2013年造价员考试内部押题工程造价管理实务题
2013年造价工程师《造价管理》考试真题及参考答案
一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意)1.下列费用中，属于建设工程静态投资的是( )A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期贷款利息D.建设工程有关税费2.建设工程全要素造价管理是指要事先( )的集成管理。
A.人工费、材料费、施工机具使用费B.直接成本、间接成本、规费、利润C.工程成本、工期、质量、安全、环境D.建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用3.根据《注册造价工程师管理办法》，取得造价工程师职业资格证书的人员逾期未申请初始注册的，须( )后方可申请初始注册。
A.通过注册机关的可考核B.重新参加执业资格考试并合格C.由聘用单位出具证明D.符合继续教育的要求4.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课( )学时的继续教育。
A.48B.60C.96D.1205.根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满( )年。
A.3B.4C.5D.66.美国建筑师学会(AIA)标准合同体系中，A系列合同文件时关于( )之间的合同文件。
A.发包人与建筑师B.建筑师与专业顾问公司C.发包人与承包人D.建筑师与承包人7.根据《合同法》，下列关于格式合同的说法，正确的是( )。
A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双发的公平权利B.《合同法》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供各式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款8.根据《合同法》，债权人领取提存物的有效期限为( )年。
A.1B.2C.3D.59.根据《合同法》，下列关于定金的说法，正确的是（）.A.债务人准备履行债务时，定金应当收回B.给付定金的一方如不履行债务，无权要求返还定金C.收受定金的一方如不履行债务，应当返还定金D.当事人既约定违约金，又约定定金的，违约时适用违约金条款10.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位的质量责任和义务的说法，正确的是（）。
2013年造价工程师《造价管理》考试真题及答案解析
B. 21
C. 28
D. 42
答案：C
60.在工程费用监控过程中，明确费用控制人员的任务和职责分工，改善费用控制工作
流程等措施，属于费用偏差纠正的( )。
A.合同措施
B.技术措施
C.经济措施
D.组织措施
答案：D
二、多项选择题
61.根据《注册造价工程师管理办法》，属于注册造价工程师权利的有()。
A.执行工程计价标准和计价方法
价格 2300 万元，公司所得税税率为 25%，则该债券成本率为( )。
A.7.5%
B.8.15%
C.10.25%
D.13.36%
答案：B
42.项目公司资本结构是否合理，一般是通过分析( )的变化进行衡量。
A.利率
B.风险报酬率
C.股票筹资
D.每股收益
答案：D
43.与 brbrbr 融资方式相比，BOT 融资方式中民营部门的地位是()。
答案：C
35.应用价值工程进行功能评价是，效果评价对象的价值指数 V1<1，则正确的价值是()。
A.进行充分研发，降低制造费用
B.够级备用条件，提高可修复性
C.提高材料周转速度，降低生产成本
D.聘请操作人员，减少维修费用
答案：C
37.关于优先股的说法，正确的是( )。
A.优先股有还本期限
B.优先股股息不固定
C. 单价合同
D. 总价合同
答案：D
54.根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更
的，发包人应承担的责任是()。
A.由此增加的费用、工期延误
B. 工期延误，但不考虑费用和利润的增加
C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误
2013年造价师计价和案例押题试题
背景：某六层单元式住宅共54户，建筑面积为3949.62㎡。
原设计方案为砖混结构，内、外墙均为240mm砖墙。
现拟定的新方案为内浇外砌结构，外墙做法不变，内墙采用c20钢筋混凝土浇筑。
新方案内横墙厚为140mm，内纵墙厚为160mm，其他部位的做法、选材及建筑标准与原方案相同。
两方案各项指标见表2-1。
表2-1设计方案指标对比表问题： 1.请计算两方案如下技术经济指标：(1)两方案建筑面积、使用面积单方造价各为多少?每平方米差价多少?(2)新方案每户增加使用面积多少平方米?多投入多少元?2.若作为商品房，按使用面积单方售价5647.96元出售，两方案的总售价相差多少?3.若作为商品房，按建筑面积单方售价4000元出售，两方案折合使用面积单方售价各为多少元?相差多少?答案：问题1：解：1.两方案的建筑面积、使用面积单方造价及每平方米差价见表2-2。
表2-2建筑面积、使用面积单方造价及每平方米差价计算表注：单方造价=概算总额/建筑面积;或：单方造价=概算总额/使用面积由表2-2可知，按单方建筑面积计算，新方案比原方案每平方米高出34.57元;而按单方使用面积计算，新方案则比原方案高出3.59元。
2.每户平均增加的使用面积为：(2881.98-2797.20)/54=1.57(㎡)每户多投入：(4300342-4163789)/54=2528.76(元)折合每平方米使用面积单价为：2528.76/1.57=1610.68(元/㎡)计算结果是每户增加使用面积1.57㎡，每户多投入2528.76元。
问题2：解：若作为商品房按使用面积单方售价5647.96元出售，则总销售差价=2881.98×5647.96-2797.20×5647.96=478834(元)总销售额差率=478834/(2797.20×5647.96)=3.03%问题3：解：若作为商品房按建筑面积单方售价4000元出售，则两方案的总售价均为：3949.62×4000=15798480(元)折合成使用面积单方售价：砖混结构方案：单方售价=15798480/2797.20=5647.96(元/㎡)内浇外砌结构方案：单方售价=15798480/2881.98=5481.81(元/㎡)在保持销售总额不变的前提下，按使用面积计算，两方案单方售价差额=5647.96–5481.81=166.15(元/㎡)单方售价差率=166.15/5647.96=2.94%某工程项目开工之前，承包方已提交了施工进度计划，如图3.1所示，该计划满足合同工期100天的要求。
2013《建设工程造价管理基础知识》模拟试题及答案(全四套)
全国建设工程造价员资格考试《建设工程造价管理基础知识》模拟试题及答案(全四套)模拟试题(一)一、单项选择题(共60题，每题1分，共60分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意)1．按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是( )。
A．建设单位B．施工单位C．监理单位D．设计单位2．开标应当由( )主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。
A．政府招投标管理办公室负责人B．招标人C．投标人推选的代表D．公证人3．根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是( )。
A．发起设立工程造价咨询企业B．签订工程施工合同C．依法裁定工程经济纠纷D．审批工程变更文件4．下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是( )。
A．已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年B．取得造价工程师注册证书的人员不少于10C．企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60％D．企业注册资本不少于人民币：100万元5．建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。
下列不属于项目管理三大目标的是( )。
A．规定的时问B．规定的预算费用C．规定的质量标准D．规定的安全标准6．工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反映，各个建设阶段( )。
A．次序可以颠倒，但不能交叉B．次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉C．次序不能颠倒，也不能进行交叉D．次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉7．建设工程项目组成中的最小单位是( )。
A．分部工程B．分项工程C．单项工程D．单位工程8．在项目目标控制的方法中，s形曲线法的一般作用是( )。
A．进度控制和质量控制B．造价控制和进度控制C．质量控制和造价控制D．造价控制和风险控制9．在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是( )。
A．风险事件发生的概率B．风险清单C．风险事故对项目目标的影响程度D．风险等级10．当事人订立合同，必须经过的程序是( )。
A．担保和承诺B．要约和担保C．要约和承诺D．承诺和公证11．按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是( )。
2013造价员考试实务真题
2013年重庆市全国建设工程造价员资格考试试题 土建计量与计价实务 题 号 一 二 三 四 五 六 总分 统分人 得 分 一、单项选择题(共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意。
) 阅卷人 得 分 1．建筑物的六大基本组成是（ D ） A ．地基、基础、墙或柱、楼地面、楼梯、屋顶 B ．地基、基础、墙或柱、楼地面、楼梯、门窗 C ．基础、墙、柱、楼板、楼梯、门窗 D ．基础、墙或柱、楼地面、楼梯、屋顶、门窗 2．关于钢筋混凝土基础，说法正确的是( D )。
A.钢筋混凝土基础的抗压和抗拉强度均较高，属于刚性基础 B.钢筋混凝土基础受刚性角限制 C.钢筋混凝土基础宽高比的数值越小越合理 D.钢筋混凝土基础断面可做成锥形，其最薄处高度不小于200mm 3．关于建筑物防潮构造，以下说法中错误的是（ A ）。
A ．当地下室地坪位于最高设计地下水位以上时地下室应做防潮层 B ．地下室墙体外侧需设垂直防潮层 C ．墙体必须采用水泥混合砂浆砌筑 D ．室内地面为实铺时外墙墙身防潮层设在室内地坪以下60mm 处4．在砖混结构中，既有抗震作用又能加强墙体竖向连接的构造为（ D ）。
A ．钢筋混凝土过梁B ．钢筋混凝土圈梁C ．沉降缝D ．钢筋混凝土构造柱5．某单位拟建一栋20层办公楼，则该楼房宜采用( B)。
A ．钢筋混凝土纯框架结构B ．钢筋混凝土框剪结构C ．钢框架结构D ．砖混结构6． 天然或人造石板类墙面装修常常采用的固定做法为（ B ）。
A ．砂浆粘贴B ．绑或挂C ．胶粘D ．钉子钉7．钢筋混凝土大型基础施工时不宜选用硅酸盐水泥，这是因为硅酸盐水泥（ D ）。
A ．凝结硬化速度过快B ．强度等级过高C ．水化过程放出大量的热D ．水泥中含有较多的氢氧化钙 封线 密8．砂石是混凝土的主要组成材料之一，在混凝土中起骨架作用。
有关砂石料正确的说法是（ C ）。
Ａ.水泥砂浆配合比中的砂子用量指的是天然净砂的用量Ｂ.压碎指标是表示石子耐水性的指标之一Ｃ.石子粒径在许可的情况下应尽量大些Ｄ.天然砂的含水率越小，其堆积密度就越大9．料石是指以人工斩凿或机械加工而成，形状比较规则的六面体块石，下列关于料石说法中正确的是（ C ）。
2013《建设工程造价管理基础知识》模拟试题及答案剖析
全国建设工程造价员资格考试《建设工程造价管理基础知识》模拟试题及答案（全四套）模拟试题（一）一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（）。
A .建设单位B .施工单位C.监理单位 D .设计单位2.开标应当由（）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。
A .政府招投标管理办公室负责人B .招标人C.投标人推选的代表 D .公证人3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（）。
A .发起设立工程造价咨询企业B.签订工程施工合同C.依法裁定工程经济纠纷D.审批工程变更文件4.下列不属于甲级工程造价咨询企业B .取得造价工程师注册证书的人员不少于10C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%D .企业注册资本不少于人民币：100万元5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。
下列不属于项目管理三大目标的是（）。
A .规定的时问B.规定的预算费用C.规定的质量标准D.规定的安全标准6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反映，各个建设阶段（）。
A .次序可以颠倒，但不能交叉C.次序不能颠倒，也不能进行交叉D .次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉7.建设工程项目组成中的最小单位是（）。
A .分部工程B .分项工程C.单项工程 D .单位工程&在项目目标控制的方法中，s形曲线法的一般作用是（）。
A .进度控制和质量控制B .造价控制和进度控制C.质量控制和造价控制 D .造价控制和风险控制9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（）。
A .风险事件发生的概率B .风险清单C.风险事故对项目目标的影响程度 D .风险等级10.当事人订立合同，必须经过的程序是（）。
A .担保和承诺B.要约和担保C.要约和承诺D.承诺和公证11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（）。
造价员考试部分真题及答案
2013年安装工程造价员考试部分真题及答案：一、单项选择题(60题，每题1分，共60分，在每题的备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的编号填在括号内。
选对得分，选错、不选均不得分。
)1.工程造价的控制职能表现在()。
A.对投资的控制B.对工程质量的控制C.对安全的控制D.对进度的控制2.我国现行建设项目的构成中，工程建设的其他费用包括()。
A.涨价预备费B.直接费C.建设期贷款利息D.土地使用费3.根据.建筑安装工程费用项目组成.(建标[2003]206号)文件的规定，现场生产人员的工资应列入()。
A.其他直接费B.现场经费C.企业管理费D.直接工程费4.根据.建筑安装工程费用项目组成.(建标[2003]206号)文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入()。
A.直接工程费B.直接费C.间接费D.施工机构使用费5.有效控制工程造价应体现()。
A.以设计阶段为重点的建设全过程造价控制B.直接控制，以取得令人满意的结果C.人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段D.知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段6.根据.工程造价咨询单位管理办法.的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于()。
A.20和10B.20和8C.12和6D.12和47.某人每年年末存入银行5000元，如果存款利率为8%，第五年末可得款为()。
A.29333元B.30500元C.28000元D.31000元8.某人存款1万，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%，则该笔存款的期限()。
A.10年B.小于8年C.8~10年之间D.大于10年9.已知某项目的计算周期为月，利率为8‰，则项目的名义年利率为()。
A.8‰B.8%C.9.6%D.9.6‰10.下列不属于清偿能力指标的是()。
A.借款偿还期B.流动比率C.速动比率D.投资回收期11.若某投资项目可行，则( )。
2013年造价工程师考试测试试题及答案解析
2013年造价工程师考试测试《造价管理》答案解析一、单项选择题（共15题，每题5分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）。
1、按照工程造价的第一种含义，从业主的角度而言，工程造价是指（）A. 建设项目总投资B. 建设工程投资C. 建设项目固定资产投资D. 建设按照工程投资【答案】：C【解析】：工程造价通常是指工程的建造价格，因所站角度的不同其含义有两种：（1）从投资者（业主）的角度而言，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。
投资者为了获得投资项目的预期收益，就需要进行项目策划、决策及实施，直至竣工验收等一系列投资管理活动。
在上述活动中所花费的全部费用，就构成了工程造价。
从这个意义上讲，建设工程造价就是建设工程项目固定资产投资。
（2）从市场交易的角度而言，工程造价是指建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及工程承包商市场等交易活动中所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格。
2、固定节拍流水施工的特点之一是( )。
A. 专业工作队数大于施工过程数B. 施工段之间可能存在空闲时间C. 流水节拍等于流水步距D. 流水步距数等于施工过程数【答案】：C【解析】：本题考核的知识点为固定节拍流水施工的特点。
固定节拍流水施工的特点如下：(1)所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等;(2)相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍;(3)专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务;(4)各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。
3、根据我国《合同法》，由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此来消灭合同的行为称为（）。
A．留置B．保全C．质押D．提存【答案】：D【解析】：《合同法》规定了合同终止的几种情形：①债务已经按照约定履行；②合同解除；③债务相互抵消；④债务人依法将标的物提存；⑤债权人免除债务；⑥债权债务同归于一人；⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
2013年造价工程师《造价管理》经典真题分析
2013年造价工程师《造价管理》经典真题分析(2012年真题)1．根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是( )。
A．承诺期限自要约发出时开始计算B．承诺通知一经发出不得撤回C．承诺可对要约的内容作出实质性变更D．承诺的内容应当与要约的内容一致【答案】D。
本题考核的知识点为承诺。
承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。
要约没有确定承诺期限的，承诺应当依照下列规定到达：(1)除非当事人另有约定，以对话方式作出的要约，应当即时作出承诺；(2)以非对话方式作出的要约，承诺应当在合理期限内到达。
承诺可以撤回。
受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。
承诺的内容应当与要约的内容一致。
2．根据《合同法》，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内没有行使撤销权，合同撤销权消灭。
A．1B．2C．3D．4【答案】A。
本题考核的知识点为合同撤销权的消灭。
有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权；(2)具芎撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。
3．根据《合同法》，下列各类合同中，属于无效合同的有( )。
A．恶意串通损害第三．人利益的合同B．一方以欺诈手段订立的合同C．一方乘人之危订立的合同D．损害社会公共利益的合同E．订立合同时显失公平的合同【答案】AD。
本题考核的知识点为无效合同的情形。
有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。
4．根据《价格法》，政府可依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的( )。
A．购销差价B．批零差价C．利税差价D．地区差价E．季节蓁价【答案】ABDE。
2013造价员考前试题(基础题)
2013造价员《基础知识》考前试题与答案(1)1、下列费用中不属于社会保障费的是( D )A.养老保险费B.失业保险费C.医疗保险费D.住房公积金2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择( B)A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.以上合同类型均匀合适3、劳动定额是建筑安装工人在正常的施工(生产)条件下、在一定的生产技术和生产组织条件下、在平均先进水平的基础上制定的。
又称( A )A.人工定额B.概算定额C.施工定额D.预算定额4、工程造价的特点是( D )A.大额性、可调性、动态性和层次性B.多样性、单体性、动态性和层次性C.多样性、可调性、单体性和动态性D.大额性、单体性、动态性和层次性5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、( A )、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。
A.建筑安装工程费用 B 土地使用费 C.固定资产使用费 D.生成准备费6、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。
建设工程合同的主体只能是( D)。
A.公民个人B.设计者C.法人D.法人7、工程监理费是指( B )招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。
A.施工单位B.建设单位C.质量监督单位D.国家有关部门8、工程造价计价主要方法有(C )A.定额单价法一种B.直接费单价法一种C.直接费单价和综合单价法两种D.定额单价法和直接费单价法两种9、预算定额是由(A )组织编制、审批并颁发执行。
A.国家主管部门或其授权机关B.国家发展改革委员会C.国家技术管理局D.以上均可10、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为( C )A.固定总结合同和固定单价合同B.建设工程总包合同和分包合同C.勘察合同、设计合同和施工合同D.供水供电合同和运输合同2013造价员基础知识》考前试题与答案(2)1、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，( C ) A.可以修改补充，但不能撤回已提交的投标文件 B.不可以修改补充，不可以撤回已提交的投标文件 C.可以修改补充，可以撤回已提交的投标文件 D.可以撤回已提交的投标文件，但不再有资格投标2、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是( B ) A.营业税 B.房产税C.城市维护建设税D.教育费附加3、工人在夜间施工导致的施工降效费用应属于( B ) A.直接工程费 B.措施费 C.规费 D.企业管理费4、投资估算一般分为( A ) A.建设项目、单项工程、单位工程三个层次 B.单项工程、单位工程二个层次 C.单项工程、单位工程、分部工程三个层次 D.建设项目、单项工程二个层次5、预算定额是按照( B )编制的。
工程造价管理实务题-2013
2013年工程造价实务试题[案例一]:某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月。
承包合同规定：1．发包人在开工前7天应向承包人支付合同价20％的工程预付款。
2．工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。
3．工程进度款按月结算。
工程质量保证金为承包合同价的5％，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留。
4．当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10％以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0．9。
5．规费费率3．5％，以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率3．41％，按规定计算。
在施工过程中，发生以下事件：(1)在工程进度至第8个月时，施工单位按计划进度完成了200万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。
经工程师计量后的该工作工程量为260㎡，经发包人批准的综合单价为352元／㎡。
(3)施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原综合单价计算的该月已完工程量结算报告180万元。
经工程师计量，其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3(原清单工程数量为360m3，综合单价1200元／m3)。
问题：1．计算该项目上程预付款。
2．列式计算第8个月的应付工程款。
3．列式计算第14个月的应付工程款。
(计算结果均保留两位小数，问题2和问题3的计算结果以万元为单位。
)答案问题1.(2分)工程预算付款：3200×20％＝640（万元）问题2.(4分)增加工作的工程款：260×352×(1+3．5％)(1+3．41％)＝97953.26(元) ＝9.80(万元)第8月应付工程款：(200+9．80)×(1－5％)－640÷5(2分)＝71．31(万元) 问题3.该分项工程增加工程量后的差价：(580-360×1.1)×1200×(1-0.9)×(1+3.5％)(1+3.4％)(2分)＝23632.08(元) ＝2.36万元()()()()()()()()()()()12000.91351 3.4172.131******** 3.51 3.474.49174.4972.13 2.361⎛⎫ ⎪⨯⨯⨯⨯⨯⨯+-⎡⎤ ⎪⎣⎦ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⨯⨯++ ⎪ ⎪-⎝⎭或：该分项工程的工程款应为：360 1.11200+580-360 1.1％％＝万元分承包商结算报告中该分项工程的工程款为：％％＝万元分承包商多报的该分项工程的工程款为：＝万元分 第14个月应付工程款：(180-2.36)×(1-5％)(1分)＝168.76(万元)()()()()()()()()()()()12000.91351 3.4172.131******** 3.51 3.474.49174.4972.13 2.361⎛⎫ ⎪⨯⨯⨯⨯⨯⨯+-⎡⎤ ⎪⎣⎦ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⨯⨯++ ⎪ ⎪-⎝⎭或：该分项工程的工程款应为：360 1.11200+580-360 1.1％％＝万元分承包商结算报告中该分项工程的工程款为：％％＝万元分承包商多报的该分项工程的工程款为：＝万元分 [案例二]某大型工业项目的主厂房工程，发包人通过公开招标选定了承包人，并依据招标文件和投标文件，和承包人签订了施工舍同。
2013年造价工程师考试建设工程造价管理真题及答案
2013年造价工程师考试《建设工程造价管理》真题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意)1、下列费用中，属于建设工程静态投资的是（）。
A．基本设备费B．涨价预备费C．建设期贷款利息D．建设工程有关税费正确答案是A2、建设工程全要素造价管理是指要实现（）的集成管理。
A．人工费、材料费、施工机具使用费B．直接成本、间接成本、规费、利润C．工程成本、工期、质量、安全、环境D．建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用正确答案是C3、根据《注册造价工程师管理办法》，取得造价工程师职业资格证书的人员逾期未申请初始注册的，须（）后方可申请初始注册。
A．通过注册机关的考核B．重新参加职业资格考试并合格C．由聘用单位出具证明D．符合继续教育的要求正确答案是D4、根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一年注册有效期内应接受必修课（）学时的继续教育。
A．48B．60C．96D．120正确答案是B5、根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质资格证书满（）年。
A．3B．4C．5D．6正确答案是A6、美国建筑师学会（AIA）标准合同体系中，A系列合同文件是关于（）之间的合同文件。
A．发包人与建筑师B．建筑师与专业顾问公司C．发包人与承包人D．建筑师与承包人正确答案是C7、根据《合同法》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。
A．采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B．《合同法》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C．对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释D．格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款正确答案是B8、根据《合同法》，债权人领取提存物的权利期为（）年。
A．1B．2C．3D．5正确答案是D9、根据《合同法》，下列关于定金的说法，正确的是（）。
A．债务人准确履行债务时，定金应当收回B．给付定金的一方如不履行债务，无权要求返还定金C．给付定金的一方如不履行债务D．当事人既约定违约金，又约定定金的，违约时适用违约金条款正确答案是B10、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位的质量责任和义务的说法，正确的是（）。
2013建设工程造价管理真题和答案解析
2013建设工程造价管理真题和答案解析近年来，建筑工程行业的快速发展，越来越需要专业性和规范性的造价管理。
考取建设工程造价师资格证书已成为越来越多人的选择，而2013年的建设工程造价师考试是该证书目前最具代表性的真题考试之一。
下面就让我们来了解一下2013年建设工程造价管理真题和答案解析。
一.选择题1. 根据规定，在出租、出借土地使用权和抵押土地使用权时，土地使用权出让方应当确认租赁、借款或抵押所获取的收益实现时间不早于（）个月。
A. 12B. 18C. 24D. 36答案：D解析：该题考查土地使用权出售后的流转问题，规定的时间为36个月。
2. 基准日，指的是某一工程建设项目开始前至少（）日内合同中确定的日，作为本合同确定工程计价的基础。
A. 30B. 60C. 90D.120答案：A解析：该题考查建设工程造价的计价规则，基准日为开始前30日内合同中确定的日。
3. 直接费用是指：建筑工程中直接和明细地计算到各分部分项或各工序所需的材料、人工、机械设备租赁费、运杂费和施工企业的管理、维护费等费用之和。
下列哪些不属于直接费用？A. 设计费B. 运杂费C. 机械设备租赁费D. 维护费答案：A解析：该题考查建筑工程直接费用构成的理解，设计费不属于直接费用。
二.填空题1. 简单合同是指签约双方当事人主体平衡、互惠互利、合同标的明确，合同金额不超过________元的合同。
答案：50万解析：该题考查合同的分类和简单合同的金额上限。
2. 集中销售压缩安装玻璃幕墙的单位工程的合同价为1000万元，经招标确定的合同对象是承包商A，A的施工报价是980万元，压缩玻璃幕墙分项工程中施工预算是40万元，地基处理费是100万元，气密性能检验费是1万元，则该单位工程的控制价原则和管理价原则分别是（）元和（）元。
答案：1040万元，1079万元解析：该题考察控制价原则和管理价原则的计算，控制价原则为合同价1000万元+施工预算40万元=1040万元，管理价原则为控制价1040万元+地基处理费100万元+气密性能检验费1万元=1079万元。
[分享]2013年造价师考试模拟习题及历年真题汇编
![[分享]2013年造价师考试模拟习题及历年真题汇编](https://img.taocdn.com/s3/m/3944b4da26fff705cc170a74.png)
2011年造价师考试相关法规练习题VIP免费下载
2011造价师《基础理论与相关法规》考点汇总VIP免费下载
2011年造价师《理论与法规》复习指导VIP免费下载
造价师考试《建设工程计价》培训讲义
2012年造价师考试计价与控制强化题库及答案VIP免费下载
2012年造价工程师考试《计价与控制》模拟题汇总VIP免费下载
2011年造价工程师《工程造价案例分析》复习指导VIP免费下载
2011年造价师考试计价与控制习题及答案解析VIP免费下载
2011年造价工程师考试《计价与控制》精选习题及答案VIP免费下载
造价师考试《建设工程技术与计量》培训讲义
2012年造价工程师《工程技术与计量土建》精选题及答案VIP免费下载
2012年造价工程师《工程技术与计量安装》精选题及答案VIP免费下载
2011造价师考试重点试题精选（土建技术与计量）VIP免费下载
2011造价工程师建设工程技术与计量(土建)知识点解析VIP免费下载
2011年造价师考试工程技术与计量案例公式及规则VIP免费下载
造价师考试《建设工程造价案例分析》培训讲义
2012年造价工程师案例分析复习讲义VIP会员免费
2012年造价工程师《案例分析》精析（卷二）VIP免费下载
2012年造价工程师考试《案例分析》易错点提醒VIP免费下载
2012年造价工程师《案例分析》VIP模拟试题VIP免费下载
2011年造价工程师《案例分析》知识考点汇总VIP免费下载
造价工程师考试历年真题及解析
◆2012年造价师考试《理论与法规》真题及答案
◆2012年造价师考试《工程造价计价与控制》真题及答案
2013年度全国建设工程造价员资格统一考试试卷及答案
一、简答题1.请简述消耗量标准对现浇混凝土有梁板、无梁板、平板的工程量计算规则。
答：混凝土板按图面积乘以厚度以立方米计算，有梁板体积包括主次梁、按梁板体积之和计算；无梁板按板（包括边梁）按体积计算，但柱帽应另列项目计算；平板按板实体积计算，各类板伸入墙内的板头应并入板体积内计算。
2.如何区分消耗量标准中的平面天棚、跌级天棚和艺术造型天棚？答：天棚面层在同一标高的天棚为平面天棚；天棚面层不在同一标高，且总高差在20mm以内，为跌级天棚；天棚面层不在同一标高，且总高差在20mm以上，或拱形或弧形等特殊形状的为艺术造型天棚。
3.工程量清单项目及计算规则中对砖基础与砖墙是怎样划分的？答：基础与墙身以设计室内地坪为界（有地下室的按地下室室内设计地坪为界），以下为基础，以上为墙身；基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地坪正负300mm以内时，应以不同材料为界。
超过正负300mm时，以设计室内地坪为界，砖围墙以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身。
4.请简述坡地的建筑物吊脚架空层、深基础架空层建筑面积计算规定。
答：坡地的建筑物吊脚架空层，深基础架空层，设计加以利用并有围护结构的，层高在2.2m及以上的部位应计算全面积；层高不足2.2m部位应计算1/2面积。
设计加以利用、无围护机构的建筑吊脚楼架空层，应按其利用部位水平面积的1/2计算；设计不利用的深基础架空层，坡地吊脚架空层不应计算面积。
二、计算题某打桩工程有关背景如下：（1）分部分项清单项目费310000元，其中人工费81600元，材料费73060元，机械费89100元（按基期基价计算的人工费和机械费之和为120000元）；（2）该项目的大型施工施工机械进出场中人工费884元，材料费360元，机械费7200元（按基期基价计算的人工费和机械费之和为6800元）；（3）各项费率见单位工程造价计算表。
请根据以上数据计算该工程的单位工程造价（计算结果保留两位小数）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
[案例一]:某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月。
承包合同规定：1．发包人在开工前7天应向承包人支付合同价20％的工程预付款。
2．工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。
3．工程进度款按月结算。
工程质量保证金为承包合同价的5％，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留。
4．当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10％以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0．9。
5．规费费率3．5％，以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率3．41％，按规定计算。
在施工过程中，发生以下事件：(1)在工程进度至第8个月时，施工单位按计划进度完成了200万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。
经工程师计量后的该工作工程量为260㎡，经发包人批准的综合单价为352元／㎡。
(3)施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原综合单价计算的该月已完工程量结算报告180万元。
经工程师计量，其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3(原清单工程数量为360m3，综合单价1200元／m3)。
问题：1．计算该项目工程预付款。
2．列式计算第8个月的应付工程款。
3．列式计算第14个月的应付工程款。
(计算结果均保留两位小数，问题2和问题3的计算结果以万元为单位。
)答案问题1.(2分)工程预算付款：3200×20％＝640（万元）问题2.(4分)增加工作的工程款：260×352×(1+3．5％)(1+3．41％)＝97953.26(元) ＝9.80(万元)第8月应付工程款：(200+9．80)×(1－5％)－640÷5(2分)＝71．31(万元) 问题3.该分项工程增加工程量后的差价：(580-360×1.1)×1200×(1-0.9)×(1+3.5％)(1+3.4％)(2分)＝23632.08(元)＝2.36万元()()()()()()()()()()()12000.91351 3.4172.131******** 3.51 3.474.49174.4972.13 2.361⎛⎫ ⎪⨯⨯⨯⨯⨯⨯+-⎡⎤ ⎪⎣⎦ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⨯⨯++ ⎪ ⎪-⎝⎭或：该分项工程的工程款应为：360 1.11200+580-360 1.1％％＝万元分承包商结算报告中该分项工程的工程款为：％％＝万元分承包商多报的该分项工程的工程款为：＝万元分 第14个月应付工程款：(180-2.36)×(1-5％)(1分)＝168.76(万元)()()()()()()()()()()()12000.91351 3.4172.131******** 3.51 3.474.49174.4972.13 2.361⎛⎫ ⎪⨯⨯⨯⨯⨯⨯+-⎡⎤ ⎪⎣⎦ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⨯⨯++ ⎪ ⎪-⎝⎭或：该分项工程的工程款应为：360 1.11200+580-360 1.1％％＝万元分承包商结算报告中该分项工程的工程款为：％％＝万元分承包商多报的该分项工程的工程款为：＝万元分 [案例二]某大型工业项目的主厂房工程，发包人通过公开招标选定了承包人，并依据招标文件和投标文件，与承包人签订了施工舍同。
合同中部分内容如下，（1）合同工期160天，承包人编制的初始网络进度计划，如图2.1所示。
由于施工工艺要求，该计划中C 、E 、I 三项工作施工需使用同一台运输机械；B 、D 、H 三项工作施工需使用同一台吊装机械。
上述工作由于施工机械的限制只能按顺序施工．不能同时平行进行。
（2）承包人在投标报价中填报的部分相关内容如下；①完成A 、B 、C 、D 、E 、F 、G 、H 、I 九项工作的人工工日消耗最分别为：100、400、400、300、200、60、60、90、1000个工日；②工人的日工资单价为50元／工日，运输机械台班单价为2400元／台班；吊装机械台班单价为1200元／台班；③分项工程项目和措施项目均采用以直接费为计算基础的工料单价法．其中的间接费费率为18％；利润率为7％；税金按相关规定计算．施工企业所在地为县城。
（3）合同中规定：人员窝工费补偿25元／工日；运输机械折旧费1000元／台班；吊装机械折旧费500元／台班。
在施工过程中，由于设计变更使工作E 增加了工程量．作业时间延长了20天，增加用工100个工日，增加材料费2.5万元，增加机械台班20个．相应的措施费增加1.2万元．同时，E、H、I的工人分别属于不同工种，H、I工作分别推迟20天。
问题：1．对承包人的初始网络进度计划进行调整，以满足施工工艺和施工机械对施工作业顺序的制约要求。
2．调整后的网络进度计划总工期为多少天？关键工作有哪些？3．按《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定计算该工程的税率。
分项列式计算承包商在工作E上可以索赔的直接费、间接费、利润和税金。
4．在因设计变更使工作E增加工程量的事件中，承包商除在工作E上可以索赔的费用外，是否还可以索赔其他费用？如果有可以索赔的其他费用，请分项列式计算可以索赔的费用，如果没有，请说明原因。
（计算结果均保留两位小数答案：问题1：（4分）对初始网络进度计划进行调整，结果如图2.2所示。
问题2 （3分）（1）总工期仍为160（天）（1分）（2）关健工作有A、C、E、I （2分）（或①-③-⑦-⑨-⒀-⒂）问题3谈工程的税金率为：3%（1+5%+3%）/1-3%（1+5%+3%）=3.35% （2分）[或：1/[1-3%（1+5%+3%）]-1=3.35%]评分说明：上面税率计算无计算过程式，而计算结果正确得1分承包在商工作E上可以索赔的费用。
直接费100×50+25000+2400×20+12000=90000（元）（1分）间接费90000×18％=16200（元）（1分）利润（90000+16200）×7%=7434（元）（1分）税金（90000+16200+7434）×3.35％=3806.741元）（1分）问题4：（7分）还可以索赔其他费用（1分）这些费用包括，（1）H工作费用索赔①因为H工作有10天总时差，所以，入员窝工和吊装机械闲置时间为：20-10=10（天）（1分）②每天窝工人数为：90／30=3（工日／天）（1分）③索赔费用为：3×10×25+10×500=5750（元）（1分）（2）I工作费用索赔：①入员窝工时间为20天（1分）②每天窝工人数为：1000／50=20（工日／天）（1分）③索赔费用为：20×20×25=10000（元）（1分）[案例三]某工程采用公开招标方式，招标人3月1日在指定媒体上发布了招标公告，3月6日至3月12日发售了招标文件，共有A、B、C、D四家投标人购买了招标文件。
在招标文件规定的投标截止日（4月5日）前，四家投标人都递交了投标文件。
开标时投标人D因其投标文件的签署人没有法定代表人的授权委托书而被招标管理机构宣布为无效投标。
该工程评标委员会于4月15日经评标确定投标人A为中标人，并于4月26 日向中标人和其他投标人分别发出中标通知书和中标结果通知，同时通知了招标人。
发包人与承包人A于5月10 日签订了工程承包合同，合同约定的不含税合同价为6948万元，工期为300天；合同价中的间接费以直接费为计算基数，间接费率为12％，利润率为5％。
在施工过程中，该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误：（1）由于发包人原因，设计变更后新增一项工程于7月28日至8月7日施工（新增工程款为160万元）；另一分项工程的图纸延误导致承包人于8月27日至9月12日停工。
（2）由于承包人原因，原计划于8月5日晨到场的施工机械直到8月26日晨才到场。
（3）由于天气原因．连续多日高温造成供电紧张。
该工程所在地区于8月3日至8月5日停电，另外，该地区于8月24日晨至8月28日晚下了特大暴雨。
在发生上述工期延误事件后，承包人A按合同规定的程序向发包人提出了索赔要求，经双方协商一致。
除特大暴雨造成的工期延误之外，对其他应予补偿的工期延误事件，既补偿直接费又补偿间接费，间接费补偿按合同工期每天平均分摊的间接费计算。
问题：1.指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。
2.工程的实际工期延误为多少天？应予批准的工期延长时间为多少天？分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。
3.图纸延误应予补偿的间接费为多少？4.该工程所在地市政府规定．高温期间施工企业每日工作时间减少1小时，企业必须给职工每人每天10元高温津贴。
若某分项工程的计划工效为1.50平方米／每小时。
计划工日单位为50元，高温期间的实际工效降低10％，则高温期间该分项每平方米人工费比原计划增加多少元？(费用计算结果保留两位小数。
）答案：（20分）问题1：（4分）招标管理机构宣布无效投标不妥（1分），应由招标人宣布（1分）评标委员会确定中标人并发出中标通知书和中标结果通知不妥（1分），应由招标人发出。
（1分）问题2：（8分）该工程的实际工期延误为47天．（0.5分）应批准的工期延长为32天。
（0.5分）其中．新增工程属于业主应承担的责任（0.5分）应批准工期延长11天（7月28日至8月7日），（1分）图纸延误属于业主应承担的责任（0.5分）应批准延长工期为15天（8月29日至9月12日）（1分）停电属于业主应承担的责任，（0.5分）应批准工期延长为3天（0.5分）施工机械延误属于承包商责任（0.5分）不予批准延长工期（0.5分）特大暴雨造成的工期延误属于业主应承担的风险范围，（0.5分）但8月24～25日属于承包商机械未到场延误在先．不予索赔，（0.5分）应批准工期延长3天（8月26日至8月28日）。
（0.5分）问题3（4分）解：合同价中的间接费为：6948×（0.12/1.12×1.05）=708.98（万元）（2分）或：合同价中的利润为：6948×（0.05/1.05）=330.86（万元）合同价中的间接费为：（6948-330.86）×（0.12/1.12）=708.98（万元）所以，合同价中每天的间接费为：708.98／300=2.36（万元／天）（1分）图纸延误应补偿的间接费为：15×2.36=35.40（万元）（1分）问题4 （4分）解：计划的单方人工费为，50÷（8×1.5）=4.17（元／m2）（1分）实际的单方人工费为：（50+10）÷[7×（1-10%）×1.5]=6.35（元／m2）（2分）则，单方人工费的增加额为：6.35-4.17=2.18（元／m2）（1分）[案例五]某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。