2010年公路监理综合考试试题

合集下载

2010交通部公路水运监理工程师考试综合考试复习题(1)-公路监理师综合考试试卷与试题

2010交通部公路水运监理工程师考试《综合考试》复习题(1)试卷总分：150答题时间：150分钟综合分析题。

参考答案：答:(1)根据本案例所述的情况,承包人可能会依据合同条款有关“不利物质条件”的规定向业主提出费用补偿的要求｡作为监理工程师,不能同意承包人的要求｡因为根据合同条款的规定,应认为承包人通过业主所提供的资料及现场考察,已取得可能对投标有影响或起作用的风险､意外等的必要资料,并且在报价中考虑这些因素的影响｡同时,案例中所述的情况是一个有经验的承包人能合理预计到的｡(2)承包人在投标过程中要对业主提供的资料进行研究,认真做好现场考察和调查等环节的工作,充分了解施工中可能出现和存在的风险,并在报价中体现出来,在管理中采取相应措施,从而避免和减少损失｡参考答案：某高速公路第C合同段,承包人在与业主签订施工合同后开始进场施工｡施工中承包人按照设计提供的取土场开始清表取土填筑路基(该合同段全为借土填方,运距lOkm),当取土场取深3m后发现下面是岩石和不能用做填土的不良土,承包人只能另选取土场,运距增加2km,加修便道2km,这样造成该施工单位运输负担沉重,进度受到影响,成本费用大量增加｡承包人就此提出,在投标时业主未在标书中将此种情况预先告知承包人｡而业主则认为根据合同条款的规定,投标人已经认真进行了现场考察,对于料场应有充分考虑,拒绝任何增加费用的索赔要求｡试问:(1)作为监理工程师的你是否同意承包人的索赔要求?为什么?(2)在该事件中承包人应吸取什么经验教训?[10分]1.光华路桥工程公司承包DH高速公路一座桥梁施工｡该桥梁的基础为明挖浅基础｡施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)合同条款｡承包人于2008年4月1日进驻工地,合同开工期为2008年5月1日｡在施工过程中发生了如下事件:事件1:因业主未能按计划完成征地拆迁工作,致使该桥梁工程无法按合同规定的工期开工,实际开工时间为2008年5月24日｡事件2:在2008年8月3日桥梁基坑开挖后,发现基底承载力不能满足设计要求｡于是,业主通过监理人向承包人发出变更指示,将明挖基础改为钻孔灌注桩基础｡因此,使该桥施工期延误7天｡事件3:2009年9月20日,业主提出桥梁外形重新装修的要求,因此使工程不能在合同规定的2009年10月1日前交工,需延迟到2009年10月25日｡承包人2009年10月2日就上述三项事件提出费用索赔和延长工期56天的工期索赔要求,并向监理工程师提交了索赔意向通知书和索赔通知书及相关记录和证明材料｡试问:1.承包人提出索赔的主要依据是什么?2.承包人是否有理由就上述三个事件提出费用索赔和工期索赔?3.监理工程师是否应同意承包人提出的费用索赔和工期索赔的要求?为什么?[10分]2.答:1.承包人提出索赔的主要依据是施工合同｡2.承包人有理由就上述三个事件提出费用索赔｡因为这三个事件的发生都是由于业主的原因､责任或承担的风险造成的｡承包人有理由就上述三个事件要求延长工期｡因为上述三项均不属于承包人的过错或失误或违约造成的｡3.监理工程师应同意承包人就事件3提出的费用索赔和工期索赔要求｡因为合同条款规定,承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由｡承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利｡本案例中,事件1(开工延误)和事件2(基础变更)的索赔意向通知书的提交均已超过合同条款规定的时限,承包人丧失了索赔的权利｡只有事件3(重新装修桥梁外形)索赔的提出符合合同条款规定,因而可获准｡参考答案：答:1.工作程序不妥｡其理由是:总监理工程师在批准处理方案时,没有取得业主的同意｡处理质量问题的工作程序要点是:(1)发出质量问题通知单,责令承包单位报送质量问题的调查报告､处理方案等｡(2)审查质量问题处理方案,并报业主｡(3)跟踪检查承报单位对已批准的处理方案的实施情况｡(4)验收处理结果｡(5)向业主提交有关质量问题的处理报告｡(6)将完整的处理记录整理归档｡2.总监理工程师对施工单位提出的索赔要求应不予受理｡其理由是:断桩是由于施工单位本身施工不当造成的｡至于地质不良和溶洞的原因,地质资料已充分显示,施工单位应充分估计到这一点,在施工中应采取有效措施,保证桩的质量｡某大桥工程建设项目由宏大路桥工程公司施工,海天监理公司进行施工监理｡地质资料显示,项目所在地为石灰岩分布区,地下水丰富｡该桥梁基础为钻孔灌注桩｡按照该工程施工合同条款的规定,所有桩都要进行无破损法(超声波)检测,以确保桩基础的工程质量｡在桩基施工完成后按规定进行检测时,发现4号桩断桩,断位处在地下水位以下,且地质资料显示该处有溶洞｡监理工程师书面指示施工单位立即采取措施处理｡于是,施工单位向项目监理机构报送了处理方案,其要点如下:(1)补桩｡(2)调整承台的结构钢筋,外形尺寸作部分改动｡总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验,经审核认为施工单位提交的处理方案可行,因此予以批准｡施工单位随即提交了索赔意向通知书,并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔通知书｡施工单位的索赔要求如下:(1)要求索赔断桩处理期间机械､人员的窝工损失｡(2)增加的补桩应予计量､支付｡承包人的索赔理由是此桩断桩原因是地质不良,有溶洞所致｡试问:1.总监理工程师批准上述处理方案,在工作程序方面是否妥当?试说明理由｡并简述监理工程师处理施工过程中工程质量问题工作程序要点｡2.施工单位提出的索赔要求,总监理工程师应如何处理?并说明理由｡[10分]3.某高速公路建设项目,业主委托诚信监理咨询公司负责该项目的施工监理工作｡该公司的副总经理担任该项目的总监理工程师｡为了确保监理工作能按时展开,总监理工程师安排该监理咨询公司的技术负责人主持并组织有关人员编写该项目的监理计划｡编写人员根据本监理公司已有的监理计划范本,将投标时编写的监理方案进行修改后编制4.参考答案：答:1.该监理机构在编写“监理计划”过程中的不妥之处如下:(1)监理计划由监理公司技术负责人主持编写不妥｡理由:项目监理计划应由总监理工程师主持编写,专业监理工程师参加编写｡(2)监理公司总经理审核不妥｡理由:项目监理计划应由监理公司技术负责人审核｡(3)根据已有的监理计划范本,修改监理方案编制项目监理计划不妥｡理由:项目监理计划应具有针对性(或应根据该工程特点､规模､合同等编制)｡2. 该项目“监理计划”的内容不完整｡还缺少“监理工作范围､监理工作目标､监理工作程序､监理工作制度”等内容｡3.监理工作6项内容中,不正确的有(1)､(3)､(4)､(5)､(6)｡不正确的内容改正如下:(1)应改为:审批承包人报送的施工进度计划｡(3)应改为:审批承包人报送的施工组织设计｡(4)应改为:依据施工合同条款､施工图等,对工程造价目标进行风险分析｡(5)应改为:按合同工程计量规定进行工程计量｡(6)应改为:参加工程交工验收｡参考答案：成该项目的监理计划｡该监理计划经总经理审核签字后报送业主批准｡该项目监理计划内容包括:①工程项目概况;②监理工作依据;③监理工作内容;④监理机构的组织形式;⑤监理机构人员配备计划;⑥监理工作方法及措施;⑦监理机构的人员岗位职责;⑧监理设施｡在施工前召开的监理交底会上,总监理工程师向承包人介绍监理计划时,重点介绍了监理工作内容､监理机构的人员岗位职责和监理设施等内容｡其中,监理工作内容如下:(1)编制项目施工进度计划,报业主批准后下发施工单位执行｡(2)检查现场施工质量情况,对所发现的质量问题立即指示承包人处理｡(3)协助承包人编制施工组织设计｡(4)审查承包人投标报价的组成,对工程项目造价目标进行风险分析｡(5)编制工程量计量规则,并依此进行工程计量｡(6)组织工程交工验收｡试问:1.指出该监理机构在编写“监理计划”过程中的不妥之处,并说明理由｡2.该项目“监理计划”的内容是否完整?若不完整,请说明还缺少那些内容,并将其中的缺项名称写出来｡3.请说明在总监理工程师介绍的监理工作6项内容中,那些内容是不正确的,并改正｡[10分]通达监理公司通过投标承担了某高速公路项目A--1监理合同段施工监理工作,并与业主签订了监理合同｡该监理公司任命了总监理工程师,并按以下程序开展了监理工作:(一)建立项目监理机构1.确定项目质量控制目标,并作为项目监理工作的目标｡2.确定项目监理工作范围和内容,包括设计阶段和施工阶段｡3.进行项目监理机构的组织结构设计｡4.由驻地监理工程师主持组织专业监理工程师编制项目监理计划｡(二)制定监理细则1.各专业监理工程师仅以监理计划为依据编制监理细则｡2.驻地监理工程师批准监理细则｡3.监理细则仅包括监理工作的流程､监理工作的方法及措施｡(三)规范化地开展监理工作(四)参与交､竣工验收,签署监理意见(五)向建设单位提交工程竣工档案资料(六)进行监理工作总结,编写监理工作报告试问:1.请指出在建立项目监理机构过程中确定监理工作目标､监理工作内容和编制监理计划三项工作的不妥做法,并写出正确的做法｡2.请指出在制定监理细则的三项工作中的不妥之处,并写出正确的做法｡3.试述监理工作报告的主要内容｡[10分]5.答:1.(1)仅确定质量控制目标不妥｡应同时制定质量､进度､费用三大控制目标,并以此作为监理工作的目标之一｡(2)监理工作范围和内容不妥｡施工监理不应涉及设计阶段,只包括施工准备､施工及交工与缺陷责任期三个阶段的监理工作｡(3)驻地监理工程师主持编制监理计划不妥｡监理计划应由总监理工程师主持编制｡2.(1)仅以监理规划为依据编制监理细则不妥｡监理细则编制依据应包括已批准的监理计划,与工程相关的标准､技术规范､设计文件和技术资料及施工组织设计等｡(2) 驻地监理工程师批准监理细则不妥｡监理细则应由总监理工程师批准｡(3)监理细则仅包括监理工作流程､监理工作的方法及措施不妥｡监理细则应包括监理工作的重点与难点､监理工作的流程､监理工作的控制要点及目标值､监理工作的方法及措施等内容｡3.监理工作报告的主要内容:(1)工程基本情况;(2)监理工作概况,包括监理机构组织形式､管理结构,监理工作起止时间及投入监理人员､监理设备和设施的情况;(3)工程质量管理,包括质量管理措施,施工过程中质量检查情况汇总,质量问题和事故处理总结,工程质量评定情况;(4)计量支付､工程进度和合同管理情况;(5)安全与环保监理情况;(6)设计变更情况;(7)交工验收中存在问题及处理情况;(8)对设计单位､施工单位和建设单位评价;(9)工程建设中存在问题的处理意见和建议｡参考答案：1.(1)监理工程师应在合同规定的时间内批复修改后的施工方案,并要求承包人按合同进度计划,向监理方提交工程开工报审表｡监理方应检查施工单位的各项施工准备情况,据此判断是否已具备开工条件｡(2)若已具备开工条件,在报业主批准后,总监理工程师发布开工通知书｡2.(1)监理工程师应发出书面指示,要求施工单位按修改后的施工方案组织施工,避免出现质量和安全问题｡(2)必要时可向业主报告,或召开专题工地会议,要求施工单位整改｡3.(1)报经业主同意,总监理工程师发出暂停施工的指示,要求施工单位停工整改｡(2)监督检查施工单位的整改情况｡(3)整改完成后,由施工单位提交复工申请,经监理工程师现场核查确认后,由总监理工程师签发复工通知｡(4)对拒不整改者,监理工程师可向业主提出报告,指令施工单位调换有关人员｡参考答案：某公路桥梁工程施工项目,业主通过公开招标分别与某路桥公司和某监理单位签订了施工合同和监理合同｡施工单位进场后进行了施工准备工作,并在开工前向监理单位提交了该工程的施工组织设计和桩基础施工方案｡监理工程师审核后,分析了该桥桩基础施工方案可能出现的问题及其后果,并提出了修改意见和建议,以书面形式回复施工单位并上报业主｡试问:1.施工单位认为监理方所提出的意见和建议合理,同意修改原施工方案,并提交了新的施工方案｡同时,施工单位申请开工｡你认为监理方按监理程序应如何处理?2.开工后,监理工程师发现施工并未按新的施工方案组织施工,且现场组织不力｡为此,监理工程师应如何处理?3.施工单位仍坚持按原施工方案进行施工,且施工质量明显不符合规范要求,现场出现不安全隐患｡此时,监理工程师应如何行使权力和处理此问题?[10分]6.某工程下部为钢筋混凝土基础､上面安装设备｡业主分别与土建､安装单位签订了基础､设备安装工程施工合同｡两个承包人都编制了相互协调的施工进度计划,且进度计划已得到监理工程师的批准｡基础施工完毕,设备安装单位按计划将材料及设备运进现场准备施工｡经检测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置偏移过大,无法安装设备,须返工处理｡安装工作因基础返工而受到影响,安装单位提出索赔要求｡试问:1､安装单位的损失应由谁负责?为什么?2､安装单位提出索赔要求,监理工程师应如何处理?3.对于预埋螺栓位置偏移过大的质量问题,监理工程师应如何处理?[10分]7.1.安装单位的损失应由业主负责｡因安装单位和业主之间有合同关系,业主没能按合同规定向安装单位提供施工所需的工作条件,使安装工作不能按计划进行,业主应承担由此引起的损失｡安装单位与土建施工单位之间没有合同关系,虽然设备安装单位所遭受的损害是由于土建施工单位施工质量问题引起的,但不能直接向土建施工单位索赔｡业主向设备安装单位补偿相关损失后,可根据合同规定,向土建施工单位提出赔偿要求｡2.(1)监理工程师收到安装单位索赔通知书后,应及时审查索赔通知书的内容､查验安装单位的施工记录和证明材料,必要时监理工程师可要求安装单位提交全部原始记录副本,进一步核实由此引起的损失金额和延误的工期｡(2)监理工程师应与业主和安装单位进行协商,以便确定所需追加的付款和(或)延长的工期｡若协商不能达成一致的,则由总监理工程师在查清有关情况和事实后确定追加的付款和(或)延长的工期｡(3)监理工程师在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内,将索赔处理结果报业主批准后答复安装单位｡3.对于地脚螺栓偏移的质量问题,监理工程师应向土建施工单位发出整改通知,要求施工单位返工处理,对施工单位提出的具体施工措施,监理工程师应进行审核,并严格监督检查返工处理情况,处理完成后,应进行检查验收,验收合格后,组织办理移交签证,交由安装单位进行安装作业｡参考答案：1､对第1项索赔要求,监理工程师应同意给予施工单位相应的费用补偿｡因为修改变更设计造成了施工单位的全场性停工,可能造成人员及施工机械设备的闲置,或可能造成人工调动､生产率下降等,这些都将造成施工单位的损失,而这些损失是由于业主的原因导致的｡合同条款规定,在履行合同过程中,由于业主原因导致的暂停施工造成工期延误的,承包人有权要求业主延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润｡对第2项索赔要求,监理工程师不应同意其索赔要求｡因为提高基础混凝土强度,是施工单位为了保证工程质量而采取的技术措施,而不是合同技术规范､或设计文件的要求 , 监理工程师也没有下达变更指令｡所以这一措施造成的成本增加应由施工单位自己承担｡某公路工程施工项目的签约合同价为 8000万元人民币, 合同工期 18 个月,在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改变更, 使施工单位停工待图 1.5 个月 ( 全场性停工 )｡在基础施工过程中,为了确保施工质量,施工单位除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外,还将基础混凝土的强度由 C15 提高到 C20｡施工完成后, 施工单位向监理工程师提出工期和费用索赔,其中索赔计算中有以下两项:(1)由于业主修改变更设计文件造成工期延误,损失 1.5 个月的管理费和利润:(2)由于基础混凝土强度的提高,造成费用增加,要求追加付款 15 万元｡试问:1.请分析监理工程师是否同意承包人的索赔要求｡2.请分析上述背景材料中所列的管理费和利润的计算方法是否正确｡[8分]8.某高速公路项目施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》(2009年)合同条款｡业主委托正大监理公司承担施工阶段监理｡该工程在施工过程中, 陆续发生如下索赔事件(索赔所提出的延期时间与补偿金额均符合实际)｡事件1.施工期间 , 承包方发现施工图纸有误, 经监理工程师确认后,业主要求设计单位进行修改｡由于图纸修改造成停工20天｡承包方提出工程延期 20 天与费用补偿 2 万元的索赔要求｡事件2. 施工期间因下雨, 为保证路基填筑质量, 总监理工程师下达了暂停施工指令,共停工10天, 其中连续 4 天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候,连续6天出现50年一遇特大暴雨｡承包方提出工程延期 10 天与费用补偿 2 万元的索赔要求｡事件3. 施工过程中, 现场周围居民称承包方施工噪音对他们的生活造成干扰, 于是阻止承包方的混凝土浇筑工作而造成停工5天｡承包方提出工程延期 5 天与费用补偿 1 万元的要求｡事件4. 由于业主要求,使原设计中的一座互通式立交桥长度增加了 5m,监理工程师向承包方下达了变更指令｡承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知, 分包方及时向承包方提出了费用索赔要求｡其中包括 :(1)由于增加立交桥长度 , 需增加费用 20 万元和分包合同工程延期 30 天的索赔｡(2)此设计变更前因承包方未按分包合同约定向分包方提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运增加的费用 1 万元和分包合同工程延期 10 天的索赔｡承包方以已向分包单位支付索赔 21 万元的凭证为索赔证据, 向监理工程师提出要求补偿该笔费用 21 万元和延长工期 40 天的要求｡9.参考答案：事件1. 这是业主方原因造成的, 故监理工程师应同意承包方所提出的索赔要求｡事件2. 由于异常恶劣气候(特大暴雨)造成的 6 天停工是承包方不可预见的,应同意延长工期 6 天的索赔要求,而不同意任何费用索赔的要求｡事件3. 这是承包方自身原因造成的 , 故不应同意承包方的索赔要求｡事件4. 监理工程师应批准由于设计变更导致的20万元的费用索赔和延长工期30天的工期索赔要求, 因其属于业主责任 ( 或不属于承包方责任 )｡但不应同意材料倒运增加的费用补偿 1 万元和工期补偿 10 天的索赔要求,因其属于承包方责任｡事件5. 这是承包方应合理预见的 , 故监理工程师不应同意承包方的索赔要求｡参考答案：[答题要点]1.上述(1)､(3)､(4)､(5)､(6)原因所引起的延误是非承包人承担风险的延误 ,可批准延长工期｡2. 现场劳力不足而造成的工期延误,监理工程师不同意就此延长工期,这样处理是对的｡因为,现场劳力不足是由于承包人施工组织管理不当所致,承包人对此应承担责任｡因此,不能给予工期延长｡3.业主的责任是(3)､(5)､(6)｡监理工程师对这些问题的处理方法为:对(3)可要求业主延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润｡对(5)可要求业主延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润｡对(6)可要求业主延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润,同时要求业主按合同规定准时支付工程款｡参考答案：事件5. 由于某路段路基基底是淤泥, 根据设计文件要求, 需进行换填｡在招标文件中己提供了相关的地质技术资料｡承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填, 但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求,需要进一步破碎以达到级配要求, 承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理, 需另外给予延期 20 天与费用补偿 20万元的要求｡请分析监理工程师是否同意承包方提出的上述索赔要求,为什么?[8分]某高速公路工程采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款｡承包人为了避免今后可能向业主支付逾期交工违约金的风险, 在路基工程施工过程中,由于以下原因使正常施工受到影响,而导致工程暂停｡受影响的路基工程正好处在工程施工进度网络计划的关键线路上｡于是承包人提出要求将路基的完工时间延长180天的索赔要求｡(1) 特大暴雨;(2) 现场劳力不足;(3) 业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作;(4) 出现无法预见的恶劣土质条件,使路基施工难度加大 ;(5) 业主迟延提供施工场地使用权;(6) 业主未按合同规定及时支付进度款｡试问 :1.请分析以上那些原因所引起的延误是非承包人承担风险的延误,可批准延长工期｡2.由于现场劳力不足而造成的工期延误,监理工程师认为这属于承包人自己的责任, 由此引起的延误是不可原谅延误,不同意就此延长工期,这样处理对吗 ?为什么?3.以上造成工期延误的原因中,哪些是业主的责任?监理工程师该如何处理 ?[10分]10.某施工单位承担了某公路工程的施工任务,并与建设单位签订了该项目工程施工合同,签约合同价为3200万元人民币,合同工期28个月｡工程未投保任何保险｡某监理单位受建设单位委托承担了该项目的施工阶段监理任务,并签订了监理合同｡在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失｡施工单位及时向监理工程师提出索赔通知,并附索赔有关的材料和证据｡索赔通知中的基本要求如下:(1)遭受暴风雨袭击系非施工单位原因造成的损失,故应由建设单位承担赔偿责任｡(2)给已建部分工程造成破坏,损失26万元,应由建设单位承担修复的经济责任｡(3)该暴风雨灾害使施工单位人员8人受伤｡处理伤病医疗费用和补偿金总计2.8万元,建设单位应给予补偿｡(4)施工单位进场的已投入使用的施工机械设备受到损坏,造成损失6万元;由于现场停工造成机械台班费损失2万元,工人窝工费4.8万元,建设单位应承担施工机械设备修复和停工的经济责任｡(5)该暴风雨灾害造成现场停工5天,要求合同工期顺延5天｡(6)由于工程被破坏,清理现场需费用2.5万元,应由建设单位支付｡试问:1.监理工程师接到施工单位提交的索赔通知后,应进行哪些工作?2.不可抗力发生风险承担的原则是什么? 如何处理施工单位提出的要求?[10分]11.。

2010交通公路监理考试复习题

(2)路堤填筑技术：强
膨胀土稳定性差，不应作为路填料；中等膨胀土宜经过加工、改良处理后作为填料；弱膨胀土可根据当地气候、水文情况及道路等级加以应用，对于直接使用中、弱膨胀土填筑路堤时，应及时对边坡及顶部进行防护。
(2)湿陷性黄土地基的处理方法：湿陷性黄土地基应采取拦截、排除地表水的措施，防止地表水下渗，减少地基地层湿陷下沉。其地下排水构造物与地面排水沟渠必须采取防渗措施。若地基土层有强湿陷性或较高的压缩性，且容许承载力低于路堤自重力时，应考虑地基在路堤自重和活载作用下所产生的压缩下沉。除采用防止地表水下渗的措施外，可根据湿陷性黄土工程特性和工程要求，因地制宜采取换填土、重锤夯实、强夯法、预浸法、挤密法、化学加固法等措施对地基进行处理。
5)路基填方材料，应有一定的强度。高速公路及一级公路的路基填方材料，应经野外取土试验，符合设计规定时，方可使用。
(2)路堤填筑方式1)土方路堤，必须根据设计断面，分层填筑、分层压实。2)路堤填土宽度每侧应宽于填层设计宽度，压实宽度不得小于设计宽度，最后削坡。3)填筑路堤宜采用水平分层填筑法施工。即按照横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑。如原地面不平，应由最
1)滑坡地段路基。滑坡是指在一定的地形地质条件下，由于各种自然的和人为的因素影响，山坡的不稳定土(岩)体在重力作用下，沿着一定的软弱面或带作整体的、缓慢的、间歇性的滑动变形现象，滑坡有时也具急剧下滑现象。2)岩坍与岩堆地段路基。岩坍一般是岩崩与坍塌的统称。包括错落，坍塌、落石、危岩的总称。岩堆则是陡峻山坡上岩体崩塌物质经重力搬运在山坡脚或平缓山坡上堆积的松散堆积体。3)泥石流地区路基。泥石流多发生在山区，有的每年发生，有的多年发生一次，危害程度也不一样。4)岩溶地区路基。石灰岩等可溶性岩层，在流水的长期溶解和剥蚀作用下，产生特殊的地貌形态和水文地质现象，统称为岩溶。岩溶对路基的危害，一般为溶洞顶板坍塌引起的路基下沉和破坏；岩溶地面坍塌对路基稳定性的破坏；反复泉与间歇泉浸泡路基基底，引起路基沉陷、坍塌或冒浆；突然性的地下涌水冲毁路基等。5)多年冻土地区路基。凡是土温等于或低于0℃，且含有冰的土(石)称为冻土，这种状态保持两年及2年以上者，称为多年冻土。6)黄土地区路基。黄土是一种以粉粒为主，多孔隙，天然含水量小，呈黄红色，含钙质的黏性土。黄土的湿陷性是在外荷载或自重的作用下受水浸湿后产生的湿陷变形。7)膨胀土地区路基。膨胀土系指土中含有较多的黏粒及其亲水性较强的蒙脱石或伊利石等黏土矿物成分，且有遇水膨胀，失水收缩，是一种特殊膨胀结构的黏质土。8)盐渍土地区路基。盐渍土中氯盐，硫酸盐受水浸时易溶解，可形成雨沟，洞穴，湿陷等路基病害，各季冻胀、盐胀形成鼓包，开裂，夏季溶蚀，翻浆。9)风砂地区路基。沙漠沙地地区气候干燥，降雨小；温差大，冷热变化剧烈；风大沙多；土中含易溶盐多。植被稀疏，低矮。l0)雪害地段路基，公路雪害有积雪和雪崩两种主要形式。11)涎流地段路基。涎流冰分山坡涎流冰和河谷涎流冰，主要分布在寒冷地区和高寒山区。山坡涎流冰由山坡或路基挖方边坡出露的地下水冻结形成。河谷涎流水则是沿沟谷漫流的泉水和冰雪融水冻结形成。

2010交通部公路水运监理工程师考试水运综合复习卷(一)

综合复习卷一【背景】对某建设工程施工阶段监理任务，业主按公开招标方式选定承包人。

在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2003年10月30日为投标截止时间。

甲、乙等多家投标人参加投标，乙投标人11月5日方提交投标保证金。

11月3日由招标办主持举行了开标会，但本次招标由于招标人原因导致招标失败。

业主重新招标后确定甲投标人中标，并签订了施工合同。

施工开始后，业主要求提前竣工，并与承包人协商签订了书面协议，表明了承包人为保施工质量采取的措施和业主应支付的赶工费用。

施工过程中发生了混凝土工程质量事故，经调查组技术鉴定，认为是承包人为赶工拆模过早，混凝土强度不足造成。

该事故未造成人员伤亡，但造成经济损失48万. 质量事故发生后，业主以承包人的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能提前竣工为由，提出终止合同。

承包人认为事故是因业主要求赶工引起，不同意终止合同。

业主按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，承包人决定向具有管辖权的法院提起诉讼。

【问题】1、指出该工程招投标过程中的不妥之处，并说明理由。

招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿？说明理由。

2、上述事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作？3、上述事故的调查组应由谁组织？监理是否应参加调查组？说明理由。

4、上述事故的技术处理方案应由谁提出？技术处理方案核签后，监理应完成哪些工作？5、业主与承包人所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力？说明理由。

具有管辖权的法院是否可依法受理承包人的诉讼请求？为什么？【背景】某港口工程由码头、防波堤、护岸及航道工程四部分组成，总合同价约为16500万元，工期为三年。

经过对工程监理进行招标，中海监理公司中标。

监理费定为施工合同价的1.25%。

经测算，监理人员的年费用指标平均为5万元/人年。

监理公司按投标时提交的名单任命了总监理工程师。

总监理工程师依据《水运工程施工监理规范》的规定，任命了一名总监代表。

监理2010真题

7、建筑工程开工前，（）人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。 A、施工单位向工程所在地的县以上 B、建设单位向工程所在地的县以上 C、建设单位会同施工单位向工程所在地的市级以上 D、建设单位或施工单位向工程所在地的省级
8、以上第（装工程费用。 A、直接工程费 B、利润 C、税金 D、涨价预备费
12、施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在（）范围内行招标。 A、全部工程 B、单位工程 C、特殊工程 D、分部分项工程 E、土建工程和安装工程
13、施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是（）。 A、合同条件 B、协议条款 C、承包工程投标书 D、施工监理日志 E、工程恰商纪要
11、以下（）项属于工程造价控制措施的事中控制措施。 A、按施工合同规定的日期、款额支付工程款 B、按月按时支付工程进度款，工程进度款应与完成工程量挂钩 C、尽量减少发生索赔事件，不发生违约事件 D、严格控制设计变更、工程洽商，特别是因此增加工程造价时更应慎重 E、提出降低工程造价的合理化建议
24、隐蔽工程必须经（）检查后方可隐蔽。 A、地区质量监督站 B、监理工程师或施工单位质检员 C、监理工程师或其代表 D、工序交接检、互检
25、FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指（）的承包商。 A、由业主选定，与业主签订合同 B、由总包商选定，与业主签订合同 C、由监理工程师选定，与业主签订合同 D、由业主选定，与监理工程师签订合同
）项不属于建筑安
9、工程建设监理规划的主要作用是（）。 A、协调整个工程项目的监理工作 B、使业主相信监理单位的实力，从而承揽到监理业务 C、指导项目监理机构的有关部门开展监理实务作业 D、全面指导项目监理机构开展监理工作

交通部公路工程监理工程师考试《综合考试》题3及答案

交通部公路工程监理工程师考试《综合考试》题3及答案综合考试试题3一、简析题1、由于承包人的原因或责任，致使工期延误，监理工程师签发指令要求承包人采取组织措施和技术措施加快施工进度。

试问：①这里所指的组织措施和技术措施包括哪些内容？（6分）②采取上述措施所发生的费用如何处理？(4分)2、根据《公路工程施工监理规范》的要求，试述公路工程质量控制的基本程序。

（10分）3、某公路施工项目，业主与某监理单位签定了监理合同，合同签字日期为2000年1月1日，合同内写明的完成日期为2000年12月30日，由于征地拆迁工作的影响，至2000年12月30日时工程仅完成80%。

①监理单位未能在监理合同约定的期限内完成规定的全部监理任务，是否应承担拖期违约赔偿责任，为什么？（4分）②监理责任期应作何种理解？为什么？（3分）③监理服务费是否维持不变？为什么？（3分）4、根据《公路工程施工监理规范》，若现场监理人员发现工程项目存在技术规范不容许的质量缺陷，应采取哪些方式处理？（10分）二、案例分析题1、某高速公路施工项目，实行公开招标，以预算价作标底。

其中第一合同段（起止桩号K0+000~K10+000）由G公司中标，中标价比标底价下浮15%，合同总价为1.32亿。

该合同段设计图中A区（K0+000~K1+200）路基需作为软基处理，路基底宽40m，淤泥厚度平均为1.5m，采取清淤回填石碴方案，综合价为40元/m3。

进场后，经监理、业主、施工三方组织的联合调查，发现A区的淤泥平均厚度达到2 m，B区（K8+000~K8+200）也存在软基，但平均深度达8 m。

经报告设计单位，由设计单位确定如下处理方案：A区采取清淤回填石碴方案不变，B区采取粉喷桩处理方案。

现承包人根据合同有关规定，认为原清淤换填投标单价太低，粉喷桩没有投标报价，要求重新确定单价。

试问：①A、B区施工前，监理工程师在合同管理方面应作如何处理？（6分）②根据《公路工程国内招标合同范本》（通用合同条件）的有关规定，A区路基的清淤换填是否可以重新商定单价？（3分）为什么？（6分）③第一合同段软基处理单价应如何确定？（5分）2、某高速公路特大桥，其中0#桥台的桩基础为4根水中钻孔灌注桩，依次为0#—1、0#—2、0#—3、0#—4，设计为摩擦桩，地面标高为▽100m，设计桩尖标高为▽80m。

公路监理考试历年真题

公路监理考试历年真题一、单项选择题（每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．（）是指使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划、过程实施、过程监测（检查）和过程改进（处置）四个部分。

A．过程管理B．系统管理C．项目管理D．监督管理【答案】A【解析】过程管理是指使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划（P）、过程实施（D）、过程监测（检查）（C）和过程改进（处置）（A）四个部分，即PDCA循环四阶段。

2．监理工程师应对施工单位的工艺试验进行全过程的（），并应做出详细记录。

A．巡视B．旁站C．抽检D．平行试验【答案】B【解析】监理工程师应对施工单位的工艺试验进行全过程的旁站监理，并应做出详细记录。

3．下列关于修约的说法，错误的是（）。

A．拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字小于5时，则舍去B．拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字大于5时，则进1C．拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字等于5，后面的数字为0时，则进1D．实行数据修约时，应在确定修约位数后一次完成【答案】C【解析】拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字等于5，而后面无数字或全部为0时，所保留的数字末位数为奇数（1、3、5、7、9）则进1，如为偶数（0、2、4、6、8）则舍去。

4．施工安全风险评估中，评估工作负责人应当具有（）年以上的工程管理经验。

A．2B．3C．4D．5【答案】D【解析】施工单位应根据施工安全辨识和评估，编制施工安全风险评估报告。

施工安全风险评估报告的编制应符合下列规定：①施工单位应当实施安全风险管理，建立施工安全风险评估制度，根据建设单位编制的项目工程总体安全风险评估报告，在编制施工组织设计的同时，开展合同段施工安全风险评估，编制合同段专项风险评估报告和重大风险管控方案。

②施工单位应成立风险评估小组，进行风险辨识、风险分析、风险估测，提出风险管理措施建议，形成合同段施工安全风险报告。

交通部公路监理工程师考试综合

《综合考试》复习题【复习题1】某公路工程采用二级监理机构模式，监理合同签订后，监理单位负责人对该项目监理工作提出以下5点要求：（1）监理合同签订后的30天内应将项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位；（2）监理计划的编制要依据建设工程的相关法律法规，项目审批文件、有关建设工程项目的标准、设计文件及技术资料，监理大纲、监理合同以及施工组织设计；（3）监理计划中不需要编制有关安全生产监理的内容，但需针对危险性较大的分部分项工程编制监理实施细则；（4）驻地监理工程师应主持召开第一次工地会议，并介绍监理计划的主要内容，如建设单位未提出意见，该监理计划经总监理工程师批准后可直接报送建设单位；（5）如建设单位提供的设计图纸有重大修改，施工组织设计等发生变化，驻地监理工程师应及时主持修订监理计划的内容，并组织修订相应的监理细则。

总监理工程师提出了建立项目监理机构的步骤：（1）设计项目监理机构的组织结构；（2）制定监理工作流程和信息流程；（3）确定项目监理机构目标；（4）确定监理工作内容。

总监理工程师委托驻地监理工程师负责以下工作：（1）审批施工单位的施工机械设备与施工方案，主持编制监理计划；（2）负责对已完工程进行计量，签发工程款支付证书。

【问题】 1.指出监理单位负责人所提要求中的不妥之处，写出正确做法。

2.指出总监理工程师提出的建立项目监理机构的步骤是否正确？若不正确，写出正确步骤。

3.指出总监理工程师委托驻地监理工程师工作的不妥之处，写出正确做法。

【参考答案】1.监理单位负责人所提要求中的不妥之处及正确做法如下：（1）“监理合同签订后的30天内应将项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位”不妥。

正确做法：应该在监理合同约定的时间内将项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。

（2）“监理计划的编制要依据施工组织设计等”不妥。

公路监理工程师考试试题

公路监理工程师考试试题1.常识判断题（共10题，每题2分）1）公路监理工程师在监理期间的主要职责是指导和管理承包方的施工人员。

2）地质勘察是公路工程建设前最重要的工作之一。

3）公路建设中的纵断面设计是指路线在平面上的设计。

4）公路监理工程师必须具备良好的项目管理能力，包括进度控制、质量管理等方面。

5）公路的道路基层施工一般不需要进行制定和监督。

6）公路的水工施工主要包括涵洞、桥梁和路面。

7）公路监理工程师需要具备一定的法律法规知识，熟悉相关法律法规对工程监理的要求。

8）公路工程中的横断面设计是指路线在垂直方向上的设计。

9）公路工程设计的主要依据是施工计划和进度。

10）公路工程中的交叉口设计包括道路平面和立交桥的设计。

2.单选题（共20题，每题3分）1）路基处理是指对路基土质进行处理的工程，下列哪项不属于路基处理的方式？A.夯实B.填方C.挖方D.加筋2）下列关于路基侧坡稳定性评估的说法，正确的是：A.侧坡角度越大，稳定性越好B.降雨对侧坡稳定性没有影响C.侧坡的土质愈松散，稳定性愈好D.侧坡坡度的选择应根据地质条件、侧坡高度等要素综合考虑3）下列哪种因素不是公路路面病害的常见原因？A.材料的老化B.施工缺陷C.过载运输D.动力因素4）公路路基工程中，土质填方的目的主要是：A.增加路基的强度B.改变路堤的形态C.提高路面的平整度D.降低路基的承载力5）下列哪项工程不属于公路工程中的桥梁工程？A.山体公路B.立交桥C.隧道D.涵洞6）钢筋混凝土桥梁主要由哪三部分构成？A.桥台、桥墩、墩台B.梁、墩台、护栏C.袂边、主梁、墩台D.桥台、墩台、主梁7）在公路隧道的施工过程中，下列哪项措施属于防止坍塌的安全措施？A.设置通风设备B.安装监控摄像头C.施工过程中采取支护措施 D.进行地下水排涝8）公路的纵断面是指：A.路线在平面上的设计B.路线在垂直方向上的设计C.路线两侧的道路便道设计 D.路线在立面上的设计9）公路下穿桥梁的交叉口设计主要考虑以下哪个因素？A.减小桥梁的跨度B.提高道路的平顺性C.交通流向的安全性D.交通流量的大小10）公路水工施工中的涵洞是指：A.桥梁中的通道B.隧道中的房间C.安装在公路两侧的涵管D.过水道3.填空题（共10题，每题5分）1）公路工程建设法规的主要依据是的《中华人民共和国__________法》。

交通部公路工程监理工程师考试综合考试题1及答案

《综合考试》样题1一、简析题1、某高速公路工程项目在设计文件完成后，项目业主委托了一家监理公司协助业主进行施工招蒜和实施施工阶段监理。

监理合同签订后，总监理工程师分析了项目规模和特点，拟按照组织结构设计、确定管理层次、确定监理目标和制定工作内容、确定监理目标和制定监理工作流程等步骤，来建立本项目的监理组织结构。

施工招标前，监理单位编制了招标文件，其主要内容包括：①工程综合说明；②设计图纸和技术资料；③工程量清单；④施工方案；⑤主要材料现设备供应方式；⑥保证工程质量、进度、安全的主要技术组织措施；⑦特殊工程的施工要求；⑧施工项目管理机构；⑨合同条件；……为了使监理工作规范化进行，总监理工程师拟以工程项目建设条件、监理合同、施工合同、施工组织设计和各专业监理实施细则为依据，编制施工阶段监理规划。

监理规划中各规定监理人员的主要职责的如下：1）总监理工程师职责：①审核并确认分包单位资质；②审核签署对外报告；③负责工程计量、签署原始赁证和支付证书；④及时检查、了解和发现总承包单位的组织、技术、经济和合同方面的问题；⑤签发开工令。

2）监理工程师职责：①主持建立监理信息系统，全面负责信息沟通工作；②对所负责控制的目标进行规划，建立实施控制的分系统；③检查确认工序质量，进行检验；④签发停工令、复工令；⑤实施跟踪检查，及时发现问题及时报告。

3）监理员职责：①负责检查及检测材料、设备、成品和半成品的质量；②检查施工单位人力、材料、设备、施工机械投入和运行情况，并做好记录；③记好监进日志。

试问：⑴监理组织机构设置步骤有何不妥？应如何改正？⑵常见的监理组织结构形成有哪几种？若想建立具有机构简单、权力集中、命令统一、职责分明、隶属关系明确的监理组织机构，应选择哪一种组织结构形式？⑶施工招标文件内容中哪几条不正确？为什么？⑷监理规划编制依据有何不恰当？为什么？⑸各监理人员的主要职责划分有哪几条不妥？如何调整？2、某某工程建设项目于1988年3月12日开工，1988年10月27日竣工并验收合格。

2010年公路监理师考试模拟试题及答案

2010年公路监理师考试模拟试题及答案1．构成合同文件的有（）。

A．中标通知书B．材料设备采购单C．通用条件D．招标文件E．投标书2．结算价由（）组成。

A．合同价B．索赔费用C．工程变更价款D．合同价格调整费用E．预备费3．符合下列标准中（）的应收款，可确认为坏账。

A．债务人死亡，既无遗产可用于清偿，又无义务承担人B．债务人破产，依照民事诉讼法清偿后，仍无法收回的C．债务人逾期未履行偿债义务，超过3年仍不能收回的D．债务人不愿清偿4．在国民经济评价中，不列入费用项目的有（）。

A．国内投资贷款利息B．供电贴费C．固定资产投资D．税金E．国外投资贷款利息5．施工企业成本管理内容包括（）。

A．成本预测B．成本计划C．成本控制D．成本分析E．成本核算6．FIDIC条款中，监理工程师有权（）。

A．撤换不称职的承包人B．下令对不合格的工程停工整顿C．要求承包人按指定的施工方法施工D．批准承包人转让合同的要求E．有权在任何时间、地点对隐蔽工程进行复查7．按照制造成本法，下列哪些费用应直接计入当期损益（）。

A．直接费用B．制造费用C．财务费用D．管理费用8．建安工程分项工程的人工消耗量包括（）。

A．基本用工消耗量B．辅助用工消耗量C．水平运输用丁消耗量D．超运距用工消耗量E．垂直运输用工消耗量F．考虑其他因素的影响所取定人工幅度差用工消耗量9．下列关于工程分包的论述正确的包括（）。

A．工程分包是承包商将部分工程交由分包商完成的过程B．工程分包不解除承包商的任何责任和义务C．承包人与分包商就工程款支付发生争议时，发包人可以直接向分包商支付工程款D．非经发包人同意承包商不得将承包工程中的任何部分分包E．经发包人同意，承包人可以将工程主要部分群体工程（指结构技术要求相同的）中半数以下的单位工程包给其他施工单位完成10．包含在建安工程直接费中材料费内的费用有（）。

A．周转性材料费B．材料二次搬运费C．对建筑材料进行一般性鉴定检查支出的费用D．构成工程实体的材料费E．搭建临时设施的材料费1．ACE 2．ABCD 3．ABC 4．ABD 5．ABCDE 6．BE 7．CD 8．ABF 9．ABD 10．AD 1．路基支挡结构物应包括（）。

交通部公路监理工程师《综合考试》模拟试题(一)

《综合考试》模拟题(一)题一:某公路项目采用《公路工程标准施工指标文件》合同条款实施管理,光华监理工程师在对派驻到该公路项目的监理人员的指示中,要求每个监理人员都要忠实履行监理职责,维护业主的权益,谨慎代表业主行使对工程管理的权力。

因此,不管是驻地监理工程师还是专业监理工程师都要对业主负责。

多与业主联系。

遇到合同中不明白、含糊不清、有矛盾之处,要及时请示业主,认真的按业主对合同的解释,在业主授权范围内严格行使监理权力,施工中积极主动与设计单位联系,发现有设计修改问题,不要都等总监处理,谁发现谁及时通知设计单位进行修改,不要影响施工进度。

试问:简述上述指示中有哪些不妥之处。

为什么?参考答案1、应维护业主和承包商的合法权益。

以独立第三者履行“合同”规定的职责、行使合同规定的权力。

2、“驻地监理工程师、专业监理工程师”对总监负责。

3、“合同”中含糊或矛盾时由总监工程师解释。

4、监理工程师与设计单位没有合同关系,监理工程师没有权力通知设计单位进行设计修改。

应报告业主单位要求设计单位修改。

题二:某高速公路工程,KM大桥上部32.5mT梁安装,桥梁监理工程师不批准承包商的安装方法,承包商只能按监理工程师方法施工,安装完工后工期延误了14天。

试问:1、监理工程师是否有不妥之处;2、承包商是否有理由申请延期;申请索赔。

3、如果监理工程师不批准延期,承包人该怎么办?参考答案:1、监理工程师不能指令承包商按监理工程师的方法去完成工程。

2、承包商不承担不是由他设计或编制的图纸或规范的责任。

如果监理以书面要求承包商执行这一指示,由于该方法使工程延误,承包人有权获延期批准,还可申请索赔。

如监理只是口头指令,承包商可发出书面通知要求确认,7天内,除非监理以书面收回该指令,否则认为工程师已确认。

3、如果监理不批准延期,表示工程不能延误承包人需加快施工建设。

因此承包商为了“赶工”而增加了额外费用,可以申请索赔。

题三:某高速公路沥青路面施工阶段,因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了不延误工期,材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段。

公路施工监理考试题库

公路施工监理考试题库一、单选题（每题2分，共20分）1. 公路施工监理的主要任务是什么？A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 保证工程进度D. 以上都是2. 施工监理单位在施工过程中应遵循的基本原则是什么？A. 质量第一B. 安全第一C. 效率优先D. 经济合理3. 施工监理的“四控”指的是哪四个方面？A. 质量、成本、进度、安全B. 质量、成本、进度、环境C. 质量、安全、环境、资源D. 质量、安全、进度、资源4. 施工监理的“三管”指的是什么？A. 管理、监督、协调B. 管理、控制、协调C. 监督、控制、协调D. 监督、管理、控制5. 公路施工监理的“一协调”指的是？A. 协调施工与设计的关系B. 协调施工与监理的关系C. 协调监理与业主的关系D. 协调施工与环境的关系二、多选题（每题3分，共15分）6. 施工监理在公路工程中的作用包括哪些方面？A. 确保工程质量B. 监督施工安全C. 控制工程成本D. 协调各方关系7. 施工监理的职责包括以下哪些内容？A. 审核施工方案B. 检查施工材料C. 监督施工进度D. 处理施工变更8. 施工监理在施工过程中需要关注的安全问题包括哪些？A. 施工人员的安全B. 施工现场的安全C. 施工设备的安全D. 施工环境的安全9. 施工监理在公路工程中需要掌握的专业知识包括哪些？A. 公路工程知识B. 施工管理知识C. 法律法规知识D. 工程经济知识10. 施工监理在公路工程中需要具备的能力包括哪些？A. 组织协调能力B. 分析判断能力C. 沟通交流能力D. 应急处理能力三、判断题（每题1分，共10分）11. 施工监理的最终目的是确保工程质量。

（）12. 施工监理不需要参与施工方案的制定。

（）13. 施工监理在施工过程中不需要关注环境保护问题。

（）14. 施工监理可以代表业主直接对施工单位进行处罚。

（）15. 施工监理在施工过程中不需要对施工材料进行检验。

（）四、简答题（每题10分，共20分）16. 简述施工监理在公路工程中的重要性。

道路监理工程考试题库

道路监理工程考试题库# 道路监理工程考试题库一、单选题1. 道路监理工程的主要任务是什么？A. 确保道路施工质量B. 监督施工进度C. 管理施工人员D. 控制施工成本2. 道路监理工程师需要具备哪些基本素质？A. 良好的沟通能力B. 专业的技术知识C. 严谨的工作态度D. 所有选项都是3. 道路施工中，监理工程师对哪些方面进行重点监督？A. 施工材料B. 施工设备C. 施工工艺D. 所有选项都是4. 下列哪项不是道路监理工程中常用的检测方法？A. 目测法B. 仪器法C. 随机抽样法D. 经验判断法5. 道路监理工程师在施工过程中发现质量问题，应采取哪些措施？A. 立即报告B. 记录问题C. 要求施工单位整改D. 所有选项都是二、多选题6. 道路监理工程中，哪些因素会影响施工质量？A. 施工材料的质量B. 施工人员的技能C. 施工设备的先进性D. 施工环境7. 道路监理工程师在施工前需要做好哪些准备工作？A. 熟悉施工图纸B. 审核施工方案C. 检查施工材料D. 制定监理计划8. 道路监理工程中，哪些情况下需要进行施工暂停？A. 发现重大安全隐患B. 施工方案需要调整C. 施工进度严重滞后D. 施工质量不符合标准9. 道路监理工程中，监理工程师应如何进行施工质量的控制？A. 定期检查B. 随机抽查C. 跟踪监督D. 记录施工过程10. 下列哪些是道路监理工程中常用的监理工具？A. 测量仪器B. 试验设备C. 计算机软件D. 施工图纸三、判断题11. 道路监理工程师在施工过程中不需要对施工安全进行监督。

（错误）12. 道路监理工程师可以根据自己的判断随意更改施工方案。

（错误）13. 道路监理工程师在施工过程中发现问题后，可以自行决定是否需要报告。

（错误）14. 道路监理工程师需要具备一定的法律知识，以便在施工过程中处理法律问题。

（正确）15. 道路监理工程师在施工过程中，不需要对施工环境进行监督。

（错误）四、简答题16. 简述道路监理工程中监理工程师的主要职责。

2010公路监理工程师考试精选练习题

10．我国的工程监理制度是根据( B )的基本理论，结合我国国情而提出的。
A．CM B．PM C．QS
(二)多项选择题 1．工程项目的三大目标是( CEF )。
A．工程总体目标 B．工程阶段目标 C．工程进度目标 D．工程技术目标 E．工程质量目标 F．工程费用目标 2．下列工程的施工监理必须执行《公路工程施工监理规范》(JTJ 077--95) 的是( AB )。 A．列入公路基本建设计划的公路工程项目 B、外资贷款、合资的公路工程项目 C．其他计划外自筹资金建设的公路工程项目 3．世界银行贷款公路项目的工作程序是( BDEFGH )。 A．项目的构思 B．项目的选定 C．项目的建议 D．项目的准备 E．项目的评估 F．项目的谈判 G．项目的执行 H．项目的后评价 4．世行贷款建设的公路项目，在与世行谈判成功后产生的文件是( BC )。 A．中华人民共和国与世界银行经济合作议定书 B．中华人民共和国与国际复兴开发银行贷款协定 C．中华人民共和国与国际开发协会信贷协定
4
Strategy
Sub title
Thanks!
放飛
please let me fly in the sky
放飛的放放放放
自飛飛飛飛我那自幻心
個由想情一直桎梏在籠中
放飛
please let me fly in the sky
放飛
放飛就是遠離城市的喧囂擺脫日常生活家庭和事業的羈絆縱情於山水之間看不同的錦繡風景看各地的風俗人文滿足好奇心求知欲增加閱歷賞心悅目而已
(× ) 8．投资学是工程项目决策咨询工作的理论依据。( √ ) 9．工程监理学研究工程建设决策与实施阶段组织与管理规律。( × ) 10．业主如不同意监理工程师下达的工程指令，可直接向承包人下达更改令。( × )

交通部公路工程监理工程师考试《综合考试》题4及答案

综合考试试题4一、简析题（分）１、某高速公路建设项目，项目业主将其分为十个施工合同段，两个监理合同段，并通过公开招标选择十个施工单位和两个监理单位。

×××咨询监理有限公司和×××咨询公司两家监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。

试问：（１）监理委托合同与施工合同签订的先后顺序如何？（２）在招标选择施工单位过程中，监理单位是否有决定权？谁具有决定权？（３）“承包商要分包某部分工程，则分包商要由监理工程师选择”的说法是否正确？为什么？（４）如果承包商要将某部分工程分包出去，则需要谁批准？（５）“在做标期间，对某投标人提出的问题，业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，请问是否正确？２、某高速公路第Ａ合同段，在施工过程中未经监理工程师事先同意，施工单位就订购了一批预应力钢绞线。

钢绞线运抵施工现场后，经监理人员检查发现，钢绞线质量存在下列问题：（１）施工单位未能提交产品合格证、质量保证书和检测证明材料；（２）钢绞线外观不良，无标识。

试问：监理工程师应如何处理上述问题？３、某高速公路第Ｃ合同段，施工单位与业主签订施工合同后开始进场施工。

施工单位按照设计提供的取土场开始清表取土填筑路基（该合同段全为借土填方，运距１０公里），当取土场取深３ｍ后发现下面是岩石和不能用作填土的不良土，施工单位只能另选取土场，运距增加２公里，加修便道２公里，这样造成该施工单位运输负担沉重，进度受到影响，成本费用大量增加。

施工单位就此提出在投标时，业主未在标书中将此种情况预先告知施工单位。

而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定，投标人已经认真进行了现场考察，对于料场应有充分考虑，拒绝任何增加费用的索赔要求。

试问：（１）作为监理工程师你对此有何看法？（２）承包商应吸取什么经验教训？二、案例分析( 分)１、某高速公路建设项目，业主委托×××监理咨询公司负责该项目的施工监理工作。

(整理)公路监理试题目

第一部分基本知识一、单选题1、项目的不确定性，主要是由项目的（）造成的。

A、一次性B、制约性C、目标性D、独特性2、分部工程和分项工程都具有的划分依据是（）A、结构部位B、路段长度C、施工特点D、材料3、在工程项目质量控制方面起主导作用是（）A、质量监督机构B、业主C、监理单位D、承包人4、当施工合同的要求低于技术规范或标准的要求时，监理工作中应以（）为准。

A、工程合同B、监理合同C、技术规范或技术标准D、强制性标准5、公路工程监理的主要内容“三监控二管理”系指（）A、质量监理、进度监理、费用监理、合同管理、工程管理B、质量监理、进度监理、费用监理、材料管理、设备管理C、质量监理、进度监理、费用监理、信息管理、工程管理D、质量监理、进度监理、费用监理、合同监理、信息管理6、在全面质量管理工作循环中，（）阶段是推动循环转动的关键环节。

A、计划B、检查C、处理D、执行7、利用世行贷款建设的公路工程选择监理队伍必须采用（）A、国内竞争性招标B、国际竞争性招标C、国内有限招标D、国际有限招标二、多选题1、技术改选项目是以（）为主要的项目。

A、节约资金B、提高质量C、扩大再生产D、劳动安全E、治理三废2、项目管理的类型可以按照（）几个方面划分。

A、管理对象B、管理主体C、服务阶段D、服务内容E、服务阶段3、项目管理的主要特点包括（）A、目标明确B、项目经理负责制C、充分的授权保证系统D、具有全面的项目管理职能D、项目管理具有委托性4、在我国基本建设领域中投标承包体系的主体主要包括（）等。

A、建设单位B、设计单位C、监理单位D、施工单位E、材料、设备供应单位5、在工程监理的相关学科中，与工程项目实施监理服务相关的学科有（）。

A、投资学B、组织论C、工程监理学D、技术经济学E、可行性研究6、社会监理依据主要包括（）A、国家和地方法律、法规B、相关技术标准和规范C、监理合同D、施工合同E、施工方案及工艺说明F、工程设计文件和图纸7、公路工程施工监理阶段可划分为（）A、可行性研究阶段B、施工准备阶段C、施工阶段D、竣工验收及缺陷责任期阶段E、交工验收及缺陷责任期阶段8、属于施工准备阶段监理工作的是（）A、审批施工组织设计B、检查承包人质量保证体系C、召开工地例会D、核算工程量清单E、签发工程开工令9、以下选项中属于施工阶段监理工作的是（）A、核算工程量清单B、审查施工方案及工艺C、召开工地例会D、召开监理交底会E、审批工程变更10、根据项目法人责任制，在实施工程的工程中业主应当负责完成（）工作。