的合同又象目录一样，指向着对应的细节性合同组件。
所以这个构架一定要搭得准确：当事人、标的物、工期、合同价款、合同组件及其解释程序，以及其他的特定承诺项目，这些文件的对应指向，一定要写得明白无误，并注意与合同其他部份有无冲突关系。
协议书不要太长。
太长，就不是签字的地方，而成了另一份“合同条款”了。
那就失去它的作用。
条款合同协议书的推荐格式，FIDIC施工合同条件的附录里有。
不一定要全盘照搬它的格式，但研究一下它的措辞以及构架一个“合同主架”的方法，也是不错的选择。
第1.1.1.3条中标函解读：中标函，国内叫中标通知书。
国内很多法律文件就定义为中标通知书，所以国内使用FIDIC合同就有必要在本条内加一个中标通知书的定义。
可以措辞为“中标函即中标通知书……”。
中标函在很多人的理解就是一页纸，似乎就是雇主通知承包商“你可以进场了”那么简单，实际上中标函的法律意义是很重大的。
我们国家的工程合同是要约承诺制。
投标函是要约，中标函是承诺。
中标函发出，即意味着要约承诺的法律过程生效，也即合同已经生效。
不论合同协议书有没有签订都不影响中标函承诺已经兑现的法律效力。
所以中标函的承诺效应，才是它最重大的功能体现。
中标函承诺功能的准确体现，就体现在与之对应的投标函上。
一定要将中标函与投标函之间的关联关系做到严密：“我方接受贵方在xx年xx月xx日提供的投标函及xx年xx月xx日投标澄清函所列条件。
我方荣幸地通知贵方，依据上述承诺，你已被接纳为本项目中标人”。
在招投标过程中，有时会操作4~5次甚至次的投标澄清，其中的某个过程甚至会极大地改变招标标的物以及招标要求，如果中标函不能明确说明是指向哪个“投标承诺”，不能将这种对应关系列的很准确的话，那就要犯大错误了。
FIDIC施工合同指引：合同事项简介(一)-造价工程师考试.doc
1、一般规定“一般规定”除了FIDIC合同定义外，主要是与沟通相关的事项。
通信、图纸、文件、保密等。
2、雇主主要是雇主义务。
FIDIC合同中雇主这一条的规定基本只有义务，雇主权利基本委托工程师来执行，所以雇主的权利比较少论及。
与87版FIDIC比较，99版明确增加了雇主索赔的权利。
这个变化算比较大的。
87版FIDIC在合同内比较少提到雇主的直接索赔，往往都是“承包商承担责任”，这显然在合同款项的扣回操作上让雇主就处于无法可依的境地。
说明一下，雇主的索赔也不是无边无际的，许多项目连带的损失不一定可以包含在索赔之列，具体要看合约是如何规定的。
3、工程师工程师已经是雇主人员了。
4、承包商FIDIC合同直接定义了承包商应该完成的24个主要合同事项。
FIDIC合同定义了承包商的24个事项，但仍然比较笼统。
特别是在措施与开办费方面，说得太少。
一旦合同事项发生，很难依据合同的这些规定定性定量费用项目及费用数额。
FIDIC合同体系一般都会使用开办项目条款或者基本措施项目条款的合同组件，来极大地加强这一块的定义。
相类似的合同加强性规定在国内情况下也有。
主要是国家规范规程规定范围内对投标人的投标“施组”等技术投标的强制性要求。
对周边事项比如保险、环境安全、进场道路等措施或开办项目上的要求则比较模糊，费用相关事项也定义的不准确。
不过，国家强制性规定落实到项目的特定要求上，还是有许多的工作要做的。
这一点国内合同几乎没有什么作为。
通常比较好的情况就是把相关规范列进合同几。
如果能在合同上针对性地加强，那国内合同在这块也可以做到很好。
5、指定的分包商主要是承包商关于指定分包的相关事项。
包括“反对指定”与“分包商付款”6、员工许多国家的劳工法相当严格，由于劳工问题给项目带来巨大影响的事情并不少见，所以FIDIC严格规范了承包商员工方面的事宜。
我们国家也在逐步加强这方面的管理，比如民工工资预留金制度等。
更严格的规定必定会陆续出台。
FIDIC施工合同指引：合同主要条款解读(9)-造价工程师考试.doc
第1.1.4.款项与付款解读：款项与付款是造价工程师比较重要的日常事务。
FDIIC 合同款项与付款相关章节中论述了单价合同的基本要义。
会重点论述这些要义。
第1.1.4.1条中标合同金额解读：一般招投标工作结束以后，很多人都只是写一个中标函就完了。
与中标函匹配的“那个投标书”他们自己搞得清楚，就当工作做完了。
实际这里面有炸弹的，几次回标的投标文件之间难免有各种关联，关联之间也难免有各种矛盾。
有时由于事件与过程过于复杂，这种关联与矛盾谁都没有意识到。
比如投标承诺：“考虑到雇主要求，我方愿意在xx年xx月xx日报价基础上，再在xx方面让利xx%”，可是在前次的报价中有一个数字统计错误，这个错误就直接被带进了结算。
一般的习惯是中标函发出后会要求中标单位就最终的承诺全新编制一个商务标。
然后以这个商务标进入合同，并承诺此份“澄清”为最终的投标响应，这样就直接将中标与投标对应起来。
此前发生的事，只算一个过程，不算承诺依据。
这样要约承诺制的两个最重要的文件中标函与对应投标函就非常准确地明确下来。
第1.1.4.2条合同价格解读：按我们国家的规定，中标价就是合同价，这两者之间出现偏差被定义为“对投标承诺的实质性改变”。
“对投标承诺的实质性改变”确实是一种不道德的商业行为，但中标价就是合同价这个说法却是有问题的。
比如招标文件规定按外币签合同，考虑汇率影响，中标后一个月要签合同了，汇率变了，合同价格能与中标价一样吗？按要约承诺式合同的定义，中标就是最终的承诺。
到合同签订时所有合理的改变，都应该按照“合同变更”计入合同价款。
所以FIDIC合同明确定义“包括按照合同所做的调整”，也即在中标之后合同签订之前发生的符合合同变更条件的价款变化，也应该计入合同价格内。
很多人对这个概念可能不是太理解，讲一个比较极端的例子：招标时招标内容被确定为两块，一块是招标项目3栋楼，另一块是“暂定招标项目”3栋楼，招标文件明确说明“暂定招标项目”招标单位有权选择交给或者不交给中标单位，中标单位应对招标单位的此项决定无条件接受。
FIDIC合同十大关键条款解析(上)
FIDIC合同十大关键条款解析（上）本文结合国际工程工程的实战操作，解析FIDIC合同“彩虹系列”中最重要的“十大关键条款”。
国际工程工程承包商必须对这“十大关键条款”了如指掌，同时还要对英文相应条款准确理解和应用，而不能仅限于对中译文的理解，因为国际工程工程一线沟通交流的工作语言是英语。
关于成功运作国际工程工程，笔者曾提出一个归纳性的公式：国际工程工程=FIDIC〔合同管理〕+商务运作+风险把控+技术方案由此可见，要想真正做好国际工程，一定要重视对FIDIC合同实操层面的理解和应用。
也就是说，FIDIC合同不是万能的，但不懂FIDIC合同是万万不能的。
有人说，FIDIC合同是做国际工程工程的“非得会”，是国际工程的“圣经”“标尺”“九九歌”“基准点”，就像做工程工程施工测量放线时，一定要有一个基准点，也就是根底之根底，是以后一切工作的根本，再怎么说它重要也不为过。
FIDIC是法文的缩写，全称是FédérationInternationaledeIngénieurConeil〔国际咨询工程师联合会〕。
FIDIC合同有一套著名的“彩虹系列”，是一些标准的合同格式，也可以称为“模板”。
本文围绕FIDIC合同的“十大关键条款”，结合英文原文进行解析，这样更接近国际工程工程一线实战情况。
FIDIC合同的主要内容有72条，因为FIDIC合同1977版和1987版，原本是72個条款，但从1999版开始把这72个条款做了合并同类项，在形式上变成了20个条款。
例如，1999版把第21～25款〔都是保险问题〕合并成了一个条款，变成第18款〔保险〕，在2022版中序号变为第19款〔保险〕。
2022版总的条款数变成了21条，因为FIDIC合同认为“仲裁”非常重要，把1999版第20款〔索赔、争议和仲裁〕里的“仲裁”局部又单独分出来，变成第21款，另外，把争议裁决委员会〔DiputeAdjudicationBoard，DAB〕改成了争议防止/裁决委员会〔DiputeAvoidanceAdjudicationBoard，DAAB〕。
FIDIC施工合同条款
FIDIC施工合同条款FIDIC（国际工程咨询工程合同）是国际上广泛使用的建筑工程施工合同模式。
它被广泛认可为一种可靠的合同模式，用于规范工程建设项目中各方责任和权益的分配。
本文将对FIDIC施工合同条款进行详细解析。
一、引言FIDIC施工合同条款是根据国际建筑工程行业标准制定的，旨在保护各方的权益，规范工程项目的执行。
引言部分通常包含合同的标题、各方的身份、合同目的和范围等信息。
二、合同结构FIDIC施工合同条款由若干个部分组成，包括总体规定、合同条件、附录以及附录中的标准表格等。
1. 总体规定：总体规定部分对合同的适用范围、合同各方的定义以及合同变更的程序进行了规定。
2. 合同条件：合同条件部分是FIDIC施工合同条款的核心内容，规定了各方的权责、支付方式、工期、保修等具体规定。
3. 附录和标准表格：附录中通常包含了一些补充性条款或工程项目特定的约定。
标准表格用于记录项目进展、支付状况、变更要求等。
三、合同条款解析FIDIC施工合同条款中有一些重要的条款需要特别关注：1. 价款和支付：合同中规定了工程价款的支付方式以及支付时间。
合同条款通常规定了工程款项的支付比例和支付的时间节点，以确保工程款项的正常支付和合同履行的顺利进行。
2. 变更和索赔：合同规定了工程变更和索赔的程序和方式。
变更以书面形式提出，经过双方协商后进行决策。
索赔则是指合同履行中发生的争议，任何一方都有权提出索赔申请，并经过合同规定的争议解决程序进行处理。
3. 保证和责任：合同中规定了工程质量的保证及责任分配。
承包商需提供相应的保修期，并承担相应的责任。
同时，委托方也要履行相应的支付义务和提供必要的支持。
四、遵循FIDIC合同的优势FIDIC施工合同作为一种国际通用的合同模式，具有以下优势：1. 规范性强：FIDIC合同条款制定了明确的责任和义务，避免了合同执行过程中出现的争议和纠纷。
2. 保护权益：合同条款明确了各方的权益，确保各方在施工过程中能够获得合理的保护。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第1.1.4.3条成本（费用）
解读：成本的定义是只针对工程相关价款的，不是什么费用都构成成本，成本名词也不能用到随便什么地方。
FIDIC定义成本这个名词，感觉是与索赔相关。
一般来说，索赔的意义在于“合理补偿给合同当事人所造成的损失”，这样合理补偿就不应该包括补偿利润。
如果连利润都补偿的话，那就是帮人
发财，而不是补偿损失了。
FIDIC有一个奇妙现象。
大家都知道国内索赔这个名词是从FIDIC学来的，然而FIDIC自己却没有明确定义索赔的概念。
所以索赔到底索什么，哪些内容可以索哪些内容不能索，一直争议不断。
特别是对于变更与索赔，到底应该如何区分，往往都会有争议。
对此的理解是：清单项目中“量”定义的工作变化，一般都应该算做变更。
因为导致清单量变化的工程变化通常都是构成工程实体的变化，所以只能算变更。
变更费用直接走综合单价，也当然包括了综合单价中的利润。
只有超出清单范围的，才有可能说索赔。
这里面又分两种：1、直接引起工程实体变化的，比如原贴石材现改贴面砖了。
这样就产生了新贴面砖的综合单价。
这个新单价里除了正常的变更，就可能含有某种索赔的意义。
承包商说新单价里面正常的利润得给我啊，这句话不算错，也与这种变化中变更的性质相符合。
但价格比正常市场价高，承包商解释：“我的新价比市场价稍高一点点，是因为我要把原定的石材单位退掉，又要紧急引入面砖供货商，这样两个方面都会问我要高一些的费用，所以没办法单价高了些。
钱实际都给别人了，我并没有赚”。
这个说法里显然附加了“正常变更价格之外”的希望雇主“补偿某种损失”的意思，这个意思就应该叫索赔了。
当然，
承包商的高价里到底有没超赚也就只有天知道了。
但如果承包商要求补偿的费用也要利润，“钱给别人了，但这个钱的利润率你得给我”，也即退石材商引入面砖商的补偿性费用也要报利润的话，那就显然不合理了。
应该毫不犹豫被砍掉。
2、为工程实体变化而必须做的一些非清单范围内的措施。
比如雇主原因拆除。
拆除这类“搞破坏的行为”，应该算做标准的索赔形为。
承包商做这样的事，真正体现了“损失”，而雇主承担除利润外的承包商措施相关费用，也即成本，正体现了补偿。
所以要说索赔，就应该只能索赔成本，不应该补偿利润。
还是应该把索赔与变更这样区分一下，可以良好定义其他相关费用，解决利润的包含关系。
不过，也要说句笑话：FIDIC自己也害怕把索赔定义的很清楚。
所以想要索赔的时候，还是千万当心
些好。
第1.1.4.4条最终付款证书
解读：这个文件相当于我国最后委托造价咨询公司审计工程结算完毕后签订的“结算审计报告单”，效力是相同的，都确认了最终结算价款，然后再说明未付事项。
FIDIC中，函、单、表、书这几个名词的应用范围不同，法律效力也各不同。
应用才会有效，要仔细揣摩。
第1.1.4.5条最终报表
解读：报表由承包商提交，相当于我们施工单位提交的最终结算
书+竣工资料。
第1.1.4.6条外币
解读：外币定义的引入，与最终合同价格确定，与付款都有关。
外币支付在国家外币制度与汇率上都会有很多的故事。
这个问题国内工程碰到的比较少，不展开来论述。
解读：本条里，有效送达与无理扣压拖延等
定义比较重要。
FIDIC的有效送达只有三种，面交有收据、邮寄、信差，其他形式都不能算法定送达。
比如市面上常见的快递公司，拿到这样的快递公司的收件收据是不能按法定送达来对待的。
只有快递公司把对方签收的签字收据复印给你，才算是有了法定的送达证明，否则直接拿着快递公司的收件单上法庭，文件的送达效应是不会被确认的。
邮寄就不同，你只要有发出挂号信的收据，邮局也没有相应的退件证明，就可以被确认为法定送达凭证。
当然，有效送达合同也可以自行约定方式，但这种约定要考虑好“送达”行为的法律有效性。
比如，工作中难免用电子文件发送，如何确定“送达”的有效性呢？我的习惯是要求对方传真收到确认。
只要有合同约定人的签字，确认收到文件的名称概述，以及发出传真号及传真时间，这个作为收到凭证问题就不大。
送达有效性的问题直接关乎文件能否法定生效。
管理严格不严格，就体现在这些细节上。
细节决定成败，越是细节，越应该做
到完美。
送达有效性经常被有心人利用，因为它还直接与法定时效挂钩。
经有心人设置，造成法定时效已过被法庭宣布不再支持诉讼请求的情况实在太多了。
一般文件送达都是办公室最小的文员送。
可由于文员文件送达签收的简单工作失误，造成公司老总来承担“文件未送达”或“时效已过”的法律后果的情况并不少见。
内部管理的小疏忽，导致外部的大损失，那才真是叫一个亏呢。
关于文件无理扣压与拖延，这种事在工程操作中比较常见。
但事件严重性相对于送达有效性就差一个档次了。
一般无理扣压与拖延都是有效送达之后才产生。
送达无效，则事件本身没有发生，怎么会有扣压与拖延事件呢？所以千万不要想“甲方知道这个事了”就算完了，没有送达效应，甲方完全有理由说这个事情还没有发生，或者可以任意按自己的理解解释事件状况。
无理扣压与拖延这种事由于是发生于“有效送达”之后，所以无论如何都是“扣压与拖延”一方理曲。
这就是一个放在手上的定时炸弹，无论是个人还是公司，都是如此。
所以有事情尽快处理，至少有一个说法，不要落个“无理扣压拖延”，没什么意思。
另外，无理扣压与拖延不包括本条最开始说明的“通知和请求”。
由于通知与请求的特性，被通知与请求方不一定非得要回复，所以这里面根本没有一个扣压或拖延的问题。
为解决这种不明确，需要对方回复的文件一般都应该写上“请贵方于xx日内回复”等一类的用语。
更常规的操作是在文件上设置一个标签栏，上面开列几个条目“需回复，需紧急回复，需一周内回复，不需回复”等。
发文的时候在上面划勾，这样既达成了要求回复的实质效果，也给人温和的制度措施感觉。
不象直接措辞那样突兀，让人感觉
不舒服。
在通信与交流这一栏里，雇主有时也会直接限定工程师的权力。
比如“所有工程师发出的文件必须经由雇主签字认可后方为有效”。
这就是从通信交流文件有效性的层面上直接将工程师的权
力收回雇主手里。