年度全国一级建造师执业资格考试试题文件
全国一级建造师考试试题
全国一级建造师考试试题一、单项选择题（每题1分，共20分）1. 根据《建筑法》规定，建筑工程的施工单位应当具备的条件不包括以下哪项？A. 有符合国家规定的注册资本B. 有与其从事建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C. 有从事类似建筑工程的业绩D. 必须拥有自己的施工设备2. 下列关于建筑工程项目管理的说法中，哪一项是错误的？A. 建筑工程项目管理的目的是确保工程质量、安全、进度和成本控制B. 项目管理包括项目策划、组织、执行、监控和收尾过程C. 项目经理对施工过程中的安全事故负全部责任D. 项目管理需要考虑项目的质量、成本、时间三大目标3. 在建筑工程中，以下哪种情况不需要申请施工许可证？A. 投资额超过国务院规定的限额的建筑工程B. 建筑面积超过省级政府规定的限额的建筑工程C. 涉及重大公共利益的建筑工程D. 农村自建住房4. 根据《建筑工程安全生产管理条例》，施工单位应当在哪些情况下组织专家进行安全风险评估？A. 采用新结构的工程B. 采用新材料的工程C. 采用新工艺的工程D. 以上所有情况5. 下列关于建筑工程质量保修期的说法，哪一项是正确的？A. 建筑工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算B. 建筑工程质量保修期由建设单位和施工单位协商确定C. 建筑工程质量保修期不得低于法定最低保修期限D. 施工单位可以自行决定建筑工程质量保修期的期限6-20. （类似结构的题目）二、多项选择题（每题2分，共20分）21. 建筑工程施工现场的安全管理措施包括以下哪些内容？A. 施工现场应当设置明显的安全警示标志B. 施工现场的临时设施应当符合安全使用要求C. 施工单位可以不制定施工现场的安全事故应急救援预案D. 施工现场的危险性较大的分部分项工程应当编制专项施工方案22. 根据《建筑工程质量管理条例》，以下哪些文件是建筑工程竣工验收报告应当包含的？A. 工程竣工报告B. 工程质量评估报告C. 工程竣工验收条件审查报告D. 工程质量保修书23-30. （类似结构的题目）三、判断题（每题1分，共10分）31. 建筑工程的施工单位在施工过程中，可以自行降低建筑工程质量标准。
2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题及答案解析
2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题及答案解析答案在卷尾一．单选题（本大题共70小题，每小题1分，共70分）题1．根据《民事诉讼法》，关于简易程序的说法，正确的是()。
A.简易程序是人民法院审理案件的首选诉讼程B.简易程序实行一审终审C.人民法院在审理过程中，发现案件不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序D.适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起2个月内审结题2．国有资金占控股地位的依法必须进行招标的下列项目中，可以邀请招标的是()。
A.工期紧张的B.采用公开招标方式所需时间过长的C.采购时无法精确拟定技术规格的D.技术复杂的，只有少量潜在投标人可供选择的题3．下列义务中，属于建设工程是施工合同中承包人义务的是()。
A.及时检查隐蔽工程B.不得转包和违法分包工程C.及时验收工程D.及时提供原材料设备题4．下列文件中，可以对强制性标准的制定作出规定的是()。
A.部门规章B.国务院决定C.地方性法规D.地方政府规章题5．关于应急救援队伍和人员的说法，正确的是()。
A.应急救援队伍应当不定期组织训练B.应急救援人员经培训取得特种作业证书后，方可参加应急救援工作C.微型施工企业不得与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议D.微型施工企业可以不建立应急救援队伍，但应指定兼职的应急救援人员题6．关于危大工程专项施工方案的说法正确的是()。
A.危大工程实行专业分包的，专项施工方案应当由相应分包单位组织编制B.专项施工方案应当由施工企业项目负责人负责审核C.项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督D.超过一定规模的危大工程，在专家论证前施工方案应当通过施工企业审核和专业监理工程审查题7．下列物权中，自合同生效时设立的是()。
A.地役权B.建设用地使用权C.居住权D.机动车使用权题8．根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于取得安全生产许可证应当具备的条件是()。
A.设置安全管理机构，配备专职或者兼职安全生产管理人员B.有符合规定的工程业绩C.作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得操作资格证书D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入题9．根据保障农民工工资支付条例关于农民工工资的说法，正确的是()。
2023年全国一级建造师执业资格考试(含答案)
2023年全国一级建造师执业资格考试（含答案）答案标在选项中一．单选题题（本大题共70小题，每小题1分，共70分）题1．用人单位违反劳动法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自()向劳动者每月支付2倍的工资。
[单选题]A.用工之日起B.签订劳动合同之日起C.应当订立无固定期限劳动合同之口起(正确答案)D.用工之日满一年起题2．关于立法备案的说法，正确的是（）[单选题]A.行政法规、地方法规、规章应当在公布前报送备案B.自治条例、单行条例没有做过变通规定的，无需备案C.根据授权制定的法规，无需办理备案D.部门规章应当向国务院报送备案(正确答案)题3．根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022版)》,下列重大事故隐患中，应当判定为施工安全管理重大事故隐忠的是()。
[单选题]A.对因基坑工程施工可能造成损害的吡邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护指施B.模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求C.建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业(正确答案)D.有限空间作业时现场未有专人负责监护工作题4．某建设单位通过拍卖方式取得了一宗建设用地使用权，在签订士地出让合同后工程开工前办理了一系列手续：①建设用地规划许可证；②建设工程规划许可证；③土地使用权证；④施工许可证；⑤质量安全监督手续。
其中排序正确的是()。
[单选题]A.①②③④⑤B.③①②④⑤C.①③②⑤④D.③①②⑤④(正确答案)题5．根据《车辆购置税法》,应当缴税的是()。
[单选题]A.中国人民武装警察部队列入装备订货计划的车辆B.行政机关采购的办公车辆(正确答案)C.设有固定装置的非运输专用作业车辆D.城市公交企业购置的公共汽电车辆题6．留置权人应当在留置后，与债务人约定债务履行期间。
约定不明的，该期限一般不少于()。
[单选题]A.30日B.60日(正确答案)C.90日D.120日题7．根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，施工单位安全费用可以用于()。
全国一级建造师历年考试真题及参考答案
全国注册一级建造师历年真题及参考答案一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1-级建造师执业资格的注册管理机构是（）。
A．省级建设行政主管部门B．人事部或其授权机构C．建设行业协会D．建设部或其授权机构2）。
A．担任建设工程项目施工的项目经理B．担任建设工程项目评估人员C．从事建设工程项目咨询工作D．从事建设工程项目预算工作3）。
A．言行要有法律根据B．作出承诺C．语言规范D．表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致4）。
A．因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B．因原告起诉，诉讼时效中止C．因被告应诉，诉讼时效中止D．因证人要求，诉讼时效中止5）顺序办理相应手续。
A．工程发包--报建登记--签订施工承包合同--申领施工许可证B．报建登记--申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同C．申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同--报建登记D．报建登记--工程发包--签订施工承包合同--申领施工许可证6．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（）。
A．注册资本．专业技术人员和技术装备B．流动资金．专业技术人员和突出业绩C．注册资本．专业管理人员并依法设立D．流动资金．专业管理人员和资格证书7．施工总承包单位与分包单位依法签订了"幕墙工程分包协议"，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。
下列表述正确的是（）。
A．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任B．分包单位可以不承担法律责任C．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任D．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
8．下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（）。
A．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务B．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改C．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改D．工程监理单位可以转让工程监理业务9．建设工程实施监理前，（）应当将委托的工程监理单位．监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。
2023年一级建造师之一建工程法规测试卷附答案详解
2023年一级建造师之一建工程法规测试卷附答案详解单选题（共20题）1. 某电梯采购合同中约定，甲方向乙方订购5部电梯，由乙直接将其中2部电梯交付给丙。
但乙一直未向丙交付电梯。
则该合同中应由（）承担违约责任。
某电梯采购合同中约定，甲方向乙方订购5部电梯，由乙直接将其中2部电梯交付给丙。
但乙一直未向丙交付电梯。
则该合同中应由（）承担违约责任。
A.甲向丙B.乙向丙C.乙向甲D.丙向甲【答案】 C2. 根据《建设工程安全生产管理条例》，不需要按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员是()。
根据《建设工程安全生产管理条例》，不需要按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员是()。
A.垂直运输机械作业人员B.登高架设作业人员C.爆破作业人员D.钢筋作业人员【答案】 D3. 根据我国民法典律制度，关于抵押权的说法，错误的是().（2013）根据我国民法典律制度，关于抵押权的说法，错误的是().（2013）A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿。
D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿!【答案】 D4. 根据物权的权利主体是否为财产的所有人划分，物权包括（）。
根据物权的权利主体是否为财产的所有人划分，物权包括（）。
A. 动产物权、不动产物权B. 自物权、他物权C. 用益物权、担保物权D. 以上都不正确【答案】 B5. 某工程项目投保了建筑工程一切险，在保险期限内，因下列原因造成的损失中，保险人应当予以赔偿的是（）。
某工程项目投保了建筑工程一切险，在保险期限内，因下列原因造成的损失中，保险人应当予以赔偿的是（）。
2023年全国一级建造师执业资格考试(含答案)
2023年全国一级建造师执业资格考试（含答案）答案标在选项中一．单选题题（本大题共70小题，每小题1分，共70分）题1．下列关于劳动者的工作时间，说法止确的是()。
[单选题]A.用人单位可以和劳动者在劳动合同中约定实行996工作方式B.用人单位经与工会和劳动者协商延长工作时间，一般每日不超1小时(正确答案)C.抢修抡险或重大自然灾害需要紧急处理，劳动者每天加班时间不超过3小时D.因生产经营特殊需要，加班编投标书每日不得超过5小时题2．关于《民法典》规定的“继续履行”,说法正确的是()。
[单选题]A.继续履行属于违约责任(正确答案)B.是否维续履行，应当由非违约方和违约方协商一致C.违约方已支付违约金的，不再继续履行D.违约方已赔偿损失的，不再继续履行题3．关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。
[单选题]A.承包人建设工程价款优先受偿权自建设工程竣工验收合格之日起算B.承包人行使建设工释价款优先受偿权的时限最长不得超过18个月(正确答案)C.发包人与承包人放弃或者限制建设工程价款优先受偿权的约定无效D.未竣工的建设工程质量合格，承包人无权享有建设工程价款优先受偿权题4．关于和解的说法，正确的是()。
[单选题]A.和解只能发生在诉讼前B.当事人中请仲裁后，不可以自行和解C.和解达成协议，必须以书面形式作出D.和解达成的协议具有合同效力(正确答案)题5．当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，()。
[单选题]A.可以根据原仲裁协议重新中请仲裁(正确答案)B.不能再中请仲裁C.只能向法院提起诉讼D.仲裁中请的撤网视为无效，继续进行原仲裁程序题6．王某受公司指派分别采购施工所需的钢筋、水泥、涂料、防火板等材料，但各个委托授权书中对材料的规格、标准、颜色、数量等未列明。
王某凭委托授权书分别签订了材料采购合同，下列情况，公司应当承担责任的是()。
[单选题]A.王某与钢筋供应商约定，钢筋价格高出市场价的15%结算，高出部分为王某回扣(恶意串通)B.王某购买水泥时，与水泥供应商又约定购买一批卷材(无权代理)C.王某签订的涂料采购合同中，用于外墙的涂料颜色与施工：合同要求不符(授权不明)(正确答案)D.王某因事务繁忙转委托李某购买防火板，李某误买了多层板(转代理)题7．根据《建设工程质量管理条例》,关于建筑材料检验的说法，正确的是()。
2023年全国一级建造师执业资格考试(含答案)2
2023年全国一级建造师执业资格考试（含答案）2答案标在选项中一．单选题题（本大题共70小题，每小题1分，共70分）题1．关于建筑业企业在丁程建设中需缴纳的保证金，下列说法正确的是()。
[单选题]A.农民工工资保证金应当实行无差异化缴存B.在工程竣工前，已缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金(正确答案)C.签订合同后，建设单位可以扣留中标企业的投标保证金，同时要求其提交履约保证金D.建设单位要求中标企业提交履约保证金的，应当同时向其提供工程预付款题2．根据《行政强制法》,有关行政强制措施的设定和法定程序，说法正确的是()。
[单选题]A.行政法规不得设定行政强制措施B.行政强制措施由1或，2名行政执法人员实施C.采取行政强制措施必须邀请见证人到场D.查封、扣押属于行政强制措施(正确答案)题3．以下关于动产物权和不动产物权的说法中，正确的是()。
[单选题]A.机动车的转让，经依法登记发生物权效力B.不动产买卖合同未办理物权登记的，合同无效C.不动产物权的消灭，自记载于登记簿时生效(正确答案)D.依法属于国家所有的自然资源，用益物权可以不登记题4．关于一级建造师电子证书，正确的是()。
[单选题]A.电子证书使用期限为1年B.一级建造师电子证书打印后，经单位盖章的，电子证书有效C.电子证书与纸质证书显示的聘用单位信息不一致的，以纸质证书为准D.由于本人保管不善，账号信息泄露产生的一切后果，由本人承担(正确答案)题5．下列关于依法必须招标项目信息的公告公示，说法正确的是()。
[单选题]A.招标公告和公示信息可以在县级以上平台公布B.资审公告、招标公告、中标候选人、中标结果等信息均应当依法向社会公开(正确答案)C.发布媒介提供信息发布和信息查询服务可以适当收取成本费用D.招标人在招标公告和信息公示活动中违规的，投标人或利害关系人可以问交易中心投诉题6．下列行为中，属于招标人与投标人串通投标的情形是()。
全国一级建造师执业资格考试试卷及答案(建设工程法规及相关知识)
度全国一级建造师执业资格考试试卷及答案（建设工程法规及相关知识）D．联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任7．根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为中不属于违法分包的是( )。
A．承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包B．总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司C．分包单位将部分工程分包给某公司D．分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程8．根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是( )。
A．企业投资的体育场B．企业投资的廉租住房C．企业投资的商品住房D．在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼9．咨询单位申请招标代理机构资质时，( )不是必备的条件。
A．有从事招标代理业务的营业场所B．有从事招标代理业务相应的资金C．有编制招标文件和组织评标的相应专业力量D．有对投标人的财务状况进行审计的专业人才10．《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为( )。
A．综合资质、专业资质和劳务资质B．综合资质、行业资质和劳务资质C．总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质D．总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质11．根据《招标投标法》的规定，不属于评标专家库专家必备条件的是( )。
A．从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称B．熟悉有关招标投标的法律法规C．身体健康，能够承担评标工作D．大学本科以上学历12．根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍( )。
A．可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离B．可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口C．不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外D．不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离13．施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由( )负总责。
A．建设单位B．施工单位C．分包单位D．工程监理单位14．根据《安全生产法》规定，二级总承包资质施工企业( )。
2022-2023年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案
2022-2023年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共100题）1、根据《建设工程质量检测管理办法》，工程施工中见证取样检测机构应当是（）。
A.建设单位委托的具有相应资质等级的机构B.施工单位委托的具有相应资质等级的机构C.建设行政主管部门指定的机构D.建设工程质量监督站指定的机构【答案】 A2、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是（）。
A.建立安全生产管理制度B.建立项目安全生产管理体系C.监控分部分项工程D.及时报告质量问题【答案】 B3、下列物权种类中，属于担保物权的是（）。
2017真题A.抵押权B.使用权C.收益权D.地役权【答案】 A4、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。
A.按约定由分包单位自行承担全部责任B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C.总承包单位承担主要责任，分包单位承担次要责任D.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任【答案】 D5、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽不良行为的是（）。
A. 无资质承揽工程B. 允许他人以自己名义承揽工程C. 未取得安全生产许可证承揽工程D. 将承包的工程转包或违法分包【答案】 D6、关于民事责任的说法，正确的是（）。
A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚B.无效合同的民事责任属于违约责任C.民事责任可以单独适用，也可以合并适用D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性【答案】 C7、某施工企业申请发明专利。
于2018年5月26日以挂号信寄出申请文件。
同年6月6日，国家专利局收到申请文件。
根据施工企业的请求，国家专利局于同年10月8日将其申请予以公布。
经过实质审查后，国家专利局于2019年4月10日作出授予施工企业发明专利权的决定。
2023年一级建造师之一建工程法规题库综合试卷A卷附答案
2023年一级建造师之一建工程法规题库综合试卷A卷附答案单选题（共100题）1、根据《行政处罚法》规定，下列不属于行政处罚形式的是()。
A.记过B.责令停止营业C.暂扣或者吊销许可证D.停业整顿【答案】 A2、《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为（）。
A.综合资质、专业资质和劳务资质B.综合资质、行业资质和劳务资质C.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质【答案】 A3、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（），人民法院就应予准许重新鉴定。
A.当事人对鉴定人员不满意的B.鉴定程序有轻微瑕疵的C.鉴定结论有缺陷的D.鉴定结论明显依据不足的【答案】 D4、注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是()。
A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章【答案】 B5、某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的（）。
A. 20%B. 30%C. 40%D. 50%【答案】 B6、某施工合同于2003年6月5日生效，该工程于2003年6月15日开工。
施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。
该保险合同于2003年6月10日生效，被保险工人于2003年7月20日进场施工。
该意外伤害保险期限自（）起至该工程竣工验收合格日止。
A.2003年6月5日B.2003年6月10日C.2003年6月15日D.2003年7月20日【答案】 C7、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2007年度全国一级建筑师执业资格考试试卷建筑工程一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则（）杆的临界力最小。
A．两端铰支B．一端固定，一端自由C．一端固定，一端铰支D．两端同定2．一般房屋的正常设计使用年限为（）年。
A．10 B．25 C．50 D．1003．吊同一重物，斜索夹角不同，如图所示，敬斜索中拉力为N，总吊索拉力为P，则（）。
A．PA>PB NA>NB B．PA=PB NA<NB C．PA=PB NA>NB D．PA<NB< p> 4．有悬臂梁，受力如图所示，则固定端A点的弯矩为（）kN·m。
A．2 B．4 C．6 D．85．我国房屋抗震设计的地震烈度，采纳的是（）个等级划分的烈度表。
A．6 B．8 C．10 D．126．天然花岗石板材的技术要求包括规格尺寸、外观质量和物理力学性能。
其中，物理力学性能的参数应包括（）。
A．体积密度、吸水率和湿压缩强度B．抗压、抗拉强度和弯曲强度|来源：建设工程教育网|C．体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度和镜面板材的镜向光泽值D．密度、抗压强度、吸水率和收缩率7．建筑工程绝热材料性能要求不包括（）。
A．较小的导热系数B．较好的防火性和耐腐蚀性C．较小的膨胀系数D．较低的吸湿性8．A点高程40.150m，B点高程41.220m；施工单位一个测同引入场内M点高程：从A点引测，前视读数1.10m，后视读数1.40m；现从B点校核M点高程，后视读数1.10m，前视读数应为（）m。
A．1.25 B．1.37 C．1.49 D．1.879．锤击沉桩法正常打桩方式采纳（）。
A．重锤高击，高锤重打B．重锤低击，低锤重打C．轻锤高击，高锤轻打D．重锤低击，低锤轻打10．建筑工程中，一般螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为（）。
A．从中间开始，对称向两边进行B．从两边开始，对称向中间进行C．从一边开始，依次向另一边进行D．任意位置开始，无序进行11．先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的（）。
A．70％B．75％C．80％D．85％12．采纳满粘法施工工程的外墙饰面砖，高度不应超过（）m。
A．24 B．50 C．100 D．12013．下列全玻幕墙施工，错误的是（）。
A．钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收B．吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具的衬垫材料玻璃应平坦结合，紧密牢固C．同意在现场打注硅酮结构密封胶|来源：建设工程教育网|D．玻璃面板宜采纳机械吸盘安装14．建设单位在地下管线工程竣工验收前，应当提请（）对地下管线工程档案进行专项预验收。
A．都市规划主管部门B．工程质量监督机构C．工程设计单位D．城建档案治理机构15．住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经（）批准。
A．都市规划行政主管部门B．建设行政主管部门C．原设计单位或具有相应资质等级的设计单位D．房屋的物业治理单位16．在都市区域内进行阻碍水系安全的爆破、采石、取土，属于违反都市（）禁止性规定的行为。
A．黄线B．蓝线C．绿线D．紫线17．下列要求不符合国家防火规范的是（）。
A．图书室、档案室的顶棚、墙面应采纳A级装修材料B．建筑物内厨房，其顶棚、墙面、地面应采纳B级装修材料C．消火栓门的颜色与四周装修材料颜色应有明显区不D．建筑内部装修不应阻碍消防设施与疏散走道正常使用18．当民用建筑室内环境污染物浓度初次检测结果不合格时，通常做法是（）。
A．对不合格项再次检测，抽检数量应增加一倍，并应包括同类型房间和原不台格房间B．对不合格的房间开窗通风，再次进行检测|来源：建设工程教育网|C．直接对不合格房间返工，采纳合格材料施工完成后再次进行检测D．采纳活性炭、空气清新剂等物品对室内空气处理，一周后再次检测19．非抗震设计时，梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚周长度，直线锚固时不应小于lа且伸过柱中心线的长度不宜小于（）倍的梁纵向钢筋直径。
A．5 B．8 C．10 D．3220．安装门窗严禁采纳射钉方法固定的墙是（）。
A．预制混凝土墙B．现浇混凝土墙C．陶粒轻质混凝土墙D．砌体墙二、多项选择题（共10题，每题2分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21．结构正常使用的极限状态包括操纵（）。
A．变形B．位移C．振幅D．裂缝E．保温22．混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质，它包括（）等几方面的含义。
A．流淌性B．耐久性C．黏聚性D．饱和度E．保水性23．混凝土的耐久性包括（）等性能。
A．抗渗性B．抗冻性C．碱骨料反应D．抗辐射E．混凝土的碳化24．下列属于安全玻璃的有（）。
A．夹层玻璃B．夹丝玻璃C．钢化玻璃D．防火玻璃E．中空玻璃25．建筑基础验槽必须参加的单位有（）。
A．建设单位B．设计单位C．监理单位D．降水分包单位E．勘察单位26．钢筋安装工程中，下列关于钢筋安装的正确讲法有（）。
A．框架梁钢筋一般应安装在柱纵向钢筋外侧B．柱箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢C．楼板的钢筋中间部分能够交叉绑扎D．现浇悬挑板上部负筋被踩下能够不修理E．主次梁交叉处主梁钢筋通常在下27．下列屋面卷材铺贴做法中，正确的是（）。
A．距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满贴B．屋面坡度小于3％时，卷材宜垂直屋脊铺贴C．基层的转角处，找平层应做圆弧形D．屋面找平层设分格缝时，分格缝宜与板端缝位置错开E．卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大的，不应采纳空铺法和点粘、条粘法28．建筑地面工程下部遇有沟槽、暗管时，正确的施工做法为（）。
A．先预留好沟槽、暗管位置孔洞，然后进行地面施工B．下部的沟槽、暗管与地面工程同时施工C．按照先地下、后地上的原则施工D．先做沟槽、暗管，然后做地面施工，最后进行隐蔽工程验收E．先做沟槽、暗管并进行隐蔽工程验收，然后进行地面施工29．实行竣工验收备案制度的工程有（）。
A．高层建筑B．抢险救灾工程C．市政基础设施工程D．临时性房屋建筑E．农民自建低层住宅30．下列给排水管道和燃气管道安装要求中，符合规范规定的有（）。
A．严禁生活饮用水管道与大便器（槽）直接连接B．严禁燃气引入管道穿过建筑物基础C．当水平燃气管道不得不穿过卧房时，必须焊接并加套管D．燃气管道的立管能够敷设征浴室或厕所中|来源：建设工程教育网|E．排水管道不得布置在食堂操作位置的上方，无法幸免时应采取防护措施三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）（一）背景资料某办公楼由主楼和辅楼组成，建设单位（甲方）与施工单位（乙方）签订了施工合同。
经甲方批准的施工网络进度打算如图所示：施工过程中发生如下事件：事件一：在基坑开挖后，发觉局部有软土层，重新调整了地基处理方案，经批准后组织实施，乙方为此增加费用5万元，基础施工工期延长3天。
事件二：辅楼施工时，甲方提出修改设计，乙方按设计变更要求拆除了部分已完工程重新施工，造成乙方多支付人工费1万元，材料和机械费用2万元，辅楼工期因此拖延7天。
事件三：主楼施工中，因施工机械故障造成停工，主楼工期拖延7天，费用增加6万元。
问题1．原施工网络打算中，关键工作是哪些?打算工期是多少?2．针对上述每一事件，乙方如提出工期和费用索赔，索赔是否成立?请简述理由。
3．乙方共可得到索赔的工期为多少天?费用为多少元?（二）背景资料某18层办公楼，建筑面积32000m2，总高度71m，钢筋混凝土框架一剪力墙结构，脚手架采纳悬挑钢管脚手架，外择密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具。
2006年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳渭扣，起吊离地20m后，钢管散落，造成下面作业的4名人员死亡，2人重伤。
经事故调查发觉：1．作业人员严峻违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔吊，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。
2．专职安全员在事故发生时不在现场。
3．作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交待了施工方案中的安全治理要求。
问题1．针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施?2．指出本次事故的直接缘故。
3．对本起事故，专职安全员有哪些过错?4．指出该项目安全技术交底工作存在的问题。
（三）背景资料某装饰公司承接了严寒地区某商场的室内、外装饰工程。
其中，室内地面采纳地面砖镶贴，吊顶工程部分采纳木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采纳进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。
施工过程中，发生如下事件：|来源：建设工程教育网|事件一：因水龙骨为甲供材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。
施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。
事件二：在送样待检时，为赶打算，施工单位未经监理许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。
事件三：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了同意偏差的检验。
问题1．进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告?2．事件一中，施工单位对甲供的木龙骨是否需要检查验收？木龙骨使用前应进行什么技术处理?3．事件一中，外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目，是否需要进行内墙砖吸水率复试?铝塑复合板应进行什么项目的复验?4．事件二中，施工单位的做去是否妥当?什么缘故?5．指出事件三中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题，写出正确做法。
补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。
（四）背景资料某大型工程，由于技术特不复杂，对施工单位的施工设备足同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。
招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业同意了邀请并于规定时刻内购买了招标文件。
招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时刻，5月10日发出中标通知书。
在4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于4月20日下午5时才送达。
4月23日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。
评标委员会共有7人组成，其中当地招标办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济专家4人。
评标时发觉B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权托付书；D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致；E企业对某分项工程报价有漏项。