建设工程施工投标合同样书一3篇

建设工程施工投标合同样书一3篇
篇1
建设工程施工投标合同样书一
第一部分总则
甲方（招标人）：
单位名称：
法定代表人：
注册资金：
地址：
电话：
传真：
邮编：
乙方（承包人）：
单位名称：
法定代表人：
注册资本：
地址：
电话：
传真：
邮编：
鉴于，甲方为完成工程项目的建设，向乙方提供了有关施工工程的招标文件，并依法对乙方进行资格审查，认为乙方具备参加本次投标的资格，其投标价合理、符合招标文件规定；
乙方在审阅了甲方提供的招标文件后，决定参加此次建设工程的施工投标，并确认愿意按照招标文件的要求，承担相应的工程施工任务；
根据《中华人民共和国招标投标法》和有关法律文件的规定，甲、乙双方经充分协商，就本次施工投标事宜达成如下合同：
第二部分合同工程范围
工程项目名称：
建设地点：
建设内容及规模：
第三部分交底与任务
1. 乙方接受甲方的任务交底，并确认明确了施工的要求；
2. 乙方承诺按照甲方提供的资料和任务要求，完成施工任务；
3. 乙方应做好施工前的准备工作，并报甲方批准后方可动工；
4. 乙方应按照合同规定的施工周期，保质保量完成工程建设任务；
5. 乙方在工程实施过程中，遇有特殊情况需变更施工方案时，应及时向甲方报告，并征得甲方同意后方可更改；
第四部分合同价款及支付方式
本次合同总价款为：（￥人民币大写）；
1. 工程款支付方式：按照施工进度和合同规定，分多次支付；
2. 本合同所用到的增值税发票或其它款项，由乙方自行承担；
3. 其他合同款项，详见附表；
第五部分施工期限
1. 甲、乙双方约定的合同工期为：年月日至年月日；
2. 如因不可抗力或其他特殊情况，导致施工延期，乙方应及时通知甲方，并及时补救，否则应承担违约责任；
3. 工程竣工验收通过后，方可办理交付手续；
第六部分合同履行
1. 甲方应按照合同规定提供必要的协助和支持，以保证工程施工的顺利进行；
2. 乙方应设专人负责监督工程进度和质量，并及时向甲方报告；
3. 甲、乙双方在履行合同过程中，如有争议需协商解决，协商不成时双方均可向相关部门申请调解或仲裁；
4. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字盖章后生效；
第七部分法律责任
1. 甲、乙双方应严格按照本合同的约定履行；
2. 若一方不履行或违反合同规定，应承担相应的法律责任；
3. 如因不可抗力等外部因素，导致本合同不能履行，应及时通知对方，并予以谅解和协商；
4. 本合同项下的争议解决方式为：协商解决为主，如协商不成则申请相关部门调解或仲裁；
第八部分其他约定
1. 本合同自双方签订之日起生效；
2. 本合同如有未尽事宜，双方另行协商处理；
3. 本合同一式两份，分别由甲、乙双方执印生效；
4. 本合同经双方签字盖章后生效；
5. 本合同未尽事宜，按照相关法律法规执行；
（以下无正文）
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
日期：年月日
审定意见：
甲方（签字）：
乙方（签字）：
篇2
建设工程施工投标合同样书一
甲方：×××有限公司
乙方：×××建筑工程有限公司
根据甲方委托，乙方对项）基本情况
1.1 项目名称：×××工程。

1.2 项目性质：×××建设项目。

1.3 项目地点：×××省×
1.4 项目概况：(包括工程范围、工程内容、工程长度/面积、工程造价等)
1.5 项目工期：×××年××月××日至×××年××月××日，共计
×××天。

1.6 项目资金来源：国家×××资金
1.7 项目审批：该项目已经取得了相关审批文件，并符合国家相关法律法规。

1.8 项目要求：质量标准、工程完成的时间等
第二章工程投标条件
2.1 投标人名称及住所：
2.2 该公司注册资金为：×××万元，注册地为×××省×××市×××区。

2.3 具有建造行业相关资质证书，并具备与工程所需规模相匹配的实施能力。

2.4 近××年的经营情况良好，无不良记录。

第三章工程投标报价及文件
3.1 投标报价：乙方拟投标报价为人民币×××万元整。

3.2 投标保证金：乙方应在公开招标前交纳投标保证金，金额为人民币×××万元整。

未中标时，保证金应及时原数退还。

3.3 投标授权书：乙方应提交具有法律效力的投标授权书，签字盖章。

3.4 乙方所需提交的其他文件：（根据具体要求填写，如组织机构代码证、税务登记证等）
第四章合同签订及履行
4.1 甲乙双方在经过双方协商，并符合相关程序后，将签订正式施工合同。

4.2 乙方应当按照施工合同的规定，完成工程建设任务。

甲方应确保提供施工所需的相关配套设施。

4.3 工程设施及人员应符合国家相关技术标准和安全规定，并保证工程质量。

4.4 在工程实施过程中，双方应遵守合同约定，进行及时沟通和协调，确保工程进度和质量。

第五章合同变更及解决争议
5.1 如对施工合同需要进行变更，双方应经过书面协商，签订变更协议。

5.2 如对施工合同有任何争议，双方应首先进行友好协商解决。

如无法协商解决，应提交有关部门或仲裁机构进行调解。

第六章合同解除及违约责任
6.1 如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，应由双方共同协商解决。

6.2 如乙方未按合同约定履行施工任务，应承担违约责任。

6.3 如因甲方原因导致合同无法继续履行，甲方应承担违约责任。

以上签署的内容均系甲、乙双方共同遵守，并保证其内容的真实性、有效性。

如有违约行为，应承担相应的法律责任。

甲方：×××有限公司乙方：×××建筑工程有限公司
日期：×××年×××月×××日
篇3
建设工程施工投标合同样书一
甲方（招标人）：______________
乙方（承包人）：______________
鉴于甲方招标人和乙方承包人就___________（项目名称）施工投标事宜已经就下列合同条款达成协议。

第一条工程范围
1.1 乙方应按照甲方在招标文件中规定的要求，完成___________（项目名称）建设工程的施工任务。

1.2 工程包括但不限于___________（详细工作内容），规模约为___________（规模）。

第二条价款支付
2.1 工程总价款为___________（总价款金额），乙方应根据施工任务的完成情况获得相应的工程款。

工程款应为___________%的比例，分___________次支付。

2.2 工程款支付的时间、方式及发票等具体细则另行协商确定。

第三条工期和延期责任
3.1 工程工期为___________（具体完成时间）。

若乙方无法按时完成工程，每延期一天应支付___________（延期罚款比例）的违约金给甲方。

3.2 乙方延期的原因应当合理，经甲方同意后方可进行延期。

第四条质量标准
4.1 乙方应按照工程施工标准和规范进行施工，确保工程质量符合相关法规和甲方要求。

4.2 工程质量不符合要求的，乙方应承担修复责任，并按照约定扣除工程款。

第五条安全保障
5.1 乙方应严格按照安全生产法规进行施工，并保证施工过程中的工人和设备的安全。

5.2 如发生施工事故，乙方应负全部责任，并赔偿因此造成的损失。

第六条设备使用
6.1 乙方在施工过程中所使用的设备必须符合国家相关标准和规范，且具有检验合格证明。

6.2 甲方保留随时对设备进行检查的权利，乙方应积极配合。

第七条知识产权
7.1 乙方在施工过程中所使用的所有设计图纸、施工方案等知识产权均归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让给第三方。

7.2 如因乙方未经许可使用知识产权而引发的纠纷，乙方应承担全部法律责任。

第八条合同变更
8.1 若有必要对本合同进行变更，必须经双方协商一致并签署书面协议后方可生效。

8.2 任何一方未经对方同意擅自变更合同，应当承担相应法律责任。

第九条争议解决
9.1 若在履行合同过程中发生纠纷，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

9.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方共同签订之日起生效。

甲方（招标人）签字：______________ 日期：______________
乙方（承包人）签字：______________ 日期：______________
本合同自双方签署之日起生效。

以上为本合同的完整内容，双方请遵守合同规定，共同遵守。