钢结构工程施工承揽合同书
钢结构加工承揽合同6篇
钢结构加工承揽合同6篇篇1钢结构加工承揽合同一、合同双方甲方（承包方）：姓名/名称：______________地址：______________联系电话：______________乙方（承揽方）：姓名/名称：______________地址：______________联系电话：______________二、合同内容1. 甲方承包乙方进行钢结构加工加工工程，工程地点为______________，工程内容为______________。
2. 乙方应按时、按质、按量完成工程，并保证工程质量符合相关标准要求。
3. 工程合同价为人民币______________元整，支付方式为______________。
4. 工程完工时间为______________，延期造成的损失由延期方承担。
5. 工程款支付方式为______________，具体支付时间为______________。
6. 如因不可抗力因素导致工程无法开展或延期，双方可协商解决方案。
7. 如有争议，可协商解决，如协商无果，可向有关部门申请仲裁。
8. 本合同经双方签字盖章后生效。
甲方（承包方）：签字：______________ 日期：______________乙方（承揽方）：签字：______________ 日期：______________以上是一份关于钢结构加工承揽合同的篇章，双方在签署合同前应仔细阅读，并明确各自的权利和义务。
钢结构加工工程是一项技术性较强的工程，双方应本着互惠互利的原则，共同完成工程，并保证工程质量达到标准要求。
愿双方能在合作过程中取得双赢的成果。
篇2钢结构加工承揽合同一、合同的当事人甲方：（委托方）_____________ 公司乙方：（承揽方）_____________ 公司二、合同的背景为了规范双方的合作关系，保证项目的顺利实施，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经友好协商，达成以下协议：三、合同的内容1. 项目名称：钢结构加工承揽项目2. 项目地点：_____________工地3. 项目内容：乙方承担甲方对项目的钢结构加工工作，包括但不限于设计、制造、安装等环节。
钢结构施工承包合同(通用8篇)
钢结构施工承包合同(通用8篇)钢结构施工承包合同篇1甲方(定作方)：乙方(承揽方)：根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。
一、加工制作内容1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为。
2、制作内容(1)主钢构：(2)次钢构材质：(3)其他：以上主构件进行抛丸除锈，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同价款及结算方式1、合同总价暂定为__元。
2、合同签订当日甲方付__元，给乙方作为合同定金(最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效)。
3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算(以现金或转账)。
最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。
三、质量要求1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范)认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。
3、要求第三方检测单位为：(1)检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□(2)其他检测项目：。
(3)试验检测费用：合同价格□甲方自理□四、交货地点和时间1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。
2、交货时间：__年__月__日开始提货。
五、包装及运输1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。
要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费包含在合同价内。
2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施(具体要求由甲方在发运前另行交底)。
3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。
六、双方权利及义务1、甲方向乙方提供完整的构件图纸套，并签字认可。
由乙方按照甲方图纸进行加工制作。
2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，若需要修改变更的应当及时通知，否则由此引起的工期延误应当顺延交货时间。
2024钢结构工程施工合同（5篇）
2024钢结构工程施工合同发包方：_____承包方：_____根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：_____工业园区标准厂房____栋钢结构工程。
二、工程地点：_____工业园区。
三、承包范围和内容：钢结构的设计与施工，二层钢结构含承重结构钢柱、梁、楼梯的施工图设计、制作与安装工程以及防腐、防火的处理。
四、工程造价：贰佰万捌仟叁佰陆拾（_____）元整，每平米____元整。
五、建筑面积：____平方米。
第二条施工准备一、发包方：1、在开工前（合同签定后____天内），接通水源、电源，为承包方提供具备施工条件的施工场地。
2、协助承包方办理所需有关证件，相关费用按规定各自交纳。
3、指派现场施工代表，负责处理施工现场的事务，如监督检查进度、质量及隐蔽工程验收，办理中间工程交工签证手续，解决现场的技术问题等。
4、按合同规定及时付款。
二、承包方：1、负责办理应由承包方办理的各项手续。
2、按照《钢结构设计规范》的要求完成本工程的钢结构施工图纸设计；3、按国家行业《建设工程施工质量验收统一标准》及《钢结构工程施工质量验收规范》、《建筑钢结构焊接技术规程》等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包范围内的全部工程。
4、编制施工组织设计，并送交发包人批准，检查、做好各项施工准备工作，并严格按审批的施工组织设计施工。
5、施工过程中，如发现设计有误，应迅速通知发包人处理，承包人无权擅自变更设计。
6、工程竣工后向发包人提供三套竣工资料（包括调整后的施工图、隐蔽工程记录和工程竣工验收备案所需备案材料）。
7、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。
焊工必须具有上岗证（合格证等）。
第三条工程期限一、本工程自____年____月____日开工至____年____月____日止，共____天（日历天）。
钢结构工程合同是普通的承揽合同还是建设工程施工合同
钢结构工程合同是普通的承揽合同还是建设工程施工合同钢结构工程合同是一种建设工程施工合同，它是指由业主与承包商之间签订的，以承包商为主体，承包钢结构工程施工任务并按照合同约定完成的法律文件。
该合同是建设工程领域中常见的一种合同形式，用于规范双方的权利义务、工程范围、工程质量、工期、支付方式等关键事项。
以下是一份标准格式的钢结构工程合同范本，详细说明了合同的各项条款和内容：一、合同双方1. 甲方：（业主方的名称、地址、法定代表人或授权代表人姓名、职务、联系方式等信息）2. 乙方：（承包商方的名称、地址、法定代表人或授权代表人姓名、职务、联系方式等信息）二、合同背景本合同的签订是基于甲方计划进行钢结构工程施工的需求，乙方具备相应的施工能力和经验，双方经协商一致达成以下合同：三、工程范围详细描述甲方委托乙方进行的钢结构工程施工范围，包括但不限于工程的位置、规模、结构形式、建筑材料、技术要求等。
四、工程价格和支付方式1. 工程价格：明确约定工程总价款，包括合同价款及变更价款（如有变更）。
2. 支付方式：规定工程款项的支付方式和时间节点，如预付款、进度款、竣工款等。
五、工期规定工程的开始日期和完成日期，并约定工期延长的条件和责任。
六、质量要求详细说明工程质量标准、验收标准、质保期及质量问题处理方式等。
七、变更和索赔1. 变更：规定变更的程序、范围、变更价款的支付方式等。
2. 索赔：约定索赔的条件、索赔期限、索赔方式等。
八、保险责任规定施工期间的保险责任，包括工程一切险、第三者责任险等。
九、违约责任明确双方违约责任和赔偿方式，包括但不限于违约金、赔偿金等。
十、争议解决规定争议解决的方式，如协商、仲裁或诉讼，并确定解决争议的地点。
十一、合同的生效和解除明确合同的生效条件和解除条件，包括但不限于签订合同、工程验收合格等。
十二、其他事项包括附件、合同备案、合同解释、通知方式等其他相关事项。
以上是一份标准格式的钢结构工程合同范本，仅供参考。
钢结构工程合同是普通的承揽合同还是建设工程施工合同
钢结构工程合同是普通的承揽合同还是建设工程施工合同钢结构工程合同是一种建设工程施工合同，它是指由业主与承包商签订的，承包商负责进行钢结构工程施工的合同。
下面是一份标准格式的钢结构工程合同，详细说明了合同的各项内容和条款。
合同编号：【编号】合同签订日期：【日期】甲方（业主）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包商）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拟进行钢结构工程施工，并希望乙方承担该工程的施工任务，双方经友好协商，达成以下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：【项目名称】1.2 项目地点：【项目地点】1.3 项目规模：【项目规模】1.4 项目工期：【项目工期】1.5 项目费用：【项目费用】第二条工程内容2.1 乙方承担的工程内容包括但不限于：【具体工程内容】2.2 工程施工标准：乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，并保证工程质量符合相关要求。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同价款为【金额】，包含了工程施工及相关费用。
3.2 甲方将按照以下方式支付合同价款：- 预付款：【金额】，于合同签订后【天数】内支付；- 进度款：根据工程进度支付，支付比例为【比例】；- 竣工验收后的尾款：【金额】，在竣工验收合格后【天数】内支付。
第四条工期及延期4.1 乙方应按照合同规定的工期完成工程施工任务。
4.2 若因不可抗力或其他不可预见的情况导致工期延长，乙方应及时通知甲方，并经甲方同意后延长工期，延期期限及补偿方式另行商议。
第五条工程质量保证5.1 乙方应确保施工过程中的质量符合相关标准和规范，确保工程质量达到设计要求。
5.2 工程竣工后，乙方应提供一定期限的质量保修期，对工程质量问题进行修复和维护。
第六条合同变更和终止6.1 若双方需对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
6.2 若因一方违约或其他原因导致合同无法履行，非违约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
钢结构清包工施工合同（精选10篇）
钢结构清包工施工合同钢结构清包工施工合同（精选10篇）随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么大家知道合同的格式吗？以下是小编帮大家整理的钢结构清包工施工合同（精选10篇），希望对大家有所帮助。
钢结构清包工施工合同篇1建设方（以下简称甲方）：承揽方（以下简称乙方）：根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
根据《民法典》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。
一、钢结构工程概况（1）工程名称：______________________（2）工程地点：____________________（3）工程范围和内容：本房为_______跨钢结构厂房，规格：长_______米；宽_______米；檐高_______米，按图纸施工。
（4）建筑外包面积：_______平方米。
二、工程施工日期（1）开工日期：________年____月____日；风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
（2）竣工日期：________年____月____日；（3）合同工期总日历天数_________天。
钢结构承揽合同范本
钢结构承揽合同范本甲方：_______________（委托方名称）乙方：_______________（承揽方名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就钢结构承揽事宜达成如下合同：第一条工程内容甲方委托乙方承揽__________（工程名称），工程包括但不限于钢结构设计、加工、安装等。
第二条工程质量及安全乙方在承揽本合同项下工程时，应严格按照相关技术标准要求，确保工程质量符合国家标准，保证工程安全。
第三条工程进度乙方应按照双方约定的工期计划，合理安排施工进度，保证工程按时完成。
第四条工程费用1. 甲方应按照双方约定的支付方式及时间节点，如期支付工程款项。
2. 工程款项共计人民币__________元整，由甲方支付给乙方。
第五条双方权利和义务1. 乙方应认真履行合同约定，保证工程质量及进度。
2. 甲方应按时支付工程款项。
3. 任何一方未按照本合同的约定履行义务，应承担相应的违约责任。
第六条合同解除1. 若因不可抗力等原因，导致工程无法继续承揽，双方可以协商解除合同。
2. 若一方违反合同规定，影响工程顺利进行，对方有权解除合同。
第七条知识产权工程设计图纸、技术资料等知识产权归属于乙方，甲方不得擅自复制、泄露或使用。
第八条争议解决因合同引起的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第九条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完毕之日终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________签订地点：_______________。
钢结构施工合同范本6篇
钢结构施工合同范本6篇钢结构是由钢制材料组成的结构，是主要的建筑结构类型之一。
结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。
读书之法，在循序而渐进，熟读而精思，本文是漂亮的编辑为大伙儿分享的钢结构施工合同范本较新6篇，希望对大家有所帮助。
保修期限：篇一一年钢构施工合同篇二甲方：____________乙方：____________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：一、工程概况工程名称：____________工程地址：____________承包范围和内容：____________________________________________________________二、合同价款：金额(大写)：____________三、双方一般权利和义务甲方责任：a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。
c.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金。
2. 乙方责任：a.严格按图施工，工程质量符合设计要求，甲、乙双方验收，确保工程质量。
b.做好现场文明施工、安全生产。
c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
d.在施工过程中，乙方原因造成的事故由乙方负责。
e.服从甲方统一安排指挥。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款违约金。
四、合同工期本合同工期总日历天数天。
以合同签订之日起开始计算。
2.如遇以下情况，工期相应顺延：a.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度；b.一周内非乙方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工；c.甲方原因影响下一道工序施工；d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期；e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期；f.甲方代表同意工期顺延的其它情况。
完整钢结构工程施工合约
完整钢结构工程施工合约一、合约目的本合约旨在确保在完整钢结构工程的施工过程中，双方各自的权益得到保障，并明确双方的责任和义务，以便顺利完成工程。
二、合约主体本合约由甲方（施工单位）和乙方（业主单位）签订。
三、工程内容1. 甲方承担完整钢结构工程的施工任务，包括设计、采购、施工、安装和调试等工作。
2. 乙方提供工程所需的场地、资金和必要的协助，并确保施工过程中的安全和顺利进行。
四、合约条款1. 工期：双方约定工程的开始和结束日期，并明确各阶段的工期要求。
2. 付款方式：乙方按照合约约定的进度和质量标准，及时支付甲方工程进展款项。
3. 变更和索赔：如有工程变更或甲方遇到不可抗力等情况导致施工延误或额外费用，应及时协商解决并签订补充协议。
4. 质量保证：甲方应保证工程质量符合相关标准和规定，并提供相应的质量保证期。
5. 违约责任：一方违约时，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
五、合约解除1. 双方协商一致，可以解除合约。
2. 一方违约严重影响工程进度或质量时，对方有权解除合约，并要求违约方承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 双方应通过友好协商解决合约履行中的争议。
2. 如协商不成，双方可以提起诉讼或仲裁解决争议。
七、其他条款1. 双方应保守工程设计和商业机密，不得泄露给第三方。
2. 本合约的补充协议或修改应以书面形式签订并经双方盖章。
八、合约生效本合约自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
以上为《完整钢结构工程施工合约》的基本内容，双方应在签署合约之前对合约条款进行充分的讨论和协商，确保双方利益得到平衡和保护。
建筑钢结构工程承揽合同6篇
建筑钢结构工程承揽合同6篇第1篇示例：合同编号：XXXXX建筑钢结构工程承揽合同甲方：（委托方）乙方：（承包方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承揽建筑钢结构工程事宜达成如下协议：一、项目名称本合同的项目名称为XXXXX钢结构工程（以下简称“工程”）。
二、工程内容1. 乙方承担本工程的全部施工任务，包括但不限于设计、加工、安装、验收等。
2. 工程施工地点为甲方指定的地点（以下简称“工地”）。
三、工程周期1. 本工程从本合同生效之日起，至工程竣工验收之日止。
四、质量要求1. 乙方承诺本工程符合国家有关建筑钢结构的技术规范和标准，且具有合格的安全、环保、耐用等性能。
2. 乙方在施工过程中应保证工程进度和质量，并按时交付甲方。
五、施工价款及支付方式1. 甲方向乙方支付本工程总价款为XXXXX元整（大写）。
2. 甲、乙双方约定支付方式为：（1）首期支付：合同签订后的XX日内，甲方向乙方支付XX%的合同总价款；（2）中期支付：工程完工前，甲方向乙方支付XX%的合同总价款；（3）尾款支付：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余XX%的合同总价款。
六、违约责任1. 任何一方未能履行合同约定的，应当承担违约责任。
违约方应赔偿因其违约行为导致对方的损失。
2. 乙方在工程施工过程中如发现合同约定的任何问题，应立即通知甲方并采取有效措施解决，否则应承担由此导致的一切后果。
七、变更和解释1. 本合同一经签署生效，如需对合同内容进行任何变更，需经甲、乙双方协商一致，并签署书面变更协议。
2. 本合同一切争议均应友好协商解决，协商不成的，应提交至甲方所在地人民法院解决。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：以上内容经双方友好协商一致，达成上述协议。
钢结构合作协议范本7篇
钢结构合作协议范本7篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________鉴于甲、乙双方经友好协商一致，就甲方委托乙方进行钢结构制作与安装事宜达成如下协议：一、协议目的甲、乙双方本着平等互利、合作共赢的原则，就钢结构制作与安装项目达成合作意向，明确双方的权利和义务，共同遵守本协议。
二、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：钢结构制作与安装4. 工程规模：__________（具体规模根据实际需求填写）三、合作方式1. 甲方负责提供工程的设计方案、施工图纸及相关技术资料。
2. 乙方负责钢结构的制作、运输及安装工作。
3. 双方共同制定工程实施计划，确保工程按时、按质完成。
四、工程期限1. 工程开工日期：本合作协议签订后第___日。
2. 工程竣工日期：自开工之日起___天内完成。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）本协议签订后，甲方支付乙方工程总价的___%作为预付款。
（2）钢结构制作完成后，甲方支付乙方工程总价的___%。
（3）工程安装完毕并验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行制作与安装，确保工程质量。
2. 工程竣工后，双方应组织验收，验收合格后，工程交付甲方使用。
3. 如因乙方原因造成工程质量不符合要求，乙方应负责返工并承担相应费用。
七、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应按约定支付工程款项。
（2）甲方应提供必要的技术支持和指导。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应按约定完成钢结构制作与安装工作。
（2）乙方应确保工程质量，按约定的工期交付工程。
（3）乙方应对工程进行维护，确保工程在使用过程中无质量问题。
钢结构承包的合同范本（精选5篇）
钢结构承包的合同钢结构承包的合同范本（精选5篇）随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同在生活中的使用越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。
知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家整理的钢结构承包的合同范本（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
钢结构承包的合同1甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方经友好协商，就本施工事宜达成承包合同如下：一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：按甲方的要求施工，包括制作安装。
四、工期：年月日至年月日五、承包方式：包工费、吊车及工具。
六、结算面积：按施工完量出的面积。
七、单价及总价：八、工程质量标准：合格。
九、付款方式：工人与工具到现场后付10%的生活费，构件制作完成40%，安装完付60%，工程完成后付95%，剩余的5%的工程款作为质保金，质保期一年，工程无质量问题后结清。
十、双方的权利和义务。
甲方：（一）、按协议的规定时间和方式向承包人支付合同价款。
（二）、负责工程的设计标准，质量要求，指导、检查、监理验收，协助乙方解决施工中所遇到的问题。
（三）、如乙方不按要求施工或达不到设计要求的，甲方有权要求其返工，并给予经济处罚或拒付工程款。
（四）、负责工程的氧气、油漆、焊条、焊丝、煤气等辅助材料，按施工给。
（五）、负责夜间保卫，工具的看护。
乙方：（一）、保证在各方面按合同文件、设计图纸及甲方的变更要求履行承包工程的`实施，完成以及缺陷的修复。
（二）、乙方严禁将工程转包、分包。
若发现有以上行为，甲方有权对其采取经济处罚或中止合同。
更换施工队伍，由此造成的损失及影响由乙方承担。
乙方不得拖欠农民工工资等款项。
（三）、工程施工过程中，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，一切安全事故责任均由乙方承担，甲方概不负责。
（四）、乙方施工使用物品要整齐，不得浪费材料，偷窃物品，每发现一次按物品价值5倍进行处罚。
钢结构工程合同是普通的承揽合同还是建设工程施工合同
钢结构工程合同是普通的承揽合同还是建设工程施工合同钢结构工程合同是一种建设工程施工合同。
一、合同背景1.1 甲方：（公司名称），注册地为（地址），法定代表人为（姓名），联系电话为（电话号码）。
1.2 乙方：（公司名称），注册地为（地址），法定代表人为（姓名），联系电话为（电话号码）。
二、合同目的2.1 甲方拟委托乙方进行钢结构工程的施工。
2.2 乙方愿意接受甲方的委托，并按照约定的工程范围、质量要求和工期完成施工任务。
三、合同内容3.1 工程范围乙方将负责以下工程范围的施工：（1）钢结构工程的设计、制作、安装和调试；（2）相关设备、材料的采购和配送；（3）施工现场的临时设施、安全保护措施等。
3.2 工程质量乙方应确保施工质量符合国家相关标准和法规要求，并按照甲方的要求进行验收。
3.3 工程进度乙方应按照合同约定的工期完成工程，并及时向甲方报告工程进展情况。
3.4 工程费用（1）甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款项。
（2）如因甲方原因导致工程延期或增加工程量，甲方应按照约定支付额外费用。
四、合同履行4.1 合同签署双方应在合同签署之日起生效，并各自保留一份正本。
4.2 变更和解决争议（1）任何一方在履行合同过程中，如需变更合同内容，应经双方书面协商一致，并签署书面变更协议。
（2）如发生争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.3 合同终止（1）合同期满，工程验收合格后，合同终止。
（2）如因不可抗力等原因，导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并协商解决办法。
五、违约责任5.1 乙方如未按照约定的工程质量、工期完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并要求赔偿损失。
5.2 甲方如未按照约定支付工程款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并要求赔偿损失。
六、其他条款6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（期限）。
6.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签署补充协议。
钢结构安全合同8篇
钢结构安全合同8篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为确保钢结构工程的安全实施，明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：____________________钢结构工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括钢结构的制作、安装、检测等。
二、合同双方的责任与义务1. 甲方的责任与义务：（1）甲方应当向乙方提供必要的施工条件，确保施工现场的通电、通水、通路等基础设施完备。
（2）甲方应当向乙方提供施工图纸、技术要求等相关资料，并确保其真实、准确、完整。
（3）甲方应当监督乙方的施工过程，确保施工质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方的责任与义务：（1）乙方应当按照合同约定及国家相关标准，制定施工方案和安全防护措施，确保钢结构工程的安全实施。
（2）乙方应当配备专业的施工队伍和技术人员，确保施工质量和进度。
（3）乙方应当对施工过程进行全程监控，确保施工质量符合合同约定及国家相关标准。
（4）乙方应当制定应急预案，对可能出现的危险源进行预测和防控。
三、工程安全要求1. 乙方应当按照国家相关标准和规范，制定钢结构工程的安全施工方案，确保施工过程的安全。
2. 乙方应当在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施。
3. 乙方应当定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。
4. 乙方应当严格遵守施工现场的安全管理规定，确保施工现场的秩序和安全。
5. 若因乙方违反安全要求导致事故发生，乙方应当承担全部法律责任。
四、工程质量和验收标准1. 乙方应当按照合同约定及国家相关标准进行施工，确保钢结构工程的质量。
2. 工程完工后，乙方应当向甲方提交验收申请，并提供相应的技术资料和文件。
轻型钢结构工程承揽协议(2024版)版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX轻型钢结构工程承揽协议(2024版)版本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 轻型钢结构工程的定义1.2 承揽协议的定义1.3 双方的权利与义务第二条工程范围与内容2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程时间安排第三条合同价格与支付方式3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 最终支付第四条工程质量与标准4.1 工程质量要求4.2 质量检验标准4.3 质量保证措施第五条工期与进度5.1 工程预计完成时间5.2 工程进度计划5.3 延期违约责任第六条材料与设备供应6.1 材料的供应与质量6.2 设备的供应与质量6.3 材料的验收与保管第七条设计与变更7.1 设计责任与要求7.2 设计变更程序7.3 变更的费用与时间影响第八条施工安全与环境保护8.1 施工安全措施8.2 安全事故处理8.3 环境保护措施第九条违约责任与赔偿9.1 双方违约的情形9.2 赔偿责任与计算方式9.3 违约的解决方式第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁或诉讼地点与法院10.3 适用法律第十一条合同的生效与终止11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同终止后的义务履行第十二条保密条款12.1 保密信息的定义12.2 保密义务与期限12.3 泄露保密信息的处理第十三条一般条款13.1 合同的修改与补充13.2 通知与送达13.3 合同的完整性与独立性第十四条附录14.1 附录A：工程详细描述14.2 附录B：材料与设备清单14.3 附录C：设计图纸14.4 附录D：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 轻型钢结构工程的定义轻型钢结构工程是指采用轻型钢结构材料为主要承重结构的建筑工程，包括设计、制造、运输、安装和调试等环节。
1.2 承揽协议的定义承揽协议是指甲方（委托方）与乙方（承揽方）就轻型钢结构工程的实施达成的一致协议，明确了双方的权利、义务和责任。
钢结构施工承包合同(3篇)
钢结构施工承包合同发包单位(甲方)：_____承包人：(乙方)：_____根据中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第1条：工程概况1.1、工程名称：工程地点：工程内容：含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。
工程总价：_____。
按下室占地面积_____元。
工期：_____。
第2条：合同使用标准和法律2.1、合同使用标准：2.2、适用法律：中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例第3条：甲方工作3.1公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。
3.2按照合同条款按时按量支付工程款。
3.3如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。
对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。
3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。
3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。
乙方不服从甲方现场施工员的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的，甲方有权另行安排人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议;中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。
第4条：乙方工作4.1乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止，4.2乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必须派人员配合，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。
预留钢筋必须按甲方的要求所预留。
破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
钢结构工程施工承包合同书
建设方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。
一工程概况
（1）工程名称：
（2）工程地点：
（3）工程范围和内容：本房为跨钢结构厂房，规格：长米；宽米檐高米，按图纸施工。
（4）建筑外包面积：平方米。
（5）工程总造价：本工程总造价人民币（大写）：
（小写￥：）
二、钢结构施工准备
（一）甲方：
（1）做好建筑红线以外的“三通”，负责进场道路的维修，保证施工材料能运达到场。
（2）负责接通施工现场的施工用水源、电源、要求能满足施工用水、用电的需要，做好红外线以内场地平整，拆迁障碍物等工作及提供相应资料。
三、钢结构工程期限
（1）根据需要，商定工程总工期为天（日历天，以甲方预付款到帐之日起计算），年月日至年月日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的，工期相应顺延。
四、钢结构工程价款的支付与结算
（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。
（2）本合同签订后，甲方须付预付款％计人民币元作为合同定金及
备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的％计人民币元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的％，计人民币元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的％，计人民币元作为工程款，
（3）工程完工后，甲方应在完工后7天内组织验收，如超出规定时间，则视为验收合格，工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。
（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济责任。
（5）本合同结算方式：。
五、附则
（1）本合同一式份，甲乙双方各执一份。
（2）本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。
（3）本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
附：
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人:
电话：电话：
本合同签订日期：年月日。