建设工程施工合同范本_GF19990201
GF-1999-0201
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)第一部分协议书发包人(全称):─────────────────承包人(全称):─────────────────依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:────────────────────工程地点:────────────────────工程内容:────────────────────群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:──────────────资金来源:────────────────────二、工程承包范围承包范围:────────────────────三、合同工期:开工日期:───────────竣工日期:───────────合同工期总日历天数天─────四、质量标准工程质量标准:──────────────────五、合同价款金额(大写):元(人民币)─────────¥:元─────────六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:年月日──────────合同订立地点:───────────────────本合同双方约定后生效。
建设工程施工合同_GF-1999-0201
第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:___________工程地点:___________工程内容:___________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_______资金来源:___________二、工程承包范围承包范围:___________三、合同工期开工日期:___________竣工日期:___________合同工期总日历天数___天。
四、质量标准工程质量标准:_________五、合同价款金额(大写):______元(人民币)¥:______元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工;竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____年__月__日合同订立地点:___________本合同双方约定___________后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订方,通用于建设工程施工的条款。
建设工程施工合同1999(范本)
建设工程施工合同
GF—1999—0201)
中华人民共和国建设部
制定国家工商行政管理局
九九九年
第一部分协议书
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
二、工程承包范围
承包范围:包工包料
三、合同工期
开工日期:2
竣工日期:
合同工期总日历天数:30天
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
金额(大写):
Y:
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1.本合同协议书
2.中标通知书.元
(人民币)。
建设工程施工合同(示范文本)(GF19990201)
建设工程施工合同(示范文本)(GF19990201) 《建设工程施工合同(示范文本)》(,,—,,,,—,,,,)国建设部国家工商行政管理局制定一九九九年十二月二十四日第一部分协议书发包人(全称):,,,,,,,,,承包人(全称):,,,,,,,,,,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:,,,,,,,,,,,工程地点:,,,,,,,,,,,工程内容:,,,,,,,,,,,群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件,)工程立项批准文号:,,,,,,,资金来源:,,,,,,,,,,,二、工程承包范围承包范围:,,,,,,,,,,,三、合同工期开工日期:,,,,,,,,,,,竣工日期:,,,,,,,,,,,合同工期总日历天数,,,天。
四、质量标准工程质量标准:,,,,,,,,,五、合同价款金额(大写):,,,,,,元(人民币),:,,,,,,元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:,(本合同协议书,(中标通知书,(投标书及其附件,(本合同专用条款,(本合同通用条款,(标准、规范及有关技术文件,(图纸,(工程量清单,(工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:,,,,年,,月,,日合同订立地点:,,,,,,,,,,, 本合同双方约定,,,,,,,,,,,后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章) 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行 : 开户银行 : 账号: 账号: 邮政编码 : 邮政编码 : 第二部分通用条款一、词语定义及合同文件,(词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:,(,通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订方,通用于建设工程施工的条款。
建设工程施工合同(GF—1999—0201)5篇
建设工程施工合同(GF—1999—0201)5篇篇1建设工程施工合同甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方发包给乙方的建设工程施工事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________承包范围:____________________承包方式:____________________二、合同工期开工日期:____年__月__日竣工日期:____年__月__日合同工期总日历天数:_____天(因不可预见或不可抗力因素除外)。
三、质量标准工程质量标准:符合国家现行相关施工规范及标准,质量验收达到合格标准。
四、合同价款及支付方式合同总价款(人民币):大写_______,小写_______。
工程款支付方式按下列第_______种方式支付。
工程款支付应按国家或地方工程价款结算的有关规定执行。
详细约定见补充协议。
五、组成合同的文件组成本合同的文件包括:工程图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、双方工作责任条款甲方负责的工作内容,乙方负责的工作内容以及双方共同责任条款按照通用条款执行。
未尽事宜双方另行签订补充协议确定。
双方应认真履行各自应承担的责任和义务,确保工程的顺利进行。
如有违约,应按照合同相关条款承担违约责任。
具体条款见补充协议。
七、文明施工与安全生产要求条款乙方应严格遵守有关安全生产的法律法规和规定,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,杜绝安全事故的发生。
若因乙方安全措施不当造成事故和损害的,乙方应承担全部责任。
建设工程施工合同(示范文本GF-1999-0201)
建设工程施工合同GF-1999-0201中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定第一部分协议书发包人(全称):___________承包人(全称):___________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____________________________工程地点:_____________________________工程内容:_____________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________资金来源:_________________二、工程承包范围承包范围:_____________________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:______________________合同工期总日历天数___________天。
四、质量标准工程质量标准:___________________________五、合同价款金额(大写):___________元(人民币)¥:___________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:______年____月____日合同订立地点:______________________本合同双方约定___________后生效。
建设工程施工合同示范文本GF-1999-0201
合同备案编号:建设工程施工合同工程名称:发包人:承包人:第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
1 工程名称:2 工程地点:3 工程承包范围承包范围:4 计划工期开工日期:年月日竣工日期:年月日工期总日历天数天。
5 质量标准工程质量标准:6 计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为金额:(大写)元(人民币)(小写)¥:元(人民币)7 组成合同的文件7.1 组成本合同的文件包括:(1)合同协议书及合同附件;(2)中标通知书(如果有);(3)投标函及投标函附录(如果有);(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单(如果有);(9)其他合同文件。
7.2 双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。
8 承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
10 合同生效10.1 合同订立时间:年月日10.2 合同订立地点:。
10.3 本合同双方约定后生效。
发包人: (公章) 承包人: (公章)地址:地址:法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)合同员: (签字、盖章) 合同员: (签字、盖章)电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:电子邮箱:电子邮箱:建设行政主管部门备案意见:经办人(签字、盖章)备案机关(公章)年月日第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。
建设工程施工合同(GF—1999—0201)3篇
建设工程施工合同(GF—1999—0201)3篇篇1建设工程施工合同(GF—1999—0201)一、甲方(甲)、(身份证号码:________________)住所:__________________联系电话:____________二、乙方(乙)、(身份证号码:________________)住所:__________________联系电话:____________一、甲方自愿将建设工程招标并中标给乙方承建,双方依据《中华人民共和国建设工程施工合同法》和有关法律、法规的规定,本着合作、公平、信守诚信原则,接受本合同的约束,共同遵守下列条款:二、工程项目:1、工程名称:__________________2、工程地点:__________________3、工程范围:__________________三、工程内容、规模及有关规定详见《招标文件》。
四、合同约定:1、工程工期及工程交付使用日期:(见《招标文件》)2、工程价款:共计人民币(大写)________________,自(日期)____________起,按工程进度分期支付。
3、付款方式:(详见《招标文件》)4、迟延履行责任及赔偿:(1)甲方延误施工的,须按《招标文件》规定赔偿乙方损失。
(2)乙方因自身原因或无法控制的不可抗力因素而造成工期延误,应当书面报告并告知甲方,并经双方协商一致后确定工期延期或赔偿金额。
5、合同变更:任何一方认为有必要修改本合同的,应当书面通知对方,经双方协商一致后签订书面变更合同。
6、结算:本合同履行完毕后,乙方应当向甲方递交合格的竣工资料,经甲方验收合格后,甲方应当在合同约定期限内办理结算手续。
7、违约责任:任何一方违反本合同的,应当承担相应法律责任并承担违约金。
8、合同生效及解除:本合同自双方签字盖章之日起生效,除非双方经合同约定或协商解除,否则合同有效期直至工程竣工,并办理结算完毕,甲方对乙方给予正式解除合同书面通知后解除。
《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)
建设工程施工合同 (GF-1999-0201)第一条合同的当事人甲方:(委托人/业主)乙方:(承包人/施工单位)第二条工程概况1. 工程名称:(填写工程名称)2. 工程地点:(填写工程地点)3. 工程规模:(填写工程规模)4. 工期要求:(填写工期要求)5. 施工内容:(填写施工内容)第三条合同价款及支付方式1. 合同价款总额:(填写合同价款总额)2. 支付方式:预付款:(填写预付款比例和金额)进度款:(填写进度款比例和金额)竣工验收款:(填写竣工验收款比例和金额)最终付款:(填写最终付款比例和金额)第四条材料与设备1. 供应商:(填写供应商名称)2. 材料与设备清单:(需要供应的材料和设备)3. 材料与设备的验收标准:(填写验收标准)第五条施工期限与延期罚金1. 施工期限:(填写施工期限)2. 延期罚金:(填写延期罚金规定)第六条品质保证与质量检验1. 品质保证:(填写品质保证期限)2. 质量检验:(填写质量检验方法和标准)第七条合同变更和解除1. 变更:(填写变更合同的程序和条件)2. 解除:(填写解除合同的程序和条件)第八条争议解决方式如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成,提交仲裁委员会进行仲裁。
第九条合同生效及效力2. 合同效力:本合同自双方签署之日起生效,对双方具有法律约束力。
第十条其他约定事项(可以根据具体情况增加其他约定事项)第十一条合同附件本合同附件包括以下文件:1. 工程图纸2. 量具清单3. 技术规范4. 其他相关文件第十二条合同的解释、执行和争议解决本合同的解释、执行和争议解决均适用法律。
该建设工程施工合同于1999年2月1日制定。
(文字数:238)。
建设工程施工合同GF-1999-0201
建设工程施工合同GF-1999-0201建设工程施工合同GF-1999-0201第一章总则第一条合同的目的和依据为规范建设工程施工合同的订立和履行行为,保护各方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》等相关法规,制定本合同。
第二条定义和解释1.建设工程:________统一称指房屋和土木工程项目。
2.业主:________指建设工程的所有者或委托代表。
3.承包商:________指受业主委托,承担建设工程全部或部分工作的单位或个人。
4.监理人员:________指由业主聘请的具备相应资质的专业监理机构派驻的负责监督建设工程施工过程的人员。
5.设计人员:________指为建设工程提供设计方案和施工图纸的设计机构的设计人员。
第二章合同的订立和效力第三条合同的订立1.合同的订立应采用书面形式,由业主和承包商双方在共同理解的基础上达成一致,并签字盖章。
2.合同应包括工程名称、工程地点、工程规模和内容、工程价格、工期、支付方式等必要的条款。
第四条合同的效力1.合同正式签订后,双方应按合同约定履行各自的责任和义务。
2.合同的订立不能违反相关法律法规的规定,否则将被视为无效合同。
第三章工程设计与变更第五条设计的提交与审核1.承包商应在合同规定的时间内向业主提交建设工程的设计方案和施工图纸。
2.业主有权对设计方案和施工图纸进行审核和修改,承包商应积极配合并按时提供必要的改动。
第六条施工图纸的变更1.若施工过程中需要对原设计图纸进行变更,承包商应提出书面变更请求,并经业主审核和批准后执行。
2.变更后的施工图纸应与业主重新签订补充合同,明确变更后的工程内容和费用。
第四章工程施工与监理第七条施工的开始与结束1.施工工期从合同签订之日起开始计算,具体施工开始时间由业主和承包商协商确定。
2.施工结束后,承包商应通知业主进行竣工验收。
第八条施工期间的管理和监督1.业主有权委托或聘请独立的监理机构对施工过程进行监督和检验,监理人员应及时向业主报告工程进展情况。
建设工程施工合同(示范文本GF19990201)
建设工程施工合同(示范文本GF19990201)《建设工程施工合同(示范文本GF19990201)》一文发表于2013年04月13日,欢迎您访问的合同范本频道,小编为您准备了大量的合同范本内容,如您所感兴趣的施工合同示范文本gf 1999 0201 gf 2012 0201的内容,以及《建设工程施工合同(示范文本GF19990201)》等范文作为参考,希望本文能对您有所帮助。
第一部分协议书发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:______________________________工程地点:______________________________工程内容:______________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________资金来源:_____________________________二、工程承包范围承包范围:___________________________三、合同工期开工日期:____________________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数______________________天。
四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)¥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
建设工程施工合同范本(GF—1999—0201)
建设工程施工合同(GF—1999—0201)合同编号: 字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天.—2—四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写): 元(人民币)¥:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并—3—在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项.十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效发包人:(公章)承包人:(公章)住所: 住所:法定代表人: 法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话: 电话:传真: 传真:开户银行: 开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:—4—第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
建设工程施工合同(示范文本GF-1999-0201)
建设工程施工合同GF-1999-0201中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定第一部分协议书发包人(全称):___________承包人(全称):___________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____________________________工程地点:_____________________________工程内容:_____________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________资金来源:_________________二、工程承包范围承包范围:_____________________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:______________________合同工期总日历天数___________天。
四、质量标准工程质量标准:___________________________五、合同价款金额(大写):___________元(人民币)¥:___________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:______年____月____日合同订立地点:______________________本合同双方约定___________后生效。
建设工程施工合同范本(GF—1999—0201)
建设工程施工合同(GF—1999—0201)合同编号:字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写):元(人民币)¥:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
GF-1999-0201建设工程施工合同范本
第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:自筹二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天(日历天)四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写):元(人民币)¥:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效。
—3 —发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:4第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
gf19990201建设工程施工合同
GF19990201建设工程施工合同合同编号:GF19990201甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜,经充分协商,达成以下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:________________1.2 工程地点:________________1.3 工程规模:________________1.4 工程内容:________________1.5 工程总投资:人民币____元(大写:____________________元整)。
第二条合同工期2.1 工期总日历天数:____天。
2.2 开工日期:____年____月____日。
2.3 竣工日期:____年____月____日。
第三条质量标准3.1 工程质量标准应符合国家现行有关工程质量法律、法规、规范、标准和设计文件要求。
3.2 工程质量等级:____级。
第四条合同价格4.1 合同总价:人民币____元(大写:____________________元整)。
4.2 合同价格构成:包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、调试、验收等全部费用。
4.3 合同价格调整:合同履行过程中,如遇设计变更、材料价格波动等不可抗力因素,双方可按合同约定的价格调整条款进行调整。
第五条付款方式5.1 预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
5.2 进度付款:工程进度达到合同约定的节点后,甲方按实际完成工程量的80%进行付款。
5.3 竣工付款:工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的95%。
5.4 质量保证金:工程验收合格后,甲方保留合同总价款的5%作为质量保证金,保质期满后无息退还。
第六条违约责任6.1 甲方违约:如甲方未按合同约定支付预付款、进度付款、竣工付款或质量保证金,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
施工承包协议书
发包人(全称):河南安泽建筑工程有限公司
承包人(全称):张晓磊
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:中孚特铝精整偏跨给排水
工程地点:中孚特铝精整偏跨厂房
工程内容:图纸J3009.33S2中给排水系统管道安装,管道需要焊接时甲方提供电焊机、电焊条并配电焊工。
不包括水箱及其系统管道安装。
二、工程承包范围
承包范围:包施工、包质量、包安全。
三、合同工期:
开工日期:2015年5月7日竣工日期:2015年6月20 日
四、质量标准
工程质量标准:图纸要求及监理验收合格。
五、合同价款
金额(大写):壹万捌仟元元(人民币)
¥:18000.00 元
六、付款方式:乙方进场后甲方付给乙方生活费,工程完工质量合格,工程款一次付清。
十、合同生效
发包人:承包人:
2015年 5 月6日。