《建设工程施工合同(示范文本)》 GF-2013-0201
《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201
《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 （GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同 (示范文本)GF-2013-0201鉴于甲方（以下简称“甲方”）拟对某建设项目进行施工，乙方（以下简称“乙方”）具备相应的施工能力、技术水平和相关经验，双方根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法规，就本工程的施工事项达成如下协议：第一章、总则第一条合同基本信息1.1 项目名称：1.2 建设地址：1.3 甲方单位：1.4 乙方单位：第二章、工程范围及工期第二条工程范围2.1 工程内容：2.2 工程标准及质量要求：2.3 工程变更：2.4 工程文件2.5 工程变更第三章、价款与支付方式第三条价款3.1 总价款：3.2 付款方式：3.3 价款变更：3.4 预付款与进度款：3.5 最终付款：第四章、施工组织及管理第四条施工组织4.1 施工团队：4.2 施工计划：4.3 施工安全：4.4 施工交底：第五章、质量保证、验收与保修第五条工程质量保证5.1 工程质量标准：5.2 质量保证措施：5.3 验收：5.4 保修期：第六章、合同履行与违约责任第六条合同履行6.1 履行期限：6.2 履行地点：6.3 违约责任：6.4 解除合同：第七章、争议解决第七条争议解决7.1 协商解决：7.2 仲裁解决：7.3 诉讼解决：第八章、附则第八条附则8.1 知识产权保护：8.2 保密协议：8.3 合同变更：8.4 合同生效与解释：8.5 其他约定：一、所涉及附件如下：1. 技术规范书2. 施工组织设计书3. 合同付款计划表4. 工程变更通知书二、如下所涉及的法律名词及注释：1. 建设工程法：“中华人民共和国建设工程法”的简称，是为了保障建设工程的安全、质量和进度，规范建设工程的设计、施工和验收等环节而颁布的法律。
2. 合同法：“中华人民共和国合同法”的简称，是为了保护合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的健康发展而颁布的法律。
(完整版)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201
建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201（GF-2013-0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201
（GF-2013-0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订,制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)详解
1. 一般约定 ................................................................................6 1.1 词语定义与解释 ...............................................................6 1.2 语言文字 .........................................................................11 1.3 法律 .................................................................................11 1.4 标准和规范 ....................................................................12 1.5 合同文件的优先顺序 ....................................................12
2
目录
第一部分 合同协议书……………………… …......................…...1
一、工程概况 ........................................................................….1 二、合同工期 .............................................................................1 三、质量标准 .............................................................................2 四、签约合同价与合同价格形式 .............................................2 五、项目经理 .............................................................................2 六、合同文件构................................................2 七、承诺 .....................................................................................3 八、词语含义 .............................................................................3 九、签订时间 .............................................................................4 十、签订地点 .............................................................................4 十一、补充协议 .........................................................................4 十二、合同生效 .........................................................................4 十三、合同份数 .........................................................................4
建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201
建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201
（GF-2013-0201）
建设工程施工合同
（示范文本）
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
1。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章：总则1.1 文档目的1.2 文档适用范围1.3 文档定义第二章：合同要素2.1 合同主体2.2 合同目标2.3 合同期限2.4 合同范围2.5 合同价款第三章：合同履行3.1 工程施工标准3.2 工期安排3.3 施工方案3.4 设备和材料的选用3.5 施工合同的变更3.6 施工合同的违约责任第四章：合同支付4.1 工程款支付方式4.2 工程款支付条件4.3 工程款支付的计算与结算第五章：合同解除和终止5.1 合同解除5.2 合同终止第六章：争议解决6.1 争议解决途径6.2 争议解决程序第七章：其他条款7.1 协议变更7.2 合同附件7.3 合同的权利和义务转让7.4 合同的保密性7.5 合同的适用法律第八章：附件8.1 施工进度计划8.2 工程图纸及设计文件8.3 施工方案8.4 技术规范标准8.5 设备和材料清单8.6 合同支付计划8.7 其他附件所涉及附件如下：1. 施工进度计划2. 工程图纸及设计文件3. 施工方案4. 技术规范标准5. 设备和材料清单6. 合同支付计划7. 其他附件所涉及的法律名词及注释：1. 工程施工标准：指建设工程施工过程中必须要遵守的标准。
2. 工期安排：指工程施工的时间进度计划。
3. 施工方案：指具体的施工方法和施工步骤。
4. 设备和材料的选用：指在施工过程中选择合适的设备和材料。
5. 施工合同的变更：指合同在履行过程中对合同条款进行修改或调整。
6. 施工合同的违约责任：指当施工方违反合同约定时所承担的责任。
7. 工程款支付方式：指工程款的支付方式，可以是一次性支付或分期支付等形式。
8. 争议解决途径：指合同争议解决的方式，可以通过协商、仲裁或诉讼等方式。
9. 争议解决程序：指合同争议解决的详细程序和流程。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 施工期限延迟：可以通过加班、提高施工效率等方式来尽量缩短施工时间。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章总则第一条本合同是根据中华人民共和国相关法律法规制定的，用于建设工程施工的合同。
本合同所称建设工程是指包括房屋、道路、桥梁、水利工程、机电设备安装等工程。
第二条合同双方应当遵守法律、法规以及本合同的约定，诚信、公正、合理地履行各自的义务。
第三条本合同采用自愿协商、平等互利的原则达成，经各方签字盖章后生效。
合同双方共同认可本合同的法律效力。
第四条本合同涉及的附件如下：1. 施工图纸及设计文件：包括工程效果图、构造、设备、装修等图纸文件。
2. 技术规范和标准：包括建设工程的施工标准、质量验收标准等。
3. 工程量清单：详细列出建设工程所需的各项材料、设备等数量及规格。
4. 施工进度计划：明确工程的施工时间、工期等。
5. 建设工程招投标文件：包括工程招标公告、投标文件等。
第二章工程内容与工期第五条承包人应按照施工图纸和设计文件要求进行施工。
施工过程中如有变更，应及时与发包人协商并签署变更合同。
第六条施工工期从开工日期起计算，双方约定的工期为__天/月/年。
如遇不可抗力或其他特殊情况导致工期延长的，应及时通知发包人并申请延期。
第三章工程质量与验收第七条施工过程中，承包人应按照技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合要求。
工程竣工后，承包人应组织工程验收，并提交相关验收报告。
第八条发包人有权对工程质量进行验收，如发现不符合要求的情况，承包人应及时进行整改。
整改不合格的，承包人应承担相应责任。
第四章合同价款与支付方式第九条本合同约定的合同价款为__万元（大写）。
第十条支付方式如下：合同签订后，由发包人按照工程进展支付工程进度款项，最后一期支付为竣工验收后支付尾款。
第五章安全与保险第十一条施工过程中，承包人应严格遵守建设工程安全操作规程，采取必要的安全保护措施。
如发生施工事故，承包人应负责处理，并承担相应责任。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201一、合同目的和背景根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）达成本合同，旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，保障合同履行的顺利进行。
二、合同范围1. 甲方聘请乙方承担建设工程施工（以下简称“工程”）的全部或部分工程内容和范围如下：（详细列明工程范围）三、工程价款与支付方式1. 工程价款总额为（具体金额），甲方应按照约定的支付方式和时间表支付给乙方。
2. 工程价款的支付方式和时间表如下：（具体说明支付阶段、付款比例和时间节点）四、工程期限1. 工程开始日期为（具体日期），工程竣工日期为（具体日期）。
2. 如因不可抗力或其他合同约定情况导致工程延期完成的，乙方应及时书面通知甲方，并说明具体延期原因及预计完成时间。
五、质量标准与验收1. 工程的质量应符合国家有关法律法规及技术标准的规定。
2. 乙方完成工程后，应向甲方提交相应的验收资料，并协助甲方进行验收。
3. 甲方进行验收时，如发现工程的质量不符合约定标准或存在其他质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，直至满足约定标准为止。
六、变更和索赔1. 双方在履行合同过程中，如发生不可抗力等原因导致工程变更，应按照法律法规及合同约定的程序进行变更协商，并签订变更合同或书面协议。
2. 如因甲方原因导致的变更，甲方应承担因此产生的费用和延期等责任。
3. 乙方提供的索赔应包括必要的证明材料和相关经济损失的计算表，甲方应及时予以审查和支付。
七、违约责任1. 若一方未履行合同义务或违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 任何一方因不可抗力等不可预见和不可避免的原因造成合同不能履行的，应及时通知对方，并提供相应证明。
八、争议解决双方如对合同履行过程中发生的任何争议无法通过友好协商解决的，应向合同签订地人民法院提起诉讼解决。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)是中国国家发展和改革委员会发布的一份示范性文本，用于规范建设工程施工合同的签订和执行。
以下是该合同的详细内容：1. 合同的基本信息：- 合同名称：建设工程施工合同- 合同编号：GF-2013-0201- 合同签订日期和地点- 合同各方的名称、法定代表人或授权代表、联系方式等信息2. 工程概况：- 工程名称、工程地点、工程规模、工程内容等3. 合同的主要条款：- 合同价款：包括工程款、材料款、设备款等- 工期：规定工程开始和结束的时间，以及工期延长和缩短的条件和程序- 施工范围和质量标准：详细描述工程的施工范围和质量要求- 施工组织和管理：包括施工方的组织管理机构、施工方的责任和义务、施工方的安全生产和环境保护措施等- 工程款支付方式和进度：规定工程款的支付方式、支付比例和支付时间节点- 变更和索赔：规定变更和索赔的条件、程序和责任 - 质量保证和保修：规定质量保证和保修的期限和责任- 合同的履行和解除：规定合同的履行和解除条件和程序- 争议解决：规定争议解决的方式和程序，如仲裁或诉讼4. 合同附件：- 技术文件和图纸：包括施工图纸、设计文件等- 合同的补充协议：如变更协议、索赔协议等- 相关证照和许可文件：如施工许可证、环评报告等5. 合同的签署和生效：- 合同各方的签署和盖章- 合同的生效日期和期限以上是《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)的详细内容。
请注意，此为示范文本，具体合同的内容可能会根据实际情况进行调整和修改。
在签订合同前，建议咨询专业律师或合同专家以获取准确的法律意见。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-02011. 合同双方信息本合同由以下双方进行订立：甲方：法定代表人：单位：地址：联系：乙方：法定代表人：单位：地址：联系：2. 合同背景甲方计划进行建设工程，并需要寻找一个合适的乙方承担工程的施工任务。
双方经协商一致，达成如下合同。
3. 工程范围本合同所涉及的工程范围包括但不限于以下项目：- 工程名称：- 工程地点：- 工程内容及技术要求：- 工程进度计划：- 工程质量要求：- 工程安全措施：4. 工期及付款4.1 工期本合同规定的工期为：开始日期：结束日期：4.2 付款方式根据工程进度，甲方将按照以下方式进行付款：- 首次付款：- 分期付款：- 最终付款：5. 保证金及违约责任5.1 保证金乙方应向甲方支付保证金，金额为：5.2 违约责任如果乙方违反本合同的任何条款，甲方有权采取以下措施：- 终止合同；- 暂停工程进展；- 要求乙方承担违约金。
6. 变更和解释任何对本合同内容的变更都必须经过双方书面协商并达成一致意见。
本合同的解释权归属于双方共同。
7. 合同附件本合同所涉及的附件如下：- 所有的设计文件；- 施工图纸；- 技术规范；- 安全措施文件；- 工程进度计划；- 合同付款安排表等。
8. 法律名词及注释本合同所涉及的法律名词及注释如下：- 建设工程：指按照工程项目的设计要求进行的建设、改建、扩建、装修或者其他行为；- 甲方：合同中指定的要求承担工程建设的主体；- 乙方：与甲方达成协议，承担工程施工任务的主体等。
9. 可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中，本合同可能遇到以下困难：- 资金不足：乙方可以寻找其他资金来源，或与甲方商议调整付款方式；- 土地争议：双方可以共同寻找土地权属证明，或进行法律诉讼解决争议；- 工程质量问题：乙方应按照技术要求进行施工，如有质量问题，可协商解决或进行仲裁等。
建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201
建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201（GF-2013-0201）建设工程施工合同（示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务.（二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决.前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款.合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充.在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”.二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)一、合同的目的和背景本建设工程施工合同（下称“本合同”），由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）共同签订。
本合同的目的是明确双方在建设工程施工过程中的权责关系，规范双方的义务和权益，确保项目的顺利进行。
二、合同的约定内容本合同约定以下内容：1. 工程概况双方在本合同中对工程概况进行了简要描述，包括项目名称、位置、规模、工期等基本信息。
2. 合同价款2.1 业主将根据合同约定，按照工程进度向承包商支付合同价款。
2.2 如果在施工过程中发生变更或额外工作，双方将协商确定相应的价款调整。
3. 工程质量和安全3.1 承包商应确保施工质量符合相关法律法规和技术标准的要求。
3.2 业主有权对施工质量进行检查和验收，如发现质量问题，承包商应及时整改并承担相应责任。
3.3 双方应共同落实施工安全措施，确保工程施工过程中的安全。
4. 施工进度和变更4.1 双方约定工程的施工进度，并在合同中详细列出各阶段的工作内容和完成时间。
4.2 如需变更施工进度或工程范围，双方应及时协商并签订变更协议。
5. 材料和设备5.1 承包商应按照合同约定提供符合质量标准的施工材料和设备。
5.2 业主有权对提供的材料和设备进行检查和验收，如发现质量问题，承包商应承担相应责任。
6. 建设工程的移交和验收6.1 工程竣工后，承包商应通知业主进行验收。
6.2 业主有权对工程进行验收，如发现问题，承包商应及时修复。
6.3 工程验收合格后，业主将支付尾款并办理竣工手续。
7. 违约责任7.1 如一方违约，应承担相应的违约责任。
7.2 如双方均违约，应按照法律的规定处理。
8. 争议解决本合同的争议解决将遵循相关法律法规的规定，并协商解决。
9. 其他约定双方可根据实际情况约定其他事项。
三、合同的履行和变更本合同一经双方签字盖章后生效，双方应按照合同的约定进行履行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺3九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (4)第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定61.1词语定义与解释 (6)1.2语言文字 (11)1.3法律 (11)1.4 标准和规范 (12)1.5 合同文件的优先顺序 (12)1.6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1.8严禁贿赂 (15)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 (16)1.12保密 (18)1.13工程量清单错误的修正 (19)2. 发包人192.1 许可或批准 (19)2.2 发包人代表 (20)2.3 发包人人员 (20)2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2.5 资金来源证明及支付担保 (22)2.6 支付合同价款 (22)2.7 组织竣工验收 (22)2.8 现场统一管理协议 (22)3. 承包人223.1 承包人的一般义务 (22)3.2 项目经理 (24)3.3 承包人人员 (25)3.4 承包人现场查勘 (27)3.5 分包 (27)3.6 工程照管与成品、半成品保护 (29)3.7 履约担保 (29)3.8 联合体 (29)4. 监理人304.1监理人的一般规定 (30)4.2监理人员 (30)4.3监理人的指示 (31)4.4 商定或确定 (31)5. 工程质量325.2质量保证措施 (32)5.3 隐蔽工程检查 (34)5.4不合格工程的处理 (35)5.5 质量争议检测 (36)6. 安全文明施工与环境保护 (36)6.1安全文明施工 (36)6.2 职业健康 (40)6.3 环境保护 (41)7. 工期和进度 (42)7.1施工组织设计 (42)7.2 施工进度计划 (43)7.3 开工 (43)7.4测量放线 (44)7.5 工期延误 (45)7.6 不利物质条件 (46)7.7 异常恶劣的气候条件 (47)7.9提前竣工 (49)8. 材料与设备 (50)8.1发包人供应材料与工程设备 (50)8.2承包人采购材料与工程设备 (50)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (50)8.4材料与工程设备的保管与使用 (51)8.5禁止使用不合格的材料和工程设备 (52)8.6 样品 (53)8.7材料与工程设备的替代 (54)8.8施工设备和临时设施 (55)9. 试验与检验 (56)9.1试验设备与试验人员 (56)9.2取样 (56)9.3材料、工程设备和工程的试验和检验 (57)9.4现场工艺试验 (58)10. 变更5810.1变更的范围 (58)10.2变更权 (58)10.3变更程序 (59)10.4变更估价 (59)10.5承包人的合理化建议 (60)10.6变更引起的工期调整 (61)10.7暂估价 (61)10.8暂列金额 (63)10.9计日工 (63)11. 价格调整 6411.1市场价格波动引起的调整 (64)11.2法律变化引起的调整 (68)12. 合同价格、计量与支付 (68)12.1 合同价格形式 (68)12.2预付款 (69)12.3计量 (70)12.4工程进度款支付 (72)12.5支付账户 (75)13. 验收和工程试车 (76)13.1分部分项工程验收 (76)13.3工程试车 (79)13.4提前交付单位工程的验收 (81)13.5 施工期运行 (81)13.6 竣工退场 (81)14. 竣工结算 8214.1 竣工结算申请 (82)14.2 竣工结算审核 (83)14.3 甩项竣工协议 (84)14.4 最终结清 (84)15. 缺陷责任与保修 (85)15.1 工程保修的原则 (85)15.2 缺陷责任期 (85)15.3 质量保证金 (86)15.4 保修 (87)16. 违约8916.1 发包人违约 (89)16.2 承包人违约 (91)16.3 第三人造成的违约 (94)17. 不可抗力 9417.1 不可抗力的确认 (94)17.2 不可抗力的通知 (94)17.3 不可抗力后果的承担 (95)17.4 因不可抗力解除合同 (96)18. 保险9718.1 工程保险 (97)18.2 工伤保险 (97)18.4持续保险 (97)18.5 保险凭证 (98)18.6 未按约定投保的补救 (98)18.7 通知义务 (98)19. 索赔9819.1承包人的索赔 (98)19.2 对承包人索赔的处理 (99)19.3发包人的索赔 (100)19.4 对发包人索赔的处理 (100)19.5 提出索赔的期限 (101)20. 争议解决 10120.1和解 (101)20.2调解 (101)20.3争议评审 (101)20.4仲裁或诉讼 (102)20.5争议解决条款效力 (103)第三部分专用合同条款 (104)1. 一般约定1042. 发包人1093. 承包人1104. 监理人1145. 工程质量1156. 安全文明施工与环境保护 (116)7. 工期和进度 (117)8. 材料与设备 (119)9. 试验与检验 (120)10. 变更12111. 价格调整 12212. 合同价格、计量与支付 (124)13. 验收和工程试车 (128)14. 竣工结算 13015. 缺陷责任期与保修 (131)16. 违约13217. 不可抗力 13418. 保险13520. 争议解决 135第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥ 元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥ 元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥ 元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥ 元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥ 元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。