采购合同交底
合同交底内容范文模板
合同交底内容范文模板甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方进行（项目名称）的相关工作，双方经友好协商一致，通过签订本合同，明确双方的权利和义务。
具体事宜如下：一、项目内容及要求1. 甲方委托乙方进行（项目名称）相关工作，工作内容包括但不限于（具体项目内容）。
2. 乙方应严格按照甲方要求，完成相关工作，并保证工作质量符合甲方要求。
3. 甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，并有权要求乙方按时完工。
二、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完工之日止。
2. 如因不可抗力等原因造成工作延期，双方应友好协商，并签订补充协议。
三、工作报酬1. 甲乙双方就工作报酬达成一致意见，具体金额为（具体金额）。
报酬包括工作完成后的结算金额及可能的奖惩金额。
2. 工作完成后，甲方应按约定时间支付工作报酬给乙方。
四、保密条款1. 乙方应严守甲方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得将项目信息用于其他商业目的。
五、违约责任1. 乙方如未能按照合同要求完成工作，甲方有权要求返还工作报酬，并可能采取其他法律手段维护自身权益。
2. 如因乙方违约行为给甲方造成经济损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、法律适用及争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 若双方发生争议，应协商解决，协商不成的，应提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他约定1. 本合同自签字生效，并对双方具有法律约束力。
2. 未尽事宜，双方可以另行协商补充协议。
3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 日期：_____________乙方（盖章）：_____________ 日期：_____________甲方代表签字：_____________乙方代表签字：_____________。
合同交底记录范文
合同交底记录范文日期：xxxx年xx月xx日地点：xxxx公司会议室参与人员：甲方（xxxx公司），乙方（xxxx供应商），丙方（项目管理人员）一、交底目的为了确保双方对合同内容的准确理解和落实，保证项目的顺利进行，本交底记录起到明确交底内容、确认责任、预防纠纷等作用。
二、合同内容回顾及确认1.合同基本情况甲方与乙方签订了xxxx项目合同，合同编号为xxxx。
合同的约定期限为xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日。
2.交付时间乙方根据合同约定，应在xxxx年xx月xx日之前完成交付。
3.交付物及要求3.1 乙方需按合同约定提供xxxx规格的xxxx产品。
3.2乙方需按质量标准提供的样品给予审核，出具合格报告并保证批量产品与样品质量相符。
3.3 乙方须提供xxxx个保修卡。
4.支付条件4.1 甲方应按合同约定向乙方支付xxxx元作为预付款，余款则在交付验收后的xx天内支付。
4.2付款方式为银行转账，乙方应提供相应的开户行信息。
5.违约责任5.1 如果乙方未按合同约定时间交付产品，每延迟一天甲方可向乙方索赔xxxx元。
5.2如果乙方供应的产品质量不符合合同标准，甲方有权要求退货，并要求乙方承担运输费用以及造成的其他损失。
三、项目责任确认1.甲方责任甲方负责提供项目详细规格说明、及时提供所需文件材料，提供相关技术指导和必要帮助。
2.乙方责任乙方保证按合同要求完成交付，负责产品的质量、数量、交付等。
同时乙方应配合甲方的工作，并对交付产品进行售后服务。
3.丙方责任丙方将监督双方履行合同责任，并在项目进程中提供必要的协调与沟通。
四、风险控制措施1.甲方风险控制措施甲方将在收到乙方交付样品后进行严格的质量审查，确保产品质量符合要求。
2.乙方风险控制措施乙方将加强对生产环节的管理，确保产品质量稳定，减少工期风险。
3.丙方风险控制措施丙方将密切跟踪项目进度，如果发现任何问题及时与甲乙双方沟通，协调解决。
五、交底记录确认本记录由甲乙双方在交底过程中共同参与，核对内容是否准确。
采购合同交底记录模板
采购合同交底记录模板合同编号：交底日期：甲方（采购方）：乙方（供应商）：一、合同背景1.1 甲方和乙方签订了XX采购合同，合同金额为XX元人民币。
1.2 甲方需购买XXX商品/服务，乙方为供应商。
1.3 本次交底旨在明确双方在合同履行过程中的责任和权利，确保双方合作顺利进行。
二、交货时间2.1 乙方承诺按照合同约定的交货时间将商品/服务送达到由甲方指定的地点。
2.2 若乙方无法按照合同约定的时间交货，应提前通知甲方并取得甲方的同意。
三、商品/服务质量要求3.1 商品/服务应符合合同中的规定，符合国家标准和行业标准。
3.2 乙方对商品/服务的质量承担全部责任，如有质量问题应及时解决。
3.3 甲方有权对商品/服务进行验收，如发现质量问题，甲方有权拒收或要求退换货。
四、价格及支付方式4.1 价格以合同约定为准，若有变动应双方协商一致。
4.2 甲方应按时足额支付款项，付款方式为XX。
4.3 如有违约情况，按照合同约定进行处理。
五、违约责任5.1 若乙方未能按时交货或商品/服务质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
5.2 若甲方未能按时支付款项或未能提供必要的支持，应承担相应的违约责任。
5.3 对于双方的违约情况，双方应协商解决并签订书面协议。
六、保密条款6.1 双方在履行合同过程中可能涉及到商业秘密，双方应妥善保密。
6.2 未经对方同意，不得向第三方透露相关信息。
七、争议解决7.1 若双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。
7.2 如协商无法解决，双方同意提交至XX仲裁机构仲裁。
八、其他条款8.1 本交底记录为采购合同的一部分，具有同等法律效力。
8.2 双方应认真执行本次交底内容，确保合同顺利履行。
以上为采购合同交底记录模板，双方应认真审核并签字确认，以确保双方权益。
如有任何异议，双方应及时协商解决并作出书面协议。
祝合作愉快！。
合同交底的内容
合同交底的内容
一、合同双方信息。
1.1 甲方（委托方）信息，包括公司名称、注册地址、法定代表人、联系方式等。
1.2 乙方（受托方）信息，包括公司名称、注册地址、法定代表人、联系方式等。
二、合同目的。
2.1 描述双方达成合作的目的和意图，确保双方对合同目标的一致性和清晰理解。
三、合同范围。
3.1 详细描述双方合作的具体范围和内容，包括服务内容、交付物品、时间节点等。
四、合同条款。
4.1 合同履行的基本条款，包括付款方式、服务标准、违约责任等。
4.2 特殊条款，根据具体合作情况添加特殊约定，如保密条款、解决争议方式等。
五、合同履行。
5.1 描述合同履行的具体流程和步骤，确保双方对合同履行的要求和方式有清晰的认识。
六、合同期限。
6.1 确定合同的有效期限，包括起始日期、终止日期和续约方式等。
七、其他约定。
7.1 其他双方需要特别约定的内容，如合同变更、解除方式等。
八、附则。
8.1 其他需要额外说明的事项，如合同的解释、适用法律等。
以上是合同交底的基本内容，具体合同内容根据双方实际情况和需求进行调整和完善。
希望以上内容能够为您提供参考，如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我联系。
物资采购合同交底书模板
物资采购合同交底书模板致：各相关部门根据《物资采购管理制度》的要求，现将已签订的物资采购合同的主要内容进行交底，以便各部门共同遵守。
一、合同基本情况1. 合同编号：____________2. 合同名称：____________3. 甲方（需求方）名称：____________4. 乙方（供应方）名称：____________5. 签订日期：____________6. 生效日期：____________7. 合同期限：____________二、采购物资描述1. 物资名称：____________2. 物资型号：____________3. 物资规格：____________4. 单位：____________5. 数量：____________6. 质量标准：____________7. 验收标准：____________三、价格及支付方式1. 单价：____________2. 总价：____________3. 付款方式：____________4. 付款期限：____________四、交货及运输1. 交货地点：____________2. 交货方式：____________3. 运输方式：____________4. 运输保险：____________5. 交货期限：____________五、质量保证1. 乙方应保证所供物资的质量，符合甲方要求的国家标准、行业标准或企业标准。
2. 乙方提供的物资如有质量问题，应按照甲方的要求承担退货、换货、赔偿等责任。
六、违约责任1. 乙方如未按照合同约定的质量、数量、交货时间等履行合同义务，应承担违约责任。
2. 甲方如未按照合同约定的付款时间、付款金额等履行合同义务，应承担违约责任。
七、争议解决1. 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。
八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
工程材料合同交底
工程材料合同交底一、合同基本信息合同编号：[填写具体编号]甲方（业主）：[填写业主名称]乙方（供应商）：[填写供应商名称]签订日期：[填写签订日期]合同目的：为确保工程项目顺利进行，甲乙双方就材料供应达成以下协议。
二、材料规格与质量标准乙方须按照甲方提供的材料规格及质量要求进行供应，所有材料必须符合国家相关标准及行业标准，不得有偏差。
如有特殊要求，应在合同中注明并由双方确认。
三、供货时间与地点乙方应严格按照合同约定的时间进行供货，并确保材料准时到达指定地点。
如遇特殊情况导致延迟，应及时通知甲方并协商解决。
四、价格条款材料价格应根据市场行情合理确定，并在合同中明确列出。
价格一经确认，除双方另有约定外，不得随意变更。
五、支付方式甲方应按照合同约定的支付方式及时支付材料款项。
通常采取分批支付或货到付款等方式，具体细节应在合同中详细说明。
六、违约责任若一方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。
包括但不限于违约金、损失赔偿等。
七、争议解决合同执行过程中如出现争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他事项合同中未尽事宜，双方可另行商定并以书面形式作为合同附件。
任何对合同内容的修改和补充均需双方共同签字确认。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附件随合同附送的材料清单、质量检验报告等相关文件，均为合同不可分割的一部分。
采购合同交底记录模板
采购合同交底记录一、合同背景及目的1.1 本合同背景是基于甲方（采购方）因业务发展需要，向乙方（供应方）采购一定数量的货物或服务。
1.2 甲乙双方经过友好协商，本着平等、自愿、诚实守信的原则，达成一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。
1.3 本合同的目的是确保甲乙双方在采购过程中，严格按照合同条款执行，确保货物或服务的质量、数量、交付时间等满足甲方的需求。
二、合同主体2.1 甲方（采购方）：__________2.2 乙方（供应方）：__________三、合同内容3.1 货物或服务名称：__________3.2 数量：__________3.3 质量标准：__________3.4 单价：__________3.5 总价：__________3.6 交付时间：__________3.7 交付地点：__________3.8 付款方式：__________3.9 售后服务：__________四、合同的履行与验收4.1 乙方应按照合同约定的质量、数量、交付时间等要求，提供货物或服务。
4.2 甲方应按照合同约定的付款方式，及时支付合同款项。
4.3 货物或服务交付后，甲方应按照合同约定的验收标准进行验收。
如不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改或赔偿。
五、合同的变更、解除与终止5.1 合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，导致无法履行或履行困难，双方可协商变更、解除或终止合同。
5.2 合同变更、解除或终止后，乙方应按照合同约定，妥善处理合同剩余事项。
六、违约责任6.1 双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
材料采购合同交底记录模板
一、基本信息1. 合同编号：__________2. 甲方（采购方）：__________3. 乙方（供应商）：__________4. 签订日期：__________二、合同主体及内容1. 甲方：负责本项目的材料采购、验收、使用及支付货款。
2. 乙方：负责按照合同约定，按时、按质、按量供应材料。
三、材料规格、数量及质量要求1. 材料名称：__________2. 规格型号：__________3. 数量：__________4. 单位：__________5. 质量要求：参照国家标准、行业标准或合同约定。
四、交货时间及地点1. 交货时间：__________2. 交货地点：__________五、价格及支付方式1. 价格：__________2. 支付方式：__________六、验收标准及方法1. 验收标准：参照国家标准、行业标准或合同约定。
2. 验收方法：__________七、售后服务及责任1. 乙方应保证材料在正常使用条件下，质保期为__________个月。
2. 在质保期内，若因材料质量问题导致工程损失，乙方应负责赔偿。
八、违约责任1. 甲方违约责任：（1）未按时支付货款的，应向乙方支付__________的违约金。
（2）未按时验收材料的，应向乙方支付__________的违约金。
（3）未按合同约定使用材料的，应承担相应的法律责任。
2. 乙方违约责任：（1）未按时交货的，应向甲方支付__________的违约金。
（2）提供的材料不符合质量要求的，应承担相应的赔偿责任。
（3）逾期未履行售后服务责任的，应承担相应的赔偿责任。
九、争议解决1. 争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。
2. 争议解决机构：__________十、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表人（签字）：__________ 代表人（签字）：__________日期：__________ 日期：__________以下为交底记录：1. 合同签订双方已明确各自的权利和义务。
物资采购合同交底模板
物资采购合同交底模板一、背景和目的1.1 本合同交底模板是为了确保双方对采购合同的内容、要求和执行有共同的理解和明确的职责分工。
本模板适用于各类物资采购合同，包括但不限于工程建设项目、政府采购、企业采购等。
1.2 采购合同是供需双方签订的法律文件，明确了双方在采购过程中的权利、义务和责任。
通过本合同交底，双方希望能够更好地履行合同义务，实现互利共赢。
二、合同主体2.1 甲方（采购方）：指合同中作为购买方的法人、其他组织或个人。
2.2 乙方（供应商）：指合同中作为销售方的法人、其他组织或个人。
三、合同内容3.1 产品或服务名称、型号、规格、数量、单价、总价等：详细描述采购的物资或服务的名称、型号、规格、数量、单价和总价。
3.2 交货时间、地点和方式：明确供应商应按照约定的时间、地点和方式交付物资或提供服务。
3.3 质量标准和要求：详细说明采购物资的质量标准和要求，包括检验、检测、验收等。
3.4 支付方式和时间：约定甲方支付货款或服务费的方式和时间，包括但不限于预付款、进度付款、验收合格后付款等。
3.5 违约责任：明确双方在未履行或未完全履行合同义务时应承担的违约责任，包括但不限于赔偿、罚款、延迟交货等。
3.6 争议解决：约定双方在履行合同过程中发生争议时应采取的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
四、合同的生效、变更和解除4.1 本合同自双方签字或盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
4.2 任何一方不得擅自变更或解除合同，需经双方协商一致并书面确认。
4.3 合同的变更或解除不影响双方在合同履行过程中的权利和义务。
五、合同的履行和监督5.1 双方应严格按照合同约定履行各自的义务，保证合同的顺利实施。
5.2 甲方有权对乙方交付的物资或提供的服务进行验收，并对不符合合同要求的物资或服务提出整改要求。
5.3 乙方应按照甲方的要求提供相关资料、文件和证明，以证明其履行合同的能力和质量。
六、其他6.1 本合同交底模板是双方对采购合同的理解和共识，但不改变合同的具体内容和法律效力。
最新合同交底范本
最新合同交底范本
甲方（需方）名称：
- 乙方（供方）名称：
- 签订日期：
- 交底日期：
- 交底地点：
2. 合同主体内容概述
- 合同目的和范围：
- 服务/产品描述：
- 交付时间表和里程碑：
- 质量标准和验收条件：
- 价格条款和支付方式：
- 违约责任和解决争议的途径：
3. 甲方权利与义务
- 甲方提供的信息和资源要求：
- 甲方的监督和检查权利：
- 甲方支付义务的履行：
- 甲方变更和终止合同的条件：
4. 乙方权利与义务
- 乙方履行的服务/产品供应：
- 乙方的质量保证措施：
- 乙方的交付和安装责任：
- 乙方在合同变更和终止时的权利与义务：5. 风险管理和应对措施
- 预见的风险因素：
- 风险分担原则：
- 应急处理流程：
- 保险和赔偿机制：
6. 保密条款和知识产权
- 保密信息的定义和范围：
- 保密义务的履行：
- 知识产权的归属和使用：
7. 合同修改和补充
- 合同修改的程序和条件：
- 补充协议的签订流程：
8. 其他重要条款
- 适用法律和管辖权：
- 通知和送达方式：
- 附件清单及效力：
9. 交底确认
- 甲方代表签名：
- 乙方代表签名：
- 交底记录的分发和存档：
注意事项：
- 确保所有参与交底的人员充分理解合同内容。
- 交底过程中的任何疑问和澄清都应记录在案。
- 交底完成后，双方代表应签署确认，以证明合同条款已被充分理解和接受。
请根据实际情况调整上述范本内容，以确保其符合合同的具体要求和双方的实际情况。
合同交底文案范文模板
合同交底文案范文模板甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）为明确双方在合作过程中的权利和义务，特制订本合同交底文案，以资约束。
同时也作为合同的附件，具有同等法律效力。
一、合作内容及范围1.1 甲方承诺向乙方提供（产品/服务）相关的技术支持和培训。
1.2 乙方承诺按照甲方的要求，完成（产品/服务）的制作和交付。
1.3 双方约定合作期限为（具体时间），合作范围为（具体内容）。
二、合作方式及规定2.1 双方应互相尊重、合作共赢，共同努力完成合作任务。
2.2 乙方应积极配合甲方的工作安排，按时完成各项工作任务。
2.3 甲方承诺为乙方提供必要的技术支持和培训，并按规定支付合作费用。
2.4 乙方应维护甲方的品牌形象，不得损害甲方的商誉和声誉。
2.5 双方应保护合作过程中涉及的商业秘密，不得泄露给第三方。
2.6 合作过程中如有争议，双方应友好协商解决，如无法协商一致，可向法院提起诉讼解决。
三、合作费用及结算方式3.1 甲方应按照合同约定支付合作费用给乙方，具体金额为（具体数字），结算方式为（具体方式）。
3.2 合作费用应按照合同约定的时间节点支付，如有延迟支付，甲方需支付延迟付款费用。
3.3 双方应保留合作过程中的相关票据和凭证，以备查验。
四、合作终止及解除权4.1 合作期限届满后，双方可根据情况决定是否续签合同。
4.2 在合作过程中如有一方违约，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
4.3 在合作过程中如遇到不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同，不承担违约责任。
五、其他约定5.1 本合同交底文案为本合同的必备组成部分，具有同等法律效力。
5.2 未尽事宜由双方协商解决，并可签订补充协议。
5.3 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合作结束之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上为《合同交底文案》，由甲乙双方认真阅读并签字确认。
【2024】物资采购合同交底(实用)
【2024】物资采购合同交底(实用)一、引言合同交底是合同签订前的一项重要工作,它能够帮助双方更好地理解合同内容,明确各自的权利和义务,从而减少合同纠纷的发生。
本文以物资采购合同为例,介绍合同交底的具体内容和步骤,供读者参考。
二、物资采购合同交底的基本内容1.合同背景和目的合同背景和目的是合同交底的第一步,它应该明确合同签订的背景、目的和意义。
在物资采购合同中,应该明确采购物资的种类、数量、质量、价格、交货期限等基本信息,以及采购的目的和意义。
2.合同双方的基本情况合同双方的基本情况包括采购方和供应商的基本情况,例如采购方的名称、地质、联系方式、法定代表人等信息,供应商的名称、地质、联系方式、法定代表人等信息。
这些信息应该真实、准确、完整,以便在合同执行过程中进行联系和协调。
3.合同条款的解释和说明合同条款的解释和说明是合同交底的核心内容,它应该详细解释和说明合同条款的含义、适用范围、法律效力等内容。
在物资采购合同中,应该详细解释和说明采购物资的种类、数量、质量、价格、交货期限等条款的含义、适用范围、法律效力等内容。
4.合同履行过程中可能遇到的问题和解决方法合同履行过程中可能遇到的问题和解决方法是合同交底的重要环节,它应该预测合同履行过程中可能遇到的问题,并提出相应的解决方法。
在物资采购合同中,应该预测可能出现的质量问题、交货延迟等问题,并提出相应的解决方法。
三、物资采购合同交底的具体步骤1.合同交底前的准备工作在合同交底前,应该对合同条款进行仔细研究和理解,对合同背景和目的进行深入了解,对合同双方的基本情况进行调查和核实,对合同履行过程中可能遇到的问题进行预测和评估。
2.合同交底的组织和实施合同交底的组织和实施应该由合同签订双方共同完成,可以采用会议、方式、邮件等方式进行。
在合同交底过程中,应该充分沟通和交流,对合同条款进行详细解释和说明,对合同履行过程中可能遇到的问题进行讨论和协商。
3.合同交底的记录和归档合同交底的记录和归档是对合同交底过程进行记录和归档,以便在合同执行过程中进行查阅和参考。
材料采购合同交底记录模板
材料采购合同交底记录模板
甲方名称]
4. 供应商：[乙方名称]
二、采购材料
1. 材料名称：[具体材料名称]
2. 规格型号：[规格型号]
3. 数量：[具体数量]
4. 单价：[单价]
5. 总价：[总价]
6. 质量标准：[符合国家标准或行业标准]
7. 交货期限：[具体交货日期]
三、交货与验收
1. 交货地点：[交货地点]
2. 交货方式：[运输方式]
3. 验收标准：[验收流程及标准]
4. 验收期限：[验收完成的期限]
四、付款方式
1. 预付款：[预付款比例及支付时间]
2. 进度付款：[进度付款的条件及时间]
3. 尾款支付：[尾款支付的条件及时间]
五、违约责任
1. 延迟交货：[乙方延迟交货的违约责任]
2. 质量问题：[材料质量问题的违约责任]
3. 付款迟延：[甲方付款迟延的违约责任]
六、合同变更与解除
1. 变更条件：[合同变更的条件及程序]
2. 解除条件：[合同解除的条件及程序]
七、争议解决
1. 争议解决方式：[协商解决、仲裁或诉讼]
2. 适用法律：[适用的法律条款]
八、其他事项
1. 保密协议：[双方对合同内容保密的约定]
2. 附加条款：[双方协商一致的其他条款]
九、合同生效
1. 合同签订日期：[签订日期]
2. 合同生效日期：[合同生效日期]
十、签字盖章
甲方代表签字：____________
乙方代表签字：____________
甲方盖章：____________
乙方盖章：____________
日期：__________。
物资采购合同管理交底
接
受交底人来自3 .包装。包括包装的标准和包装物的供应和回收，产品的包装标准是指产品包装的类型、规格、容量以及印刷标记等。根据规定，产品包装按国家标准或专业标准规定执行。没有国家标准或专业标准的，可按承运、托运双方商定并在合同中写明的标准进行包。装。包装物除国家明确规定由需方供应的以外，应由建筑材料的供方负责供应。包装费用一般不得向需方另外收取。如果需方有特殊要求，双方应在合同中商定。如果包装超过原
定的标准，超过部分由需方负担费用；低于原标准，应相应降低产品价格。
4 .运输方式。运输方式可分为铁路、公路、水路、航空、管道运输及海上运输等。一般由需方在签订合同时提出采取哪一种运输方式。供方代办发运，运费由需方负担。
5 .价格。有国家定价的材料，应按国家定价执行；按规定应由国家定价，但国家尚无定价的材料，其价格应报请物价主管部门批准；不属于国家定价的产品，可由供需双方协商确定价格。
物资采购合同管理交底
工程名称
施工单位
施工班组
工种
分项工程名称
交底人
交底时间
交
底
内
容
1 .标的。标的是供应合同的主要条款。供应合同的标的主要包括，购销物资的名称(注明牌号、商标）、品种、型号、规格、等级、花色、技术标准或质量要求等。
2 .数量。数量是供应合同中衡量标的的尺度，供应合同标的数量的计量方法要按照国家或主管部门的规定执行，或按供需双方商定的方法执行，不可以用含糊不清的计量单位。对于某些建筑材料，还应在合同中写明交货数量的正负尾数差、合理磅差和运输途中的自然损耗的规定及计算方法。
6 .结算。结算指供需双方对产品货款、实际支付的运杂费和其他费用进行货币清算和了结的一种形式。我国现行结算方式分为现金结算和转账结算两种。转账结算在异地之间进行，可分为托收承付、委托收款、信用证、汇兑或限额结算等方法；转账结算在同城进行有支票、付款委托书、托收无承付和同城托收承付等。
合同交底的内容
合同交底的内容
合同交底是指在签订合同之前，双方当事人就合同条款进行详
细的沟通和交流，以确保双方对合同内容的理解和认可。
合同交底
的内容应包括以下几个方面：
1. 合同目的，双方应明确合同的目的和意图，确保双方对合同
的执行目标一致。
2. 合同条款，双方应逐条讨论合同条款，明确各项权利和义务，包括但不限于合同期限、履行地点、付款方式、违约责任等内容。
3. 合同风险，双方应就合同可能存在的风险进行充分沟通，明
确各自的责任和承担的风险范围。
4. 合同变更，双方应就合同变更的程序和方式进行协商，确保
双方对合同变更的程序和内容有清晰的认识。
5. 合同解释，双方应就合同条款的解释进行沟通，避免因合同
条款解释不一致而引发的纠纷。
在合同交底过程中，双方应保持沟通畅通，充分表达自己的意见和诉求，确保合同的内容清晰、明确，以避免未来可能出现的纠纷和误解。
合同交底的内容对于合同的执行和履行具有重要的指导意义，双方应重视合同交底的过程，确保合同的有效性和合法性。
设备采购合同交底模板
设备采购合同交底模板甲方（采购方）：乙方（供应商）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方采购设备事宜，经友好协商，达成以下协议：一、设备采购清单及价格1. 设备名称：________型号：________数量：________单价：________总价：________2. 设备名称：________型号：________数量：________单价：________总价：________（注：以上清单仅为范例，具体设备名称、型号、数量、单价和总价请根据实际情况填写。
）二、交货及验收1. 乙方应按照甲方要求的交货地点和时间，将设备运输至甲方指定的地点。
2. 甲方对乙方提供的设备进行验收，验收标准以乙方提供的产品质量保证书和甲方要求为准。
3. 若设备在验收过程中出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后3个工作日内负责更换或修理。
三、质量保证1. 乙方保证所提供的设备为原装正品，且质量符合国家相关法律法规及行业标准。
2. 乙方应提供设备的相关技术资料和操作手册，确保甲方能够正确使用设备。
3. 乙方在设备验收合格后，应提供一年的免费售后服务，包括设备维修、保养和更换零部件等。
四、付款方式及期限1. 甲方在设备验收合格后，按照双方约定的付款方式向乙方支付设备款项。
2. 付款方式可以为现金、转账、汇票等，具体方式由双方协商确定。
3. 付款期限为设备验收合格后30日内，或双方约定的其他期限。
五、违约责任1. 若乙方未按照约定时间、地点交付设备，甲方有权要求乙方支付逾期交货违约金。
2. 若乙方提供的设备质量不符合约定，甲方有权要求乙方负责更换或修理，并有权要求乙方支付相应的赔偿金。
3. 若甲方未按照约定时间支付设备款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
物资合同交底模板
物资合同交底模板甲方：（公司名称）地址：联系人：电话：乙方：（公司名称）地址：联系人：电话：一、合同目的为了确保双方达成共同的合作目的，明确各自责任，制定本合同。
二、合同内容1. 甲方向乙方购买的物资及数量、规格、价格等详细信息请见附件《物资清单》。
2. 物资的交货时间、交货地点等具体要求请见附件《交货要求》。
三、合同执行1. 乙方应按照合同要求，按时交付合同规定的物资。
2. 物资交付后，甲方有权对物资进行验收，合格后乙方方可收取货款。
3. 如因乙方原因导致物资未按时交付或者质量不符合要求，乙方应承担相应的责任并确保尽快解决问题。
4. 乙方应提供物资的发票等相关资料，确保甲方有权使用物资。
四、物资价格与支付方式1. 物资价格以附件《物资清单》中的价格为准。
2. 支付方式：甲方应在收到物资后15个工作日内支付乙方货款。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按时交付物资，则每延迟一天须支付甲方0.5%的违约金。
3. 若甲方未按时支付货款，则每延迟一天须支付乙方0.5%的违约金。
六、争议解决如因合同解释或履行发生争议，双方应友好协商解决。
协商未果，应提交仲裁机构解决。
七、补充条款1. 本合同自双方签字盖章生效，至合同履行完毕结束。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商签署补充协议。
3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为物资合同交底模板，如有不明白之处，请随时与我们联系。
感谢您的合作！。
合同交底记录完整版本
1.4.1业主
1）业主信息、人员情况
2）业主责任义务（按合同分工）
1.4.2监理
1）监理信息、人员情况
2）监理责任义务（按合同分工）
1.4.3设计单位信息
1.4.4相邻工程承包商信息
1.5合同质量控制目标及合同规定执行规范、标准和处罚
（按合同填写）
1.6合同对本工程的材料、设备采购、验收的规定
3.4.2分包签证，各负责人的权限及要求
1）各负责人的权限
2）各现场负责人在填写签证前应熟悉该分包合同的工作范围及内容，对合同范围内再次发生的工作坚决不予确认，对变更或返工的签证应查清原因写明情况，对于有争议的工作内容，应在施工前做好分包的应对工作，加强沟通，能免则免，尽量做到事前控制少签证，签证内容小，签证描述仔细等。
（1、按合同或招标文件规定，明确双方采购的材料、设备数量、型号，我方采购的材料、设备超招标限额，要明确拟投标人、谁起草招标文件、招标文件的发放时间、招标时间、供货时间等等）
1.7合同双方违约责任
（按合同填写）
1.8合同风险的内容及防范措施
1.8.1我方因低价中标，经测算本工程现处于亏损状态的单项工程有
1.2合同价款及付款里程碑
1.2.1合同价款本合同固定总价1700万元
1.2.2付款里程陪
1）合同经双方签字生效，提交项目实施计划后支付合同价款10%
2）近岸与挖沟完成支付合同价款5%
3）海底管道铺设完成支付合同价款50%
4） 后挖沟完成 支付合同价款１５%
5）与调试完成（清管／测径、试压、排水、干燥）支付合同价款10%
3.4.3分包签证的时效性
现场第一施工负责人应在分包变更施工完成7日内，详细填写分包签证单，1个月内办理签证申请单手续，超过1个月的签证单不予接受。
电子屏采购合同
电子屏采购合同购买方（甲方）：出卖方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，就电子屏采购相关事宜达成如下协议：一、供货概况1、供货内容2、供货质量：乙方对其产品必须按双方约定供货.质量应按国家标准负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，二、合同总价合同总价：大写（人民币）柒拾壹万俩千元整；三、付款方式货到一次性付款四、甲方权利义务1、甲方需在安装前说明相关的施工内容，进行技术交底。
2、指派代表，负责合同履行。
对乙方供货质量、进度进行监督检查。
乙方必须服从甲方指派代表合理的管理。
五、乙方权利义务1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。
其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带产品合格证、化验报告等手续。
2、乙方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸费用，并在货物交付给甲方前承担风险责任，如乙方提供的货物包装、产品规格质量及安装不符合要求，或因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等），此责任不因甲方已进行质量监测而免除。
六、违约责任1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。
如未按规定时间付款，每延期一天，则向乙方支付应付款项的5‰违约金。
2、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述原因延误交货时间，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的5‰向甲方支付违约金。
3、如果乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。
七、免责条款甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。
在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
预拌混凝土采购合同交底记录
混凝土合同交底
1、计划采购数量:60000M3
2、计量方式:以双方的交接单为准。
3、乙方责任:
(1)供方应保质、保量，按需方的计划及时供应混凝土，混凝土的质量必须符合相关标准，如因供方混凝土质量或供货不及时影响工程质量和工期时，供方应负责由此造成的一切经济损失。
(2)供方按订单要求满足混凝土供应的连续性，并派专人到现场与需方保持协调联系，同时供方必须保证按时供货，因供货不及时导致桩孔塌孔、窝工、工期延误等，造成的一切损失由供方承担;若混凝土原材料供货紧张导致不能及时供货，供方须提前3天告知需方，并共同商讨应对措施。
(3)供应混凝土期间，供方应派专业技术人员到现场进行质量监控，现场取样制作混凝土试块，并对现场标养室进行指导安排，保证所有混凝土试块达到合格标准，因送检不合格造成的经济损失由供方承担。
另外，需方保留要求供方提供混凝土试块的权利，因供方提供的混凝土试块送检不合格造成的经济损失由供方承担。
(4)供方保证混凝土出厂直接运送至本工程交货地点，中途不得向其他工地供货，也不得将其他工地用剩的混凝土提供给本工程，发现一次罚500000元，从当期货款扣除。
(5)供方在供应混凝土前，应向需方提供混凝土配合比报告及有关原材料的出厂检验报告和供方自检报告，确保各项技术资料齐全。
(6)道路运输交通安全责任由供方承担。
、我方责任:
(1)每次订货，须提前24小时以书面或电话通知供方。
(2)甲方指定**为指定收货人，负责对商品砼的抽检过磅复检及验收。
(3)现场取样制作混凝土试块。
(4)及时支付进度款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载采购合同交底甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________篇一：物资篇一：物资采购流程物资合同额50w为界点，50w以上为公司组织招标，50w以下项目有权利自行组织招标。
50w以上物资采购流程：1. 由项目工程部制定采购计划后，报公司进行招标申请（公司根据各项目情况安排调拨或者采购或授权项目自行组织招标）；2. 招标文件报项目评审、公司评审；表格：招标文件评审表3. 组织三家以上进行招投标，发放招标文件；表格：招标文件发放记录、投标书递交记录表4. 组织相关人员进行开标，表格：开标会议签到表、开标记录表、评标意见汇总表、开标评标结果汇总表、物资招标评标报告5. 开标后将所有投标单位报价单、授权委托、资质留电子版。
汇同第4条全部表格报公司评审。
6. 评标结果公司评审通过后，进行物资采购合同评审并上报公司。
表格：物资采购合同评审表7. 物资采购合同公司评审通过后，联系中标单位签订采购合同。
详见：合同签订说明。
8. 合同签订后连同用印申请表、分供商引荐函一起寄到公司用印。
9. 合同返回后登记物资合同登记台帐并签发财务、合约、乙方各一份。
同时进行合同交底。
表格：物资合同台账、收发文登记、合同交底书10. 合同归档需附整套资料，包括项目及公司：招标文件评审、定标报告、合同评审、合同原件、中标单位资质、合同交底。
11.编制合格/不合格供应商名录，按季度对供应商进行履约评价。
50w 一下物资招投标：1. 由项目工程部制定采购计划，确定招标数虽、规格型号2. 组织三家以上招投标、报价、开标3. 出具评标资料后连同用印申请表、分供商引荐函直接邮寄公司用印。
4. 归档同上。
5w 一下可直接询三家报价后，有项目签订采购协议。
篇二：施工合同与物资采购合同22106020施工合同与物资采购合同复习要点1. 施工承包合同的主要内容《标准施工招标文件》中，“通用合同条款”主要内容包括：词语定义与解释，明确了监理人的概念；发包人与承包人的责任与义务；进度控制条款，包括进度计划、开工日期与工期、工期调整、暂停施工；质虽控制条款，包括承包人的质n管理与检查、监理人的质n检查、隐蔽部位覆盖前的检查、清除不合格工程、试验和检验；费用控制条款，包括预付款、工程进度付款、质虽保证金、竣工结算、最终结清；竣工验收条款，包括竣工验收申请报告、验收、施工期运行、试运行、竣工清场、施工队伍的撤离；缺陷责任与保修责任条款，包括缺陷责任期的起算时间、缺陷责任、缺陷责任期的延长、进一步试验和试运行、缺陷责任期终止证书、保修责任。
“通用合同条款”可通过“专用合同条款”进行补充、细化，但不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触。
2. 施工专业分包合同的内容《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》gf 一20XX〜0213的主要内容包括：工程承包人（总承包单位）的主要责任和义务；专业工程分包人的主要责任和义务，包括对分包工程的责任、与发包人的关系、承包人指令、分包人的工作；分包合同价款及支付，分包合同价款可采用固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式中的一种，并与总包合同约定的方式~致。
3. 施工劳务分包合同的内容劳务作业分包，是指施工承包单位或者专业分包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位。
《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》of — 20XX 0214的主要内容包括：工程承包人与劳务分包人的主要义务；有关保险的规定，包括承包人自有人员及第三人的保险，材料设备、施工机械的保险，以及为从事危险作业人员办理的意外伤害保险；劳务报酬的计价方式与调整，劳务报酬可采用固定劳务报酬、约定计时单价、约定计件单价三种方式中的一种；工时及工程虽的确认；劳务报酬的最终支付。
4. 物资采购合同的主要内容工程建设过程中的物资包括建筑材料(含构配件)和设备等。
相应地，物资采购合同可分为建筑材料采购合同和设备采购合同，合同当事人为供方和需方。
供方应对其生产或供应的产品质H负责，而需方则应根据合同的规定进行验收。
建筑材料采购合同的主要内容. 包括标的、数虽、包装、交付及运输方式、验收、交货期限、价格、结算、违约责任。
设备采购合同的主要内容，包括设备价格与支付、设备数虽、技术标准、现场服务、验收和保修。
一单项选择题1 .根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，设计交底应由()组织。
a .监理人b. 发包人c. 承包人d. 设计单位2.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，项目参与各方中应对发包人提供的测虽基准点、水准点及书面资料，以及施工场地内地下管线和地下设施的相关资料的真实性、准确性和完整性负责的是 ()。
a. 承包人b. 监理人c. 发包人d. 有关勘测单位3.如发包人提供的测虽基准点错误导致工程损失，发包人应()。
a.承担由此增加的费用，但不承担工期延误b. 承担由此造成的工期延误，但不承担由此增加的费用c. 承担由此增加的费用和工期延误，但不补偿承包人利润损失d. 承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润4.某工程因施工需要，需取得出入施工场地的某条临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，正确的说法是 ()。
a. 承包人负责办理，并承担有关费用b. 承包人负责办理，发包人承担有关费用c. 发包人负责办理，并承担有关费用d. 发包人负责办理，承包人承担有关费用5. 某工程在施工过程中，由于承包人的原因发生事故,根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，事故发生后的通知程序是()。
a. 承包人应立即通知发包人b. 承包人应立即通知新闻媒体c. 承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人d. 如没有造成人员伤亡，承包人可自行处理6. 某工程在施工过程中发生事故，并造成毗邻财产受损，承包人随即组织人员清理现场，判断这一行为的合理性，关键在于它是否已经()。
a. 得到了行政主管部门的批准b. 得到了毗邻财产损失者的同意c. 根据发包人的指令处理d. 按规定保护了事故现场7. 某工程施工现场狭窄，施工过程中，由于承包人塔吊安装中存在缺陷，导致使用过程中发生塔吊倒塌事故，砸坏项目周边一幢建筑物的屋面。
该事故造成的损失，应由()a. 承包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失b. 承包人承担由此增加的费用和工期延误，发包人承担第三者的财产损失c. 发包人承担由此增加的费用和工期延误，以及第三者的财产损失d .发包人承担由此增加的费用和工期延误，承包人承担第三者的财产损失8. 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人应在()内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。
a. 收到中标通知书后28天内b. 工程开工前14天内c. 接到开工通知后7天内d. 接到开工通知后28天内9. 某工程项目承包人按合同要求向监理人提交了工程进度计划，并根据监理人的意见对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的工程进度计划予以确认。
在施工过程中，发现由于进度计划安排不善导致出现了人员窝工的情况，由此产生的后果应由()承担。
a .发包人b. 监理人c. 发包人与承包人共同d. 承包人10. 某工程项目施工过程中，先后发生了多次暂停施工。
①由于监理人未能按约定提供图纸，导致暂停施工5天；②由于承包人已完工程出现质虽问题，监理人要求进行质虽整改，导致暂停施工8天；③由于发包人未能按合同约定支付工程款，导致暂停施工10天；④由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨，导致暂停施工4天。
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，对上述情况导致的暂停施工，承包人可获得的工期顺延为()天。
a. 13b. 15c. 19d. 2711. 某工程项目施工过程中，由于恶劣的天气原因，工程师发出了暂停施工的指示。
该指示发出56天后，工程师仍未发出复工指令，在这种情况下，承包人可以()。
a. 立即自行复工b. 向监理人提交书面通知后自行复工c. 取消该工作d. 向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工12 .某工程由于发包人原因暂停施工28天后，承包人认为工程已具备复工条件，向监理人提交书面复工通知，但被监理人当场拒绝，则承包人 ()。
a. 可通知监理人，将工程受影响的部分视为可取消工作b. 如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约c. 可自行复工d. 应遵守监理人的指令，但有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润13. 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。
该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，则重新检验的费用()。
a. 应由承包人承担b. 应由发包人承担c. 应视重新检验结果，确定由哪方承担d. 因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担14. 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，对于监理人提出的重新检验要求，重新检验的费用()。
a.应由承包人承担b. 应由发包人承担c. 应视重新检验结果，确定由哪方承担d. 由承包人和发包人各承担50%15. 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，监理人出具进度付款证书，则()。
a .视为监理人已同意承包人完成的该部分工作b. 视为发包人已接受承包人完成的该部分工作c. 发包人应在收到该证书后28天内，将进度款支付给承包人d. 不应视为监理人已批准了承包人完成的该部分工作16. 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，质H保证金的计算额度应包括()。
a. 预付款的支付b. 承包人完成的安装工程款c. 价格调整的金额d.预付款的扣回17. 根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单，乂未提出具体意见，则()。
a. 监理人可要求延长核查时间b. 监理人应向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书c. 视为承包人提交的竣工付款申请已经监理人核查同d. 视为承包人提交的竣工付款申请已经发包人核查同意18. 某工程监理人在审核当月承包人提交的进度付款申请单时，发现前二个月已签发的进度付款证书中存在错误，多支付了承包人约50万元的进度款，根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款” 的规定，该笔款()。