建设工程施工合同GF-2016-完整版本
建设工程施工合同GF-2016-0201
建设工程施工合同GF-2016-0201合同编号:GF-2016-0201本合同由甲方(以下简称“业主”)和乙方(以下简称“施工单位”)共同签订,双方经协商一致,就以下建设工程项目(以下简称“工程”)的施工进行合作。
一、项目概况1.1 项目名称:(填写工程项目的名称)1.2 项目地点:(填写工程项目的地点)1.3 工程规模:(填写工程项目的规模)1.4 工程内容:(详细描述工程项目的具体内容和范围)1.5 工程进度:根据双方商定的计划,施工单位应按照工程进度表进行施工,并确保工程按时完成。
二、合同条款2.1 合同价格:本次工程的合同总价为(填写具体金额)人民币,包括工程所需材料、设备、人工等。
2.2 工期:根据工程规模和内容,双方商定工程的工期为(填写具体工期),施工单位应在规定的工期内完成工程。
2.3 工期延长和缩短:若发生工期延长的情况,施工单位应提前书面通知业主,并经双方协商确定延长的工期;若发生工期缩短的情况,施工单位应提前书面通知业主,并获得业主书面同意。
2.4 施工过程中的质量管理:施工单位应按照国家相关法律和标准要求,严格控制工程质量,严禁使用假冒伪劣材料。
2.5 安全生产和环境保护:施工单位应制定合理的安全生产和环境保护措施,并监督施工现场的安全和环境状况,确保不发生事故和环境污染。
2.6 工程款支付方式:根据工程进度和支付计划,业主应按约定支付相应的工程款项给施工单位。
2.7 保修期限:工程竣工验收合格后,施工单位应提供一定的保修期限,具体保修期限为(填写具体保修期限),在此期限内负责对工程出现的质量问题进行修复。
三、验收与接收3.1 工程的验收:工程竣工后,双方应进行工程的验收,施工单位应保证工程符合相关的法律法规和技术标准。
3.2 工程的缺陷整改:若工程在验收过程中出现质量缺陷,施工单位应在业主通知后及时进行整改,确保工程质量符合要求。
四、合同变更和解除4.1 合同变更:若因工程需要或其他原因,双方需变更合同内容,应经过双方协商一致,并以书面形式进行记录和确认。
【最新精选】建设工程施工合同(示范文本)GF-2016-0201
建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同(示范文本GF5篇
建设工程施工合同(示范文本GF5篇篇1建设工程施工合同(示范文本GF)甲方(甲方名称):乙方(乙方名称):鉴于甲方拥有(项目名称)项目的建设权,乙方具有从事建设施工的资质和能力,双方本着平等互利、合作共赢的原则,经友好协商,就乙方根据甲方的需求,承担(项目名称)项目的施工工作,达成如下协议:第一条项目名称、位置和规模1.1 甲方项目名称:(项目名称)1.2 项目位置:(项目地址)1.3 项目规模:(项目规模)第二条施工内容2.1 乙方根据本合同的约定,承担(项目名称)项目的施工工作,负责项目的进度、质量、安全等工作。
2.2 乙方应保证施工工作的质量符合相关法律法规的规定,工程造价符合预算金额。
在工程施工期间,应严格按照国家有关施工规范和标准进行操作,确保施工过程中不因质量问题而影响工程的验收和结算。
2.3 乙方应根据甲方的要求,合理安排施工进度,并及时向甲方报告工程进展情况。
第三条工程工期3.1 乙方应按照本合同约定的工程工期,完成施工工作,并在规定的时间内移交给甲方。
3.2 若乙方因不可抗力等特殊原因造成施工进度延误,应立即通知甲方并经双方协商确定后续处理方案。
第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合有关国家标准和规范的要求,并接受甲方的监督检验。
4.2 如发现工程质量存在问题,甲方有权要求乙方进行整改,并承担相应的责任;4.3 工程竣工验收合格后,甲乙双方应共同签署竣工验收书,并依法办理竣工验收手续。
第五条材料供应和管理5.1 乙方应按照甲方要求选材、采购,选用合格的材料,并对材料的管理、验收、使用等进行严格控制。
5.2 乙方应保证施工现场材料供应充足,避免因材料短缺而影响施工工程的顺利进行。
第六条施工安全6.1 乙方应切实贯彻国家有关施工安全的法律法规,严格按照安全操作规程进行施工,并设立专门的安全管理机构,确保施工现场的安全。
6.2 如发生施工安全事故,乙方应及时通知甲方,并采取紧急措施进行处理,同时配合相关部门进行事故调查处理,并承担相应的法律责任。
建筑工程施工合同2016
建筑工程施工合同2016甲方(发包方): [甲方全称]地址: [甲方地址]法定代表人: [甲方法定代表人姓名]乙方(承包方): [乙方全称]地址: [乙方地址]法定代表人: [乙方法定代表人姓名]鉴于:甲方拟进行 [项目名称] 的建筑工程施工,乙方具有相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方承担甲方的建筑工程施工事宜,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称:[项目名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程内容:[具体工程内容,如土建、装修、安装等]4. 工程规模:[工程规模,如建筑面积、层数等]第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸和工程量清单,承担以下工程的施工:1. [具体工程内容]2. [具体工程内容]...第三条合同工期1. 开工日期:[具体日期]2. 竣工日期:[具体日期]3. 合同工期总日历天数:[天数]第四条质量标准工程质量应达到 [国家标准/行业标准/其他标准]。
第五条合同价款1. 合同总价为人民币 [金额] 元(大写:[大写金额])。
2. 合同价款包括但不限于:[具体费用内容]。
第六条付款方式1. 预付款:合同签订后 [天数/百分比] 内,甲方向乙方支付合同总价的 [百分比] 作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方按 [具体支付条件] 向乙方支付进度款。
3. 最终结算:工程竣工验收合格后,双方进行最终结算,甲方在结算完成后 [天数] 内支付剩余款项。
第七条工程变更因设计变更或其他原因导致的工程量增减,双方应协商一致,并签订补充协议。
第八条工程验收1. 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告。
2. 甲方应在收到竣工验收报告后 [天数] 内组织验收。
第九条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为每逾期一天支付合同总价的 [百分比]。
2. 如工程质量不符合约定标准,乙方应负责无偿修理或返工。
2016建设工程施工合同范本
2016建设工程施工合同范本2016建设工程施工合同范本一、合同背景本合同是根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,以及双方当事人的意愿,就承包方进行建设工程施工所达成的协议。
二、合同目的本合同的目的是确保双方当事人在建设工程施工过程中的权利和义务,明确施工内容、进度、质量、费用等方面的相关事项,保证工程按照约定的要求按期完工,保障双方当事人的合法权益。
三、合同条款3.1 合同名称本合同名称为《2016建设工程施工合同范本》。
3.2 项目概况合同双方要详细说明建设工程的项目概况和工程范围,包括建设工程的名称、工程地质、规模、工程进度等相关信息。
3.3 施工期限合同双方要明确约定建设工程的施工期限,确保工程能够按时完工,避免延误和增加额外费用。
3.4 工程质量合同双方要明确约定工程质量的要求,包括工程质量的验收标准和验收程序,确保工程质量符合相关规定和双方当事人的要求。
3.5 施工费用合同双方要明确约定工程的费用,包括工程款支付方式、款项支付的时限、款项的计算方法等相关事项。
3.6 施工保证金合同双方要明确约定施工保证金的金额、支付方式、返还条件等相关事项,确保双方当事人的合法权益。
3.7 违约责任合同双方要明确约定违约责任,包括违约方应承担的违约责任和违约方的违约赔偿责任等相关事项。
3.8 争议解决合同双方要约定争议解决的方式,包括争议解决的协商方式、仲裁方式等相关事项。
四、合同签署4.1 合同生效本合同经双方当事人签字盖章后生效,具有法律效力。
4.2 合同副本本合同共签订2份,各方当事人各执1份,具有同等法律效力。
4.3 合同变更如需对合同内容进行变更,须经合同双方当事人协商一致,并在书面形式上作出变更协议。
4.4 合同终止合同双方可以协商一致终止合同,终止合同需以书面形式通知对方。
五、其他事项本合同还可根据实际情况增加其他事项,但须经合同双方当事人协商一致,并在书面形式上作出补充协议。
建设工程施工合同范本2016
建设工程施工合同范本2016建设工程施工合同范本2016> 此合同由甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)共同签订,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,达成以下合作协议。
>> 合同编号:【填写合同编号】>>> 第一条:合同目的>> 本合同的目的是规定甲方委托乙方承担建设工程施工的相关责任和义务,确保项目顺利实施,并严格按照合同约定的质量、工期和费用要求进行施工。
>> 第二条:工程详情>> 1. 工程名称:【填写工程名称】> 2. 工程地点:【填写工程地点】> 3. 工程规模:【填写工程规模】> 4. 工程周期:【填写工程周期】>> 第三条:合同价款>> 1. 本工程总价款为【填写工程总价款】,合同价款包括工程造价和相关的税费。
具体价款支付方式按双方协商确定,甲方应按照约定时间和付款方式支付合同价款。
> 2. 双方约定的价款不包括超出合同约定范围的增值税、附加费用等,如施工过程中需要发生超出合同约定范围的费用,甲方需及时与乙方商议并支付相应费用。
>> 第四条:工程质量和标准>> 1. 乙方必须确保工程质量符合国家相关标准和规定,并在工程期间进行必要的检验和质量控制。
> 2. 乙方应承担因工程质量问题所导致的责任和经济损失,并按照约定时间进行整改和修复。
>> 第五条:工期管理>> 1. 工程的施工周期为【填写工程施工周期】,乙方应按照合同约定的时间节点和工期要求投入相应人力、物力和设备资源,确保工程按时完工。
> 2. 若乙方未按时完工,甲方有权要求乙方加速施工或支付相应的违约金。
>> 第六条:安全保障>> 1. 乙方应采取必要的安全措施,保障工人和设备的安全,并按照国家相关规定购买工程施工保险。
2016建设合同范本
2016建设合同范本建设工程施工合同甲方(发包方):姓名/名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系方式:____________________乙方(承包方):姓名/名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系方式:____________________一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[详细工程内容,包括但不限于建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模:[工程规模描述,如建筑面积、层数等]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[工期天数]三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及地方相关标准和规范,达到[具体质量要求,如合格、优良等]。
2. 乙方应按照施工图纸和技术交底要求进行施工,确保工程质量。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为:[具体金额]元(人民币/元整)。
2. 付款方式:(1)合同签订后,甲方向乙方支付工程预付款,金额为工程总造价的[百分比];(2)工程进度达到[具体节点]时,甲方向乙方支付工程进度款,金额为工程总造价的[百分比];(3)工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付工程结算款,金额为工程总造价的[百分比];(4)剩余工程总造价的[百分比]作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时支付。
五、双方责任和义务1. 甲方责任和义务(1)提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件;(2)按时支付工程款项;(3)协助乙方协调与周边单位和居民的关系。
2. 乙方责任和义务(1)编制施工组织设计和施工方案,确保施工安全和质量;(2)按照合同约定的工期和质量要求完成工程;(3)遵守施工现场的管理规定,保护环境。
建筑工程施工合同2016
建筑工程施工合同2016合同编号:2016-001甲方:(公司名称)地址:(公司地址)电话:(联系电话)乙方:(施工公司名称)地址:(公司地址)电话:(联系电话)根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方承担的建筑工程施工事宜达成如下合同:一、工程内容及规模:1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程期限:二、工程款及支付方式:1. 工程总造价为人民币XX万元(大写),按以下方式支付:(1)预付款:XX万元,于合同签订后三日内支付给乙方;(2)进度款:按工程进度完成比例支付,每次支付比例不得超过工程款总额的XX%;(3)竣工款:工程竣工后确认合格并通过验收后,支付剩余工程款。
三、工程质量与维修:1. 乙方保证工程施工质量符合国家相关规范和标准,承诺对施工质量负责;2. 自工程竣工之日起,乙方在合同约定的保修期内对已竣工的工程进行免费维修;3. 若在保修期外出现由乙方施工质量问题造成的损坏或质量问题,乙方将承担修复和维修费用。
四、工程变更:1. 如需对工程内容进行变更,应由甲乙双方书面协商一致,并签署变更合同;2. 双方未经书面变更合同的同意,不得擅自变更工程内容。
五、违约责任:1. 如因乙方原因造成工程延期或工程质量问题,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿相应损失;2. 如因甲方原因造成工程延期或工程质量问题,乙方有权要求甲方支付相应损失。
六、争议解决:本合同履行过程中如发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定:(根据实际情况在此填写其他约定事项,如工程保险、交底等)八、合同生效:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:签字:签字:日期:日期:。
工程施工合同2016
工程施工合同2016甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,依据有关法律法规的规定,经友好协商,就甲方委托乙方承建以下工程,达成如下合同:第一条工程名称、地点和范围1、工程名称:(工程名称)2、工程地点:(工程地点)3、工程范围:主要包括(工程范围),具体工程范围及内容详见附件《工程说明书》。
第二条工程工期1、本工程的工期为(工期),自合同生效之日起计算。
2、若因不可抗力等不可预见的原因导致工期延长,应由双方友好协商解决,并经双方书面确认后对工程工期进行调整。
第三条工程质量1、乙方在承建本工程过程中应按照国家有关法律法规和相关标准要求,严格保证工程质量,确保工程的安全、可靠、耐久。
2、工程质量的监督和验收应由双方共同进行,验收合格后,方可进行交付使用。
3、如因乙方施工质量问题导致工程质量不符合约定标准的,乙方应承担相应的责任并按照双方协商的方式进行修复和整改。
第四条工程价款及支付方式1、本工程的总价款为人民币(大写金额)(¥小写金额)元整,其中包括人工费、材料费、设备费、机械使用费等各项费用。
2、甲方应在本合同签订后交付给乙方合同总价款的(百分比%)作为工程开工款。
工程竣工经验收合格后,甲方应再支付工程总价款的(百分比%)作为工程完工款。
工程竣工验收合格、结算清除后,甲方支付工程金额的(百分比%)作为最终结算款。
3、支付方式:甲方可按上述款项比例分期支付,也可一次性支付。
第五条设计变更及索赔1、如因工程设计需要或其他原因,需要变更工程设计内容的,应由双方共同协商一致并签署书面变更协议,明确变更的内容、工程范围、工程时间和工程价款等。
2、如因设计变更或不可抗力等原因导致工程延误或增加成本的,应由乙方提出索赔要求,并提供详细的索赔材料。
3、甲方收到乙方的索赔要求后应及时审查并处理,并在确认索赔合理后支付相应的费用。
第六条违约责任1、任何一方未履行合同规定的义务,构成违约的,应当承担违约责任,并按照国家相关法律法规进行处理。
合同模板gf2016
合同模板gf2016合同模板GF2016。
合同编号,GF2016。
甲方,______________(以下简称甲方)。
乙方,______________(以下简称乙方)。
鉴于甲方与乙方就____________________(以下简称项目)一事项达成一致意见,为明确双方的权利和义务,特订立本合同。
本合同具有法律效力。
一、项目内容。
甲方委托乙方进行____________________(以下简称服务内容),具体包括但不限于____________________。
二、合作方式。
甲方与乙方合作方式为____________________,双方应本着互利互惠的原则,共同完成项目,并保证合作过程中的信息互通和合作顺利进行。
三、合作期限。
本合同自双方签字盖章之日起生效,至____________________(以下简称合作期限结束日)止。
如需延长合作期限,需双方书面协商一致并签订书面延长合同。
四、费用支付。
1. 甲方应按照本合同约定的支付方式和时间向乙方支付服务费用,具体金额为____________________。
2. 乙方应按照本合同约定的服务内容和标准向甲方提供服务,确保服务质量和效果。
五、保密条款。
双方应对在合作过程中获得的对方的商业秘密和机密信息进行保密,不得向第三方透露或泄露,否则应承担相应的法律责任。
六、违约责任。
1. 任何一方未能按照本合同的约定履行义务的,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的法院解决。
七、其他约定。
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同如需修改,须经双方书面协商一致,并签订书面修改合同。
八、合同解释。
本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(盖章),__________ 日期,__________。
乙方(盖章),__________ 日期,__________。
2016建设工程施工合同
2016建设工程施工合同甲方:______________(以下简称“甲方”)乙方:______________(以下简称“乙方”)鉴于甲方拟委托乙方承担______________(以下简称“本工程”)的施工,经双方友好协商,一致达成本《建设工程施工合同》(以下简称“本合同”)。
甲乙双方均同意按照以下条款及规定签订本合同,并严格履行合同义务。
第一条工程名称及工程地点1.1 根据本合同的约定,本工程名称为______________,工程地点位于______________。
1.2 本工程总造价为______________。
第二条工程内容及范围2.1 本工程范围包括但不限于______________。
2.2 本工程包括主要工程及配套设备、材料等,具体工程量按照《工程量清单》确定。
第三条工程施工期限3.1 本工程施工期自合同签订之日起计算,至______________前须完工。
甲方应在签订本合同后______________日内办理开工手续并启动工程施工。
3.2 如因不可抗力、政府部门管制等原因影响工程施工进度,甲乙双方应及时协商调整施工期限。
第四条施工方式4.1 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸及技术要求,合理组织施工作业,并保证施工质量和工程进度。
4.2 乙方负责组织相关单位、人员及设备参与工程施工,确保施工效率和安全。
第五条施工质量及安全保障5.1 乙方应按照相关法规和国家标准进行工程施工,确保工程质量达到设计要求。
5.2 乙方负责为工程施工场地提供安全防护,并制定相应的安全生产计划,保障施工人员的安全。
第六条工程验收及结算6.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行工程验收。
甲方应根据工程质量和合同约定验收工程,并签署《工程竣工验收协议》。
6.2 甲方在验收合格后应按合同约定及时支付工程款给乙方,并办理相关结算手续。
第七条违约责任7.1 若甲方或乙方在本合同履行过程中发生违约情况,应按照合同约定承担相应责任。
2016建设工程施工合同示范文本
(GF-2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999—0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成.(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定.通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要.(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款.合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充.在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无"或划“/”.二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
2016建设工程施工合同示范文本
(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013—0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要.(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充.在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
2016建设工程施工合同示范文本
(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建筑工程施工16定额合同
建筑工程施工16定额合同---甲方(建设单位): [建设单位名称]乙方(施工单位): [施工单位名称]根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经过友好协商,就[项目名称]的建设工程施工达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:[具体名称]1.2 工程地点:[具体地址]1.3 工程规模:总建筑面积约[面积]平方米,包含[具体结构类型]等。
1.4 工程内容:包括但不限于土石方工程、基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、给排水电安装工程等。
第二条工程质量要求2.1 乙方必须严格按照国家现行相关标准和规范要求施工,保证工程质量达到设计文件和合同约定的标准。
2.2 对于重要结构部位,乙方应采取加强措施,确保结构安全稳固。
第三条工程进度安排3.1 工程开工日期:[具体日期]3.2 工程竣工日期:[具体日期]3.3 乙方应制定详细的施工进度计划,并在开工前7日内提交甲方审核确认。
第四条工程造价与支付方式4.1 工程造价依据国家相关规定和16定额计价原则确定,总造价为[金额]元。
4.2 付款方式分为预付款、进度款和结算款三部分。
预付款不超过合同总额的30%,进度款根据实际完成情况按月支付,结算款在工程竣工验收合格后一次性支付清。
第五条变更与索赔5.1 如遇设计变更或其他不可抗力因素导致工程量增加或减少,应及时书面通知对方并协商解决。
5.2 因乙方原因造成工程质量问题或延误工期,乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条安全生产与环境保护6.1 乙方必须遵守国家有关安全生产法律法规,严格执行安全生产责任制,加强现场安全管理。
6.2 乙方应采取措施防止环境污染,合理利用资源,做到文明施工。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同发生争议,应首先通过协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
2016建设合同范本
2016建设合同范本《建设工程施工合同》甲方(发包方):姓名/名称:______________________法定代表人:____________________地址:________________________联系方式:____________________乙方(承包方):姓名/名称:______________________法定代表人:____________________地址:________________________联系方式:____________________一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[详细描述工程的范围和内容]4. 工程规模:[如建筑面积、长度、高度等]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[工期天数]三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家和地方现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准,达到[具体的质量标准,如合格、优良等]。
2. 乙方应严格按照施工图纸、设计变更通知、施工规范和标准进行施工,确保工程质量。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价:人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。
2. 付款方式:(1)合同签订后[具体百分比]的预付款;(2)工程进度达到[具体节点]时,支付[具体百分比]的进度款;(3)工程竣工验收合格后,支付[具体百分比]的款项;(4)剩余[具体百分比]作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时支付。
五、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
2. 按时支付工程款项。
3. 有权对工程进度、质量进行监督检查。
4. 协助乙方协调与周边单位和居民的关系。
(二)乙方的权利和义务1. 按照合同要求完成工程施工任务。
2. 确保施工过程中的安全,承担因施工造成的安全事故责任。
3. 遵守施工现场的管理规定,保护环境。
2016建设合同范本
2016建设合同范本建设工程施工合同甲方(发包方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):法定代表人:地址:联系方式:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容,包括但不限于建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模:[工程规模描述,如建筑面积、层数等]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[工期天数]三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及行业现行的工程施工质量验收规范和标准。
2. 乙方应严格按照施工图纸、设计变更及相关技术规范进行施工,确保工程质量达到合格标准。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为:[具体金额] 元(人民币/元整)。
2. 付款方式:(1)合同签订后,甲方向乙方支付工程预付款,金额为工程总造价的 [百分比] ;(2)工程进度达到 [具体节点] 时,甲方向乙方支付工程进度款,金额为工程总造价的 [百分比] ;(3)工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付工程结算款,支付至工程总造价的 [百分比] ;(4)剩余工程总造价的 [百分比] 作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时支付。
五、双方责任和义务1. 甲方责任和义务(1)提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件;(2)按时支付工程款项;(3)协助乙方协调与工程相关的各方关系。
2. 乙方责任和义务(1)按照合同要求和施工规范进行施工,确保工程质量和工期;(2)编制施工组织设计和施工方案,并报甲方审批;(3)遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作,避免发生安全事故。
六、工程变更1. 工程施工过程中,如发生工程变更,双方应协商一致,并办理相关手续。
2. 工程变更的费用计算应按照合同约定的计价方式进行。
七、竣工验收1. 工程竣工后,乙方应提交竣工验收申请,甲方应在接到申请后的 [约定时间] 内组织验收。
2. 验收合格后,双方应签署工程竣工验收报告。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(GF---2016---0201)建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程立项批准文号:4.资金来源:5.工程内容:6.工程承包范围:二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
三、质量标准工程质量符合佥整标准。
四、签约合同价与合同价格形式签约合同价暂定为:人民币(大写):小写:( );最终价格以审计决算为准。
五、项目经理承包人项目经理:六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书;(2)投标函及其附录;(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,.上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
‘七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、承包人承诺所施工的项目按总造价%对发包人进行优惠。
4.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自签室盖童当旦生效。
十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
发包人(公章):承包人(公章):法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字) (签字)开户银行:开户银行:账号:账号:第二部分通用合同条款(略)第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1监理人:名称:_______________________;资质类别和等级:_______________________;1.1.2.2 设计人:名称:_______________________;资质类别和等级:_______________________;1.2标准和规范1.2.1适用于工程的标准规范包括:国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准,以及相应的规范、规程等。
1.3 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书); (3)投标函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书; (9)其他合同文件。
2. 发包人2.1 发包人代表发包人代表:发包人对发包人代表的授权范围如下:施工监督、审批施工方案进度计划、组织设计交底和图纸会审、审核确认已完工工程量、审批拨付工程款、办理签证、组织验收办理结算、代表发包人具体履行合同。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:。
2.2.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:三通一平。
3. 承包人3.1 项目经理姓名:_______________________;建造师执业资格等级:_______________________;建造师注册证书号:_______________________;安全生产考核合格证书号:_______________________;技术负责人:_______________________;技术职称证书编号:____________________;专职安全员:____________________;安全生产考核合格证书号:_____________________;承包人对项目经理的受权范围如下:详见内部承包合同关于项目经理每月在施工现场的时间要求:不少于24个工作日4. 监理人总监理工程师:姓名:_______________________;职务:_______________________;5. 安全文明施工与环境保护5.1安全文明施工5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:。
关于安全文明施工费支村比例和支付期限的约定:执行通用条款。
5.2承包人进入入施工现场应遵守发包人的各项安全管理制度,严格按国家有关安全标准进行施工,若因承包人违章操作造成人员伤亡,由承包人承担一切责任。
6、工期和进度6.1 施工组织设计6.1.1 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:签订合同十四日内,开工前七日内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:_七日内__。
7. 变更7.1变更的范围关于变更的范围的约定:(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作;(2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外;(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸;(5)改变工程的时间安排或实施顺序。
7.2变更估价关于变更估价的约定:(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价认定;(2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定;(3)变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的,或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
8、价格调整8.1市场价格波动引起的调整因市场价格波动调整合同价格,采用以下 2 种方式对合同价格进行调整。
第2种方式:采用造价信息进行价格调整(1)人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定,合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格,但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
(2)材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格,按以下风险范围规定执行:①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的:除专用合同条款另有约定外,合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时,或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时,其超过部分据实调整。
③承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对,发包人确认用于工程时,发包人应确认采购材料的数量和单价。
发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可,作为调整合同价格的依据。
未经发包人事先核对,承包人自行采购材料的,发包人有权不予调整合同价格。
发包人同意的,可以调整合同价格。
(3)施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时,按规定调整合同价格。
9、合同价格、计量与支付9.1 合同价格形式单价合同综合单价包含的风险范围:。
风险费用的计算方法:。
风险范围以外合同价格的调整方法:。
9.2预付款9.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额:工程总造价的20% 。
9.3 计量9.3.1 单价合同的计量关于单价合同计量的约定:(1)承包人应于每次。
9.4工程进度款支付9.4.1 付款周期关于付款周期的约定:。
9.4.2 进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:(2)发包人支付进度款的期限:9.5、竣工验收9.5.1关于竣工验收程序的约定:执行通用条款。
9.5.2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:合同当事人应当在颁发工程接收证书7天内完成工程的移交。
10、竣工结算10.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:竣工付款申请单应包括的内容:无。
10.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:发包人完成竣工付款的期限:(2)发包人完成支付的期限:发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。
11.缺陷责任期与保修11.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:12个月。
11.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:扣留。
11.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式(2) 3 %的工程款。
11.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。
关于质量保证金的补充约定:竣工验收12个月后一次性退还。
11.3保修保修责任工程保修期为:执行通用条款11.3.1保修责等工程保修裳专:垄堑适围釜熬。
12.违约12.1发包人违约12.1.1发包人违约的责任发包人违约责任承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款构违约责任:执行通用条款。
(2)发包人违反变更的范围约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:执行通用条款。
(3)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:执行通用条款。
(4)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:执行通用条款。
12.2承包人违约12.2.1承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:执行通用条款。
12.2.2因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:执行通用条款。
13.保险13.1工程保险关于工程保险的特别约定:应投保建筑工程一切除或安装工程一切险。
14.争议解决因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 1 种方式解决:(1)向内乡县工程造价定额站、工程建设质量监督站仲裁委员会仲裁;(2)向内乡县人民法院起诉。
附件1:工程质量保修书发包人(全称):承包人(全称):发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书。