2020商品房预订协议范本5篇

2020商品房预订协议范本5篇
全文共5篇示例，供读者参考
篇1
2020商品房预订协议范本
甲方（预订人）：___________
身份证号码：_________
联系电话：___________
乙方（房地产开发商）：___________
联系地址：_________
联系电话：___________
鉴于：
1. 甲方拟购乙方所在楼盘的商品房，经双方友好协商并达成一致意见，特订立本预订协议。

2. 根据国家相关法规，甲方享有商品房优先选购权，为保证甲方权益，乙方同意接受预订。

经甲乙双方友好协商，达成如下预订协议：
第一条预订房屋：
1. 甲方拟购乙方开发的____________（楼盘名称）内的_________（房屋类型），房号为_________。

2. 预订价格为_______元/平方米，总价为_______元。

3. 预订房屋的交付时间为_________年_________月_________日。

第二条付款方式：
1. 甲方在签订本预订协议时需向乙方支付预订金_______元，作为预订房屋的认购金。

2. 若甲方在规定时间内未全额支付购房款，则视为自动放弃购房资格，预订金不予退还。

3. 甲方在支付预订金后，应在规定时间内与乙方签订商品房买卖合同并支付房款。

第三条房屋产权及交付：
1. 预订成功后，甲方享有该房屋的优先购买权，乙方不得私自变更或出售该房屋。

2. 房屋的交付时间以商品房买卖合同约定为准。

交付时，乙方应向甲方提供房屋所有权证书及相关手续。

第四条违约责任：
1. 若甲方违约未按约定时间支付预订金，则视为自动放弃预订房屋权利，预订金不予退还。

2. 若乙方因故未能按约定时间交付房屋，应返还甲方已支付的预订金，并赔偿甲方相应损失。

第五条其他约定：
1. 本预订协议一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（预订人）：____________
日期：_________
乙方（房地产开发商）：____________
日期：_________
附件：乙方开发的商品房相关资料。

篇2
2020商品房预订协议范本
商品房预订协议
甲方（出卖人）：__________
乙方（购买人）：__________
鉴于甲方为拟出售其名下位于____________的商品房，乙方表示愿意购买该房产，现甲乙双方经友好协商同意，于________年____月____日签订如下协议：
第一条商品房信息
商品房地址：____________
商品房建筑面积：________平方米
商品房交付标准：____________
商品房总价：________万元（人民币）
首期款：______万元（占总价_____%）
第二条预订金额
乙方在签订本协议之日支付给甲方作为预订金人民币______元整，该金额在最终房款结清时予以抵扣。

第三条签约时间
乙方须在签订本协议后的______日内与甲方签订最终的商品房买卖合同，逾期未签订的，视为自动放弃购买该商品房，甲方有权扣除预订金，并自行处理该商品房。

第四条房款支付方式
乙方购买该商品房的房款支付方式为：首付款在签订最终买卖合同后的______日内支付______万元，余款于交割当日一次性支付。

第五条交割时间
商品房的交割时间为最终买卖合同签订后的______日内，乙方应在交割当日支付全部房款，并办理相关过户手续，否则视为逾期交付。

第六条违约责任
1. 乙方若在签订本协议后丧失购买意愿的，甲方有权扣除预订金作为违约金；
2. 若甲方在签订本协议后不履行最终买卖合同的，应返还乙方所支付的预订金，并赔偿其合同金额的______%作为违约金。

第七条其他事项
1. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力；
2. 本协议未尽事宜，双方可以协商解决。

第八条法律适用及争议解决
本协议适用中华人民共和国法律，凡因履行本协议发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

甲方（出卖人）：__________ 乙方（购买人）：__________
签订日期：____年____月____日
范本仅供参考，具体内容以双方实际签订的协议为准。

篇3
2020商品房预订协议范本
甲方（开发商）：____________（公司名称）、地址____________，法定代表人/负责人____________，电话____________
乙方（购房者）：____________，身份证号码____________，联系地址____________，联系电话____________
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经协商一致就乙方预订购买甲方开发的商品房达成如下协议：
第一条预订房屋信息
1.1 预订房屋地址：____________
1.2 房屋总价：____________元RMB
1.3 面积：____________平方米
1.4 预定房屋楼号、单元号、层号及房号：____________
1.5 房屋用途：____________
第二条预订意向
2.1 乙方向甲方预定购买以上房屋，并承诺在签订正式购房合同时按照双方约定支付购房款项。

2.2 乙方在签订本协议时需向甲方支付预订金，预订金为房屋总
价的10%，即____________元RMB，用于确认乙方的购房意向。

第三条预订金支付方式
3.1 乙方应在本协议签订之日起三个工作日内将预订金支付至甲
方指定账户。

3.2 预订金支付方式：____________
第四条预订金退还
4.1 若双方在签订正式购房合同前协商解除本协议，甲方应返还
乙方支付的预订金。

4.2 若乙方单方面解除本协议，预订金不予退还。

第五条正式购房合同签订
5.1 双方同意在预订期满之日起15个工作日内签订正式购房合同。

如因特殊情况需延期，双方应书面协商一致并签订延期协议。

5.2 正式购房合同内容应与本协议一致，并具有法定效力。

第六条其他约定
6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

6.2 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决，并可签订补充协
议。

甲方（盖章）：____________ 乙方（签名）：____________
日期：____ 年____ 月____ 日
以上为《2020商品房预订协议范本》，供甲、乙双方参考。

愿双方能够遵守协议内容，顺利完成购房交易，共同创造美好家园。

篇4
2020商品房预订协议范本
甲方（预订人）：
___________________________________________________
证件类型：_______________________证件号码：
_________________________
联系地址：
_________________________________________________________
联系电话：________________________邮箱：
_____________________________
乙方（开发商）：
___________________________________________________
联系地址：
_________________________________________________________
联系电话：________________________邮箱：
_____________________________
鉴于甲方通过乙方的官方渠道，确认要购买乙方位于___________项目的房产，现甲、乙双方经友好协商，就购房事宜达成如下协议：
一、项目信息
1. 项目名称：___________
2. 签约楼栋号：___________
3. 户型：___________
4. 面积：___________
5. 总价：_____________（大写：________________）
二、交款方式
1. 预订金：人民币___________元整（大写：________________），预订金应在签订本协议后3个工作日内交至乙方指定账户。

2. 首付款：人民币___________元整（大写：________________），首付款需在乙方交房前15个工作日内付清。

3. 尾款：人民币___________元整（大写：________________），尾款需在乙方交房后15个工作日内付清。

三、签约及过户时间
1. 双方确认签订本协议后，乙方将会在______年____月____日起办理过户手续，具体过户日期双方另行协商。

2. 房屋过户前，甲方应按照约定的时间交齐首付款。

四、权利与义务
1. 乙方需保证所售商品房产的合法权益，并在交房后向甲方提供合格的房产证。

2. 乙方须将物业费交至______年______月，由甲方接管相关物业费之后的支付。

3. 甲方如因自身原因导致未能如约购房，预订金概不退还。

4. 乙方若因自身原因导致未能按时交房，每延迟1天，乙方应支付甲方违约金—天的违约金。

五、其它事项
1. 本协议一式两份，具有同等法律效力，双方各持一份。

2. 本协议自双方签字盖章后生效，有效期为______年，有效期届满后若需继续生效，需双方另行协商签订新协议；
3. 本协议未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充协商；
4. 本协议经双方签字盖章后即为生效，不可撤销。

甲方（预订人）：__________________________ 签字：
日期：_________________
乙方（开发商）：__________________________ 签字：
日期：_________________
附件：购房证件复印件、身份证复印件、预订金支付凭证复印件、房产相关材料复印件。

（以下空白）
篇5
2020商品房预订协议范本
甲方（开发商）：__________
住所：__________
法定代表人/授权代理人：__________
联系电话：__________
乙方（购房者）：__________
住所：__________
联系电话：__________
鉴于乙方对甲方所建商品房有意向购买，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就乙方预订购买甲方所建商品房达成如下协议：
一、商品房信息
1. 项目名称：__________
2. 房屋编号：__________
3. 房屋面积：__________
4. 房屋单价：__________
5. 房屋总价：__________（人民币大写：__________元整）
6. 预订定金：__________元
二、预订条件
1. 乙方向甲方支付预订定金后，即表示乙方确认购买该商品房，并将预订定金计入首付款中；
2. 预订定金支付方式：__________
3. 预订定金支付时间：__________
三、乙方权利和义务
1. 乙方有权要求甲方提供商品房的相关资料和证件；
2. 乙方应在规定时间内支付商品房的相关款项；
3. 乙方在规定时间内支付首付款和尾款；
4. 乙方在签署正式合同前无条件放弃预订商品房，则预订定金不予退还。

四、甲方权利和义务
1. 甲方应按时按质按量完成商品房的建设；
2. 甲方保证所售商品房的质量和合法性；
3. 甲方应在规定时间内将商品房交付乙方。

五、违约责任
1. 在协议生效后，一方未履行合同义务的，应赔偿对方因此受到的损失；
2. 因不可抗力导致无法履行合同的，对双方均免除责任。

六、争议解决
本协议一切争议应在友好协商解决，协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。

七、其他事项
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______天；
2. 本协议一式两份，甲乙各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签订日期：__________ 签订日期：__________
附件：商品房相关资料清单
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

本协议如有未尽事宜，由双方协商解决，并经双方盖章确认后方可生效。

特此契约！。