停工再开工协议书范本范本

停工再开工协议书范本范本
甲方（承包方）：_____________________
地址：_________________________________
法定代表人：___________________________
乙方（发包方）：_____________________
地址：_________________________________
法定代表人：___________________________
鉴于：
1. 甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》（以
下简称“原合同”），约定由甲方承包乙方的_________________工程（以下简称“本工程”）。

2. 因_________________原因，本工程于____年____月____日起停工。

3. 现双方经协商一致，决定自____年____月____日起恢复本工程的施工。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本
着平等自愿、诚实信用的原则，就本工程停工再开工事宜达成如下协议：
第一条停工原因
1.1 停工原因为：
______________________________________________________。

1.2 双方确认，停工期间甲方已按照原合同约定履行了相应的义务。

第二条再开工条件
2.1 乙方应确保本工程具备再开工的条件，包括但不限于：
2.1.1 完成停工期间应完成的工程量；
2.1.2 支付停工期间甲方应得的工程款；
2.1.3 提供符合施工要求的施工场地；
2.1.4 办理完毕再开工所需的相关手续。

2.2 甲方应确保具备再开工所需的人员、设备、材料等。

第三条工程进度
3.1 甲方应根据乙方的要求和本工程的实际情况，制定合理的施工进
度计划，并报乙方审批。

3.2 甲方应严格按照施工进度计划进行施工。

第四条工程款支付
4.1 乙方应按照原合同约定及本协议书的约定，及时足额支付工程款。

4.2 停工期间甲方应得的工程款，乙方应于本协议书签订之日起____
日内支付完毕。

第五条质量保证
5.1 甲方应保证再开工后工程的质量符合原合同约定的标准。

5.2 甲方应按照原合同约定的质量保证期对本工程承担质量保证责任。

第六条违约责任
6.1 如甲方未按照本协议书约定的进度计划进行施工，或工程质量不
符合约定标准，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金的数额为违约
部分工程款的____%。

6.2 如乙方未按照本协议书约定支付工程款，甲方有权要求乙方支付
违约金，违约金的数额为逾期支付工程款的____%。

第七条争议解决
7.1 双方因履行本协议书所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。

7.2 如协商不成，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第八条其他
8.1 本协议书自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.3 本协议书未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：____________________
法定代表人（签字）：_________________
日期：____年____月____日
乙方（盖章）：____________________
法定代表人（签字）：_________________
日期：____年____月____日。