建筑电力工程劳务分包合同(doc 13页)
电力工程劳务分包合同范本
电力工程劳务分包合同范本一、合同背景电力工程劳务分包合同是指电力工程主体施工单位与劳务分包单位之间签订的合作协议，旨在明确双方的权利和义务，规范劳务分包工作的进行。
本合同适用于电力工程建设领域，涉及电力设备安装、线路敷设、电缆维护等相关工作。
二、合同主体1. 甲方：电力工程主体施工单位（以下简称甲方）2. 乙方：劳务分包单位（以下简称乙方）三、合同内容1. 工程范围：本合同约定的工程范围为（具体描述工程范围）。
2. 工期：本合同约定的工期为（具体描述工期）。
3. 劳务分包内容：乙方承担以下劳务分包内容（具体描述劳务分包内容）。
4. 劳务分包费用：甲方应按照合同约定支付乙方劳务分包费用，具体金额为（具体描述劳务分包费用）。
5. 质量要求：乙方应按照甲方要求，保证所提供的劳务分包工作符合相关质量标准，并承担因工作质量不符合要求而引发的责任和费用。
6. 安全保障：甲方应提供必要的安全保障措施，确保乙方在工作过程中的人身安全和财产安全。
7. 合同变更：如需对本合同内容进行变更，双方应提前书面协商，并经双方签字确认后生效。
8. 违约责任：如一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
9. 争议解决：本合同的争议解决途径为友好协商，若协商不成，可依法向相关仲裁机构或法院提起诉讼。
四、合同签署及生效1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签署之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日起至（具体约定有效期）。
3. 本合同的附件包括但不限于以下文件（列举附件名称），作为本合同的组成部分。
附件一：工程范围详细说明附件二：劳务分包费用明细表附件三：工期安排计划五、其他事项1. 本合同未约定的事项，双方应在友好协商的基础上达成一致，并以书面形式确认。
2. 本合同一经签署，即表示双方对合同内容已充分理解并同意执行。
六、合同解除1. 本合同在以下情况下可解除：a. 双方协商一致解除；b. 一方严重违约，经对方书面通知后，对方有权解除合同；c. 法律法规规定的其他情况。
电力工程劳务分包合同（5篇）
电力工程劳务分包合同甲方：_____乙方：_____遵照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程项目实际情况，明确甲、乙双方责任、权利与义务，确保工程安全、质量、进度、文明施工等达到现行规范、标准要求，经双方友好协商，拟定以下合同条款，在完全自愿和理解本合同条款的情况下，双方签订本合同及《安全生产责任书》，并共同遵守履约。
一、承包方式单包钢筋作业人工费及辅助材料、机具设备、用具、低值易耗品等。
二、承包内容及工作范围主要包括：1、钢筋放样，经甲方项目技术负责人或钢筋分项工长审核签字后方可交给制作工人，按甲方进度要求提出合理的材料需用计划。
2、盘元钢筋的调直、切断。
3、场内钢筋进出加工房的上下车、解捆、运输（包含人工搬运，10米内）、分类堆码。
4、钢筋制作、下料、成型、安装、绑扎、对焊、竖焊、窄间隙焊、校正、杂物清理。
5、钢筋马凳、S钩及技术措施内的钢筋制作与绑扎。
7、混凝土浇捣时派专人负责守护，保证钢筋位置准确。
8、加工各种试验所用的钢筋，保证焊接的钢筋质量合格。
9、按甲方现场要求文明施工，现场内钢筋堆码整齐，保持加工房清洁卫生，废料及时清理，大于300mm长度的HRB335、HRB400钢筋及大于500mm的HPB235钢筋必须在施工过程中使用完，多余钢筋及时回收，分类堆放、场内运输、上车等所有工作。
10、钢筋工程所需的用具、辅助材料、低值易耗品，包含断线钳、扎钩、扎丝、手套、雨衣、绝缘雨鞋、安全帽、安全带等，辅助钢筋工程施工的一切设备。
11、单项工作自检及配合甲方项目部和有关单位的检查，钢筋工程的隐蔽验收，等施工过程的各工序配合。
12、钢筋损耗控制在1%以内（按定额计算）。
三、人员管理1、乙方人员由乙方负责管理教育，并配备专人管理（治安消防管理人员名单上报项目部质安办公室），甲方有权监督检查所有进场施工人员，乙方不得擅自抽调人员离开工作岗位。
乙方服从项目部的统一指挥、安排，做到安全文明施工，严格遵守项目部的各项规章制度，如因人为造成工程质量、安全等方面因素受到有关部门处罚、媒体报道，对公司形象造成负面影响的，乙方负责挽其回影响，并赔偿3万元经济损失。
电力施工劳务分包合同范本(精选20篇)
电力施工劳务分包合同范本〔精选20篇〕篇1：电力施工劳务分包合同甲方：乙方：甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原那么，就乙方承包甲方的电路工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：一.工程地址：。
二.工程内容：前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电、完工等。
三.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。
四.工程工期：1、开工日期： (以乙方工人开工算起)。
2、开工日期：五、工程总造价：(人民币)每平方8.5元，面积按照图纸国家统一标准计算。
六、甲方的权利和义务：1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用电线、线管等材料。
.2.施工中，甲方需要变更或增加施工工程时，应及时如实通知乙方，双方应签订工程变更表，商议好造价情况。
七、乙方的权利和义务：1.乙方施工人员须严格按照甲方的图纸进展施工。
2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
八、付款方式：1.工程前期开工前付生活费由甲乙双方协商。
2.变更工程工程的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。
3.工程中期甲方付给乙方工程款的40%，等工程完工再付清全部剩款。
十、违约责任：1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。
十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。
经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：年日月篇2：电力施工劳务分包合同甲方：乙方：甲乙双方按照建筑市场劳务分包的相关法规及规定，通过友好协商，特制定以下协议：1、甲方作为总承包公司承揽了，就本工程的等分部工程的劳务分包给等人，负责人作为乙方代表，负责履行本合同的全部条款。
2、本合同按照劳务分包的原那么，乙方在施工期间，服从甲方及甲方派驻工地现场工程经理部的统一领导和指挥，乙方必须无条件遵守甲方工程经理部制定的一切规章制度、施工标准，以及平安消费、文明施工等相关的规定。
最新电力工程劳务分包合同(四篇)
最新电力工程劳务分包合同(四篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如报告总结、合同协议、心得体会、演讲致辞、策划方案、职场文书、党团资料、教案资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as report summaries, contract agreements, insights, speeches, planning plans, workplace documents, party and youth organization materials, lesson plans, essay compilations, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!最新电力工程劳务分包合同(四篇)在人·民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。
建筑电力工程劳务分包合同
建筑电力工程劳务分包合同甲方（总承包方）：________________________乙方（分包方）：_______________________鉴于甲方作为总承包方已承接了位于________________（地址）的建筑电力工程，现甲方决定将该工程中的部分劳务分包给乙方，乙方同意接受分包并按照甲方的要求完成劳务工作。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就劳务分包事宜达成如下合同条款：1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 分包范围：_________________________4. 分包内容：_________________________5. 分包期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。
6. 劳务费用：根据工程量清单和双方商定的单价计算，总费用为人民币（大写）______________________元整（￥______________________）。
7. 付款方式：甲方应按照工程进度向乙方支付劳务费用，具体付款节点和比例为：- 合同签订后______天内支付预付款______%；- 工程进度达到______%时支付______%；- 工程进度达到______%时支付______%；- 工程竣工验收合格后支付至______%；- 余款在工程保修期满后______天内支付。
8. 质量要求：乙方应按照国家和行业标准以及甲方的要求，保证工程质量达到合格标准。
9. 安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规和甲方的安全生产管理制度，确保施工安全。
10. 工程变更：如遇工程变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
11. 违约责任：如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
12. 争议解决：合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
电力工程劳务分包合同 完整版doc
电力工程劳务分包合同根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其电力工程项目的劳务部分分包给乙方施工的事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________2.工程地点：________3.工程范围：________4.工程规模：________5.工程期限：自________年________月________日至________年________月________日。
二、劳务分包范围及内容1.乙方按照甲方的要求，承担本合同项下的劳务工作，包括但不限于：________2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及施工组织设计进行施工。
3.乙方应按照甲方的要求，提供必要的施工机具、设备、材料及劳动力。
三、劳务费用及支付方式1.本合同劳务分包费用为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.甲方按月支付乙方劳务费用，支付时间为每月的一个工作日，支付金额为上月实际完成工作量的________%。
3.乙方开具正规发票给甲方，甲方在收到发票后________个工作日内支付劳务费用。
四、质量要求1.乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
2.乙方应按照甲方的要求，参加甲方组织的质量检查、验收等活动。
3.若乙方施工过程中出现质量问题，乙方应无条件返工，直至达到甲方要求的质量标准。
五、安全生产及环境保护1.乙方应遵守国家及行业安全生产的相关法律法规，严格执行甲方制定的安全生产规章制度。
2.乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
3.乙方应遵守国家及行业环境保护的相关法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。
六、违约责任1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此所受到的损失。
2.甲方未按约定支付劳务费用的，应按逾期支付金额的________%向乙方支付违约金。
建筑电力工程劳务分包合同(模板)
建筑电力工程劳务分包合同一、合同背景和目的该合同是由甲方（建设单位）与乙方（劳务分包单位）签订的建筑电力工程劳务分包合同。
甲方与乙方根据双方的协商一致，就建筑电力工程的劳务分包事宜达成协议。
二、合同内容1.劳务分包范围：乙方作为劳务分包单位，承担工作：–安装建筑电气设备；–进行电气布线和配电箱的安装；–完成所有与建筑电力工程相关的劳务工作。
2.工作验收标准：乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，确保分包工作符合要求：–安全可靠：所安装的电气设备符合国家安全要求，能够正常工作；–规范高效：电气布线和配电箱安装符合相关规范要求，并保证电力供应稳定；–完美无缺：完成的建筑电力工程不应存在瑕疵，需保证工程质量。
3.价格和支付方式：–价格：甲方将根据劳务分包工作的范围和数量，与乙方商定合理的价格；–支付方式：乙方完成工作后，甲方按照双方约定的支付方式及时支付劳务分包费用。
4.合同期限：–合同起始日期：本合同自双方签订之日起生效；–合同终止日期：合同期限为个月/年；–延期与终止：如需延长合同期限或提前终止合同，须经双方协商一致，并签订书面协议。
5.违约责任：–乙方违约：如乙方不按照本合同的约定履行职责，甲方有权要求乙方赔偿损失，并可解除本合同；–甲方违约：如甲方未按照合同约定支付劳务费用，乙方有权要求甲方支付违约金或解除本合同。
1.工作进度计划：双方签订本合同后，应共同制定工作进度计划，并作为合同附件之一。
2.技术规范及标准：工作验收标准的具体内容及相关技术规范标准应作为合同附件之一。
3.确权及支付证明：乙方完成工作后，应向甲方提供相应的确权证明及支付证明，作为合同附件之一。
四、其他条款1.保密条款：在本合同履行过程中，双方应保守对方的商业秘密，不得泄露或非法使用。
2.争议解决：双方如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.合同变更与解释：本合同的任何变更或解释，需经双方书面协商并签署变更协议或补充协议。
电力工程劳务分包合同完整版doc
电力工程劳务分包合同完整版doc范本一：电力工程劳务分包合同一、合同的目的和范围本合同的目的是确定分包商与承包商之间的权利和义务，约定各自的责任和义务，保证按照双方约定的工程要求完成工程建设。
二、合同的主要内容1. 项目描述（详细描述项目的名称、规模、施工地点、工期等相关信息）2. 总包商的责任（详细说明总包商的责任，包括但不限于设计、采购、协调、项目管理等）3. 分包商的责任（详细说明分包商的责任，包括但不限于施工、质量控制、安全管理等）4. 付款条款（详细描述款项支付的方式、时间和金额，包括进度款、质保金等）5. 合同变更和解除（详细说明合同变更和解除的条件和程序）6. 争议解决（详细描述争议解决的方式，如调解、仲裁等）7. 合同的履行期限（明确合同的履行期限和工期要求）8. 违约责任和赔偿（详细描述违约责任和赔偿的方式和金额）9. 其他事项（对其他事项的约定，如保密、附属合同等）三、附件本合同附件包括但不限于以下文件：1. 工程图纸和设计文件2. 工程施工计划3. 质量控制计划4. 安全管理计划5. 进度款支付计划四、法律名词及注释1. 承包商：根据合同约定负责工程建设的主要实施单位。
2. 分包商：根据合同约定承接工程的实施，负责工程的具体施工。
3. 进度款：根据工程进度支付给承包商或分包商的款项。
4. 质保金：工程竣工后支付给承包商或分包商的质保金，用作工程质量问题的保证。
5. 违约责任：合同双方因违反合同约定而承担的责任。
6. 争议解决：当合同发生争议时，双方可以通过调解、仲裁等方式解决纠纷。
范本二：电力工程劳务分包合同一、合同的目的和范围本合同旨在确立分包商与承包商之间的合作关系，明确工程建设的、义务和责任，并规定双方的权益和义务，保障工程的顺利进行。
二、合同的主要内容1. 合同的签订（详细描述合同签订的时间、地点和方式）2. 工程的性质和规模（详细介绍工程的性质、规模、施工地点等相关信息）3. 总包商的责任（详细说明总包商的责任，包括但不限于设计、采购、协调等）4. 分包商的责任（详细说明分包商的责任，包括但不限于施工、质量控制、安全管理等）5. 付款条款（详细描述款项支付的方式、时间和金额，包括进度款、质保金等）6. 合同的履行期限（明确合同的履行期限和工期要求）7. 合同的变更和解除（详细说明合同变更和解除的条件和程序）8. 争议解决（详细描述争议解决的方式，如调解、仲裁等）9. 违约责任和赔偿（详细描述违约责任和赔偿的方式和金额）10. 其他事项（对其他事项的约定，如保密、附属合同等）三、附件本合同附件包括但不限于以下文件：1. 工程图纸和设计文件2. 工期计划和进度安排3. 质量控制计划4. 安全管理计划5. 付款计划和款项支付证明四、法律名词及注释1. 承包商：根据合同约定负责工程建设的主要实施单位。
建筑电力工程劳务分包合同
建筑电力工程劳务分包合同建筑电力工程劳务分包合同第一章总则第一条合同的目的和基本内容本合同是由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）签订的建筑电力工程劳务分包合同，旨在明确双方的权利和义务，规范双方的合作关系。
第二条术语和定义1. 甲方：指委托乙方进行劳务分包的一方。
2. 乙方：指接受甲方委托进行劳务分包的一方。
3. 建筑电力工程：指与建筑项目相关的电力工程，包括但不限于电气安装、电气设备采购、电力系统维护等。
4. 劳务分包：指甲方将建筑电力工程中的一部分或全部劳务委托给乙方承担的行为。
第二章劳务分包的内容和要求第三条劳务分包范围1. 乙方承担的劳务分包范围包括但不限于电气设备安装、配线、维护等工作。
2. 详细的劳务分包范围将在劳务分包协议中约定。
第四条劳务分包要求1. 乙方应当具备相应的电力工程从业资质，并且具备相关的经验和技术实力。
2. 乙方应当按照甲方的要求，完成劳务分包工作，并保质保量地完成工程。
3. 乙方应当按照甲方的规定，提供劳务分包工作的进度报告和相关资料。
第三章交付和验收第五条交付标准甲方应当按照劳务分包协议中约定的交付标准，向乙方提供相应的工程材料和技术支持。
第六条施工期限1. 甲方和乙方应当根据具体的劳务分包内容，约定合理的施工期限。
2. 如因不可抗力等原因导致施工期限延迟，双方应当协商解决。
第七条劳务验收1. 乙方完成劳务分包工作后，应当通知甲方进行验收。
2. 甲方对乙方完成的工作进行验收，以确认工作的合格性。
第四章付款和结算第八条劳务分包的价款和支付方式1. 乙方承担劳务分包的价款应当根据劳务分包协议约定，并按照乙方完成劳务分包工作的进度进行支付。
2. 甲方应当按时支付乙方的劳务分包价款。
第九条结算和发票1. 乙方应当提供相应的结算资料和发票予以甲方确认。
2. 甲方应当按照约定的付款方式进行结算。
第五章违约和解决争议第十条违约责任1. 若一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任。
电力建筑劳务分包合同范本
电力建筑劳务分包合同范本甲方：_______乙方：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将电力建筑工程的劳务分包给乙方施工，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______电力建筑工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程工期：_______二、劳务分包范围乙方负责本工程的全部劳务作业，包括但不限于：2.1 模板制作、安装与拆除；2.2 钢筋制作、加工、绑扎；2.3 混凝土浇筑、养护；2.4 砖砌体、石砌体施工；2.5 抹灰、防水、防腐施工；2.6 脚手架搭设与拆除；2.7 施工现场的清洁、卫生及安全防护；2.8 工程量清单中规定的其他劳务作业。
三、合同价格3.1 本工程劳务分包价格按照附件一《工程量清单》及附件二《价格确认书》的规定执行。
3.2 乙方在合同签订后，应向甲方提交履约保证金，金额为合同总价的_______%，履约保证金在工程完工并经验收合格后无息退还。
四、合同价款支付4.1 甲方按照双方约定的进度计划，每月__日前向乙方支付当月完成的工程量的__%的劳务费用。
4.2 工程完工并经验收合格后，甲方应在验收报告送达之日起__日内支付剩余的劳务费用。
五、工期及质量要求5.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。
5.2 乙方应严格按照甲方提供的施工进度计划组织施工，确保工程按时完工。
5.3 乙方应承担由于自身原因导致的工期延误的责任，并按照甲方要求支付相应的违约金。
六、安全生产与劳动保护6.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，确保施工过程中的安全生产。
6.2 乙方应加强现场管理，做好劳动保护工作，确保施工人员的人身安全。
建筑电力工程劳务分包合同模板
建筑电力工程劳务分包合同模板1. 合同背景本合同由甲方（分包商）与乙方（总承包商）签订，旨在明确双方在建筑电力工程劳务分包方面的权利和义务，确保双方共同遵守相关法律法规，维护双方的合法权益。
2. 合同目的本合同的目的是确保分包商按照总承包商的要求和合同约定，提供符合质量要求的建筑电力工程劳务服务，保证工程进度和质量的顺利推进。
3. 合同基本信息•甲方（分包商）：–公司名称：–地质：–邮编：–方式：–法定代表人：•乙方（总承包商）：–公司名称：–地质：–邮编：–方式：–法定代表人：4. 合同主要条款4.1 工程范围1.工程范围内所需的设备、人力、材料等由乙方提供。
4.2 工期要求1.工期约定：甲方需在合同签订之日起X个工作日内完成工程。
2.工程延期：如遇不可抗力因素导致工期延迟，应及时通知乙方，并努力协商解决方案。
4.3 劳务费用1.乙方应按照合同约定向甲方支付劳务费用。
2.劳务费用的支付方式：（具体说明支付方式，如一次性支付、分期支付等）。
4.4 工程变更和索赔1.工程变更：–工程变更需由乙方提供书面通知，并经双方协商确定是否变更。
–如工程变更导致费用增加，乙方需要额外支付相应费用。
2.索赔：–甲方对工程变更、工程质量等方面引起的索赔有权提出。
–索赔需提供相关证据并向乙方提供书面通知。
4.5 质量保证和验收1.甲方需要按照乙方的要求和质量标准进行工程施工。
2.工程竣工后，乙方有权对工程进行验收，验收合格后方可支付劳务费用。
4.6 合同解除1.合同解除的情况包括但不限于：–双方协商一致解除；–一方严重违约；–发生不可抗力或其他无法实现合同目的的情况。
2.合同解除时，对已完成的工作应进行结算，双方需互相返还对方的相关费用。
5. 合同争议解决本合同的争议应通过友好协商解决，如协商无果，争议一方有权向本合同约定的仲裁机构提起仲裁。
6. 合同生效和终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同履行完毕或解除后，双方的合同责任终止。
电力工程劳务分包合同范本.doc
电力工程劳务分包合同范本1. 合同背景本合同是由甲方（分包商）与乙方（劳务承包商）就电力工程劳务分包的相关事宜达成的协议。
甲方和乙方在合作过程中，根据双方的需求和实际情况，达成一致意见并签订本合同。
2. 合同内容2.1 分包工程1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]2.2 分包工程范围1.人力资源的提供；2.施工队伍的组建和管理；3.施工与安装的实施；4.工程进度的控制；5.风险控制和管理；6.安全管理。
2.3 分包工期分包工程的工期为合同签订之日起，至[工程工期结束日期]止。
2.4 支付方式甲方向乙方支付酬金的方式如下：1.乙方完成分包工程的30%后，甲方向乙方支付合同价款的40%；2.乙方完成分包工程的60%后，甲方向乙方支付合同价款的30%；3.乙方完成分包工程的100%后，甲方向乙方支付合同价款的30%。
2.5 支付时间甲方将在收到乙方提交的有效发票后的10个工作日内，支付对应的酬金。
2.6 违约责任任何一方违反本合同项下的任何一项义务，应承担违约责任：1.若甲方违约，甲方应支付乙方按合同价款总额10%的违约金；2.若乙方违约，乙方应支付甲方按合同价款总额10%的违约金。
同时，若乙方的违约行为给甲方造成经济损失，乙方还应赔偿甲方的实际损失。
3. 合同变更任何一方变更本合同内容或解除合同，应经过双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。
变更协议与本合同具有同等效力。
4. 合同争议解决本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5. 合同生效和期限本合同经双方签字、盖章后生效，自[合同生效日期]起有效，有效期至分包工程完工并经验收合格。
甲方（分包商）：______________乙方（劳务承包商）：______________日期：_______________________。
建筑电力工程劳务分包合同
建筑电力工程劳务分包合同甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟进行建筑电力工程项目的施工，为确保工程顺利进行，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下合同：一、项目名称和工程内容1.1 项目名称：甲方与乙方签订的本合同涉及的建筑电力工程项目名称为____________（以下简称“本项目”）。
1.2 工程范围：本项目包括但不限于以下工程：（1）电力线路布置与敷设；（2）变电站设计、安装和调试；（3）照明系统设计与安装；（4）监控系统设计与安装；（5）其他与本项目相关的电力工程工作。
二、价格、费用及支付方式2.1 价格：根据工程范围和双方协商，乙方为甲方提供的劳务分包总价为____________（人民币大写）。
2.2 费用包含：上述劳务分包总价包含以下项目的费用：（1）劳务人员的工资、福利和社会保险费用；（2）机械设备的租赁费用；（3）材料和设备的采购费用；（4）其他与工程有关的必要费用。
2.3 付款方式：（1）本合同签订后，甲方应在本合同生效之日起的第____天内支付人民币__________元（合同价款的____%）作为前期付款；（2）乙方完成本项目工程的验收后，甲方应在验收合格之日起______天内支付人民币__________元（合同价款的____%）作为尾款。
三、工期要求3.1 工期：本项目的工期为__________天/周/月，自本合同生效之日起计算。
3.2 工期延误：若由于甲方原因导致工程延误，甲方应按照双方协商的方式进行补偿或延长工期；若由于乙方原因导致工程延误，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。
四、质量要求4.1 标准与要求：乙方应按照国家、行业标准以及甲方的要求完成相关建筑电力工程，并保证施工过程中的质量合格。
4.2 缺陷修复：如在工程验收后发现乙方施工过程中的质量问题，乙方应在甲方的通知下及时修复并承担相应费用。
五、保证金5.1 保证金：甲方要求乙方提供人民币_________元的保证金作为合同履行期间的质量保证。
建筑电力工程劳务分包合同
建筑电力工程劳务分包合同1. 合同背景本合同由甲方（以下简称"甲方"）与乙方（以下简称"乙方"）共同签订，旨在明确双方在建筑电力工程劳务分包方面的权利和义务，确保工程的顺利进行。
2. 合同条款2.1 项目描述甲方委托乙方承担建筑电力工程劳务分包工作，包括但不限于电线铺设、电缆敷设、电力设备安装、电气系统调试等工作。
2.2 工作内容与要求甲方将根据项目需求提供详细的工作内容和要求，乙方应按照甲方要求完成工作，并保证工作质量符合相关标准和规范。
2.3 工期甲方和乙方在签订合同时约定工程的开始和结束日期，乙方应按照约定的工期完成工作，如有延期需提前书面通知甲方并经甲方同意。
2.4 价格与支付方式乙方完成工作后，甲方将根据双方协商的价格进行支付。
支付方式可以是一次性支付、分期支付或按工作进度支付，具体支付方式在合同中明确约定。
2.5 材料和设备乙方应提供符合质量要求的材料和设备，并按照甲方的要求进行采购、运输和储存。
如材料和设备有损坏或质量问题，乙方应负责更换或修复。
2.6 违约责任双方应按照合同约定履行各自的义务，如有一方违约，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此造成的经济损失，并承担其他可能的法律责任。
2.7 保密条款双方应对合同涉及的商业机密和技术秘密保密，不得向第三方泄露或使用。
保密期限为合同终止后的5年。
2.8 知识产权在工作过程中，如乙方创造了新的技术或发明，相关知识产权归乙方所有。
乙方同意将相关知识产权授权给甲方，甲方有权使用和转让相关知识产权。
3. 合同变更和解除3.1 变更合同执行过程中，如有需要变更合同内容，双方应书面协商并签订变更协议。
3.2 解除如双方协商一致或根据法律规定，可以解除合同。
解除合同时，双方应按照合同约定处理未完成的工作和相关费用。
4. 争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，双方同意提交至所在地法院进行诉讼解决。
建筑电力工程劳务分包合同
建筑电力工程劳务分包合同建筑电力工程劳务分包合同1. 引言本合同是由甲方（以下简称“分包商”）与乙方（以下简称“总包商”）就建筑电力工程劳务分包事宜达成一致，并且遵守相关法律法规的约束，共同签订的合作协议。
2. 合同条款2.1 分包范围分包商负责按照总包商指定的工程范围，承担建筑电力工程劳务分包任务。
分包范围包括但不限于：电力线路安装、配电箱安装、照明设备安装等。
具体分包范围详见附件A：工程任务书。
2.2 劳务费用及结算方式分包商应按合同约定的工程劳务量和质量完成任务，并按照双方约定的劳务报酬标准进行结算。
劳务费用结算周期为每月一次，结算金额应在结算期限内支付完成。
分包商应根据劳务费用结算情况提供相应的发票和结算明细表，总包商将根据该信息进行支付。
2.3 安全保障和责任分包商在承接分包任务时，应确保施工过程中的安全措施得到落实和执行，确保工作场所和作业环境的卫生和安全。
分包商应在施工现场配备足够的安全设施和安全人员，制定并执行相应的安全管理制度和紧急应急预案。
在发生意外事件或施工质量问题时，分包商应承担相应的赔偿责任，并做出改正措施，确保工程的顺利进行。
2.4 合同期限本合同自双方签字之日起生效，有效期为从分包商开始履行分包任务之日起，至双方约定的工程竣工验收合格之日止。
如因特殊原因需要延长合同期限，双方需另行协商确定，并在书面形式上达成一致。
2.5 保密条款双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密或敏感信息，双方应承担保密义务。
双方不得以任何方式泄露、散布、复制、传播或利用对方的商业秘密或敏感信息。
对泄露保密信息的违约方，守约方有权要求违约方承担经济或其他形式的赔偿。
3. 合同解除3.1 解除条件当出现以下情况时，任一方有权解除本合同：一方严重违反合同约定，影响工程进度或工程质量。
一方严重违反国家相关法律法规，且造成重大损失。
合同约定的工程无法正常进行或。
3.2 解除程序任一方有权以书面形式通知对方解除合同，并同时提供解除合同的理由和证据。
建筑电力工程劳务分包合同(二)
建筑电力工程劳务分包合同（二）一、背景和目的本合同是由甲方（分包人）与乙方（承包人）就建筑电力工程劳务分包事宜所签订的合同。
二、合同条款1. 分包工程范围1.1 乙方承担甲方委托的建筑电力工程的劳务分包工作，包括但不限于电线布线、电缆敷设、电力开关、插座、配电箱等相关工作，具体工作范围详见附件一。
2. 工期2.1 本次劳务分包工作的工期为从合同生效之日起至工程竣工，具体日期以甲方书面通知为准。
3. 技术要求3.1 乙方应按照甲方的要求完成分包工程，确保工程质量符合相关标准和规范。
3.2 乙方应派遣熟练工人进行工程施工，并确保施工过程中的安全和文明施工。
4. 分包费用及支付方式4.1 乙方完成劳务分包工作后，甲方应按照合同约定的支付方式及时支付相应的分包费用。
4.2 分包费用由乙方提供详细的劳务清单和相应的费用计算表，以便甲方进行核对和支付。
4.3 如甲方逾期未支付分包费用，乙方有权要求甲方按照约定支付滞纳金。
5. 合作期限5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程建设期间。
5.2 若乙方需延长劳务分包工作的合作期限，应提前书面通知甲方，并经甲方同意后方可生效。
6. 违约责任6.1 若双方任何一方违反本合同的任何条款或约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。
6.2 乙方如未按照合同约定的工期完成劳务分包工作，应按照每延迟一天支付一定比例的违约金给甲方。
7. 保密条款7.1 双方应对本合同的内容及工程相关的技术、商业、财务等信息予以保密，不得向任何第三方透露或泄露。
7.2 违反保密条款的一方应承担相应的法律责任。
8. 争议解决8.1 双方如发生争议，应通过友好协商解决。
8.2 若协商不成，可提交至乙方所在地的人民法院解决。
9. 其他事项9.1 本合同未尽事宜，双方可通过书面协议进行补充约定，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
9.2 本合同一式两份，分别由甲方和乙方持有，并具有同等效力。
建筑电力工程劳务分包协议样本
建筑电力工程劳务分包协议样本一、协议的目的和基本内容二、任务及工作范围的详细描述–提供建筑电力工程劳务人员，包括但不限于电工、电器维修工等。
–协助业主单位进行电力设备的安装、维护、维修等工作。
–配合业主单位进行电力系统故障排除和紧急抢修工作等。
1.责任的划分：–分包单位负责提供劳务人员，并保证其具备相应的操作技能和证书。
–业主单位负责提供电力工程的设计图纸、施工方案等必要的文件和资料。
–分包单位负责电力工程劳务人员的日常管理、培训和安全教育等工作。
–业主单位负责工程的监理、验收和支付项目款项等事项。
三、劳务分包工程的交付和验收标准1.分包单位应按照合同约定的时间节点，完成劳务分包工程，并保证其工程质量符合国家有关标准和规范的要求。
2.分包单位应提前向业主单位提交工程的竣工报告，并安排相关人员参加工程的验收。
3.业主单位在收到劳务分包工程竣工报告后的5个工作日内，组织相关人员进行工程的验收。
若发现问题或存在质量不合格的情况，业主单位应及时提出整改要求，分包单位应在规定时间内进行整改并重新进行验收。
4.劳务分包工程验收通过后，分包单位应将相应的工程款项开具发票，并按照合同约定的支付方式和时间节点进行结算。
四、合同履行的其他约定1.劳务分包单位应按照规定的工作时间和工作制度履行合同，并保证劳务人员的工资、福利待遇等符合国家的相关规定。
2.业主单位应为劳务分包单位提供必要的工作条件和安全保障，包括但不限于工作场所、劳保用品、职业培训等。
3.双方应互通信息，建立良好的沟通机制，及时解决工程执行中出现的问题或纠纷。
4.若因不可抗力因素导致劳务分包工程无法正常进行或延期完成，双方应及时协商解决方式，并互相给予相应的宽限期。
五、争议解决方式本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼解决。
六、协议的生效与终止1.本协议自双方签字之日起生效，并持续有效直至劳务分包工程完工、付款完毕、结算完成。
电力工程建设劳务分包合同
电力工程建设劳务分包合同1. 引言2. 合同背景甲方作为电力工程建设项目的业主，需要承揽相应的劳务分包工作，乙方具有相关的专业技术和资源，双方希望通过签署本合同，合作完成电力工程建设任务。
3. 合作内容乙方应根据甲方的要求，承接电力工程建设项目的劳务分包工作。
具体工作内容包括但不限于：人力资源调配和管理；施工计划制定和执行；质量控制和验收；安全生产管理；工程进度和成本控制等。
乙方在承接电力工程建设劳务分包工作时，应遵守相关法律法规和标准，确保工程施工质量和安全。
甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，乙方应积极配合，并及时整改存在的问题。
4. 合作期限5. 合作费用及支付方式第一阶段：工作开始后的10个工作日内支付合作费用的30%；第二阶段：工作完成后的10个工作日内支付合作费用的50%；第三阶段：工作验收合格后的10个工作日内支付合作费用的20%。
合作费用的支付以银行转账方式进行，相关费用由甲方承担。
6. 合作责任和风险甲方有义务向乙方提供必要的工作条件和相关文件资料，保证工作的顺利进行。
甲方对电力工程建设的设计和工程质量负责，乙方对其承接的劳务分包工作负有责任。
双方应共同遵守国家有关劳动安全和环境保护的法律、法规和标准，确保工程施工过程中的安全和环保要求。
如因一方的原因导致工程质量问题或安全事故等，责任方应承担相应的责任和后果。
7. 合同解除和争议解决在合作期限内，如一方违反合同约定，严重影响到合作进展，对方有权解除合同，并承担相应的违约责任。
对于合同的解释和履行发生争议的，双方应通过友好协商解决。
如无法协商一致，可提交相关争议至所在地法院进行解决。
8. 合同变更和补充本合同进行的变更和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
9. 合同生效和终止本合同自双方盖章生效。
双方一致同意将劳务分包合作事宜进行持续管理和监督，直至工作完全结束。
10. 附则本合同正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
建筑电力工程劳务分包合同
建筑电力工程劳务分包合同一、合同双方甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：乙方：（承包方）地址：电话：法定代表人：二、合同内容2.1 项目基本情况甲方委托乙方承担以下建筑电力工程劳务：1.XXX建筑电力工程2.XXX建筑电力工程3.XXX建筑电力工程2.2 劳务内容乙方承担的建筑电力工程劳务具体包括：1.执行甲方发出的施工总图、施工方案等施工管理工作；2.按照施工总图、施工方案完成电力工程的施工任务，保证工程质量；3.保证安全施工，确保施工现场人员和设备的安全，承担由此产生的一切责任；4.进场施工前，乙方需向甲方交付施工保证金50000元人民币，施工结束后根据工程实际情况返还或调整；5.在工程竣工后两个月内，乙方对工程所做的施工进行维修保养，完成后向甲方进行验收。
2.3 施工期限本工程劳务合同工期为XX个月，自合同生效之日起计算。
如遇不可抗力因素影响施工进度，乙方须及时通知甲方。
2.4 劳务报酬本合同项下的工程劳务报酬为XX万元人民币，甲方需在合同生效后的3天内向乙方付清全款。
2.5 迟延履行违约金如乙方未按照约定的时间完成工程并交付验收，甲方有权要求乙方支付迟延履行违约金。
违约金的计算标准为每自然日合同总金额的0.1%。
2.6 风险责任在工程施工期间，如因乙方的过失导致工程质量问题或产生责任事故，乙方需承担全部法律责任并作出赔偿。
同时，乙方还需承担因此引发的监管机构的行政处罚和停工整改的费用等;如发生人员伤亡事故，乙方还需承担相应的赔偿责任。
三、合同生效本合同经双方签字盖章即告生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（委托方）：签名：______________________日期：______________________乙方（承包方）：签名：______________________日期：______________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑电力工程劳务分包合同(doc 13页)建筑电力工程劳务分包合同发包方：（以下亦简称甲方）承包方：（以下亦简称乙方）经双方共同协商达成一致，甲方将万佳实业开发公司天府香城二期工程劳务承包给乙方，根据有关法律法规要求签订以下内容。
第一条定义1、主合同：指甲方中标后与本工程业主签订的施工总承包合同。
2、分包履约保证金：指为保证本分包合同正常履行，乙方向甲方交纳的履约保证金。
在乙方违约时，甲方有权扣除部分或全部履约保证金。
履约保证金期限应于本分包工程主体实施期相同。
3、本工程：本合同中提到之"本工程"处，均指主合同涉及之全部建筑工程，而非仅指本分包合同所涉及工程。
4、本分包工程：本合同中提到之"本分包工程处"均指本分包合同涉及乙方所承担工程，而非指主合同涉及之全部建筑工程。
5、保留金：指为保证保修期内及时修复工程质量缺陷，本分包工程自结算款中暂扣的一定比例备用保修金额。
保留金专款专用，不足保修之用的，缺陷责任方应予补足，保修期结束时未使用的保留金应予退还。
6、合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
7、工期：指由发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数和阶段工期（包括法定假日）计算的承包天数。
8、图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
9、违约责任：指合同一方不履行、合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
10、书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有效地表现所载内容的形式。
11、施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
第二条工程概况天府香居二期居住小区，本工程建筑面积约26700㎡，多层框架结构住宅楼。
第三条合同文件一、合同文件组成及优先次序本分包合同有以下文件组成，且互为说明。
1、本分包合同（合同编号：____________）；2、本分包合同补充协议；第四条分包工程承包方式本分包工程采用劳务承包方式。
劳务分包，即指乙方具有承揽分项工程相应的资质条件（能力）和信用条件，具有完整配套的劳务分包管理制度和相应技术管理能力，配备有相应的劳动机具和随身工具；乙方派出工作人员满足甲方工作和工种配置要求，能为甲方按总进度和国家相关的技术规范、规程、规定、标准工艺要求提供与之相匹配的施工管理，完成规定责任的劳务承包方式。
第五条承包范围一、本工程采用人工工资，低值损耗、工人食宿承包给乙方，范围包括散水、明沟以内的所有土建工程的内容。
1、砼组工作内容（商品砼）（1）垫块制作，砼浇筑、养护，预制过梁，砼垫块，及水管、电机、振动棒、斗车、铁铲、灰桶、广线、扫把等施工机具自备；（2）验收按照现行标准及规范执行，检验批合格率达到95%为合格，分项、分部合格率达到100%；（3）乙方派专业负责砼试块的取样、养护；（4）砼浇前的准备工作，包括泵管装、拆除以及上下车等；（5）与砼施工相关的安全文明施工（包括相应的低耗及劳保），工完料净、场清；（6）砼施工质量按照现场施工办技术交底。
2、钢筋组工作内容（1）钢筋制作安装及拉筋预埋及焊接，预埋件制安，构造焊接（柱筋Φ≥12均采用竖焊）、对焊、竖焊，电焊，相关机械、辅材（如杂丝、焊剂、焊条等）自备；（2）材料允许损耗为竣工结算的15%，超出允许损耗后由班组承担允许损耗外超出部分全额的50%费用废物归甲方处理。
材料损耗低于允许损耗，节约部分班组得规定比例内损耗的70%费用；（3）钢筋进场后的上下车人工费（吊车费除外）；（4）钢筋制作安装的验收按照现行标准及规范执行，检验批合格率达到95%为合格；（5）与钢筋制作安装的验收施工相关的安全文明施工（包括相应的低耗及劳保），工完料净、场清，堆码整齐；（6）钢筋制作安装施工质量按照现场施工技术交底。
3、模板组工作内容（1）施工用所有周转材料、木材及其它材料上下车人工费；（2）与之相关的辅材自备，如钉子铁丝、粘胶带及机具电线等。
（3）与之相关的安全文明施工（包括相应的底耗扩劳保），材料堆码整齐；（4）模板制作安装施工质量按照现场施工技术交底；（5）正规的外架、及"四口、五临边"等部位防护架搭设，按照JGJ80-91和GB16999-标准要求搭设；钢管刷漆、二次搭设外架、跑架、外挑平台，门吊护架，安全网用铁丝或绳子、挑架的相关预埋，塔吊附着的护架、外架基础；4、砌体、构造拉筋、支模、浇砼、抹灰、地坪、屋面、散水外架的搭设必须达到成都市标准化工地搭设。
严格按照甲方外脚手架施工组织设计方案施工。
（1）材料允许损耗，水泥按照配合比损耗，超出允许损耗后由班组全额赔付，材料损耗低于允许损耗，节约部分班组得50%；（2）与之相关的施工工具、靠等尺等辅材自备；（3）与之相关的安全文明施工（包括相应的低耗及劳保）；施工质量按照现场施工办技术交底。
二、不包括内容有：栏杆、楼梯扶手、内墙腻子；涂料、防盗门、窗；防水；水电及消防、电梯安装；内外围墙保温、植筋等。
三、其它1、遵守现行的相关法律法规，以及现场的一切规章制度。
否则，造成的后果均由乙方自行负责，并按相关条例给予处罚；2、安全事件：5000元以内由乙方自行负责，5000-20000元由甲乙双方各负一半，20000元以上根据安全部门的划分责任大小确定。
3、承包内容还包括施工现场相关的一切零星用工，以及相关的配合工作（水、电、通讯、电视、消防、网络，施工现场抄平、放线，栏杆、塑钢门窗、涂料、防水、彩瓦等）；散水以内的土建工作内容。
4、乙方全力配合甲方实施一系列的安全、文明工作的开展和检查活动；5、临时照明电线及灯具由乙方负责，甲方每层提供线板（配电箱）；6、搅拌机的防护由乙方负责；7、配合施工现场的试块、试件的取样扩试件的保养等。
8、减少项目不另单独计算。
第六条合同工期一、合同工期本工程按照建设单位要求，总工期为2005年月日至2006年月日。
各部分项工作的具体工程进度，甲方将根据现场进度计划和业主阶段工期的要求调整本分包工程全部或部分的工期，具体要求按照甲方正式下发的书面通知执行。
如果主合同工期调整时，本分包合同工期相应调整，以保证甲方承担之主合同内义务正常履行。
二、工期延误由乙方因应造成本分包工程延期，、乙方应承担500元/天的惩罚。
如由于甲乙双方共同原因造成本分包工程延期，则双方应以分清责任的基础上，分别承担主合同约定之逾期违约责任。
如因业主原因造成工期拖延，乙方应配合甲方收集相关索赔证据，由甲方向业主提出工期索赔，索赔收入由甲方根据甲乙双方之实际损失合理分配。
第七条合同价格一、合同价格本合同为固定单价合同，合同单价在本合同期间内为固定价格，不随任何外界因素变化而调整。
1、本分项合同单价为：_____________元/m2（面积计算以《建筑工程建筑面积计算规范》为依据）；2、土0.000以下及屋面土建工程造价按底层一层建筑面积计算。
3、土0.000以上按建筑面积计算。
二、价格内容1、本分项工程承包范围内的所有内容。
2、其它费用：场内二次及多次转运、堆放、卫生清理、配合用工、收拣、迎接检查用工等费用。
3、单价内已包含各工种之间的配合用工费用以及任何原因造成的可能出现的停工费用。
4、乙方的所有进场施工人员必须有政府规定的证件，如婚检证明、暂住证。
费用均由乙方自行承担，如由甲方代付时，在结算中扣除。
5、标化工地管理需要的统一服装、床上用品均由乙方承担，如由甲方付时，在结算中扣除。
6、甲方只支付搭设临时设施时产生的相应工程量人工工资，临时设施施工完成后的一切用工均由乙方负责支付工资。
三、停工损失和零星用工乙方应根现场实际情况合理安排和调动劳动人力，防止出现停工现象。
乙方应采取一切合法有效之措施加快工程进度以保证如期竣工。
若因乙方原因导致现场停工，并对甲方或第三方造成损失，乙方应承担相应责任，并对甲方或第三方做现相应赔偿。
如因乙方原因导致现场停工三天以上，甲方将保留终止本分包合同并追究乙方违约责任的权利，乙方不得以为理由向甲方提出索赔或利润损失补偿等。
乙方应服从甲方现场工作安排和统一调动，对非本合同规定范围内工作按照零星用工做现场签证，零星用工的人工单价为普工25元/工日，技工35元/工日。
签证时限为用工后7天以内签证，其程序为：现场工长（指当事人）--现场主管工长确认--预算员审核--项目经理批准--进入财务结算程序。
第八条履约保证金一、履约保证金履约保证金金额为________万元（约为合同暂定总价的%）。
乙方在与甲方正式签订劳务分包合同前的三天内，向甲方缴纳履约保证金。
如果出现下述乙方违反本合同的约定，则甲方将没收其履约保证金；同时甲方人权要求乙方对所造成的全部损失进行赔偿，并将根据本合同第+十四条的相关规定对乙方和相应劳务人员进行一定金额的处罚。
1）因乙方原因导致甲方在本工程质量、工期、安全、文明等方面损失的；2）违反甲方工作纪律，以及甲方施工现场规章制度；3）其它违反本合同约定或不能如期履约的行为的；4）保证金退还时间，2006年春节前退还70％剩余30％在主体竣工时退还。
第九条工程质量、安全一、规范甲、乙双方约定本分包工程质量验收标准执行甲方与业主签订的主合同中规定的规范，且各项工程及总体施工质量必须符合主合同及其技术规范和图纸的要求。
二、质量管理体系作为有经验的劳务分包商，乙方确认已充分理解了该分包合同有关的全部文件、工程环境情况，以及工程现行适用的法律、法规、标准的要求及建筑行业惯例，严格执行甲方质量管理体系文件及甲方分支机构的有关规定，接受项目职业安全健康培训教育，并服从甲方专业管理人员的管理。
乙方负责其工作范围内的质量、安全、文明、消防、卫生等工作的组织管理和实施，并承担相应费用。
本合同签订后，乙方不得借口不了解情况而拒不执行此等工作，或以此为理由向甲方提出任何赔偿。
三、质量要求乙方必须严格按照施工图、施工规范和技术要求进行施工，确保工程质量，接受甲方、业主、监理工程师的质量检查、监督及管理，并达到甲方、业主及监理工程师的满意。
严禁出现重大质量事故，预防质量通病的出现，对于砼结构中产生蜂窝、麻面、孔洞等等质量事故，乙方应及时通知甲方，并负责处理及承担全部之责任。
对于砌体不符合设计及规范要求，特别是梁板下的滚子砖（间隔7天砌砖）接缝应密实，超出验收规范而造成验收不合格，乙方承担全部责任。
对于已完工程将按已完工程量的50%结算，甲方将保留终止本分包合同并追究乙方违约责任的权利，乙方不得以此理由向甲方提出索赔或利润损失补偿等。
四、安全乙方应遵守现行安全法规的规定以及甲方现场安全管理规定，做好施工安全防护工作，杜绝现场安全事故。