网络布线工程合同
网络综合布线合同6篇
网络综合布线合同6篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（服务提供商）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方所需网络综合布线服务事项，经友好协商，达成以下合同协议：一、服务范围乙方将为甲方提供包括但不限于网络设备选型、布线方案设计、布线施工安装、系统测试调试等网络综合布线服务。
具体服务内容根据双方确认的服务清单执行。
二、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为：人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 甲方应在合同签订后______个工作日内支付乙方总金额的______%作为预付款。
3. 乙方完成布线施工并经过甲方验收合格后，甲方应支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________（如：银行转账、支付宝、微信等）。
三、服务期限本合同服务期限为______年，自合同签订之日起计算。
四、服务标准与质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行布线施工。
2. 乙方提供的网络设备和布线产品应符合质量标准，并确保稳定运行。
3. 乙方应确保施工期间不影响甲方正常的工作秩序。
4. 乙方应对所布线路进行调试和测试，确保网络运行正常。
五、保密条款1. 甲乙双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本合同内容以及合同履行过程中的相关信息。
六、违约责任1. 如因乙方原因未能按照合同约定完成布线服务，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按约定支付款项，乙方有权顺延服务期限，并追究甲方违约责任。
七、解决争议的方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
网络布线合同书范本6篇
网络布线合同书范本6篇篇1网络布线合同书范本网络布线合同书甲方（供应商）：联系地址：电话：传真：电子邮件：乙方（需求方）：联系地址：电话：传真：电子邮件：鉴于甲方具有提供网络布线服务的能力，乙方有意委托甲方进行网络布线服务，经双方友好协商，特签订本合同。
一、项目名称：网络布线服务项目二、项目内容：1.1 甲方负责根据乙方的需求，在指定场所进行网络布线设计、布线施工及调试等相关服务。
1.2 网络布线范围包括但不限于：室内布线、局域网布线、光纤布线等。
1.3 布线设计应满足乙方的需求，并确保网络运行稳定、可靠。
三、服务费用：3.1 甲方按照双方协商的报价进行服务，并在项目验收合格后支付。
3.2 乙方应按照约定时间及方式支付相关款项，逾期支付的，应支付逾期利息。
四、工期：4.1本合同签订后，双方约定的工期为_____________天/月。
4.2如因不可抗力因素导致工期延长，双方应协商处理。
五、质量保证：5.1 甲方承诺所提供的服务符合国家相关标准和法规，并提供一定期限的质量保修。
5.2 在服务期间内，如出现服务质量问题，甲方应及时响应并进行处理，保证乙方正常使用。
5.3服务期间，如因甲方原因引起的问题需要返工，不产生额外费用。
六、验收标准：6.1 乙方验收时，应在双方共同监督下进行，确认项目完成情况并签署验收报告。
6.2 完成验收后，双方各执一份验收报告，项目方可正式启用网络设备。
七、保密条款：7.1 双方应遵守《中华人民共和国商业秘密法》等相关法规，保守合同所涉及的商业秘密，不得向第三方泄露。
7.2 未经对方同意，不得擅自将本合同之一方的商业秘密用于其他目的。
八、违约责任：8.1 乙方未按约定支付服务费用或者拖延工期的，应支付违约金。
8.2 甲方未按约定时间交付或者未能完成服务质量要求的，应相应承担违约责任。
九、争议解决：9.1 在履行本合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。
单位网线铺设合同模板
单位网线铺设合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承接方）地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》和《网络安全法》，甲乙双方本着平等自愿、公平合理的原则，就单位网线铺设事宜，经友好协商，达成如下协议：一、网线铺设工程内容1.1 甲方委托乙方承担单位的网线铺设工程，具体包括走线、连接、测试等相关工作。
1.2 乙方须按照国家的相关标准和规范进行施工，保证工程的质量。
1.3 工程的时间安排由双方协商确定。
二、工程价款2.1 甲方应当支付乙方网线铺设工程的价款，具体金额为_____________元（大写：______________________元），于合同签订之日起及时支付。
2.2 乙方在工程完工并经甲方验收合格后，甲方应当及时结清尾款。
2.3 如果工程需增加或者减少额外工作，双方应当书面协商确定相应的价格调整。
三、施工责任3.1 乙方承诺在工程期间认真负责，保证工程质量。
如有质量问题，乙方应当及时提供售后维修服务。
3.2 若因乙方原因造成工程不能按时完工，乙方应当承担违约责任。
3.3 乙方在工程过程中须遵守国家相关法律法规，保证工程施工期间的安全和环保。
四、其他约定4.1 甲乙双方应当保持友好合作关系，如有争议应当通过友好协商解决；解决不成的，可向相关主管部门或者仲裁机构申请调解仲裁。
4.2 若发生不可抗力事件，如地震、火灾等，导致工程无法继续，双方可以以书面通知对方解除合同。
4.3 本合同一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上内容经甲、乙双方协商一致，签字盖章后生效。
注：本合同未尽事宜，可另行协商。
合同签订地点：_________________。
工程网络布线合同模板
工程网络布线合同模板甲方（委托人）：_____________ 公司乙方（承包人）：_____________ 公司为了明确双方在网络布线项目中的责任和义务，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，经双方协商一致，签订如下合同：第一条项目概况1.1 甲方委托乙方进行网络布线项目，具体内容包括但不限于：设计、施工、调试等工作。
1.2 项目地址：____________________。
1.3 项目预算：_____________元人民币。
第二条工程内容2.1 乙方承诺按照约定的时间和质量要求，完成网络布线项目相关工作。
2.2 网络布线项目的具体内容和标准由甲方提供，乙方按照甲方的要求进行施工。
第三条施工期限3.1 本合同签订后，双方约定的工期为_____________天/月，从签订合同之日起计算。
3.2 如果因不可抗力等原因导致项目无法按时完成，应当及时通知对方，并经双方协商确定新的施工期限。
第四条付款方式4.1 甲方按照约定的进度和质量验收标准，及时支付工程款项。
4.2 工程款项支付方式：___________。
第五条质量保证5.1 乙方保证网络布线项目符合国家相关标准，并承担相应的质量保修责任。
5.2 在质保期内，如项目出现质量问题，乙方应当承担修复和维护责任。
第六条违约责任6.1 如任一方未履行本合同所规定的义务，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 如果因不可抗力等不可抗力因素导致项目无法按时完成，双方互不承担责任，但应当尽力避免损失扩大。
第七条合同变更7.1 本合同的任何变更必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
7.2 变更协议一经签署，即为本合同的有效组成部分。
第八条争议解决8.1 双方对本合同执行过程中发生的争议应当友好协商解决。
8.2 如果协商不成，任何一方均有权向有关仲裁机构提起仲裁。
第九条合同生效9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收结束。
综合网络布线合同范本3篇
综合网络布线合同范本3篇篇一综合网络布线合同甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：综合网络布线系统的设计、采购、安装、调试等二、工程期限1. 本工程的工期为______个工作日，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元（大写______元整）。
2. 甲方应在合同签订后______个工作日内，向乙方支付工程价款的______%作为预付款；在工程竣工验收合格后______个工作日内，支付工程价款的______%。
3. 乙方应在收到预付款后______个工作日内，开始工程施工。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和行业标准，以及双方约定的技术要求进行工程施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在______个工作日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应在______个工作日内整改完毕，重新提交验收申请。
五、双方责任1. 甲方责任提供工程所需的场地、电源等必要条件。
按时支付工程价款。
协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方责任按照合同要求进行工程施工，确保工程质量和工期。
负责工程所需设备和材料的采购、运输和保管。
遵守施工现场的管理规定，文明施工。
六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
机房布线合同4篇
机房布线合同4篇篇1机房布线合同甲方（出租方）：_____________公司乙方（承租方）：_____________公司根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方出租机房及提供相关网络布线服务事宜，达成如下协议：一、机房位置及面积1. 机房位于_____________，面积约______平米。
2. 机房内设备包括但不限于塔式服务器、网络交换机、防火墙等，乙方需要保证设备数量和规格满足运行需要。
二、机房出租及服务内容1. 甲方应在规定时间内将机房开放并提供给乙方，保证机房环境整洁、安全、通风良好。
2. 甲方应安排专业人员为乙方提供网络布线服务，确保网络连接质量可靠稳定。
3. 甲方应保证机房内设备运行正常，如发生故障，应及时处理并通知乙方。
4. 乙方在使用机房期间，需遵守甲方制定的相关规定，保障机房设备和环境的安全。
5. 甲方应提供24小时监控服务，确保机房环境和设备安全。
三、费用及付款方式1. 机房出租费用为每月_______元，乙方应在每月___日前将使用费用支付至甲方指定账户。
2. 如乙方需额外布线服务或设备购置，费用另行商议。
四、责任及保密条款1. 甲方应对机房设备和布线服务承担监管和保管责任，确保乙方信息安全。
2. 乙方不得擅自调整机房内设备及布线，须征得甲方同意并由专业人员操作。
3. 双方应保护机房内的商业信息和数据安全，不得泄露给第三方。
五、合同期限本合同自双方签署之日起生效，期限为______年。
六、违约及解决方式1. 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
2. 如一方违反合同规定，需承担相应违约责任，并按法律规定处理。
七、其他条款1. 本合同经双方签字盖章生效，一式两份，甲乙双方各持一份。
2. 对于未尽事宜，双方可以另行协商补充。
甲方（盖章）：_____________公司法定代表人：乙方（盖章）：_____________公司法定代表人：签订日期：_____________年______月______日以上内容经双方充分协商一致，在遵守法律法规的前提下签署生效。
网络综合布线工程安装合同(精选3篇)
网络综合布线工程安装合同（精选3篇）网络综合布线工程安装合同篇1 甲方：________乙方：________根据《中华人民共和国民法典》及行业有关规定，结合本合同的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条：工程概况1、工程名称：________________工程2、工程地点：________________3、工程内容：________工程安装、网络综合布线、多媒体家庭工程安装第二条：工程期限1、本工程合同总工期为60 天(具体根据装修进度)。
2、本合同开工日期：______年____月____日3、竣工日期：______年____月____日4、如遇下列情况，经甲方代表签证后作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
1)甲方在合同规定开工日期前7天不能交给乙方施工现场;2)不属包干范围内的重大设计变更;3)未按合同规定拨付预付款而影响施工进度者;4)因人力不可抗拒的自然灾害而影响进度者。
第三条：工程合同总价1、本合同总造价为人民币______元,优惠后价格为______元(________)，具体设备型号、数量和单价见清单。
2、如遇下列情况，合同总价作相应调整。
1)合同总价内的经双方确认的暂估价变化;2)在施工中新增加了工程项目;3)其它________________________________。
第四条：工程质量和检查验收1、乙方必须严格按设计、施工方案，图纸、说明资料和国家颁布的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2、乙方按工程进度，及时提供工程质量的技术资料。
3、隐蔽工程由乙方自检后，填写隐蔽工程验收单通知甲方代表检查验收，经验收合格签证后生效。
4、工程验收应以设计、施工方案，图纸、说明资料及施工验收规范和质量标准为依据。
5、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料。
并发出竣工通知书，经双方协定确定验收时间，组织有关人员进行竣工验收。
6、验收合格后，双方签署交工验收证明，并将工程交给甲方管理。
网络布线合同模板
网络布线合同模板网络布线合同（一）甲方：_________乙方：_________甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。
为保证项目的顺利完成，特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
一、验收时间1、验收时间：合同签订起_________日内，即_________年_________月_________日之前；2、验收内容：按甲方要求连通各个网络及电话节点。
二、结算方式及期限1、合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的_________％作为预付款；2、所有网络设备安装、调试、验收完成后的第二个工作日，甲方即付给乙方合同总额剩余的_________％；3、对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。
三、双方责任和义务甲方：1、按照合同约定，按时支付相应费用；2、严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协作事项并监督工程的实施进展；3、按照合同（及附件）约定的内容进行工程验收。
乙方：1、按照合同（及附件）约定，在深入了解甲方需求的情况下，负责整个网络设备的采购、安装、调试、进度安排；2、严格按照合同（及附件）约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期圆满完成网络布线工程。
四、违约责任1、甲方若不能按时付款视为违约。
拖延十天以上，甲方每日支付给乙方合同总额的1‰作为滞纳金，且工程进度按拖延时间向后顺延；拖延一个月以上，甲方每日支付给乙方合同总额的5‰作为滞纳金；2、乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统，视为违约。
拖延一天，乙方支付合同总额的1‰作为违约金；拖延十天以上，每天处以本合同总额5‰的违约金。
五、布线设备名称、型号、数量、金额________。
六、合同总额_________。
七、合同的变更与解除：1、如发生不可抗力事件，本合同自动解除；2、本合同未尽事宜，由双方协商解决；3、如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。
网络布线合同范文4篇
网络布线合同范文4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1网络布线合同范文合同编号：XXXXX甲方（委托方）：______________（以下简称甲方）乙方（承接方）：______________（以下简称乙方）鉴于甲方拟对其办公室/工厂进行网络布线工程，为确保网络系统的正常运行，特委托乙方进行网络布线工程。
双方经友好协商，就网络布线工程有关事项达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：网络布线工程1.2 项目位置：______________1.3 项目内容：根据甲方提供的网络布线设计方案，乙方负责实施网络布线、安装配线架、敷设光纤线等工作。
二、合同成立2.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为______________天。
2.2 如需变更合同内容或终止合同，需双方书面协商一致，并签署书面协议。
三、材料及设备3.1 甲方提供的设备材料清单详见附件一，乙方按照清单要求进行操作。
3.2 如甲方提供的设备材料不符合要求，导致工程延期或增加费用的，由甲方承担责任。
四、施工期限4.1 乙方应按照甲方提供的施工时间表和要求，按时高质量完成网络布线工程。
4.2 如因不可抗力或其他客观原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并双方商定延期事宜。
五、工程质量5.1 乙方应保证网络布线工程符合国家相关标准要求，能够满足甲方的使用需求。
5.2 乙方负责网络布线工程的维护保养，保证工程质量在合同有效期内不低于国家标准。
六、价款及支付方式6.1 网络布线工程合同总价款为______________元整。
6.2 甲方应按照约定合同款项支付方式，将款项支付至乙方指定账户。
七、违约责任7.1 任何一方未履行本合同约定的义务，应当承担相应的违约责任。
7.2 违约方应支付对方违约金，违约金金额为合同总价款的______________。
八、其他事项8.1 本合同的效力、解释、变更和执行均适用中华人民共和国法律。
8.2 本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。
网络布线及设备采购合同范本6篇
网络布线及设备采购合同范本6篇篇1网络布线及设备采购合同范本甲方（购买方）：_______________乙方（销售方）：_______________为了明确双方合作的责任与权利，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经过友好协商，就网络布线及设备的采购事宜达成如下合同：第一条产品名称及规格1. 甲方将从乙方处采购以下产品：________________（产品名称）、________________（产品规格）等。
2. 产品的数量、型号、规格等应符合甲方的要求。
第二条价格及付款方式1. 产品的总价格为______________（大写金额）。
2. 产品的价格包括一切费用，包括但不限于产品本身、运输费用、安装费用等。
3. 付款方式：（1）甲方应在签订合同之日起，支付产品总价格的50%作为订金；（2）产品交付后，甲方应支付剩余50%的款项。
第三条交付时间及方式1. 产品的交付方式：________________。
2. 产品的交付时间为合同签订之日起_______天内完成交付。
第四条安装及调试1. 乙方应负责产品的安装、调试、培训等工作。
2. 安装、调试时间为产品交付之日起_____天内完成。
第五条质量保证及售后服务1. 产品的保修期为______年，自产品交付之日起计算。
2. 在保修期内，若产品出现质量问题，乙方应承担免费维修或更换责任。
3. 保修期外，乙方应提供有偿维修服务。
第六条违约责任1. 任何一方未能履行合同规定的义务，构成违约，应承担违约责任。
2. 违约方需支付对方相应的赔偿金。
第七条争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应向有管辖权的法院提起诉讼。
第八条其他事项1. 本合同一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至产品交付并完成相关事宜后终止。
甲方（购买方）：_______________乙方（销售方）：_______________签字盖章日期：_______________篇2网络布线及设备采购合同范本甲方：（委托方单位名称）地址：（委托方单位地址）联系人：（委托方联系人姓名）联系电话：（委托方联系电话）乙方：（承包方单位名称）地址：（承包方单位地址）联系人：（承包方联系人姓名）联系电话：（承包方联系电话）鉴于甲方拟进行网络布线及设备的采购工作，为明确双方的权利与义务，特制定本合同。
合同范本网络布线合同
合同范本网络布线合同合同范本：网络布线合同本合同（以下简称“合同”）由以下双方（以下简称“甲方”和“乙方”）于指定日期签署：甲方：名称：地址：联系人：电话：电子邮件：乙方：名称：地址：联系人：电话：电子邮件：鉴于甲方故意委托乙方进行网络布线工程，双方经友好商议，达成以下协议：一、工程范围1.1 甲方委托乙方负责网络布线工程的设计、供应、安装、调试和维护等工作。
1.2 网络布线工程的具体范围包括但不限于：（列举具体工作内容，例如：布线设计、线缆敷设、网络设备安装、机房建设等）二、工程期限2.1 网络布线工程的开始日期为合同生效之日，结束日期为工程竣工验收合格之日。
2.2 如因不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方应友好商议并书面确认延期或者终止合同。
三、工程费用及支付方式3.1 工程费用总额为（具体金额），包括设计、供应、安装、调试和维护等费用。
3.2 甲方应在工程开始前支付工程费用的（具体比例）作为预付款，余款应在工程竣工验收合格后（具体天数）内支付清。
3.3 支付方式：（列举具体支付方式，例如：银行转账、支票等）四、工程质量与保修4.1 乙方应按照国家相关标准和规定进行网络布线工程，确保工程质量符合甲方要求。
4.2 乙方对网络布线工程提供（具体保修期限）的免费保修服务，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
4.3 在保修期内，如因乙方原因导致网络布线工程浮现故障或者质量问题，乙方应负责免费修复或者更换。
五、违约责任5.1 若任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。
5.2 如因乙方原因导致网络布线工程无法按时完成，乙方应按日向甲方支付违约金，违约金金额为工程费用总额的（具体比例）。
5.3 如因甲方原因导致网络布线工程无法按时进行或者完成，甲方应按日向乙方支付违约金，违约金金额为工程费用总额的（具体比例）。
六、知识产权6.1 网络布线工程的设计方案、图纸和相关文档等知识产权归乙方所有。
网络布线工程合同范本
网络布线工程合同范本第一篇范文：合同编号：[请填写合同编号]甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为网络布线项目的业主，乙方为具有相应资质的网络布线工程承包商，双方经充分协商，就网络布线工程项目的实施达成如下合同条款：一、工程概述1.1 工程名称：[请填写工程名称]1.2 工程地点：[请填写工程地点]1.3 工程内容：包括但不限于网络布线系统的设计、材料采购、安装、调试、验收及培训等。
1.4 工程预算：双方另行签订补充协议明确工程预算。
二、工程进度与交付2.1 乙方应按照双方约定的时间表完成工程，并保证工程质量。
2.2 乙方应在工程完成后，提供完整的技术文档和操作手册，并对甲方相关人员进行培训。
2.3 工程通过验收后，乙方应负责一定期限内的技术支持和售后服务。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收标准：按照相关法律法规、行业标准和双方约定的验收标准进行。
四、材料与设备4.1 乙方应使用符合国家标准的材料和设备。
4.2 乙方应在工程开始前，向甲方提交所使用材料和设备的详细清单。
五、合同价格与支付5.1 双方另行签订补充协议明确合同价格、支付方式和付款时间。
六、违约责任6.1 双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 对于合同的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：[请填写签订日期]1.工程设计方案2.材料和设备清单3.培训计划4.售后服务承诺请注意，以上合同范本仅供参考，具体合同内容应根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士的意见。
网络施工合同范本
网络施工合同范本篇一：网络工程合同样本网络工程施工合同项目单位：（以下简称“甲方”）施工单位：（以下简称“乙方”）甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及国家关于计算机网络综合布线国家颁发的有关规范及标准和其他有关法律，行政法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就网络综合布线工程事项协商一致，订立本合同，以资共同守信。
一、工程概述：工程名称：网络综合布线工程工程地点：二、工程承包范围：网络布线工程，甲方要求的网络综合布线系统的全部内容。
三、合同工期：合同工期总日历天数：15天，具体开工日期以合同生效次日起计算，如遇以下情况工期做相应顺延：（1）、甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工要求；施工临时设施，材料仓库，施工水电、部门协调等工作未能解决，影响进场施工。
（2）、经甲、乙双方协商同意，在施工中设计有变动而影响施工进度的。
（3）、因自然灾害或其他不可抗拒力因素。
四承包方式:本合同中规定的工程以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式实施总包工程。
五合同价款及结算方式：（1）、本工程合同总价为：人民币元，大写：元整。
（其中单点施工费：网络元/点合计个点。
如有添减按实际点数计算）。
（2）本合同双方约定工程款支付方式为：合同签订2日内预付全合同价40%，即人民币元，大写：。
工程设备及材料到现场后再付全合同价40%，即人民币元，大写：。
待整个网络工程验收合格并结算完毕后一周内甲方一次性支付全合同价的20%，即人民币元，大写：。
（3）、因甲方使用功能提高发生的设计变更导致的工程量增减，甲、乙双方以工程量联系单的方式予以确认，工程完工以后据实结算。
除此之外工程量清单中没有的项目不予增加，均包含在其他项目中。
（4）、本合同采用固定单价，工程量清单中的综合单价不因劳动力、机械、材料、设备等市场因素价格变化而做任何变化，工程量以甲、乙双方确认的实际工程量为标准进行结算。
六、组成合同的文件及要求：（1）、本合同协议书。
机房网络改造合同5篇
机房网络改造合同5篇篇1机房网络改造合同甲方：_________________有限公司乙方：_________________有限公司鉴于甲方为提高公司网络运营效率和安全性，现需对机房网络进行改造和升级，双方经友好协商，达成以下协议：一、改造内容1. 乙方须全面检测机房网络设备和线缆情况，提出改造方案，并经甲方同意后开始改造工作。
2. 乙方负责更新机房网络设备，优化网络布线，确保网络畅通稳定。
3. 乙方将根据甲方需求，加固网络安全防护措施，保护重要数据不被外泄或攻击。
4. 乙方将对机房网络进行24小时监控，及时发现并处理网络故障。
二、改造进度1. 乙方将在签订合同后的15个工作日内提供详细改造方案，并开始实施。
2. 改造工作预计在30个工作日内完成，具体时间视实际情况而定。
3. 若因不可抗力等原因导致改造工作延期，乙方应当及时通知甲方，并重新协商工作进度。
三、费用支付1. 甲方应当在签订合同时支付改造费用的50%作为首付款。
2. 改造工作完成后，乙方将提供改造工程验收报告，并由甲方检查确认。
3. 经验收合格后，甲方应当在5个工作日内支付剩余费用。
四、保修期1. 改造工作完成后，乙方将提供12个月的免费维护保修服务。
2. 在保修期内，如有设备故障或网络问题，乙方将免费提供维修或处理措施。
3. 若因人为损坏或不当使用导致的故障，维修费用由甲方承担。
五、违约责任1. 若一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应当在接到对方书面通知后15个工作日内进行整改，若未进行整改，则应当支付违约金。
六、争议解决1. 若在履行合同过程中发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，应当提交至本地仲裁委员会裁决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为12个月。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________有限公司签字：______________ 日期：__________乙方（盖章）：_________________有限公司签字：______________ 日期：__________以上是双方就机房网络改造事项达成的协议，希望双方能够真诚合作，共同推进机房网络改造工作，实现更好的网络运营效果。
网络布线合同范文4篇
网络布线合同范文4篇篇1网络布线合同范文甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国中小企业发展促进法》的相关规定，经甲乙双方友好协商，就网络布线项目的具体内容和责任划分达成如下协议：一、项目概况1.1 甲方委托乙方完成网络布线项目，包括但不限于设计、布线、调试等工作。
1.2 项目地点：（填写项目具体地址）1.3 项目工期：自合同签订之日起（填写具体工期），具体工期另行协商确定。
二、合同内容2.1 乙方承诺按照甲方的要求和标准，按时、按质完成网络布线项目。
2.2 乙方应根据实际情况进行现场勘察，并提供详细的网络布线方案。
2.3 乙方应负责采购网络布线所需材料，并按照甲方的要求进行布线施工。
2.4 乙方应在网络布线完成后，对整个布线系统进行测试和调试，确保网络质量稳定可靠。
2.5 甲方应根据网络布线项目的实际情况，提供必要的支持和配合，协助乙方进行项目实施。
三、费用及支付方式3.1 网络布线项目总造价为（填写具体金额），乙方应按照合同约定的工程进度及质量验收标准收取款项。
3.2 甲方应根据乙方提供的发票和相关材料及时支付网络布线项目款项。
3.3 如发生额外费用，应由乙方和甲方另行协商确定支付方式。
四、违约责任4.1 一方未能履行合同义务或不完全履行合同义务的，应承担违约责任。
4.2 发生因不可抗力导致合同无法履行的情况，甲乙双方可根据实际情况协商解决。
五、争议解决5.1 本合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交有关部门仲裁。
5.2 仲裁裁决是终局的，对甲、乙双方均有约束力。
六、其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至网络布线项目竣工验收结束。
6.2 本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人：代表人：签订日期：签订日期：附：网络布线项目进度计划、款项支付流程、工程验收标准等。
篇2网络布线合同范文甲方（委托方）：____公司乙方（承包方）：____公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就网络布线工程项目签订本合同，共同遵守并承担下列义务：一、项目名称：网络布线工程项目二、工程地点：____公司办公楼三、工程范围：1. 安装网络布线，包括网线布设、网线连接、网络设备安装等工作。
网络布线合同书
网络布线合同书甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行网络布线工程，乙方具备相应的资质和能力，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
第一条工程内容1.1 乙方负责甲方指定地点的网络布线工程，包括但不限于网络线路的铺设、设备安装、调试等工作。
1.2 工程范围、技术要求和施工标准按照甲方提供的技术文件和双方确认的施工方案执行。
第二条工程期限2.1 工程开工日期为合同签订之日起____天内，乙方应确保工程在____天内完成。
2.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决，并签订补充协议。
第三条工程费用3.1 本工程总费用为人民币（大写）____________________元整（￥__________）。
3.2 工程费用包括材料费、人工费、运输费等所有费用，乙方不得以任何理由增加费用。
第四条付款方式4.1 甲方在合同签订后____天内支付工程预付款，金额为总费用的____%。
4.2 工程完工并经甲方验收合格后，甲方在____天内支付剩余款项。
第五条工程质量与验收5.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，以及甲方的技术要求。
5.2 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后____天内组织验收。
5.3 如工程未达到验收标准，乙方应在甲方指定的时间内完成整改，并重新申请验收。
第六条违约责任6.1 如乙方未按期完成工程，或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
6.2 如甲方未按约定支付工程款项，应承担违约责任，并支付违约金。
第七条保密条款7.1 双方应对合同内容及在履行合同过程中知悉的对方商业秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
网络布线合同范文
网络布线合同范文甲方（委托方）：名称：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]联系人：[甲方联系人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（受托方）：名称：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系人：[乙方联系人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要进行网络布线工程，乙方具备网络布线工程的专业能力和经验，甲乙双方经友好协商，就甲方网络布线工程事宜达成如下协议：一、工程内容。
1. 乙方负责对甲方位于[具体地址]的办公场所（或其他指定场所）进行网络布线工程。
包括但不限于网线铺设、网络插座安装、线槽安装（如果需要）、配线架安装、光纤铺设（如果有）等相关网络布线工作，以确保甲方办公区域内各个网络接入点能够正常联网使用。
2. 工程具体要求如下：按照甲方提供的网络拓扑图（如有）进行布线，保证网络布局合理、整齐。
所使用的网线、插座、线槽、配线架等材料需符合国家相关标准及行业规范，乙方应向甲方提供材料清单及样品（如有要求），经甲方确认后方可使用。
网络布线工程需满足甲方未来[X]年内预计的网络使用需求，包括但不限于办公设备联网、网络视频传输、数据传输等需求。
二、工程工期。
1. 本工程总工期为[X]个工作日，自合同签订且乙方收到甲方预付款之日起开始计算。
2. 在施工过程中，如因不可抗力因素（如自然灾害、政府行政命令等）导致工程延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。
若因乙方自身原因（如人员安排不足、材料供应不及时等）造成工程延误，每延误一天，乙方应按照工程总金额的[X%]向甲方支付违约金。
三、工程价款及付款方式。
1. 本工程总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
此价款包含但不限于材料费用、人工费用、运输费用、税费等乙方完成本网络布线工程所需的一切费用。
2. 付款方式：甲方在合同签订后的[X]个工作日内，向乙方支付工程预付款，金额为总价款的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
网络布线安装合同模板
网络布线安装合同模板
1. 合同主要内容
2. 服务范围
设计和规划局域网的布线结构；
安装和调试网络布线设备；
进行网络布线的连接和测试；
提供相关网络布线设备的安装维护服务；
3. 费用和结算方式
甲方应向乙方支付约定的网络布线安装费用；
费用应在安装完成后的15个工作日内结清；
本合同中所述费用已包含材料费、设备费和人工费等。
4. 合同生效和终止
本合同自双方在合同上签字或盖章之日起生效；
双方协商一致终止；
乙方未能按时履行合同义务，且甲方书面通知后，仍未在合理期限内解决；
甲方未能按时支付合同约定费用，且乙方书面通知后，仍未在合理期限内解决。
5. 保密条款
双方应对在合作过程中获得的对方商业和技术信息予以保密；
未经对方书面许可，不得将相关信息透露给任何第三方。
6. 法律适用和争议解决
本合同适用于的法律；
双方如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，应提交至有管辖权的人民法院裁决。
7. 其他事项
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份；
本合同的附件和补充协议，是合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8. 合同变更和解释
对合同的任何修改或补充，需经双方协商一致，并以书面形式确认；
对于本合同的解释和效力，应遵循的相关法律和法规。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【2018】第号网络布线合同
甲方：
乙方：
甲方:
法定代表人/负责人
住所地：
乙方:
法定代表人/负责人：
住所地：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成以下合同条款，以兹共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：网络布线工程。
2、工程地点：。
3、工程范围：
网络和电话线的安装、调试。
二、工程进度及验收
1、工程范围
1）网线以及电话线的敷设，每个房间铺设4条网线。
2）电话配线架和交换机的安装及线缆连接。
3）线槽铺设。
4）墙插安装。
5）网线测试：各信息插座与交换机、配线架之间的连通性测试。
2、甲乙双方的责任
甲方的责任
1）甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。
2）甲方保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。
3）甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。
在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
乙方的责任
1）乙方应按合同规定的时间及时提供全部工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。
2）乙方负责提供布线工程配置设计方案，布线施工图设计，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。
3、工程时间和进度
自合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。
实际有效工期为2天（从接到甲方通知之日起计）完成此工程。
4、工程验收标准
（1）机柜网络线缆要有规范的标签，配线架、交换机安装牢固。
（2）各房间信息插座按图纸位置安装。
（3）对每个信息插座与交换机之间进行连通性测试。
（4）根据现行有关规范及标准验收。
5、工程保证
工程验收合格后，因乙方提供的布线工程设备质量问题发生故障，由乙方负责免费更换，保修1年（甲方提供设备不在此列）。
因用户使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。
三、合同总额及付款方式
3．1 合同价款（人民币大写）：。
（小写）：￥。
合同价格明细见附件。
3．2 付款方式：
工程款即全部设备及布线正常通讯使用后一次性付清。
四、人力不可抗拒事故
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。
在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。
五、违约责任
1．乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的0.5％付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过5天时，甲方有权中止合同的执行，乙方应在3个工作日内赔偿等额违约金。
2．工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方返工一次，工期不超过1天。
如果返工后再次验收仍不合格，则工程为不合格，甲方有权中止合同的执行，乙方应在3个工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。
3．甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总金额的0.5％付给乙方违约金。
六、解决合同争议的方式
本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。
七、合同生效及其他约定
1、本合同正本一式肆份，双方各执贰份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。
4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方：乙方：
盖章：盖章：
甲方代表签字：乙方代表签字：
年月日年月日
附件
综合布线明细。