家庭装饰装潢施工合同范文

合同编号：__________
甲方（委托方）：_______
乙方（受托方）：_______
一、工程概况
1.1工程地点：_______（详细地址）
1.2工程名称：_______
1.3工程规模：_______
1.4工程预算：_______元
二、工程内容
2.1乙方根据甲方的要求，对甲方提供的家庭装饰装潢工程进行施工，包括（具体施工内容）等。

2.2乙方应按照约定的时间和质量要求完成施工。

三、合同价格及支付方式
3.1双方确认，本工程的合同价格为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

3.2甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元，施工进度达到_______%时，支付进度款人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元，工程验收合格后支付尾款人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

3.3乙方开具正规发票，甲方按照税务规定支付税费。

四、施工期限
4.1双方确认，本工程的施工期限为_______天。

4.2乙方如因特殊情况不能按期完成施工，应提前_______天通知甲方，并商定延期事宜。

五、工程质量
5.1乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，保证工程质量。

5.2工程验收合格后，乙方负责保修_______年，保修期内出现质量问题，乙方应及时予以修复。

六、违约责任
6.1乙方如未按约定时间完成施工，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额×0.05%。

6.2甲方如未按约定时间支付工程款，应按逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项×0.05%。

七、争议解决
双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定
8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

8.2双方应严格保密合同内容，未经对方同意，不得向第三方披露。

8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______
代表（签名）：_______代表（签名）：_______
签订日期：_______年_______月_______日
注意事项：
1.合同签订前，双方应认真阅读合同全文，确保了解合同条款和各自的权利义务。

2.合同中的空白处应填写完整、清晰，避免因信息不完整而产生的纠纷。

3.合同金额、工程内容、施工期限等关键条款需双方充分沟通，达成一致。

4.双方应妥善保管合同副本，避免合同丢失或损坏。

5.在施工过程中，如需对合同内容进行变更，双方应签订书面变更协议。

解决办法：
1.双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如发生纠纷，通过友好协商解决。

2.如协商无果，可向合同签订地的人民法院提起诉讼，依法解决争议。

3.在诉讼过程中，双方应按照法律规定提供证据，证明自己的主张。

4.法院将根据法律规定和合同约定，判决双方的权利和义务。

关键词语的法律名词解释：
1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。

2.委托方：是指委托他人为自己办理某项事务的一方。

3.受托方：是指接受他人委托，为委托方办理某项事务的一方。

4.工程预付款：是指甲方在合同签订后，按照约定向乙方支付的款项，用于乙方准备施工材料和支付工人工资等。

5.进度款：是指甲方在乙方完成合同约定的施工进度后，按照约定向乙方支付的款项。

6.尾款：是指甲方在工程验收合格后，按照约定向乙方支付的剩余款项。

7.违约金：是指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

8.保修：是指乙方在工程验收合格后，对工程质量承担一定期限的修复责任。

9.争议解决：是指通过法律途径，解决双方在合同履行过程中发生的纠纷。

特殊应用场合：
1.甲方为海外华人，对国内施工情况不熟悉，需要乙方提供详细的项目进度报告和资金使用情况。

2.乙方为小型装修公司，可能需要分包部分工程给其他施工队。

3.工程包含定制家具，需要特别考虑家具的制作时间和运输问题。

4.甲方希望在合同期间内出差，要求乙方在此期间内保持工程的进展。

5.工程涉及到室内空气质量问题，需要特别约定空气质量达标的时间和标准。

6.甲方希望在某个特殊日期前完成工程，如春节前等。

7.甲方提供特殊材料或设备，需要乙方特别注意材料的保存和使用。

8.乙方需要甲方提供一些特定的施工图纸或设计方案。

9.工程验收后，甲方需要乙方提供一定期限的售后服务。

10.甲方要求乙方使用特定的施工技术和材料。

附件列表：
1.工程设计图纸和方案。

2.施工进度计划表。

3.工程预算明细表。

4.分包合同及相关资质证明。

5.定制家具设计图纸和制作时间表。

6.空气质量检测报告。

7.特殊材料或设备的使用和保存说明。

8.售后服务承诺书。