劳务承包合同(不锈钢)

合集下载

不锈钢加工合同9篇

不锈钢加工合同9篇不锈钢加工合同1甲方（发包方）：乙方（承包方）：甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务权益保护法》、以及其他相关法律法规规定的原则上，结合本工程具体情况，达成以下协议。

第一条：材质与工期1、甲方向乙方采购材质：第二条：关于加工质量及验收约定1、按设计图纸和甲方要求加工。

2、外观及内在质量必须符合现行行业的相关规范要求。

乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量的，其返工不锈钢材费用由乙方自行承担。

第三条：工程情况进度：甲乙双方自行协商。

第四条：关于工程质量及验收规定1、指定款式按行业标准的要求加工和安装。

2、质量不合格而影响工程质量的，其产生的费用由乙方承担。

3、施工过程中，甲方提出工程项目时，在单价不变的前提下必须提前与乙方联系。

在签订《工程项目变更单》后，乙方才能进行该项目的施工。

由此影响竣工日期的，由甲乙双方商定。

如乙方要更改或者添加任何材料的，需取得甲方事前书面同意，否则所有额外费用由乙方承担。

4、每次下单按档次的数量来约定交货时，若因甲方原因影响乙方加工进度的，逾期交货由甲方负责。

因乙方原因影响逾期交货则由乙方负责。

5、足0.8mm厚黑钛板材料为：/㎡；足0.6 mm厚黑钛板材料为：/㎡；足0.8mm厚镜面玫瑰金材料为：元/㎡；足0.6mm厚镜面玫瑰金材料为：元/㎡。

以上价格均含安装人工费用，不含税费价格。

第五条：关于工程付款及结算约定1、付款方式：合同签定后，付元订金）。

2、每批安装完毕甲方及时验收，验收合格则付完该批的材料、安装费用。

若甲方未来得及验收，则要付该批总费用的80%，并且在此期间安装好的不锈钢若被他人损坏则由甲方承担。

3、工程安装完工后天内清材料、安装费用。

4、本合同所涉及的所有工程款按交货时横截面的测量边长乘以安装后的实际长度得出的面积计算（不含税金）第六条：纠纷处理方式1、同在履行期间，双方发生争议时，双方可协商解决，或请有关部门进行调解。

不锈钢栏杆施工合同范本(通用7篇)

不锈钢栏杆施工合同范本（通用7篇）不锈钢栏杆施工合同1 甲方：__________乙方：__________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等国家有关法律、法规以及四川利基建设有限公司《关于工程项目管理的相关规定》，甲、乙双方本着公平、自愿、诚信、务实的原则，就本工程施工事项达成以下一致意见，供双方遵守。

第一条、工程概况：1、工程名称：__________2、工程地址：_________3、工程内容：__________4、承包方式：、包制作人工、运输、安装、油漆（含油漆材料和刷漆）、制作安装所需辅料（甲方只负责提供栏杆主材）、包安全防护及劳保用品、小型机具和安装所需材料、本项工作完成后做到工完场清、竣工验收前栏杆卫生清理、包验收资料、管理费、利润、税金、包验收、售后服务。

5、开工日期：__________6、交工日期：按甲方要求的完工时间交工。

7、质量标准：合格（满足设计要求及强制性条文规定）8、单价：生活阳台栏杆__________元/米；女儿墙栏杆__________元/米；护窗栏杆__________元/米；楼梯木扶手栏杆__________/米；残疾人坡道扶手栏杆__________元/米。

第二条、组织领导：1、甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责工程施工生产安排、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

2、乙方必须确保进场人员的政治、技术素质合格，身体健康，严禁使用童工，特殊工种必须持证上岗。

乙方进场时，应收集所有组员一寸免冠照片三张和身份证复印件一份，并附花名册一式二份上交甲方。

在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，必须保证本组技术实力和队伍的稳定性。

所有经批准进场的工人须持有效证件（工作证）方可进入施工现场。

3、乙方应服从甲方统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方各项规章制度。

4、合同期内，未经双方协商一致并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则由此导致施工现场生产停工、延误工期等，造成的一切经济损失均由乙方全部承担；同时，甲方有权单方面冻结乙方承包工程款并解除合同。

工地做不锈钢合同协议书

工地做不锈钢合同协议书甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲乙双方就_________（工程名称）中的不锈钢工程项目达成一致意见，特订立本合同，以资信守。

一、工程概述1. 工程地点：___________2. 工程内容：包括但不限于不锈钢栏杆、门窗、幕墙、吊顶、管道及其他相关不锈钢制品的制作与安装。

3. 工程标准：依照国家有关不锈钢工程质量验收标准执行，并满足设计图纸和技术规范要求。

二、合同价款1. 本工程合同总价为人民币______元整（¥______）。

2. 价格构成包括材料费、人工费、管理费、税费及合理利润等。

3. 付款方式：预付款为合同总额的30%，进度款项按工程完成情况支付，尾款在工程完工并通过验收后结清。

三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定新的工期。

四、质量保证1. 乙方保证提供的不锈钢材料符合国家标准及行业规范。

2. 乙方负责对施工过程的质量进行控制，确保工程质量达到合同约定的标准。

3. 质保期为一年，自工程验收合格之日起计算。

五、变更与索赔1. 工程变更需书面通知对方，并经双方协商一致后实施。

2. 因变更导致的增减费用，按照实际发生的工作量进行调整。

六、违约责任1. 任何一方未能履行合同规定的义务，均应向对方支付违约金，数额不超过合同总金额的10%。

2. 如因乙方原因导致工程质量问题或延期交付，乙方应当承担相应的违约责任。

七、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日。

不锈钢工程合同书

不锈钢工程合同书
1. 引言
本合同书（以下简称为本合同）由以下双方共同订立和承认：
甲方：（公司名称或个人姓名）地址：联系人：电话：电子邮件：
乙方：（公司名称或个人姓名）地址：联系人：电话：电子邮件：
双方经协商一致，就不锈钢工程相关事项达成以下合同。

2. 项目描述
2.1 项目名称： 2.2 项目位置： 2.3 工程概述： 2.4 工程成本：
2.5 工期： 2.6 支付方式： 2.7 税务事项：
3. 工程实施
3.1 工程范围： 3.2 工程进度： 3.3 资源支持： 3.4 质量控制：
3.5 安全管理： 3.6 变更管理： 3.7 竣工验收：
4. 付款方式
4.1 总工程款： 4.2 工程款支付节点： 4.3 款项支付方式：
5. 不可抗力
5.1 定义： 5.2 处理方式：
6. 违约责任
6.1 甲方违约责任： 6.2 乙方违约责任：
7. 保密条款
7.1 保密约定： 7.2 违约责任：
8. 合同解除
8.1 解除条件： 8.2 解除通知： 8.3 解除后的责任承担：
9. 争议解决
9.1 协商解决： 9.2 仲裁解决：
10. 其他条款
10.1 合同修改： 10.2 合同补充： 10.3 合同效力：
以上条款经双方充分讨论及确认，达成一致并签署。

甲方：签字：日期：
乙方：签字：日期：
注意：本合同为模板合同，具体内容根据实际情况进行调整和修改。

双方在签署前请了解合同内容，并充分协商达成一致。

不锈钢栏杆扶手施工合同范本

不锈钢栏杆扶手施工合同范本合同名称：XXX教学楼A栋不锈钢工程施工合同。

甲方为XXX教学楼A栋工程项目部，乙方为不锈钢楼梯扶手班组。

依据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公正、诚实信用原则，甲方委托乙方承XXX教学楼A栋工程走廊栏杆扶手、楼梯栏杆扶手、窗护栏、楼梯靠墙扶手、路天楼梯栏杆扶手、不锈钢防盗网等项目。

经甲乙双方共同协商，特订立本合同。

工程名称为XXX教学楼A栋不锈钢工程，地点在水田实验学校内。

承包内容包括本工程走廊栏杆扶手、楼梯栏杆扶手、矮窗护栏、楼梯靠墙扶手、路天楼梯栏杆扶手、不锈钢防盗网等项目。

承包方式为包工，包括小机械、磨片、氩焊机、氩气、焊线、拉爆螺栓、抛光轮、电缆等。

质量要求如下：甲方材料为不锈钢栏杆扶手，Φ63钢管厚度1.5mm、Φ50钢管1.0mm、Φ38钢管0.9mm、Φ32钢管0.8mm；不锈钢梯材料为Φ50主钢管1.0mm、Φ38横管0.9mm；不锈钢防盗网材料为扁钢10×40×1.0，圆钢φ20×1.0.本工程质量必须严格按照施工图纸、技术要求和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。

工程质量要求“合格”，各项接口满焊。

工程质量不符合规范的需无偿返工。

工程完工后，乙方需做好现场的半成品材料保管和成品保护，若造成损坏需照价赔偿。

安装结束后，必须办理文字交接手续移交给甲方，否则发现损坏工料由乙方负责。

承包单价及结算方式如下：走廊栏杆扶手、楼梯栏杆扶手、窗护栏杆扶手、路天楼梯不锈钢栏杆扶手（均以扶手面管延长米计算）制作安装70.00元/m；楼梯靠墙的不锈钢扶手制作安装（以面管延长米计算）18.00元/m；不锈钢爬梯制作安装（高度单长米计算）70.00元/米；不锈钢防盗网（以不锈钢窗防盗网周边以平方米计算）55.00元/㎡。

承包单价内已包含劳务人员基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费、个人所得税、社会保障费、进出场旅差费、施工管理费、劳动保护用品费、保持现场安全文明施工、材料进出场费、竣工清理和产品检验等费用。

不锈钢安装劳务合同范本

不锈钢安装劳务合同范本甲方（雇主）：地址：联系人：电话：乙方（承包商）：地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就不锈钢安装劳务事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方是一家需进行不锈钢安装的企业，乙方是拥有相关安装经验和技术的承包商。

双方根据业务需要，为了确保安装工作的顺利进行，特订立本合同。

第二条安装任务及要求1. 本合同主要包括以下不锈钢安装任务：（具体任务描述）2. 乙方承包的安装任务必须按照甲方的要求进行，保证安装质量和安全性。

第三条合同期限本合同的有效期为自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。

甲方有权根据业务需要提前终止合同，但应提前XX天书面通知乙方。

第四条价格和支付方式1. 乙方为本合同提供的不锈钢安装劳务，应由甲方支付相应的费用。

具体费用明细及支付方式如下：（1）安装费用：总计XX元（2）支付方式：甲方与乙方约定的支付方式为XX方式，请分期支付。

2. 甲方按照约定的支付方式及时支付相应的费用，乙方需提供相应的发票。

第五条保险责任1. 在不锈钢安装过程中，如发生意外事故或财产损失，应由乙方负责赔偿和处理。

乙方应购买合适的保险以覆盖安装期间的风险。

2. 乙方自行负责员工的保险事宜，包括但不限于工伤保险和意外伤害保险等。

第六条违约责任1. 若乙方未按照本合同的约定履行安装任务或质量不符合要求，甲方有权要求乙方在XX天内进行整改。

如逾期仍无法达到要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

2. 若甲方未按照本合同的约定支付安装费用，乙方有权要求甲方在XX天内支付相应的费用，逾期未支付的，甲方需按照每天应支付金额的1%向乙方支付滞纳金。

第七条合同争议解决本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

对于因合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，并作为本合同的补充条款。

2023年不锈钢栏杆包工包料合同(精选8篇)

2023年不锈钢栏杆包工包料合同（精选8篇）不锈钢栏杆包工包料合同1发包单位（下称甲方）：__________承包单位（下称乙方）：__________甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，在乙方已踏勘现场并充分理解施工图纸的施工作法和甲方的技术交底要求前提下，经甲、乙双方友好协商，为了确保该项工程顺利完成，明确双方职责，就本工程玻璃栏杆项目劳务承包施工事宜，制定如下协议，以资共同遵守。

一、工程概况1、工程名称：__________2、工程地点：__________3、工程工期：至__________年__________月__________日前（具体以项目部制定节点工期为准）二、承包方式1、等一切安装及关联作业的人工费、小型工具、辅料，包保障安全生产的一切防护用品[安全帽、安全手套、安全鞋]；包生活费用及设施（临时宿舍除外）。

包工地范围内本工种所需材料的水平、垂直运输，包施工组织管理、工程质量、安全生产、文明施工及保障施工安全措施实施的责任等与之相关的一切内容。

[乙方发生的一切安全事故由乙方自行负责]。

2、耗材、易损工具（乙方自备照明设备及地拖线、钨丝灯具、三级配电箱等）。

3、本合同在执行期间内，任何一方不得以任何理由变更合同格价。

三、分包范围及基本工作内容本工程南北楼二层走廊玻璃栏杆施工项目（以现场指定、划分为准）、设计变更、工程联系单等技术文件所示的建筑施工图、本工程采用的相关图集（或包括甲方指定）的施工任务（包括服务与维修与甲方同步），具体包括（但不限于）以下内容：1、完成合同工作内容，承担自身承包风险，满足现场施工的一切需要，符合施2、提供满足质量、工期、安全要求的施工作业人员与管理人员。

3、场内生产、生活安全文明施工管理，按甲方指定的地点堆放材料。

不锈钢制品加工合同书模板

不锈钢制品加工合同书模板甲方（委托方）：单位名称：地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方（加工方）：单位名称：地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方有一定数量的不锈钢原料需要加工，为保证加工质量，双方经友好协商，达成如下协议：一、委托内容：1. 甲方委托乙方对其提供的不锈钢原料进行加工，具体加工内容包括但不限于切割、焊接、打磨等加工工艺。

2. 加工完毕后，乙方将不锈钢制品交付给甲方，并按照双方约定的时间和数量进行交付。

3. 甲方需提供具体的不锈钢原料规格、数量、加工要求等相关信息，并在加工过程中配合乙方工作人员的工作。

4. 加工过程中产生的废料由乙方负责处理，不得擅自处理或转移。

二、加工标准：1. 加工过程中，乙方需严格按照甲方提供的不锈钢原料规格和加工要求进行操作，确保加工出的制品符合甲方的要求。

2. 加工完毕后，乙方需进行严格的质量检验，确保不锈钢制品无质量问题，并保证其使用寿命和耐腐蚀性能符合相关标准。

三、加工费用：1. 加工费用由甲方支付给乙方，具体费用双方可在合同签订时商议确定。

2. 如因甲方原料提供不符合规格或加工要求导致加工失败或需重新加工的情况，由甲方承担相应费用。

四、保密条款：1. 双方承诺在合作过程中，不得泄露对方的商业秘密和技术机密，确保合作过程的机密性。

2. 对于加工过程中涉及的技术和工艺，双方需签订保密协议，相关信息不得外泄。

五、违约责任：1. 如因一方违约导致合同无法履行或影响到另一方的利益，违约方应承担相应的赔偿责任。

2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解决或提前终止合同，但需书面通知对方。

六、其他条款：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至加工完毕并交付客户之日终止。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并另行签订补充协议。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上为不锈钢制品加工合同书，双方需遵守合同内容进行合作，确保加工质量和交付时间。

不锈钢栏杆合同3篇

不锈钢栏杆合同3篇不锈钢栏杆合同1甲方：乙方：经双方协商全都，订立以下条款，共同信守。

一、甲方向乙方选购产品，其品名、规格、级别、数量、单价如下：品名数量单价（元/M）合计（元）不锈钢栏杆m总计二、总价款人民币（人民币大写）： (按实结算。

以实际尺寸为准，以此单价计算)三、交货期限：年月日—年月日按甲方要求到场量尺、供货及安装。

乙方负责 #楼室内不锈钢栏杆制作及安装，工程量 M。

四、交货地点：工地名称：工地地址：五、交货方式：乙方负责运输至甲方指定交货地点（甲方工地），并负责安装，运输及安装费用乙方自负。

六、产品材质要求：1、栏杆：采纳不锈钢，不锈钢管（乙方所用材料以甲方封样实物为准，保证吸铁石不吸，并保证材料永久不生锈。

）；2、扣板：发纹不锈钢珐琅扣板；3、预埋件为扁铁固定，膨胀螺栓固定；七、验收标准：1、执行国家相关标准或相关行业标准及甲方验收、技术要求；2、没有相关标准可执行，按有用性验收或乙方合格证产品说明为依据进展验收；3、供应材质及产品的检验报告、合格证；4、保证进场材料效果，满意甲方对产品的质量、尺寸、色泽、观感、环保等技术指标的要求，满意样品标准，并担当效果差异责任；5、乙方依据施工图纸，甲方封样扁铁、膨胀螺栓等配件，要求向甲方供应说明，供应合格产品；6、货物使用后，二年内为质量异议期，甲方有权就货物质量问题向乙方追诉；八、甲方责任：1、甲方负责向乙方供应设计图纸、主要材质的技术要求及工期要求；2、甲方负责现场协调乙方与其它施工队之间的穿插施工等问题；3、甲方在乙方每批工程安装完毕5日内组织相关人员验收。

九、乙方责任：1、乙方应向甲方供应栏杆扶手从选料、制作到安装的施工组织设计，明确制作、安装的工期及进度安排；2、乙方必需满意甲方对工期及质量的要求。

具备进场施工条件后，按甲方的现场安排进展施工，如有贻误，按《违约责任》中有关条款进展惩罚；3、依据甲方的设计要求，现场自行量尺，并供应每套房栏杆扶手的施工图纸，经甲方认可后，按图进展加工及安装工作；4、乙方所使用的材料，必需满意甲方设计要求，同时满意国家、行业标准及环保要求；5、在施工过程中，要加强对墙地砖、楼梯石材、踢脚等部位的”成品爱护及自身的成品爱护，如有损坏，照原样恢复至甲方满足为止。

不锈钢电梯门套施工合同(定稿)

HBCA-HZ-2018002 XXXXXX工程电梯门套制作安装施工合同XXXXXX有限公司2018年1月XXXX工程项目电梯门套制作安装施工合同承包人：XXXXX（以下简称甲方）分包人：XXX班组（以下简称乙方）甲乙双方本着诚实守信、公平公正的原则，根据中华人民共和国合同法的有关规定，经友好协商，就甲方XXXXX工程项目不锈钢电梯门套制作安装工程施工达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：XXXX工程项目电梯不锈钢门套制作安装工程。

2、工程地点：XXXXX。

二、承包范围及方式：1、承包范围：甲方衡庄保障性住房功能区项目I地块房建及配套设施工程项目电梯不锈钢门套制作、安装、验收、维修及售后服务等。

2、承包方式：包工包料。

根据甲方认可的施工样板，包施工、包所有施工用主材及所有辅材、包质量、包工期、包安全、包文明、包风险（材料及劳动力涨价风险）、包保修。

材料装卸、运输全由乙方负责，费用由乙方负担，并承担所有运输、装卸及实验检测费用。

三、不锈钢电梯门套价格：电梯不锈钢门套固定综合单价为430元/套，电梯门套共计805套（含地上及地下室部分），共计346150元。

1/2/3/5/6/7/8/9#楼分别为128套、60套、60套、128套、136套、99套、128套、66套。

说明：1、电梯门套施工所用材料需经甲方认可后方可使用，经甲方认可主材后乙方先施工样板，样板门套经甲方认可后再大范围施工。

2、乙方需到现场复核尺寸无误后再进行施工，如发现尺寸与图纸不符的乙方应第一时间与甲方沟通确认，否则由此造成的损失由乙方承担。

四、质量要求、技术标准：1、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；2、外观质量:平整、美观、无压痕、无刺边，不锈钢粘贴紧密牢固。

边框横平竖直，两边对称。

3、制作安装：用25*30的方木制成固定框架， 15厚木芯板打底，上扣不锈钢板（201不锈钢板0.8㎜厚）。

木芯板与不锈钢之间用胶粘合，门套边缘不锈钢板要扣入木芯板，并用玻璃胶封边。

不锈钢加工货物合同书

不锈钢加工货物合同书合同编号：XXXXX甲方（供应商）：XXXXX公司地址：XXXXX联系人：XXXXX电话：XXXXX传真：XXXXX电子邮件：XXXXX乙方（采购商）：XXXXX公司地址：XXXXX联系人：XXXXX电话：XXXXX传真：XXXXX电子邮件：XXXXX鉴于甲方具备不锈钢加工的能力和资源，乙方有意向购买不锈钢加工货物，双方经友好协商，达成以下合作协议：一、货物描述及数量1. 甲方同意向乙方提供不锈钢加工货物，具体规格和数量详见附件1。

2. 乙方同意按照甲方提供的规格和数量进行订购。

二、价格和支付方式1. 不锈钢加工货物的价格为人民币XXXXX元（大写：XXXXX元）。

2. 乙方应在货物交付前支付全款给甲方。

3. 付款方式为银行转账，乙方应将款项转至甲方指定的银行账户。

三、交货期限1. 甲方应在双方签订合同后的XX天内完成货物的加工和准备工作。

2. 甲方应在货物加工完成后的XX天内将货物交付至乙方指定的地点。

四、验收标准1. 乙方有权对甲方提供的不锈钢加工货物进行验收。

2. 货物应符合国家相关标准和乙方的要求，如有质量问题，乙方有权拒绝接收货物并要求甲方进行重新加工或更换。

3. 乙方应在收到货物后的XX天内完成验收，并向甲方提供书面验收报告。

五、违约责任1. 若甲方未能按照约定时间交付货物，甲方应向乙方支付每天货物金额XXXXX元的违约金，直至货物交付完毕。

2. 若乙方未能按照约定时间支付货款，乙方应向甲方支付每天货款金额XXXXX元的违约金，直至货款支付完毕。

3. 若任何一方违反本合同其他条款，应承担相应的违约责任。

六、争议解决1. 双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决。

2. 若协商不成，双方同意将争议提交至甲方所在地人民法院裁决。

七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX个月。

3. 本合同经双方签字盖章后生效，任何修改或补充应以书面形式进行。

不锈钢制作安装工程承包合同范本

不锈钢制作安装工程承包合同范本合同主体•甲方（委托方）：–公司名称：–注册地址：–法定代表人：–联系电话：•乙方（承包方）：–公司名称：–注册地址：–法定代表人：–联系电话：项目概述本合同以甲方委托乙方对指定场所进行不锈钢制作安装工程为目的，并且明确双方的权利和义务。

1.根据甲方提供的设计图纸和需求，乙方负责制作和安装相关不锈钢制品。

2.项目包括但不限于：不锈钢门窗、不锈钢护栏、不锈钢管道等。

工期•合同签订后，乙方应在X天内开始工程，并在约定的工期内完成工程。

价格和支付方式1.项目总价为XX元。

2.合同签订后，甲方应支付预付款XX元给乙方。

3.工程完成后，甲方应支付尾款XX元给乙方。

4.付款方式：银行转账。

质量标准1.所有不锈钢制品必须符合国家相关标准，并且达到甲方的设计要求。

2.乙方需提供相应的质检报告和合格证明。

工程完工后，乙方提供X年的免费保修期，维修范围包括材料及人工的修复。

违约责任•如乙方未按照合同约定进行工作，视为乙方违约。

•如甲方未按照合同支付款项，视为甲方违约。

争议解决•本合同的履行和解释适用于中华人民共和国法律。

•如对本合同的履行发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可向合同签订地所在地的人民法院提起诉讼。

合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并取代一切口头或书面的协议。

甲方（委托方）：签字：______________________乙方（承包方）：签字：______________________日期：______________________。

包工包料施工合同范本(8篇)

包工包料施工合同范本(以下简称甲方)建设单位：(以下简称乙方)施工单位：为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：工程名称：中卫市医院第二条：工程范围：不锈钢制作及安装第四条：承包方式：清工工程造价按元/㎡,面积暂定㎡，总造价人民币____元(大写)如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。

第五条：工程承包范围包括：不锈钢架子及安装。

第六条：工程结算1、本合同订立生效后三日内，乙方进厂支付万元。

2、不锈钢材料进场开始制作前，付总价的计万元。

3、不锈钢框架焊接完毕，安装前付总价的计万元。

4、工程完工验收合格后，甲方一次性支付乙方工程款计万元5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。

6、所有工程款必须汇入乙方指定账户。

第七条：工程质量验收1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补，由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收组织为准)。

2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。

(竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格)。

第八条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。

开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续.第九条：补充条款第十条：合同生效及分数1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。

2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

本合同所属的方案图、施工图、履行本合同具有法律效力。

第十一条：附则1、本工程甲方指派同志，乙方指派同志，为现场施工负责协调解决施工中有关事宜。

劳务正规合同范本(6篇)

劳务正规合同范本〔精选6篇〕劳务正规合同1甲方(用人单位)名称：_______________法定代表人(主要负责人)或者委托代理人________________注册地址_________________联络_______________________________________________ 乙方(劳动__________________居民身份证号___________________________________________户口所在地_____省(市)____区(县)_______乡镇___________村邮政编码__________现住址___________________________联络________________根据《劳动法》、《劳动合同法》及有关规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原那么签订本合同。

一、合同期限甲、乙双方选择以下第___种形式确定本合同期限：(一)有固定期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。

其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。

(二)无固定期限：自____年__月__日起至依法解除、终止劳动合同时止。

其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。

(三)以完成一定工作(任务)为期限：自____年__月__日起至____________工作(任务)完成时终止。

二、工作内容和工作地点乙方从事____________________岗位(工种)工作。

乙方患有岗位工种及行业禁忌的疾病，应及时向甲方报告，并即时脱离工作岗位。

乙方的工作地点为___________________________________。

经双方协商一致，可以变更工作岗位(工种)和工作地点。

乙方应认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，服从管理，按时完成工作任务。

乙方违背效劳标准和劳动纪律，甲方可根据本单位依法制定的规章制度，给予相应处理。

不锈钢护栏承包合同协议书

不锈钢护栏承包合同协议书合同编号：SS-2023-RL-001甲方（业主）：XX有限公司乙方（承包商）：YY不锈钢制品有限公司鉴于甲方希望在其位于ZZ街道的办公大楼外围安装不锈钢护栏，乙方具备相关资质并同意按照甲方的要求进行设计、制作和安装，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。

一、合同内容1. 乙方应根据甲方提供的设计图纸和规格要求，提供不锈钢护栏的设计、制作及安装服务。

2. 不锈钢护栏的具体规格、尺寸、材质等详见附件《不锈钢护栏技术参数表》。

3. 乙方应确保所提供的不锈钢护栏符合国家相关标准和行业规范，保证质量可靠、安全稳固。

二、合同金额1. 本合同的总金额为人民币____元（大写：人民币_____________元整），包括材料费、人工费、运输费、税费等全部费用。

2. 甲方应按以下方式支付合同金额：- 合同签订后10日内，甲方向乙方支付预付款人民币____元，占合同总金额的30%。

- 材料到场并经甲方验收合格后，甲方支付第二笔款项人民币____元，占合同总金额的40%。

- 安装完毕并通过甲方验收后，甲方支付剩余款项人民币____元，占合同总金额的30%。

三、工程期限1. 本合同签订之日起15个工作日内，乙方应完成不锈钢护栏的设计和制作。

2. 材料到达甲方指定地点后，乙方应在10个工作日内完成安装工作。

3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应及时协商解决。

四、质量保证1. 乙方应对所安装的不锈钢护栏提供不少于三年的质量保证期。

2. 在质量保证期内，如发现护栏存在质量问题，乙方应负责免费维修或更换。

五、违约责任1. 如乙方未按合同约定的时间完成护栏的制作或安装，每延误一日，应向甲方支付合同总金额1%的违约金。

2. 如甲方未按约定支付款项，每延误一日，应向乙方支付应付款项1%的滞纳金。

六、争议解决合同执行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决。

协商不成时，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

不锈钢电梯门套制作安装施工承包合同

不锈钢电梯门套制作安装施工承包合同发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）经甲乙双方协商，由乙方承担甲方六号楼电梯门套制作安装工程，现就有关事项协商如下：一、工程项目项目六号楼电梯门套制作安装工程二、工程地址三、承包方式包工包料包安全。

承包人全面承包该项目的材料、辅助材料，制作、安装、运输、劳务、管理、安全文明施工等本工程的所有事项，并对工程负全面责任。

四、技术要求及价格电梯门口：高：2.3米，宽1米1、不锈钢板5.6米×0.45米×80元./㎡,201.6元（直径1.2㎜）2、木工板一张60元3、结构胶、发泡胶：3支×15元/支=45元4、钩钉：10元5、工费：85元6、上料：15元以上综合单价每套420元（单价为含税价）五、施工要求1.外观质量：平整、美观、无压痕、无刺边，不锈钢板沾贴紧密牢固。

边框端正、两边匀称。

2.制作安装：用方木制成固定框架，用厚度1.2CM木工板整体蒙面，上扣不锈钢板（201不锈钢板厚1.2MM）,木工板与不锈钢板之间用胶沾合，门套边缘不锈钢板要扣入木工板，并用玻璃胶封边。

六、工程总量六号楼共2台电梯所有楼层门套的制作安装，数量为18层36套，外加地下室1套，共计37套。

七、付款方式门套总价制作安装总价为420元×37套=15540元，完工验收合格后，七个工作日内一次性付清工程款。

八、工期为20天。

九、安全责任1.乙方应遵守国家安全管理相应法律法规和规范，切实保障本工程施工现场和工程使用安全，如造成事故均由承包人负责，与发包人无关。

2.乙方应注重现场的清洁文明施工，工程竣工后应全面打扫整理，保证工程整洁美观。

十、违约责任：甲乙双方任何一方违约，需向守约方赔偿总价款5%的违约金。

十一、本合同一式二份，双方各执一份，签字后生效。

甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：年月日年月日。

风管加工劳务合同

合同编号：_______签订日期：____年____月____日甲方（委托方）： ________________乙方（承包方）： ________________一、合同标的1. 乙方根据甲方提供的图纸、技术要求及现场实际情况，负责完成以下风管加工任务：- 不锈钢风管加工- 镀锌风管加工- 螺旋风管加工- 新风通风管道加工- 消防通风管道加工- 厨房排烟管道加工2. 甲方提供的图纸及技术要求详见附件一。

二、加工数量及质量要求1. 加工数量：根据甲方提供的工程量清单，乙方需在规定时间内完成风管加工任务。

2. 质量要求：- 严格按照国家相关标准和甲方提供的技术要求进行加工。

- 风管加工尺寸准确，表面平整，无划痕、裂纹等缺陷。

- 风管连接处严密，无泄漏。

- 风管材质、规格、厚度等符合设计要求。

三、加工期限1. 乙方应在合同签订后____个工作日内完成风管加工任务。

2. 如遇特殊情况导致工期延误，双方应协商解决，并签订书面补充协议。

四、付款方式1. 甲方在乙方完成风管加工任务并经甲方验收合格后，按照合同约定的比例支付加工费。

2. 付款方式：分期付款，具体付款时间及比例详见附件二。

五、违约责任1. 若乙方未按合同约定时间完成风管加工任务，每延迟一日，应向甲方支付_____%的违约金。

2. 若乙方加工的风管质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。

3. 若甲方未按合同约定支付加工费，每延迟一日，应向乙方支付_____%的违约金。

六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（委托方）：法定代表人（或授权代表）：______________签字（或盖章）：__________________日期：____年____月____日乙方（承包方）：法定代表人（或授权代表）：______________签字（或盖章）：__________________日期：____年____月____日附件：1. 风管加工图纸及技术要求2. 工程量清单及付款方式。

胡章桥与陆荣凯,黔江区精密不锈钢加工部提供劳务者受害责任纠纷二审民事判决书

胡章桥与陆荣凯,黔江区精密不锈钢加工部提供劳务者受害责任纠纷二审民事判决书【案由】民事侵权责任纠纷侵权责任纠纷提供劳务者受害责任纠纷【审理法院】重庆市第四中级人民法院【审理法院】重庆市第四中级人民法院【审结日期】2022.02.28【案件字号】(2022)渝04民终120号【审理程序】二审【审理法官】张泽端王勐视谢长江【审理法官】张泽端王勐视谢长江【文书类型】判决书【当事人】胡章桥;陆荣凯;黔江区精密不锈钢加工部【当事人】胡章桥陆荣凯黔江区精密不锈钢加工部【当事人-个人】胡章桥陆荣凯【当事人-公司】黔江区精密不锈钢加工部【代理律师/律所】张建华重庆光界(渝北)律师事务所;刘莲重庆光界(渝北)律师事务所;刘柏林重庆金讼律师事务所;熊刚重庆纵深律师事务所【代理律师/律所】张建华重庆光界(渝北)律师事务所刘莲重庆光界(渝北)律师事务所刘柏林重庆金讼律师事务所熊刚重庆纵深律师事务所【代理律师】张建华刘莲刘柏林熊刚【代理律所】重庆光界(渝北)律师事务所重庆金讼律师事务所重庆纵深律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】胡章桥【被告】陆荣凯;黔江区精密不锈钢加工部【本院观点】上诉人于二审中申请的两位证人证言，其中证人胡文欢与上诉人系父子关系，且有利害关系。

本案各方当事人对造成陆荣凯损害的损失项目、标准及金额无异议，本院予以确认。

【权责关键词】撤销代理合同过错合同约定第三人证人证言鉴定意见质证诉讼请求【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院对一审认定的其他事实予以确认。

【本院认为】本院认为，本案各方当事人对造成陆荣凯损害的损失项目、标准及金额无异议，本院予以确认。

本案各方当事人争议的主要焦点为：陆荣凯的伤是否系胡章桥提供的钢架断裂所致，胡章桥在本案中应否承担责任及责任大小。

《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条规定：“个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。

2023年劳务合同范本7篇

2023年劳务合同范本7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如演讲稿、总结报告、合同协议、方案大全、工作计划、学习计划、条据书信、致辞讲话、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as speech drafts, summary reports, contract agreements, project plans, work plans, study plans, letter letters, speeches, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Want to know the format and writing of different sample essays, so stay tuned!2023年劳务合同范本7篇2023年劳务合同范本（精选7篇）对于劳务合同，你会写吗?来看看吧。

不锈钢门套合同

不锈钢门套合同
合同编号：XXXX-001
甲方：xxx 不锈钢门套有限公司
乙方：xxx 建筑装饰工程有限公司
根据双方平等自愿、友好协商的原则，就甲方向乙方提供不锈钢门套的产品及相关服务事宜，达成如下合同：
一、产品内容及规格
1. 不锈钢门套的种类、数量、规格及其他相关要求详见附件《产品清单》。

2. 产品价格为每件xx元，合计xx元。

3. 产品交付时间为合同签订后xx个工作日内完成。

二、付款方式
1. 乙方需在签订合同之日起xx日内支付xx%的订金，合计xx元。

2. 产品交付后，乙方需在xx日内支付剩余货款，合计xx元。

三、产品交付及验收标准
1. 不锈钢门套交付地点为乙方指定的工地地址。

2. 签收产品时，乙方应当进行严格的质量验收，如发现质量问题或数量不符，应当在xx日内提出书面质疑。

3. 如因乙方原因造成产品质量问题，乙方需承担相应责任。

四、售后服务
1. 不锈钢门套的保修期为xx个月，自产品交付之日起计算。

2. 在售后服务期内，如产品出现质量问题，甲方将提供免费更换或维修服务。

五、合同解决纠纷的方式
1. 双方如发生争议，应当通过友好协商解决。

2. 若协商无果，应提请本合同签订地人民法院进行调解。

六、其他约定事项
1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。