合同大全—建设工程借款合同
建设工程借款合同常用版5篇
建设工程借款合同常用版5篇篇1建设工程借款合同借款人：_____________（以下简称“借款人”）贷款人：_____________（以下简称“贷款人”）根据《合同法》的有关规定，经借款人与贷款人友好协商，达成如下协议：第一条贷款金额和用途1.1 贷款金额为人民币____________元整（大写：________________）。
1.2 贷款用途为____________________（详细描述贷款用途）。
1.3 贷款期限为____________年，自借款人领取贷款之日起计算。
第二条利率和还款2.1 贷款利率为固定利率/浮动利率（选择其中一种），具体为____________%。
2.2 还款方式为等额本息/等额本金（选择其中一种），按月/季度/年度（选择其中一种）归还。
2.3 还款期限为____________年/月，于每月/季度/年度（选择其中一种）的____号还款。
2.4 如有提前还款，应提前通知贷款人并支付相应的提前还款手续费。
第三条担保3.1 借款人应提供____________作为本合同的担保。
3.2 如借款人无法按期还款，贷款人有权行使放款的担保权益。
第四条违约责任4.1 若借款人违约未按期还款，贷款人有权向借款人追偿。
4.2 违约金为未还款金额的_____%，逾期罚息为未还款金额的_____%。
第五条其他约定5.1 本合同一式两份，借款人和贷款人各执一份，具有同等法律效力。
5.2 本合同项下的任何争议，应由双方友好协商解决；协商不成的，向有管辖权的法院提起诉讼。
5.3 本合同自双方签字盖章即时生效。
借款人：__________________ 贷款人：__________________签字：签字：日期：日期：以上为《建设工程借款合同》的内容，双方应严格按照合同内容执行，确保借贷双方的权益不受损失。
建设工程借款合同是借款人与贷款人之间的法律约定，双方应遵守合同内容，维护各自的权益。
建设工程借款合同范本最新5篇
建设工程借款合同范本最新5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程借款合同甲方：（借款人）乙方：（出借人）经甲、乙双方友好协商，就甲方欲从乙方处借款用于建设工程项目，特订立本合同如下：一、借款基本情况1.1 甲方向乙方借款金额为（大写）人民币（小写）。
1.2 借款用途：上述借款用于甲方在建设工程项目中的资金需求。
1.3 借款利率：年利率（小写）%，自借款日起至借款本息全部清偿之日止，按日计收。
1.4 还款方式：甲方应在借款到期日前将借款本息一次性支付给乙方。
二、借款期限2.1 借款期限为自合同签订之日起至（截止日期）止。
2.2 甲方应在借款到期日前还清所有本息，并与乙方结清借款关系。
三、担保情况3.1 甲方应向乙方提供足额的担保措施，以确保本合同项下的借款得以顺利归还。
担保方式：（担保方式详细说明）。
3.2 担保人应满足乙方的担保要求，并签署相关的担保合同。
3.3 若甲方不能按期还款，担保人应积极履行担保责任，保证乙方权益不受损害。
四、违约责任4.1 若甲方未按照本合同的约定履行还款义务，应支付逾期罚息。
逾期罚息为应付未付本息金额的（小写）%，自逾期之日起至还清之日止，按日计算。
4.2 若甲方严重违反本合同内容，致使借款无法归还或损害乙方权益的，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。
五、保密条款5.1 本合同项下的所有信息，包括但不限于借款金额、利率、还款方式等，均应保密，任何一方未经对方书面同意不得对外公开。
5.2 未经对方同意，任何一方不得将本合同转让或转让借款权利。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行中发生的任何争议应友好协商解决；协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
七、其他事项7.1 本合同有效期为借款到期之日，甲、乙双方自本合同生效之日起对本合同的有效性、解释及履行等一切事宜均受中华人民共和国法律管辖。
甲方（借款人）：乙方（出借人）：签署时间：签署时间：签署地点：签署地点：以上为建设工程借款合同的内容，各项条款均为双方友好协商的结果，希望能够为双方合作提供保障。
建设工程借款合同模板通用版5篇
建设工程借款合同模板通用版5篇第1篇示例：建设工程借款合同借款人：（借款人姓名）（以下简称"借款人"）身份证号码：（借款人身份证号码）1、借款项目借款人因建设工程需要资金，向贷款人借款人民币（大写）（小写）元，用于（建设工程项目名称）。
本借款合同所涉及的资金使用范围仅限于建设工程的相关费用支出。
2、贷款金额及利率本次借款金额为人民币（大写）（小写）元，贷款期限为（几年/几月/几天）。
贷款利率为（年利率/月利率/日利率），计息方式为（等额本息/按月付息）。
3、借款用途借款人保证所借款项仅用于上述建设工程项目的费用支出，不得挪作他用。
借款人应按照贷款合同规定的项目进度和资金使用计划使用借款资金，如需变更用途须提前得到贷款人书面同意。
4、偿还方式借款人应按照贷款合同规定的还款计划，按时足额偿还贷款本金和利息。
还款方式为（等额本息/按月还款/到期一次性还本付息）。
5、违约责任如借款人逾期还款，每日按未还款本金的（一定的比例）收取违约金。
贷款人有权委托第三方机构追究借款人的法律责任，包括但不限于提起诉讼、请求法院强制执行等。
6、保密约定双方应保守借款合同的内容及相关资料的保密性，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露或泄露。
7、争议解决因本合同引起的一切争议，双方应协商解决，若协商不成，可向法院提起诉讼。
8、其他事项本合同自双方签字盖章之日生效，至偿还完毕所有借款及利息为止。
借款人：（签字）日期：（年月日）以上是关于建设工程借款合同的通用模板，作为参考使用。
希第2篇示例：建设工程借款合同甲方（出借人）：____________________鉴于甲方同意向乙方提供贷款用于建设工程需要，双方本着平等、自愿的原则，达成以下协议：第一条借款金额及用途第二条利率和还款方式2.1 借款利率为____%年利率，自借款发放之日起计算。
2.2 还款方式为____（例如：按月还款、按季度还款等）。
第三条借款期限3.1 借款期限为____年（月/日起至月/日止）。
建设工程借款合同5篇
建设工程借款合同5篇篇1建设工程借款合同范本甲方（出借人）：乙方（借款人）：根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方经友好协商，就乙方所需建设工程的资金需求达成如下借款协议，以明确双方的权利和义务，遵循自愿、公平、等价有偿、真实和诚信的原则，特签订本建设工程借款合同。
第一条借款基本信息1.1 借款金额：人民币（大写）（小写）元整。
1.2 借款用途：用于乙方公司（或个人）所需建设工程资金。
1.3 借款期限：自借款日起至借款金额全额偿还之日止。
第二条利率及支付2.1 利率：借款利率为年利率%，计算方式为（等额本息/等额本金/按月计息/按季计息/到期一次性还本付息等）。
2.2 利息支付：乙方应按约定的利率支付相应的利息，计息月息的具体日期为每月的（具体日期）日，以（月息、季息、半年息、年息等）为计息周期支付。
第三条偿还方式3.1 还款方式：乙方应按约定的偿还方式及时偿还所借款项。
3.2 偿还期限：乙方应按照约定的期限将所欠款项还清。
第四条质押担保4.1 乙方应具备合法的担保资质，并提供足额的质押担保，确保借款资金的安全回收。
4.2 担保方式：乙方应提供保证金/抵押/质押/其他担保措施作为抵押担保。
第五条违约责任5.1 乙方未按时支付利息或偿还本金的，应承担违约责任并按约定支付滞纳金。
5.2 乙方未能提供合法的质押担保或不履行还款义务的，应承担违约责任，并按约定支付违约金及其他合同约定的违约责任。
第六条保密条款6.1 本协议的签订、履行及有关事宜应严格保密，未经对方同意，任何一方不得向任何第三方透露本协议内容及任何有关信息。
6.2 出借人对乙方因履行本合同而涉及的商业秘密、业务信息等享有保密义务，不得向任何第三方披露。
第七条其他约定7.1 对于未尽事宜，双方可另行协商补充约定，补充协议与本协议具有同等效力。
第八条合同变更和解释8.1 本合同的任何修改或变更应经双方书面协商一致，并签订书面变更协议后生效。
建设工程借款合同完整版5篇
建设工程借款合同完整版5篇第1篇示例：建设工程借款合同甲方：（借款人）乙方：（出借人）鉴于甲方为了实施某项建设工程项目所需资金，向乙方申请借款，并经双方友好协商，就借款事宜达成如下协议：一、借款金额及用途1.1 甲方向乙方借款金额为（具体金额），大写为（具体金额人民币）。
1.2 借款用途为（列明用途，如支付工程建设款、购买设备材料等）。
二、借款期限及还款方式2.1 借款期限为自本协议签署之日起至项目竣工验收之日止，约定期限为（具体期限）年。
2.2 甲方应按照约定还款方式进行还款，还款方式如下：（1）一次性还本付息：借款期限届满后，一次性归还本金及利息；（2）分期付款：按照约定的还款计划，分期偿还本金和利息。
三、借款利率与计算方式3.1 借款利率为（具体利率），自借款生效之日起开始计算至还清日止。
3.2 贷款利率计息方式为（选择计息方式，如按年、按季度等）。
四、还款保证4.1 甲方保证已履行工程项目相关手续合法有效，并能够按期完成工程建设计划。
4.2 甲方保证按照约定的还款方式和时间进行还款，不拖欠。
五、违约责任5.1 若甲方未按照约定的还款方式和时间还款，应承担每日逾期未还款金额的（具体比例）的违约金。
5.2 若甲方严重违约致使借款无法如期清偿，乙方有权要求甲方立即清偿借款本息并承担所有因此而产生的法律费用和律师费。
六、协议生效及争议解决6.1 本协议自双方签署之日起生效，并具有法律效力。
6.2 本协议如有争议，应友好协商解决；如协商不成，提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
甲方（签字）：_________ 日期：_________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
特此确认。
以上为建设工程借款合同的完整版，希望双方在签署前仔细阅读并理解合同内容，确保双方利益。
祝双方合作愉快，工程建设顺利！第2篇示例：建设工程借款合同完整版甲方（出借人）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方向乙方提供的建设工程借款事宜，达成如下协议：第一条借款基本信息1.1 借款金额：人民币（大写）______________________元整（￥______________________）第二条借款支付方式第三条偿还借款3.1 乙方应按照约定时间和方式偿还借款本金及利息。
建设工程借款合同5篇
建设工程借款合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程借款合同甲方（出借方）：____________________乙方（借款方）：____________________根据双方自愿，甲、乙双方经友好协商，按照平等自愿、自主理性的原则，就乙方为建设工程所需资金向甲方借款事宜达成如下协议：一、借款金额及用途1. 甲方同意向乙方提供借款，借款金额为____________________（大写：____________________）人民币。
2. 借款用途为____________________。
二、借款利率1. 借款利率为年利率______%，自借款合同签订之日起计收。
2. 借款利率的计算方式为：以360天为一年，按实际借款天数计算利息。
三、借款期限1. 借款期限为______年月日，届时乙方应归还全部借款本息。
2. 若乙方因特殊原因需要延期还款，应提前______天书面通知甲方，并经双方协商一致签订书面延期协议。
四、还款方式1. 乙方应按照如下还款方式偿还借款本息：（1）分期还款：每月偿还______元，共计______期，最后一期应付本息______元。
（2）一次性还款：借款到期一次性偿还本息。
2. 乙方应保证每期还款按时足额支付，不得迟延。
五、保证者及担保方式1. 为保证本合同项下借款及利息之归还，乙方同意提供______作为担保。
2. 在本合同期间，若乙方不能按期还款，甲方有权向担保人追偿。
六、违约责任1. 乙方如未按期足额还款，应按逾期还款金额的______‰支付逾期罚息。
2. 若逾期超过______天，甲方有权要求乙方一次性支付全部借款本息。
3. 若乙方出现严重违约行为，甲方有权解除本合同，并要求乙方一次性支付全部借款本息。
七、补充条款1. 本合同一式两份，自双方签字盖章后生效，一份存入甲方，一份存入乙方。
2. 本合同的任何修改、补充需经双方书面协商一致。
3. 本合同的解释权属于甲、乙双方。
建设工程借款合同完整版6篇
建设工程借款合同完整版6篇篇1建设工程借款合同甲方（借款人）：（身份证号码：）（住址：）乙方（出借人）：（身份证号码：）（住址：）鉴于：1. 甲方拟进行建设工程，因资金不足，向乙方借款（金额大写：），用于建设工程的资金需求。
2. 双方经友好协商，就借款事宜达成如下协议：第一条借款金额及用途1.1 乙方同意向甲方出借（金额大写：）人民币，用于甲方建设工程的资金需求。
1.2 乙方应根据乙方借款的实际用途，将款项支付至甲方指定的账户。
第二条借款利率及还款方式2.1 本借款的利率为年利率（大写：百分之），借款期限为（大写：）个月。
2.2 借款期间的利息每月按照剩余本金的（大写百分之）计算，自借款发放之日起计算，到期一次性还本付息。
2.3 本借款将以一次性还本付息的方式偿还，甲方应在借款到期日前将本金和利息一次性支付至乙方指定的账户。
第三条保证及附加条款3.1 甲方保证所借款项用于建设工程的资金需求，不得挪作他用。
3.2 甲方对所借款项承担全部借款责任，如逾期违约，应承担一切法律责任。
3.3 乙方拥有对本合同的最终解释权。
3.4 在未经乙方书面同意前，甲方不得擅自转让或以任何形式处分所借款项。
第四条行使权利4.1 在借款期间，如乙方发现甲方使用借款不符合约定用途，乙方有权要求甲方返还全部借款，并按规定向乙方支付利息。
4.2 如甲方未能按期还款，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
第五条合同生效5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至借款还清之日止有效。
5.2 本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）甲方（借款人）签字：日期：乙方（出借人）签字：日期：篇2建设工程借款合同甲方：（出借人）身份证号码：住所：联系电话：乙方：（借款人）身份证号码：住所：联系电话：鉴于甲方同意向乙方出借一定金额的资金用于建设工程，为明确双方权利和义务，经双方友好协商，特签订本合同，共同遵守相关法律法规，协商如下：一、借款金额及用途1. 乙方向甲方借款金额为人民币（大写）（￥小写）、用于（借款用途），并保证不得挪作他用。
建设工程借款合同完整版5篇
建设工程借款合同完整版5篇篇1甲方（借款人）：_________________________乙方（贷款人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，为明确双方在建设工程借款过程中的权利和义务，经友好协商，特订立本借款合同。
一、借款事项1. 借款用途：本借款用于_________________________（具体工程项目）的建设。
2. 借款金额：人民币________（大写：_________元整）。
3. 借款期限：自借款起始日起，至工程竣工验收合格之日止。
具体时间以双方实际执行日期为准。
4. 借款利率：按照中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算。
如遇利率调整，按最新利率执行。
二、资金支付与监管1. 乙方应按照工程进度分期支付借款给甲方。
每次支付前，甲方需提供相应工程进度的证明材料。
2. 借款资金的监管方式：资金通过甲乙双方共同监管的账户进行支付，确保专款专用。
三、工程担保与保证1. 为确保本借款的履行，甲方需提供相应的担保措施，包括但不限于建设工程担保公司提供的保证担保或抵押担保等。
2. 若甲方未能按期还款或违反合同约定的其他义务，乙方有权依法追究甲方的法律责任，并要求承担违约责任。
四、工程质量管理甲方需按照相关法律法规和工程标准进行施工，确保工程质量。
若因甲方施工质量问题导致工程延期或损失，甲方应承担相应的法律责任。
五、工程进度与验收1. 甲方应按照合同约定的工程进度进行施工，确保按期完成。
如因特殊原因无法按期完成，甲方需提前通知乙方，并协商解决方案。
2. 工程竣工后，甲方需组织验收并提交验收报告。
乙方有权对验收报告进行审核，并提出整改意见。
验收合格后，双方签订竣工验收合格证书。
六、还款与结算1. 工程竣工验收合格后，甲方应按照合同约定的还款计划按期还款。
还款计划包括还款期限、还款金额等具体事项。
建设工程借款合同5篇
建设工程借款合同5篇篇1建设工程借款合同一、借款基本情况为了更好地推进某建设工程的建设进度，满足建设所需资金的需求，甲方（借款人）同乙方（出借人）签订本合同，就甲方向乙方借款的相关事宜达成协议。
本合同签订后，甲方将按照约定的借款金额和期限，向乙方支付相应的利息和还款。
二、借款金额及用途1. 借款金额为（具体金额），用途为某建设工程项目的资金需求。
三、借款利率与期限1. 借款利率为（具体利率），自借款发放之日起计算；2. 借款期限为（具体期限），自借款发放之日起至借款还清之日止。
四、借款利息的支付方式1. 借款利息按月计算，每月利息按照借款金额和借款利率比例计算；2. 每月月底需支付当月利息，直至借款还清。
五、还款方式及时间1. 按照双方约定的还款期限和还款金额，甲方需在还款期限届满之日前，将借款本金及利息一次性归还；2. 如有特殊情况需延长还款期限或分期还款的，需提前与乙方协商一致，办理相关手续。
六、逾期违约责任1. 若甲方在还款期限届满之日未能按时偿还借款本金及利息，每延期一天，需支付相应的罚金；2. 若逾期还款超过一个月，视为严重违约，乙方有权追究甲方的法律责任。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同涉及的未尽事宜，由双方协商解决；3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（借款人）：（签字）乙方（出借人）：（签字）日期：（年月日）以上为《建设工程借款合同》，请双方遵守约定，认真履行合同内容，确保借款及利息的正常支付。
祝双方合作愉快，顺利完成建设工程项目。
篇2建设工程借款合同甲方：（出借人名称）乙方：（借款人名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方就建设工程需要向甲方借款事项，订立本合同，共同遵守并履行如下条款：第一条借款金额及用途1.1 甲方同意向乙方提供借款，借款金额为人民币（大写）（￥小写）元整。
1.2 乙方承诺所借款项将全部用于建设工程（项目名称及具体用途），并按照约定合同使用。
建设工程借款合同范本【简单】5篇
建设工程借款合同范本【简单】5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程借款合同范本借款人（甲方）：______证件号码：______联系地址：______联系电话：______贷款人（乙方）：______证件号码：______联系地址：______联系电话：______根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经双方友好协商，就甲方向乙方借款建设工程进程，达成如下协议：一、借款基本信息1.借款金额：______元（大写：______）2.借款用途：______3.借款期限：从______年______月______日开始，到______年______月______日结束。
4.借款利率：年利率______%。
5.还款方式：甲方应在借款期限内按照_____方式还款。
6.借款担保：______7.其他约定事项：______二、借款发放及管理1.借款发放：乙方应在协议签订之日起______日内将借款金额转入甲方指定账户。
2.借款管理：甲方应按照借款用途实施建设工程，并按照约定的还款方式及时偿还借款本金和利息。
三、借款利息计算方式1.借款利息按照___（按日/按月）计算，以______为基准，计算利息总额。
2.借款利息应于还款日前______日内支付。
3.逾期利率：逾期还款的，按照______%的逾期利率计算。
四、还款方式及时间1.甲方应按照约定时间和方式还款，如甲方提前还款的，应事先书面通知乙方。
2.还款账户：甲方还款时应将款项汇入乙方指定还款账户。
3.逾期还款：逾期还款的，甲方应支付相应的逾期利息。
五、保密义务双方应对本协议的相关内容保密，不得向第三方透露任何信息。
六、争议解决双方因本合同产生的争议，可协商解决，协商不成的，提交______仲裁。
七、其他事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同自签订之日起生效。
甲方：乙方：签字：______ 签字：______日期：______ 日期：______篇2建设工程借款合同范本甲方（出借人）：_________（身份证号码/组织机构代码）_________乙方（借款人）：_________（身份证号码/组织机构代码）_________为明确双方借贷关系，甲、乙双方在平等互利的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，就甲方向乙方提供建设工程借款事宜达成如下协议：第一条借款基本信息1.1 借款金额：_________（大写）（￥_________）1.2 借款期限：自_________年_________月______日起至_________年_________月______日止。
建设工程借款合同完整版5篇
建设工程借款合同完整版5篇篇1甲方（借款人）：________________地址：________________电话：________________营业执照号码：________________乙方（贷款人）：________________地址：________________电话：________________营业执照号码：________________鉴于甲方因建设工程需要向乙方借款，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，经友好协商，特订立本借款合同。
第一条借款事项一、借款用途：甲方借款用于建设工程项目的投资、施工等费用支出。
二、借款金额：人民币______元整（大写：________________）。
三、借款期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。
具体借款起始日期以乙方实际放款日为准。
四、借款利率：年利率为______，利息自乙方实际放款日起计算。
五、还款方式：按季度/半年/年支付利息，到期一次性偿还本金。
具体还款计划如下：（略）第二条保证事项一、甲方保证所借款项用于约定的用途，未经乙方同意，不得擅自改变借款用途。
二、甲方保证提供的所有资料真实、完整、有效，如有虚假，愿意承担法律责任。
三、甲方应按照合同约定按时足额偿还借款本息。
四、甲方以其建设工程作为本次借款的抵押物，若未能按期还款，乙方有权处置抵押物以实现其债权。
五、甲方承担与本次借款有关的所有费用，包括但不限于评估费、公证费、律师费等。
第三条乙方权利与义务一、乙方有权按照合同约定发放借款。
二、乙方有权对甲方的借款使用情况进行监督。
三、乙方应按时足额发放借款。
四、如甲方未能按期还款，乙方有权依法处置抵押物。
五、乙方应对甲方的借款资料妥善保管，不得泄露。
篇2合同编号：【编号】甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】鉴于甲方和乙方经过友好协商，就乙方向甲方提供建设工程借款事宜达成如下协议：一、合同背景基于甲乙双方的信任与合作，乙方同意向甲方提供建设工程借款，以支持甲方完成特定工程项目的建设。
建设工程借款合同模板通用版5篇
建设工程借款合同模板通用版5篇篇1建设工程借款合同甲方：（出借方）身份证号码：__________联系地址：____________联系电话：____________乙方：（借款方）身份证号码：__________联系地址：____________联系电话：____________鉴于，乙方需资金用于建设工程，甲方愿意向乙方出借相应款项，双方经友好协商，就借款事宜达成如下协议，以资明确，共同遵守。
第一条借款金额甲方同意向乙方出借人民币_______元整（大写：_________________）用于乙方建设工程，乙方承诺按照规定使用借款。
第二条利率和利息支付方式1.借款利率为____%（年化），按照______计算。
2.乙方应按照约定的利率在每个还款周期内支付相应的利息。
3.乙方在还款日之前将利息支付至甲方提供的指定账户。
第三条借款期限本借款合同自甲方将款项转入乙方账户之日起生效，至乙方还清所有借款本息款项之日止，借款期限为______年/月/日。
第四条还款方式1.乙方应按照本合同约定的还款计划按期还款，还款方式为（等额本息/按月还本付息/其他）。
2.乙方应按约定的还款日将还款金额汇入甲方指定的账户，确保及时足额还款。
3.如因不可抗力导致乙方无法按时还款，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明。
双方可协商延期还款或调整还款计划。
第五条提前还款1.乙方可在借款期限内随时提前还清所有借款本息款项，无需支付提前还款违约金。
2.提前还款时，乙方应提前_____天通知甲方，并将剩余本金和利息一次性支付至甲方指定账户。
第六条保证1.乙方保证所借款项不用于非建设工程用途，保证所提供的借款用途合法合规。
2.乙方应提供相关担保或抵押物，确保还款安全。
如乙方逾期还款，甲方有权处置担保或抵押物以清偿债务。
第七条违约责任1.如乙方逾期未还款，应支付逾期利息（年化利率为____%），逾期罚息（___%），直至还清全部借款本息。
工程建设的借款合同范本6篇
工程建设的借款合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程建设的借款合同范本甲方（借款人）：_____________（以下简称甲方）乙方（贷款人）：_____________（以下简称乙方）鉴于甲方欲进行工程建设项目并需要资金支持，经双方协商一致，甲乙双方达成以下借款合同：第一条借款基本信息1.1借款金额：______________（大写）人民币__________________________元整（￥____________）。
1.2借款用途：用于_______________工程建设项目。
1.3借款期限：自借款款项到达甲方账户之日起，___________（天/月/年）。
第二条借款利率及还款方式2.1借款利率：借款利率为年_______%。
2.2还款方式：按照_____________的方式进行还款。
第三条借款发放条件3.1甲方提供的抵押物、担保等情况：3.2其他______________。
第四条违约责任4.1如甲方未按时履行还款义务，应支付逾期罚息，逾期罚息为_____________（年______%）。
4.2如甲方逾期还款超过_______天，乙方有权提前要求甲方归还全部借款本息。
第五条借款保密5.1甲乙双方对本合同及有关事宜负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
第六条其他约定6.1本合同经双方签字或盖章生效，效力具有同等法律效力。
6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）（签字）日期：____ 年___ 月___ 日乙方：（盖章）（签字）日期：____ 年___ 月___ 日以上为工程建设的借款合同范本，希望双方严格遵守合同约定，共同维护借款双方的合法权益。
祝双方合作愉快，工程建设项目圆满成功！篇2工程建设的借款合同范本借款合同甲方（出借人）：（签订日期）乙方（借款人）：（签订日期）鉴于甲方与乙方为对工程建设项目需要资金支持，双方经协商一致，特订立本合同，共同遵照相关法律法规条款，自愿约定如下：第一条借款基本情况1、借款基本情况：借款金额为人民币（大写）（￥小写），借款期限为（十）年，自（年）（月）（日）起生效。
工程建设的借款合同范本5篇
工程建设的借款合同范本5篇篇1甲方（借款人）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（贷款人）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方因工程建设的需要，向乙方申请借款，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的相关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就甲方向乙方借款事宜达成如下协议：一、借款用途甲方借款用途仅限于[具体工程名称]的建设，不得挪作他用。
二、借款金额及期限1. 借款金额：人民币[具体金额]元整。
2. 借款期限：[具体借款期限]，自本协议生效之日起计算。
三、利率及还款方式1. 利率：本协议借款年利率为[利率百分比]，自借款之日起计算。
2. 还款方式：[具体还款方式，如分期还款，每期还款金额等]。
四、保证与担保1. 甲方应提供合法、有效的担保措施，确保乙方借款安全。
2. 甲方如未能按期还款，乙方有权依法追究甲方的法律责任，并有权处置担保物以实现其债权。
五、甲方的义务1. 甲方应按时支付借款利息和本金。
2. 甲方应确保工程建设的合法性，遵守相关法律法规。
3. 甲方应定期向乙方提供工程建设进度报告。
六、乙方的义务1. 乙方应按协议约定提供借款。
2. 乙方有权监督甲方工程建设情况，甲方应提供必要的协助。
七、违约责任1. 甲方如未按期支付利息或本金，应按约定支付违约金。
2. 甲方如违反本协议约定的其他义务，乙方有权要求甲方承担违约责任。
3. 乙方如未按约定提供借款，应按未提供借款金额的一定比例向甲方支付违约金。
八、协议的变更和解除1. 本协议一经生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 双方协商一致，可以变更或解除本协议。
变更或解除协议应签订书面协议。
九、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他约定1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
建设工程借款合同范本【简单】5篇
建设工程借款合同范本【简单】5篇篇1甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，为明确借款和还款事项，达成以下建设工程借款合同：一、借款用途本合同项下的借款用于_____________建设工程项目的建设，未经乙方书面同意，甲方不得改变借款用途。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：人民币_________元整（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：乙方应按照本合同约定，将借款直接支付至甲方指定的银行账户。
三、借款期限借款期限自本合同生效之日起至甲方完成建设工程并验收合格之日止。
具体日期以乙方实际放款日起计算。
四、利率及还款方式1. 利率：本借款的年利率为____%，自乙方实际放款日起计算。
2. 还款方式：甲方应按照约定的期限和金额归还借款本息。
具体还款计划如下：______。
（此处可添加具体还款计划表格）五、保证与担保1. 甲方应提供乙方认可的担保方式，以确保本合同的履行。
2. 甲方如未能按时履行还款义务，乙方有权依法要求甲方承担违约责任，并追究相关担保责任。
六、违约责任1. 甲方如未按约定用途使用借款，乙方有权提前收回借款，并要求甲方承担违约责任。
2. 甲方如未按约定时间归还借款本息，乙方有权要求甲方支付逾期罚息，并追究其他违约责任。
3. 甲方在建设工程中如发生严重违约行为，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应违约责任。
七、合同变更与解除1. 本合同一经签订，任何一方不得擅自变更或解除。
如需变更或解除，应经双方协商一致，并达成书面协议。
2. 在合同履行过程中，如发生下列情形之一的，乙方有权单方面解除合同：（1）甲方未按约定用途使用借款；（2）甲方未按时归还借款本息；（3）发生其他严重违约行为。
建设工程借款合同范本6篇
建设工程借款合同范本6篇第1篇示例：建设工程借款合同范本甲方（借款人）：____________（单位名称）营业执照注册号：____________鉴于甲方（借款人）需要资金用于建设工程项目，乙方（出借人）同意向甲方提供借款，双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，达成如下借款合同：一、借款金额：甲方向乙方借款金额为人民币（大写）____________元整。
二、借款用途：借款用途为____________建设工程项目。
三、借款利率：借款利率为_______%，自借款生效之日起开始计算。
五、还款方式：1. 每月/季度/半年/年还款_______元，自借款生效之日起至借款到期日止。
2. 按照具体的还款计划进行还款，须按期足额归还本金和利息。
六、弥补利息：如因甲方原因未按时还款，乙方有权收取_____%的逾期利息。
七、违约责任：1. 若甲方逾期还款超过______天，乙方有权提前收回借款本息。
2. 若甲方有严重违约行为，乙方有权解除借款合同并追究甲方法律责任。
八、担保方式：为确保甲方按时足额归还借款本息，甲方应提供_________作为担保。
九、法律适用：本合同受中华人民共和国法律管辖。
十、争议解决：因本合同引起的争议应当协商解决，协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他约定：1. 本合同自双方代表签字盖章后生效。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
日期：________年____月____日以上是建设工程借款合同的范本，希會对甲方和乙方在借贷过程中起到管理和保障作用。
请双方严肃对待，遵守约定，共同维护合同的有效性和权益。
第2篇示例：建设工程借款合同范本借款方：____________（借款方名称）借款人法定代表人：____________（法定代表人名称）联系地址：____________（联系地址）联系电话：____________（联系电话）鉴于借款方需要进行建设工程资金周转，贷款方同意向借款方提供贷款，双方达成如下协议：一、贷款金额及用途1.1 贷款方同意向借款方提供贷款金额为人民币____________元整。
建设工程的借款合同范本6篇
建设工程的借款合同范本6篇篇1借款人（甲方）：___________________贷款人（乙方）：___________________鉴于甲方因建设工程需要向乙方借款，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就借款事宜达成如下协议：第一条借款用途本合同项下的借款用于___________________（具体工程名称）的建设。
未经乙方书面同意，甲方不得擅自改变借款用途。
第二条借款金额及支付方式借款金额：人民币（大写）________________元整。
具体金额以乙方实际支付凭证为准。
支付方式：按照工程进度分期支付，具体支付时间和金额按照工程进度表执行。
甲方应提供合法有效的收款账户信息，确保资金及时到账。
第三条借款期限借款期限自本合同签署之日起至工程竣工验收合格之日止。
具体日期以实际签署日期为准。
如遇特殊情况，借款期限需要延长的，需经乙方书面同意。
第四条利息及还款方式1. 利息：本借款合同约定的利率为年利率XX%，自借款发放之日起计算。
利息支付方式按照季度支付。
2. 还款方式：甲方应按照工程进度及合同约定按期偿还借款本金及利息。
具体还款计划如下：（请根据实际情况填写）第五条保证事项1. 甲方保证本借款用途合法合规，确保用于约定工程的建设。
2. 甲方保证所提供的所有文件和资料真实、完整、有效，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
3. 甲方应按照合同约定按期偿还借款本息，如因特殊原因不能按时还款，应提前书面通知乙方，并征得乙方同意。
4. 乙方有权对甲方的工程进展情况进行监督和检查，甲方应予以配合。
第六条违约责任1. 若甲方未按合同约定履行还款义务，乙方有权要求甲方立即偿还全部借款本息，并对逾期部分加收罚息。
2. 若甲方违反本合同约定的保证事项，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除本合同。
3. 若因甲方原因导致工程延期或无法完成，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并有权要求赔偿损失。
建设工程借款合同样书通用版5篇
建设工程借款合同样书通用版5篇第1篇示例：建设工程借款合同范本甲方：（借款人）鉴于甲方欲从事建设工程项目，现甲方申请向乙方借款，经双方友好协商一致，达成以下协议：第一条借款金额1.甲方向乙方借款金额为人民币（大写）___________________元整（￥______），数字与大写金额不符时，以大写金额为准。
2.借款用途：（详细填写借款用途）第二条借款利率1.本次借款的月利率为____%，自借款生效之日起计算，自本合同签订之日起至还款之日止。
2.借款利息一次性支付。
具体支付时间及支付方式另行协商。
第三条借款期限1.本次借款期限为_______个月，自借款生效之日起计算。
2.如因不可抗力或其他原因导致借款期限延长的，应由双方友好协商处理。
第四条还款方式1.本次借款采取_________的还款方式。
2.还款时间及方式：（填写具体还款时间及还款方式）第五条违约责任1.如甲方未按约定时间及金额还款，每逾期一天，应按借款本金的____%支付逾期利息给乙方。
2.如有其他违约行为，应当承担相应的法律责任。
第六条保证事项1.甲方保证所提供的借款用途真实、合法，不违反国家法律法规。
2.甲方应向乙方提供必要的担保措施，确保借款的安全性。
3.如因甲方原因导致借款用途不符合约定，应当承担相应的法律责任。
第七条法律适用和争议解决1.本合同适用中华人民共和国法律。
2.因本合同引起的任何争议，由双方友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第八条其他约定事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，具有同等法律效力。
甲方（借款人）签字盖章：______________ 日期：______________注：本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上是建设工程借款合同范本，双方需审慎阅读并遵守合同约定。
希望本次借款能顺利完成，并在借款期限内按时还款，保持良好的信用记录。
建设工程借款合同5篇
建设工程借款合同5篇第1篇示例：建设工程借款合同甲方（出借方）：身份证号码：地址：联系电话：鉴于甲方与乙方就建设工程项目所需资金进行借贷，为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国合同法》相关规定，就甲方向乙方提供借款事宜，双方达成如下合同：第一条借款金额1. 甲方同意向乙方提供借款人民币（大写）（小写）元整。
2. 乙方将按照约定的时间和方式还款给甲方。
第二条借款用途1. 乙方向甲方借款的目的是用于建设工程项目的资金需求。
2. 乙方保证借款资金不得用于非建设工程项目相关的支出。
第三条利息和费用1. 乙方应按约定的期限向甲方支付利息（年利率%）。
2. 如乙方逾期还款，应按照约定的利率支付逾期罚息。
3. 若因逾期还款导致甲方产生的诉讼费用、律师费用等费用由乙方承担。
第四条还款方式1. 乙方应按照约定的还款计划，按期还款给甲方。
2. 还款方式可以是一次性还清全部借款本息，也可以是分期还款方式。
第五条违约责任1. 如乙方未按照约定时间还款或者未履行其他义务，应向甲方支付违约金（违约金金额）。
2. 如因乙方违约导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条保密条款双方保证不得向任何第三方透露本合同的内容，否则应承担相应的法律责任。
第七条其他条款1. 本合同自双方签字生效，至借款金额全部还清终止。
2. 对本合同的解释和履行有任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提交诉讼。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上为建设工程借款合同的内容及格式，双方应严格按照合同约定履行，确保借款事项顺利进行。
希望本合同对双方有益，达到双方的合作目的。
第2篇示例：建设工程借款合同甲方（出借人）：______ （以下简称甲方）乙方（借款人）：______ （以下简称乙方）为了明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方借款事宜达成如下协议：第一条借款金额1、甲方同意向乙方借款人民币____________元整（大写：_________________）；2、借款用途：用于______________________建设工程项目；3、借款期限：自借款发放之日起至__________年____月____日止；第二条利息1、借款利率为_____%（年化利率），自借款发放之日起按季支付利息；2、利息支付日为每季度的____日，具体支付时间由双方另行约定；第三条还款方式1、借款期限届满后，乙方应当一次性偿还本金和利息；2、借款期限内，乙方每季度按照约定的日期支付利息，到期一次性偿还全部本金；3、还款方式以现金支付为准，如需换算为其他方式需双方协商一致；第四条违约责任1、若乙方未按照约定时间还款，则视为逾期，应当支付逾期利率为借款利率的_____%；2、逾期超过____天，甲方有权要求提前收回全部借款本金和利息；3、如乙方有其他违约行为，应当承担相应的法律责任；第五条维护建设工程项目1、乙方应当积极维护和管理建设工程项目，确保工程进度按计划进行，保障甲方的借款安全；2、如乙方对工程项目有重大改动或其他变更，应当提前征得甲方同意；第六条还款保障1、为确保借款安全，双方同意签署还款保障协议，约定还款担保方案；2、担保方式包括但不限于：抵押物、保证金等形式；第七条其他约定1、甲乙双方如有其他约定，可另行签订书面协议，具体约定以双方协商一致为准；2、本合同生效后，将替代所有之前的口头、书面协议，不得擅自修改；第八条法律适用1、本合同在履行过程中如有争议，应当协商解决，协商不成的，提交本合同签订地有管辖权的法院解决；2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力；签订日期：____年____月____日以上为建设工程借款合同内容，如有需要，可根据实际情况进行调整和修改。