某温泉工程设计合同
某温泉工程设计合同.
山东省东营市万福妇产医院温泉建设施工合同第一条本合同签订依据：1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计市场管理规定》、《建筑工程设计文件编制深度规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条项目的工作阶段及设计范围：2.1 工作阶段：本合同项目的工作阶段分为概念方案设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、项目技术配合等阶段。
其中项目技术配合阶段工作主要有：图纸交底、参与设备采购、安装调试等，材料的选样封样，对与温泉有关的设计及施工进行专业技术指导咨询等工作，进行温泉项目的调研考察，并参与项目的竣工验收等；本合同费用已包含以上的工作范围内发生的所有费用。
2．2设计范围：2.2.1温泉水系统设计2.2．2 室内、外温泉区景观设计2.2.3 室内、外温泉区工艺设备及暖通系统设计2.2.4 室内、外温泉区景观照明和强弱电系统设计2.2.5 设备用房及温泉小木屋的建筑设计（独栋别墅建筑设计除外）。
2.2.6重要节点效果图，鸟瞰、透视效果图室内、外温泉方案定稿后,如甲、乙双方对方案提出修改要求，需经双方授权代表协商认可并书面确认。
设计内容及进度见《温泉工程各阶段设计成果和付款比例表》第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：4.1 设计人应在概念方案、方案设计、扩初设计、施工图设计四个阶段分别向发包人提供设计成果并分别进行概念、方案、扩初成果汇报。
4.2 提供的景观设计成果：（包含但不限于以下内容）4.2.1概念方案设计成果：景观平面布置图景观风格初步意向图景观功能分区图大景观节点效果图4.2.2方案设计成果景观平面布置图温泉产品功能分布图景观竖向图绿色植物意向图大节点效果图（SKETCHUP软件制作）4．2.3扩初设计成果景观平面布置图温泉产品功能分布图景观竖向图定位图铺地图绿色植物布置图小品，雕塑，灯具意向图景观全景效果图（动画或SKETCHUP全景图）4.2.4施工图设计成果4.3温泉工艺设备暖通及电气设计成果；（包含但不限于以下内容）4.3.1概念方案设计成果：水系统原理图各功能池水处理形式表格空调采暖系统原理图机房位置图电气系统接点图4.3.2方案设计成果机房尺寸图温泉各功能系统原理图水暖电的条件图采暖空调机房布置图温泉机房布置图4．3.3扩初设计成果温泉机房设备布置图空调机房设备布置图温泉管网布置图空调管网布置图景观照明，背景音乐，弱电管线图4.3.4施工图设计成果：4.4 施工图成果文件提供8套蓝图，其它阶段文本4套，各阶段电子文件一套。
温泉建设合同协议书范本
温泉建设合同协议书范本【甲方（业主）】：_________【乙方（承包商）】：_________【签订日期】：_________【合同编号】：_________鉴于甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就温泉建设项目（以下简称“本项目”）达成如下协议：一、项目概述本项目旨在于______[具体地点]建设一座集温泉沐浴、休闲娱乐、健康养生为一体的温泉度假村。
项目预计占地面积为______亩，总建筑面积约为______平方米，包括温泉泡池区、更衣室、休息大厅、餐饮服务区等配套设施。
二、工程范围及要求1. 乙方须根据甲方提供的设计方案和技术标准，完成温泉的建设工作，包括但不限于土地平整、基础设施建设、主体结构施工、内部装修以及相关设备的安装调试。
2. 所有建筑材料和工艺必须符合国家相关标准和行业规范，确保工程质量。
3. 施工过程中应遵守环保法规，采取有效措施，减少对周边环境的影响。
三、工期安排本项目自合同签订之日起计算，预计总工期为______个月。
具体开工日期和竣工日期以甲乙双方确认的施工进度计划为准。
四、合同金额与支付方式1. 本项目合同总金额为人民币______元。
2. 付款方式按照以下流程进行：- 预付款：合同签订后______日内支付总金额的______%。
- 阶段付款：根据工程进度分批支付，具体比例和时间由甲乙双方协商确定。
- 尾款支付：项目竣工验收合格后______日内支付剩余款项。
五、质量保证与售后服务1. 乙方保证所建设的温泉设施质量达到国家标准和行业规范，提供至少______年的质量保证期。
2. 在质保期内，如发现质量问题，乙方应负责无偿修复或更换。
3. 乙方应提供相应的技术培训和售后服务，确保甲方能够正确使用和维护温泉设施。
六、违约责任若任何一方未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任由甲乙双方根据实际情况协商确定。
七、争议解决因执行本合同所产生的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院进行诉讼解决。
温泉区设计合同5篇
温泉区设计合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1温泉区设计合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（设计方）地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拥有一块位于（地点）的温泉资源，希望将其开发成为一座现代化的温泉度假区，满足市场需求并取得经济效益，因此甲乙双方经友好协商一致，就温泉区的设计工作达成如下协议：第一条任务范围1.1 乙方应对温泉区的总体规划、建筑设计、园林景观设计等工作进行设计，并提供合理的设计方案。
1.2 乙方应依据甲方的要求，结合地理环境、气候条件和市场需求等因素，设计温泉区的各项设施，并在设计中保证安全、实用和美观等原则。
第二条设计工作内容2.1 温泉区的总体规划设计2.2 温泉度假区的建筑设计2.3 温泉度假区的园林景观设计2.4 温泉区的设备选型和配置设计2.5 温泉区内各项设施的室内设计第三条设计方案的制定3.1 乙方应在接到甲方委托后，组织专业团队对温泉区的设计进行研究和分析，并形成初步设计方案。
3.2 初步设计方案完成后，乙方应向甲方提交设计方案及相关资料，并根据甲方的意见进行调整和修改，直至甲方满意。
第四条设计文件的编制4.1 乙方应按照国家有关规定和标准，编制符合法律法规的设计文件，包括设计图纸、设计说明、设备清单等。
4.2 乙方应在设计文件中详细展示温泉区的布局、建筑物位置、景观效果等内容，保证设计的合理性和可行性。
第五条设计变更5.1 如因甲方要求或情况变化等原因，需对设计方案进行变更时，应经双方协商一致后执行，并在设计文件中明确变更内容和原因。
第六条设计效果验证6.1 设计工作完成后，乙方应协助甲方进行设计效果的验证，确保设计方案能够实现预期的效果。
6.2 如在设计效果验证过程中发现问题，乙方应积极配合甲方进行修改和调整，直至满足甲方要求为止。
第七条设计费用及支付7.1 乙方为本设计服务向甲方收取的费用为（具体金额），支付方式为（一次性支付或分期支付）。
温泉工程合同范本
温泉工程合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行温泉工程的设计、施工等相关事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目内容：包括但不限于温泉设施的设计、施工、安装及后期维护等。
第二条合同价格及支付方式2.1 合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 支付方式：（1）预付款：合同签订后____日内，甲方支付乙方合同总价的_____%，即人民币_______元；（2）进度款：乙方完成工程进度的_____%时，甲方支付乙方已完工程量的_____%，即人民币_______元；（3）验收款：工程竣工验收合格后____日内，甲方支付乙方合同总价的_____%，即人民币_______元；（4）质保金：工程竣工验收合格满____年后____日内，甲方支付乙方合同总价的_____%，即人民币_______元。
第三条工程质量及验收3.1 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行工程设计、施工，确保工程质量。
3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到资料后____日内组织验收。
3.3 验收合格后，双方签署竣工验收报告。
如验收不合格，乙方应在____日内整改完毕，并重新提交验收。
第四条工期4.1 工程总工期为_______天，自合同签订之日起计算。
4.2 如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并签署书面变更协议。
第五条违约责任5.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
5.2 乙方未按约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币_______元。
温泉区设计合同5篇
温泉区设计合同5篇篇1温泉区设计合同一、合同双方甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（设计方）地址：联系人：电话：二、合同内容1. 甲方委托乙方为其设计温泉区，包括但不限于建筑风格、景观布置、功能区划等内容。
2. 乙方应在签订合同后10个工作日内提交初步设计方案，甲方审核通过后继续进行深化设计。
3. 乙方应根据温泉区的具体情况，进行现场勘测和研究，确保设计方案符合甲方需求。
4. 乙方应根据甲方的要求，将设计方案进行多次修改，直至甲方满意为止。
5. 乙方应根据最终确定的设计方案，编制详细的施工图纸及施工说明，确保施工过程中的顺利进行。
6. 乙方在设计过程中，如遇到重要决策或问题，应及时征求甲方的意见并进行沟通，保证设计方案的顺利推进。
7. 乙方应做好设计成果的保密工作，未经甲方同意，不得将设计方案透露给第三方。
8. 本合同签订后，乙方应按照约定的时间节点完成相关设计工作，否则需要承担相应的责任。
三、合同约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至设计完成并得到甲方验收合格为止。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
3. 在设计过程中，如双方有争议，应友好协商解决；协商不成，则由双方提交所在地法院进行裁决。
4. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，具有同等法律效力。
5. 本合同内容不得修改，需双方签字盖章确认后方可生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上内容为温泉区设计合同，双方应认真履行合同内容，确保设计方案能够顺利完成，并最终实现甲方的需求和期望。
设计方应根据合同约定的时间节点完成设计工作，确保设计质量和效果。
希望双方能够在合作中相互信任、沟通顺畅，共同推动温泉区设计工作的顺利进行。
篇2温泉区设计合同一、合同双方甲方（设计方）：__________ 公司(以下简称甲方)法定代表人：____________联系地址：____________电话：____________传真：____________邮编：____________乙方（需方）：____________ 公司(以下简称乙方)法定代表人：____________联系地址：____________电话：____________传真：____________邮编：____________二、合同内容1. 合同项目：甲方将为乙方设计一处温泉区，包括温泉池、休闲区、餐饮区等相关设施。
温泉工程合同范本
温泉工程合同范本一、工程概述1. 工程名称：________温泉工程项目2. 工程地点：________3. 工程内容：包括但不限于温泉池、更衣室、休息室、接待大厅等设施的建设及装修。
4. 工程面积：________平方米二、合同金额1. 合同总金额：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2. 付款方式：按工程进度分期支付。
三、工程期限1. 工程开工日期：________年________月________日。
2. 工程竣工日期：________年________月________日。
四、工程质量1. 乙方应按照甲方提供的工程设计文件及施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。
2. 乙方应保证工程所用材料、设备符合国家及行业规定，不得使用假冒伪劣产品。
五、安全生产1. 乙方应严格执行国家及地方安全生产法律法规，确保施工过程中的人员安全及财产安全。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，对施工现场进行严格管理，防止安全事故的发生。
六、合同变更与解除1. 在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。
2. 任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。
七、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的_____%。
2. 甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金，滞纳金为未付款金额的_____%。
八、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：名词解释：1. 温泉池：指用于泡温泉的设施，包括温泉水处理、循环、加热等系统。
2. 更衣室：指供游客更换衣物的地方。
温泉井工程合同
温泉井工程合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方拟开发温泉资源，乙方具有相应的资质和能力进行温泉井工程的施工，现双方本着平等、自愿的原则，就温泉井工程的设计、施工、验收及相关服务内容达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在温泉井工程设计、施工及后期运营维护过程中的权利义务，确保工程质量符合国家及行业标准，满足甲方需求。
二、工程概述1. 工程名称：________温泉井工程。
2. 工程地点：________。
3. 工程规模：总设计深度为________米，井径________毫米，预计日出水量________立方米。
4. 工程用途：温泉水的提取与利用，包括但不限于洗浴、供暖及农业灌溉等。
三、工程设计与技术要求乙方负责提供符合国家标准和行业规范的温泉井设计方案，并确保设计合理、安全、经济。
设计应考虑地质条件、环境保护、节能降耗等因素。
四、施工周期与进度1. 工程开工日期：自____年____月____日起。
2. 工程竣工日期：至____年____月____日止。
3. 乙方应按照合同约定的时间节点提交工程进度报告，并在规定时间内完成各阶段工作任务。
五、质量标准与验收1. 乙方必须保证工程质量达到国家及行业标准，且满足甲方特定需求。
2. 工程完成后，由甲乙双方共同组织验收，或委托第三方机构进行验收。
六、合同价格与支付方式1. 合同总价为人民币________元。
2. 付款方式：预付款、进度款、结算款等按照约定比例和时间节点支付。
七、违约责任若任何一方违反合同条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同未尽事宜，双方可另行协商补充条款。
十、附件本合同附有工程设计图纸、技术规范、验收标准等相关文件，与本合同具有同等法律效力。
温泉区设计合同3篇
温泉区设计合同3篇篇1甲方：XXX公司乙方：XXX设计公司鉴于甲方计划进行温泉区建设，乙方具备相应的设计能力和经验，双方经过友好协商，达成以下温泉区设计合同：一、设计内容1.1 乙方应根据甲方的要求，设计温泉区的整体规划方案，包括但不限于温泉区布局、建筑风格、景观绿化等。
1.2 乙方应提供详细的施工图纸，包括建筑、结构、电气、给排水、暖通、消防等专业图纸。
1.3 乙方应提供温泉区建设所需的相关设备、材料清单及选型建议。
二、设计要求2.1 乙方应确保设计方案符合国家、地方和行业的相关规范、标准和要求。
2.2 乙方应确保设计方案的实用性和可行性，并考虑甲方的建设预算和工期要求。
2.3 乙方应提供设计咨询服务，为甲方解决建设过程中的技术问题。
三、设计周期3.1 乙方应在合同签订后XX个工作日内，完成整体规划方案的设计，并提交给甲方审核。
3.2 乙方应在甲方确认整体规划方案后，按照甲方的要求，完成全部施工图纸的设计，并提交给甲方审核。
3.3 乙方应确保设计周期与甲方的建设进度相匹配，确保设计工作的顺利进行。
四、费用及支付方式4.1 甲方应支付乙方设计费用共计XXX元，包括整体规划方案设计费用、施工图纸设计费用、设备材料清单编制费用等。
4.2 乙方完成整体规划方案设计后，甲方应支付设计费用的XX%作为预付款。
4.3 乙方完成全部施工图纸设计后，甲方应支付剩余的设计费用。
4.4 支付方式：甲方应通过银行转账的方式，将设计费用支付给乙方指定的账户。
五、保密条款5.1 乙方应对其在设计过程中接触到的甲方的商业机密、技术资料等保密信息，予以保密，不得泄露给任何第三方。
5.2 乙方应对其员工进行保密教育，确保上述保密信息不被泄露。
六、违约责任6.1 若乙方未能按照合同约定的时间完成设计任务，每逾期一天，应向甲方支付设计费用XX%的违约金。
6.2 若乙方的设计方案不符合合同约定的要求，甲方有权要求乙方进行修改或重新设计，乙方应按要求进行修改或重新设计，并承担因此产生的额外费用。
温泉区设计合同6篇
温泉区设计合同6篇篇1甲方（委托方）：__________注册地：__________地址：__________法定代表人：__________乙方（设计方）：__________注册地：__________地址：__________法定代表人：__________鉴于甲方委托乙方进行温泉区设计，双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就本次温泉区设计事宜达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：温泉区设计项目。
1.2 项目地点：位于甲方指定地点。
1.3 设计范围：包括但不限于温泉池、周边景观、配套设施等的设计。
二、设计内容2.1 乙方应根据甲方的需求，提供详细的设计方案，包括但不限于设计理念、设计风格、平面设计图、效果图等。
2.2 乙方应根据设计方案，编制详细的设计说明书，包括材料选择、施工工艺、设备配置等。
2.3 乙方应确保设计内容符合国家的法律法规、规范标准以及甲方的特殊需求。
三、设计周期3.1 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成设计方案及设计说明书的编制。
3.2 如因甲方原因导致设计周期延误，乙方有权顺延设计周期。
四、设计费用及支付方式4.1 设计费用：本次设计费用总额为人民币______元（大写：______元整）。
4.2 支付方式：甲方应按以下方式支付设计费用：（1）合同签订后XX个工作日内，甲方支付设计费用总额的XX%给乙方；（2）乙方提交设计方案及设计说明书后，甲方支付设计费用总额的剩余款项。
4.3 乙方应在收到款项后XX个工作日内开具合法有效的发票。
五、知识产权归属5.1 乙方对完成的设计作品享有著作权。
5.2 甲方有权使用乙方提供的设计方案及设计说明书，但未经乙方许可，不得将其用于其他项目或转让给第三方。
5.3 如因甲方原因导致设计作品涉及侵权纠纷，甲方应承担全部法律责任。
六、保密条款6.1 双方应对涉及本合同的所有商业信息、技术资料等予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
温泉设计施工订购合同范本
温泉设计施工订购合同范本
甲方：（委托方）
地址：
电话：
传真：
邮箱：
乙方：（设计施工方）
地址：
电话：
传真：
邮箱：
根据双方意愿，经友好协商，就甲方委托乙方进行温泉设计施工事宜，订立如下合同：
一、项目内容：
1. 乙方承担为甲方设计定制一座面积为（具体面积）的温泉项目；
2. 设计内容包括但不限于温泉池、SPA区、休息区等；
3. 施工内容包括但不限于浇筑水泥池、安装设备、装修装饰等；
4. 乙方将于（具体时间）完成整个项目。
二、费用及付款方式：
1. 甲方应支付给乙方的设计施工总费用为（具体金额）；
2. 付款方式：甲方应在合同签订后的（具体期限）内支付合同总费用的30%作为首付款，余款将在工程竣工后一次性支付；
3. 若因甲方原因导致工程暂停或延期，甲方应在协商后支付相应违约金。
三、合作保障：
1. 双方应遵守合同规定，共同维护设计施工的进度和质量；
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方将承担相应赔偿责任；
3. 如因甲方原因导致工程延期或其他问题，甲方应承担相应违约责任。
四、法律适用与争议解决：
1. 本合同受中华人民共和国法律管辖；
2. 如因合同履行发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交至合同签订地的仲裁机构。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
温泉区设计合同2篇
温泉区设计合同2篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（设计方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行温泉区设计事宜达成以下协议，以兹信守。
一、项目概述1. 项目名称：温泉区设计项目。
2. 项目地点：____________________。
3. 设计范围：包括温泉区域的总体规划设计、详细设计以及景观设计等。
二、设计内容1. 总体规划设计：包括功能分区、空间布局、交通流线等。
2. 详细设计：包括但不限于泡池设计、桑拿房设计、更衣室设计、餐饮区设计等。
3. 景观设计：包括绿化、水景、照明等环境艺术设计。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：（1）本合同签订后，甲方支付乙方合同总额的____%作为预付款，即人民币________元。
（2）乙方完成初步设计方案并提交甲方审查通过后，甲方支付合同总额的____%，即人民币________元。
（3）乙方完成施工图设计并提交甲方审查确认后，甲方支付合同余额，即人民币________元。
四、设计周期1. 本合同生效后，乙方收到甲方预付款后启动设计工作，设计周期为____天。
2. 重大修改或变更时，双方协商设计周期顺延。
五、设计要求及标准1. 乙方设计必须符合中国相关的规划设计标准、规范。
2. 乙方设计必须满足甲方的功能需求及合理要求。
3. 乙方设计必须确保施工便利，施工成本低廉。
六、版权及保密条款1. 乙方对本合同项目的设计作品享有著作权。
2. 甲方对乙方为本合同项目提供的所有设计方案、图纸等设计成果负有保密责任，未经乙方书面同意，不得向第三方泄露。
七、违约责任1. 甲方若未按本合同约定支付设计费用，每逾期一天，按应支付金额的____%支付违约金。
温泉工程合同范本
温泉工程合同范本合同编号：______________甲方（委托方）：______________（以下简称甲方）乙方（承包方）：______________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就温泉工程项目的承包事宜达成如下合同：一、项目名称：______________二、项目地点：______________三、项目内容：______________四、工程总价款：______________（大写：______________）五、工程进度：1. 开工日期：______________2. 完工日期：______________六、工程质量要求：______________七、付款方式：1. 工程款支付比例及时间节点：______________2. 其他费用支付方式：______________八、违约责任：1. 甲方违约责任：______________2. 乙方违约责任：______________九、竣工验收：1. 工程竣工验收标准：______________2. 竣工验收时间：______________十、保修期：______________十一、合同变更：______________十二、争议解决：______________十三、合同生效及解释：______________十四、附则：______________十五、合同签署及盖章：甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：______________以上为甲乙双方就温泉工程项目的承包事宜所达成的合同，自双方签署之日起生效。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：______________。
温泉工程合同协议书
温泉工程合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！温泉工程合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方拟投资建设温泉工程项目，乙方愿意提供相应的技术支持和咨询服务，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：__________温泉工程项目1.2 项目地点：__________1.3 项目内容：温泉池建设、温泉设施配套、温泉旅游度假村开发等。
二、甲方的权利和义务2.1 甲方负责温泉工程项目的投资、建设和运营。
2.2 甲方应按照合同约定支付乙方的技术支持和咨询服务费用。
2.3 甲方应保证温泉工程项目符合国家法律法规、行业标准和环保要求。
三、乙方的权利和义务3.1 乙方负责提供温泉工程项目的技术支持和咨询服务，包括温泉池设计、施工指导、设备选型等。
3.2 乙方应确保提供的技术支持和咨询服务符合行业标准和甲方需求。
3.3 乙方应在合同约定范围内，对甲方进行技术培训和指导。
四、合同金额及支付方式4.1 合同金额为人民币__________元整（大写：_______________________元整）。
4.2 甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同金额。
五、合同期限5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。
5.2 合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
6.2 若乙方未按照约定时间完成工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。
七、争议解决7.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
7.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
温泉钻井设计服务合同模板
温泉钻井设计服务合同模板甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就温泉钻井设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行。
一、委托事项1. 甲方委托乙方进行温泉钻井设计，钻井地点为_______（具体地址），钻井深度为_______米。
2. 乙方根据甲方的需求，提供专业的温泉钻井设计方案，包括井位、井结构、井筒设计、钻井工艺、泥浆配方等。
二、设计费用1. 设计费用总共为人民币_______元（大写：_______圆整）。
2. 付款方式：（1）甲方需在合同签订时付总设计费的30%即人民币_______元（大写：_______圆整）。
（2）设计方案经甲方认可，只需进行细节调整时，甲方应当付总设计费的50%即人民币_______元（大写：_______圆整）。
（3）乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方前，甲方需付总设计费的20%即人民币_______元（大写：_______圆整）。
三、乙方设计作品的时间、交付方式1. 乙方需在设计费到帐后的_______个工作日内设计出初稿。
2. 乙方以光盘电子稿的方式交付设计的作品。
四、知识产权约定1. 甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有温泉钻井设计方案的所有权、使用权和修改权。
2. 甲方在余款未付清之前对该设计方案不享有任何权利；甲方在余款未付清之前，不得将设计方案泄露给第三方。
五、保密条款1. 双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密和其他秘密信息，应予以严格保密。
2. 保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
六、违约责任1. 乙方未按照约定的时间、质量要求交付设计作品的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
2. 甲方未按照约定时间支付设计费用的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
七、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
温泉工程合同范本
温泉工程合同范本甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：包括但不限于温泉池的设计、施工，温泉水管道的铺设，相关设备的安装调试等，具体内容以双方确认的工程设计方案和施工图纸为准。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币：__________元（大写：______________________），此价格为固定总价，包含但不限于工程材料、设备采购、施工、运输、安装调试、税费等所有费用。
2. 甲方分阶段支付工程款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币：__________元（大写：______________________）；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：__________元（大写：______________________）；工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币：__________元（大写：______________________）；剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方于______个工作日内无息支付给乙方。
温泉工程合同范本
温泉工程合同范本【温泉工程合同】甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就_______温泉工程（以下简称“本工程”）达成一致意见，特订立本合同，以资信守。
一、工程内容与范围本工程包括但不限于温泉井钻探、温泉水处理系统建设、温泉泡池及相关配套设施的建设等。
具体工程内容、规模和技术要求详见附件《工程详细规划书》。
二、工程质量与标准乙方必须严格按照国家相关工程建设标准及规范执行，并符合本合同约定的质量要求。
所有材料、设备应达到国家标准或行业推荐标准。
三、工程造价与支付方式1. 本工程总造价为人民币_______元（大写：_______圆整）。
2. 付款方式：预付款为总造价的30%，主体工程完工后支付40%，竣工验收合格后支付剩余30%。
四、工期与进度1. 开工日期：自_______年____月____日起。
2. 竣工日期：至_______年____月____日止。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时协商确定新的工期。
五、违约责任若一方违反本合同约定，需承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行商议解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
八、附件1. 工程详细规划书。
2. 工程设计图纸及相关技术文件。
3. 其他双方认为必要的附件资料。
以上是温泉工程合同的一个基础框架，根据实际项目的具体情况，可能还需要对某些条款进行详细化调整。
在签署合同之前，务必由专业法律人士进行审核，以确保合同的合法性和有效性。
温泉设计施工订购合同
温泉设计施工订购合同合同编号：_______甲方（订购方）：_______乙方（施工方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方订购乙方温泉设计施工服务事宜，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：_______温泉项目1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：包括但不限于温泉池设计、施工、设备采购、安装、调试及验收等。
二、合同金额2.1 本合同的总金额为人民币_______元（大写：_______元整），乙方应按照本合同约定的条款和进度完成施工。
三、合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求，提供温泉设计方案，经甲方确认后进行施工。
3.2 乙方应按照约定的时间和质量要求完成施工，确保工程顺利进行。
3.3 乙方应保证所提供的设备及材料的质量，并负责设备的安装、调试和验收。
3.4 乙方应按照合同约定的价格提供服务，不得擅自提高价格。
四、支付方式4.1 本合同的支付方式分为三次，具体支付时间和金额如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的30%；（2）乙方完成设计方案并经甲方确认后，甲方支付乙方合同总金额的40%；（3）乙方完成施工并验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的30%。
4.2 甲方支付乙方款项时，应提供等额的正规发票。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定的时间和质量要求完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的10%。
5.2 乙方提供的设备及材料不符合约定的，甲方有权要求乙方更换或修复，并支付相关费用。
5.3 甲方未按照约定时间支付款项的，乙方有权拒绝继续履行合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总金额的5%。
六、争议解决6.1 本合同的解释和履行均适用中华人民共和国的法律。
6.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
温泉合同书
温泉合同书英文回答：温泉合同书。
本合同订于[日期]日，由[业主名称]（以下简称“业主”）和[承包商名称]（以下简称“承包商”）之间订立。
甲方， [业主名称]乙方， [承包商名称]现经双方友好协商，达成如下协议条款：一、工程项目。
1. 工程名称，温泉工程。
2. 工程地点，[地址]3. 工程内容，[具体工程内容]二、工程造价。
1. 合同总价，[金额]元（人民币）。
2. 付款方式：1）预付款，[金额]元，合同生效后支付。
2）进度款，按工程进度支付，每月支付合同总价的[百分比]。
3）竣工款，工程竣工验收合格后支付，合同总价的[百分比]。
三、工程工期。
1. 开工日期，[日期]2. 竣工日期，[日期]3. 工期为[天数]天，自开工之日起计算。
四、业主责任。
1. 提供工程所需的用地、水电、道路等条件。
2. 审批承包商提交的工程设计方案和施工图纸。
3. 支付工程款项。
4. 配合承包商进行工程施工和验收。
五、承包商责任。
1. 按照合同约定和设计方案施工。
2. 保证工程质量符合国家标准和规范要求。
3. 提供工程所需的材料、设备和劳动力。
4. 负责工程安全生产，防止安全事故发生。
5. 配合业主进行工程验收。
六、工程验收。
1. 工程竣工后，承包商应及时通知业主验收。
2. 验收由业主组织，邀请相关专业人员参加。
3. 验收合格后，业主应签署验收合格证明。
七、保修期。
1. 工程保修期为[天数]天，自竣工验收合格之日起计算。
2. 保修期内，承包商负责免费维修工程质量问题。
八、违约责任。
1. 违反合同约定的，应向守约方支付违约金。
2. 违约金金额为合同总价的[百分比]。
九、争议解决。
1. 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，可以向[地点]人民法院提起诉讼。
十、其他约定。
1. 本合同一式两份，双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同中的条款如有未尽事宜，双方可另行约定。
甲方， [业主名称]乙方， [承包商名称]中文回答：温泉合同书。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山东省东营市万福妇产医院温泉建设施工合同第一条本合同签订依据：1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计市场管理规定》、《建筑工程设计文件编制深度规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条项目的工作阶段及设计范围：2.1 工作阶段：本合同项目的工作阶段分为概念方案设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、项目技术配合等阶段。
其中项目技术配合阶段工作主要有：图纸交底、参与设备采购、安装调试等，材料的选样封样，对与温泉有关的设计及施工进行专业技术指导咨询等工作，进行温泉项目的调研考察，并参与项目的竣工验收等；本合同费用已包含以上的工作范围内发生的所有费用。
2．2设计范围：2.2.1温泉水系统设计2.2．2 室内、外温泉区景观设计2.2.3 室内、外温泉区工艺设备及暖通系统设计2.2.4 室内、外温泉区景观照明和强弱电系统设计2.2.5 设备用房及温泉小木屋的建筑设计（独栋别墅建筑设计除外）。
2.2.6重要节点效果图，鸟瞰、透视效果图室内、外温泉方案定稿后,如甲、乙双方对方案提出修改要求，需经双方授权代表协商认可并书面确认。
设计内容及进度见《温泉工程各阶段设计成果和付款比例表》第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：4.1 设计人应在概念方案、方案设计、扩初设计、施工图设计四个阶段分别向发包人提供设计成果并分别进行概念、方案、扩初成果汇报。
4.2 提供的景观设计成果：（包含但不限于以下内容）4.2.1概念方案设计成果：景观平面布置图景观风格初步意向图景观功能分区图大景观节点效果图4.2.2方案设计成果景观平面布置图温泉产品功能分布图景观竖向图绿色植物意向图大节点效果图（SKETCHUP软件制作）4．2.3扩初设计成果景观平面布置图温泉产品功能分布图景观竖向图定位图铺地图绿色植物布置图小品，雕塑，灯具意向图景观全景效果图（动画或SKETCHUP全景图）4.2.4施工图设计成果4.3温泉工艺设备暖通及电气设计成果；（包含但不限于以下内容）4.3.1概念方案设计成果：水系统原理图各功能池水处理形式表格空调采暖系统原理图机房位置图电气系统接点图4.3.2方案设计成果机房尺寸图温泉各功能系统原理图水暖电的条件图采暖空调机房布置图温泉机房布置图4．3.3扩初设计成果温泉机房设备布置图空调机房设备布置图温泉管网布置图空调管网布置图景观照明，背景音乐，弱电管线图4.3.4施工图设计成果：4.4 施工图成果文件提供8套蓝图，其它阶段文本4套，各阶段电子文件一套。
4.5 提供时间参见《温泉工程各阶段设计成果和付款比例表》。
第五条本项目设计费5.1 双方商定，本项目的设计费综合单价为人民币60元/平方米，单价一次包死，不再调整。
5.2 设计面积暂定为：室内温泉区6000平方米，室外温泉区27000平方米。
设计面积暂按33000平方米计算，结算时最终以实际设计面积为准。
5.3本合同暂定设计费为4000万元整，平方米：36000平方米。
第六条设计费支付方式6.1 本合同生效后进工地前10日甲方支付：设计费暂定总的10%。
设计费用以转账支票或汇款方式支付，由设计人开具合法等额发票。
设计费的支付依设计阶段和内容，分期分批进行，支付方式见下表。
6.2 设计人提交各阶段设计成果，经发包人书面审核确认后10个工作日内发包人向设计人支付该阶段设计费。
温泉工程各阶段设计成果和付款比例表：第一部分温泉景观设计第二部分温泉工艺设备暖通及电气设计第七条发包人和设计人责任7.1发包人责任：7.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性负责。
如果发包人不能按时提供而影响设计人的工作进程，则设计人的工作时间顺延。
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计,并在发包人能力范围内对设计人的工作进行全面的配合。
7.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费，因设计人员失误造成的返工费除外。
但改图比例小于20%的，设计人不收改图费，如果改图比例大于20%，则具体协商费用。
7.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费，具体费用甲乙双方协商确定。
7.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备，所产生费用设计方自理。
7.1.5此项目最终设计成果其所有权和知识产权归发包人所有，包括设计过程中策划方案、设计文件、电子文档资料图纸、数据。
设计人对项目成果负有保密义务，在编制工作过程中和工作完成后未经发包人书面同意，不得进行公布、出版或向任何第三方公开和泄露。
在设计过程中如涉及设计人的专利、知识产权等，双方本着保密的原则不得向任何第三方公开和泄露。
7.2 设计人责任：7.2.1设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行全面正确的工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计文件，包括图纸和电子文档。
设计人违背合同设计时限，发包人有权采取经济制裁扣减设计费。
7.2.2设计人采用的主要技术标准是：现行国家相关规范。
设计人需向发包人提供相关规范、标准及设计依据以供发包人参考。
7.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
7.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对设计文件进行调整补充，直到发包人满意为止。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题、施工过程中质量的跟踪监督及参加竣工验收。
如发包人在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，设计人承担相应费用。
7.2.5设计人应保护发包人的知识产权，未经发包人同意不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
此外，设计人应保证所提供设计文件不得侵犯第三方知识产权，如有侵犯，因此而产生的所有经济和法律责任均由设计人承担。
7.2.6 设计人应组建项目组并提交组员名录（包括：职务、职称、负责工作的范围、联系方式等），同时按照项目进程要求开展各项工作（项目组成员在完成此项目工作中要有排它性“即此项目的工作不受其他任何项目的干扰”）。
7.2.7 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误，负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人应及时采取有效补救措施，并赔偿发包人损失。
7.2.8 设计人应确保其设计成果项目功能新颖而不过于复杂，经济合理，不得给发包人造成浪费。
第八条违约责任：8.1本合同委托设计人的设计任务分阶段完成，在设计人未进入下一步设计工作时，发包人可以提前终止下一步工作的委托，并有权利委托第三方进行下一步工作。
8.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量占阶段设计任务的百分比进行结算支付。
8.3 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，如逾期付款，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
除本合同另有约定外，发包人无须再向设计人承担任何违约责任。
非设计人原因，发包人逾期付款超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
8.4由于设计人自身原因，逾期未按本合同第四条规定的时间提交设计资料及设计文件，或未在发包人限定的时间内完成设计修改，或修改的文件未经发包人审批通过的（如须政府部门审批通过的，应以政府部门审批为准），每逾期一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
第九条其它：9.1 设计人应根据需要派技术人员赴施工现场进行服务和解决有关问题，其费用设计方自理。
发包人要求设计人派人常驻现场的费用另行协商。
9.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计方向发包人提供。
9.3 项目设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。
发包人需要设计人员配合加工定货时，设计人有义务配合完成，费用另行协商解决。
9.4 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行协商解决。
9.5 不可抗力的条款内容如下：9.5.1 双方确认本《合同书》项下之不可抗力包括地震、洪水等自然灾害和非合同任何一方原因而发生的突发事件以及战争、动乱。
9.5.2 不可抗力事件发生后，受到不可抗力因素影响的一方应立即通知其他方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。
9.5.3 因不可抗力事件导致的损失由双方在发生不可抗力事件后协商解决，并确定解决方案，各方均不承担违约责任。
但是因协议任一方延迟履行协议后发生不可抗拒力的，不能免除延迟履行方的相应违约责任。
9.6本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人应及时协商解决。
如协商未果，应向项目所在地人民法院起诉解决。
9.7本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分。
本合同签订的各种法律文件，以时间靠后的为准。
9.8本合同一式肆份，发包人贰份，设计人贰份，且效力同等；本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.9 合同附件（本合同有效组成部分）：附件1：本合同设计范围示意图附件2：《设计小组成员名录表》（以下无正文，为双方签字盖章页）发包人：地址：法人代表或授权人签字：电话：传真：设计人：地址：法人代表或授权人签字：电话：传真：。