2010二级广西壮族自治区建造师法规重点资料理论考试试题及答案
2010二级广西壮族自治区建造师考试施工管理试题及答案
答案：B
21、采用成本加酬金合同，对于业主而言，有利于( )。P204
A.进度管理
B.质量管理
C.成本管理
D.风险管理
答案：A
22、通过合同跟踪，就可能会发现合同实施中存在着( )偏差，从而及时分析原因，采取措施，纠正偏差，避免损失。P207
A.总价合同
B.单价合同
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
答案：D
3、在施工过程中，承包商缺乏控制工程成本积极性的合同形式是( )。P204
A.总价合同
B.单价合同
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
答案：D
4、工程变更指示的发出( )。P208
A.发包人
B.承包人
C.责任方
D.发包人与承包人分担
答案：C
42、施工承包合同中规定应由承包人承担的义务有( )。P190
A.办理施工许可证
B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点
C.负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程
B.办理手续费用与罚款均由发包人承担
C.办理手续费用由承包人承担，罚款由发包人承担
D.办理手续费用与罚款均由承包人承担
答案：A
19、某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该材料的质量标准约定应是( )。P198
36、合同变更是指( )由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改。P207
A.工程开工以后合同履行完毕以前
B.合同成立以后和工程竣工以前
C.合同成立以后和履行完毕以前
2010建造师考试真题及答案解析(法规)
2010年二级建造师考试真题及答案解析《工程法规及相关知识》来源：快学网时间：2010/11/14 浏览：650次【字体大小：小中大】2010年二级建造师考试《法规及相关知识》真题及答案解析一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.非全日制用工报酬结算支付周期最长为（）A．7天B．15天C．20天D．30天【答案】B【解析】非全日制用工是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式，非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过15日。
2.工程建设强制性标准由（快学网）负责解释。
A．国家质量监督检验检疫总局B．国务院建设行政主管部门C．省级人民政府建设行政主管部门D．工程建设标准批准部门【答案】D【解析】工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责，有关标准具体技术内容的解释，工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。
3.根据《税收征收管理法》规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。
A．万分之五B．千分之五C．万分之三D．千分之三【答案】A【解析】根据《税收征收管理法》的有关规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。
4.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（）A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌B．某施工单位未按照合同约定工期竣工C．因台风导致工程损害D．某工程存在质量问题【答案】A【解析】建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物，悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人的损害的，属于特殊侵权行为，它的所有人或者管理人应当承担民事责任，但能够证明自己没有过错的除外。
2010二级建造师考试工程法规及相关知识真题及答案
2010二级建造师考试工程法规及相关知识真题及答案说明：答案和解析在试卷最后第1部分：单项选择题，共57题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]按照行政处罚法的规定，（ ）可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
A)法律B)行政法规C)部门规章D)地方性法规2.[单选题]从性质上讲，施工企业的投标行为属于（ ）。
A)要约B)要约邀请C)承诺D)询价3.[单选题]当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（ ）人民法院提出书面异议。
A)原审B)负责执行的C)原告所在地D)被告所在地4.[单选题]当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。
A)仲裁委员会决定B)合同履行地中级人民法院裁定C)被告所在地中级人民法院裁定D)仲裁委员会所在地中级人民法院裁定5.[单选题]当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（ ）条款。
A)应当适用违约金B)应当适用定金C)可以选择适用违约金或者定金D)可以同时适用违约金和定金6.[单选题]当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（ ）内提出。
A)三个月B)六个月C)一年D)二年7.[单选题]缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（ ）。
A)前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段B)前者须主观故意，后者须主观过失C)前者是侵权责任，后者是合同责任D)前者无须约定，后者须有约定8.[单选题]二级注册建造师注册证书有效期为（ ）年。
A)1B)2C)3D)49.[单选题]非全日制用工报酬结算支付周期最长为（ ）。
A)7天B)15天C)20天D)30天10.[单选题]根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（ ）年。
A)1B)2C)3D)411.[单选题]根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（ ）。
A)保证B)抵押C)留置D)定金12.[单选题]根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。
广西二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题D卷(附答案)
广西二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题D卷(附答案) 考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、招标投标活动应当遵循公开原则，这是为了保证招标活动的广泛性、竞争性和透明性。
公开原则，首先要求（）公开。
其次，公开原则还要求招标投标过程公开。
A.招标信息B.评标方式C.投标单位D.评标委员会成员2、负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是（）。
A.国务院安全生产监督管理部门B.国务院建设主管部门C.国务院国防科技工业主管部门D.国家煤矿安全监察机构3、甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。
随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。
对此，下列说法正确的是（）A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利B.合同已经生效，甲应当履行合同C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意D.乙的行为构成表见代理4、施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（）。
A.已经完成的建设工程质量不合格的B.不履行合同约定的协助义务的C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的D.合同约定的期限内没有完工的5、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）。
A.送达诉讼文书必须有送达回证B.诉讼文书寄出的日期为送达日期C.受送达人被监禁的，应当公告送达D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达6、仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。
A.作出B.送达双方当事人C.双方当事人签收D.双方当事人同意执行7、下列选项中，不可以做投标保证金的是（）。
广西二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题B卷附答案
广西二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题B卷附答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于（）。
A.法律B.行政法规C.部门规章D.司法解释2、以下关于建筑节能的说法，错误的是（）。
A．企业可以制定严于国家标准的企业节能标准B．国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C．不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D．省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准3、后履行合同义务的乙方当事人出现（）情形时，先履行合同义务的当时人不得以此主张不安抗辩权。
A.经营状况严重恶化B.丧失商业信誉C.企业负有巨额债务D.转移资产以逃避债务4、险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的（）限额。
A.最低B.实际损失C.损失后评估D.最高5、下列各项中，关于建造师的执业，说法错误的是（）。
A.取得建造师执业资格，即能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作B.国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”，从事国家规定的其他业务C.建造师执业划分为14个专业D. —级建造师除应具有一定的工程技术、工程管理理论外，还应具有相关经济理论水平6、国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。
A.节地B.节水C.节能D.节材7、下列各项中，不属于法律关系的终止的是（）。
A.自然终止B.暂时终止C.协议终止D.违约终止8、采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应承担的法律责任是( )。
A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款B.由原发证机关收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得D.责令停止施工，没有违法所得的，处以5000元以上30000元以下的罚款9、仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。
二级建造师《法律法规》考试真题及答案（完整版）
二级建造师《法律法规》考试真题及答案（完整版）二级建造师《法律法规》考试真题及答案(完整版)二级建造师是建筑类的一种执业资格，是担任项目经理的前提条件。
注册建造师以专业技术为依托，以工程项目管理为主业的注册执业人士。
以下是店铺为大家整理的二级建造师《法律法规》考试真题及答案(完整版)相关内容，仅供参考，希望能够帮助大家！一、单项选择题1、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。
A项目经理部具备法人资格B项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C项目经理部行为的法律后果由自己承担D项目经理部是施工企业内部常设机构标准答案：B解析：项目经理部具备法人资格，但是项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。
2单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向提供商丙采购，由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。
经查，丙不知乙授权不足的情况。
关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。
A乙的行为属于法定代理B甲有权拒绝接受这批普通水泥C如果拒绝，应由乙承担付款义务D甲承担付款义务标准答案：D解析：题中的代理属于表见代理，此代理行为有效，所以甲应承担付款义务。
3、根据《物权法》，徒弟承包经营权属于（）。
A所有权B用益物权C担保物权D准物权标准答案：B解析：用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。
参见教材P164、关于不动产权设立的说法，正确的是（）。
A经依法登记，发生设立功效B合同签字盖章，发生设立功效C依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D未经登记，不动产交易无效标准答案：A解析：不动产权的设立、变更、转让和消灭，应当依法按照法律登记规定登记，自记载于不动产登记薄时发生效益。
经依法登记，发生效益;未经登记，不发生效益，但法律另有规定的除外。
依法属于国际所有的自然资源，所有权可以不登记。
参见教材P185、工程建设中使用的计算机软件是（）保护客体，受知识产权保护。
广西二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题(I卷)(含答案)
广西二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题（I卷）(含答案) 考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、关于评标结果异议的说法，正确的是（）。
A．对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件B．只有投标人有权对项目的评标结果提出异议C．对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出D．招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行2、施工企业取得法人资格的时间为（）日。
A、注册资金到位B、公司成立C、工商行政管理机关核准登记D、建设行政主管部门颁发资质证书3、根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权。
A．1B．2C．5D．204、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。
A、项目经理部具备法人资格B、项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C、项目经理部行为的法律后果由自己承担D、项目经理部是施工企业内部常设机构5、根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。
A.租赁合同B.买卖合同C.建设工程合同D.借款合同6、关于招标单位必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的法律责任，下列说法错误的是（）。
A.责令限斯改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款B.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行C.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停资金拨付D.构成犯罪的，依法追究刑事责任7、中标通知书（）具有法律效力。
A．对招标人和投标人 B．只对招标人C．只对投标人 D．对招标人和投标人均不8、表见代理的法律后果应该由（）承担。
广西二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题D卷(含答案)
广西二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题D卷(含答案) 考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、预制件定件合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元，预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。
A.50B.100C.70D.1502、根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权。
A．1B．2C．5D．203、在下列担保方式中，只能同债务人而非第三人提供担保的是（）A.抵押B.保证C.质押D.留置4、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。
A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。
C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人5、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（）。
A.建设项目规划审查部门B.建筑安全监督管理机构C.工程质量监督机构D.工程建设标准批准部门6、对于工程质量的监督管理，我国实行（）统一监督管理。
A.国务院B.国家发改委C.国务院建设行政主管部门D.国务院质量技术监督部门7、在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是（）的事实。
A．请求实体权益B．免除自己法律责任C．主张程序违法D．对方承认8、关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）。
2010年广西二级建造师施工管理考试真题及答案
2010年广西二级建造师施工管理真题及答案解析(文字版)一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个符合题意）1．能够反映项目管理班子内部项目经理。
各工作部门和各式作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是（ ）。
A ．管理职能分工表B ．组织结构图C ．工作任务分工表D ．工作流程图2．某工作项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受（ ）工作指令，服从其总体项目管理。
A ．业主B ．设计方C ．施工总承包方D ．项目监理方3．对项目的结构进行逐层分角所采用的组织工具是（ ）。
百度出品：建造师考试神器，扫码下载！海量免费资料，真题，模拟题，任你练！一级建造师考试，二级建造师考试，一网打尽！官方QQ 群：332321318A．项目结构图B．组织结构C．合同结构图D．工作流程图4．线性组织结构模式的特点之一是（）。
A．组织内每个工作部门可能有多个矛盾的指令源B．组织内每个工作部门有横向和纵向两个指令源C．能促进组织内管理专业化分工D．组织内每个工作部门只接受一个上级的直接领导5．下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是（）。
A．工作任务分工表反映组织系统的动态关系B．一个工程项目只能编制一张工作任务分工表C．工作任务分工表中的具体任务不能改变D．工作任务分工表是项目的组织设计文件之一6.项目管理的核心任务是项目的（）。
A．组织协调B．目标控制C．合同管理D．风险管理7．能反映项目组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工作是（）。
A．项目结构图B．工作流程图C．工作任务分工表D．组织结构图8．某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案，则接下来应该进行的工作是（）。
A．主要技术经济指标B．编制施工总进度计划C．编制资源需求量计划D．施工总平面图设计9．下列项目目标控制工作中，属于主支控制的是（）。
广西二级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷A卷附答案
广西二级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷A卷附答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、在企业资质年检时，若企业资质条件基本符合所定资质等级标准，且过去一年内未发生过四级以上工程建设重大事故或重大违法行为的，则其年检结论为（）。
A.通过B.合格C.基本合格D.优良2、我国《劳动法》规定，未成年工是指（）的劳动者。
A .未满16周岁B .年满16周岁C .未满18周岁D .年满16周岁未满18周岁3、关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。
A．没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证B. 未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C 建设主管部门颁发施工许可证时审查安全生产许可证D. 在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件4、张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办一家乙建筑设备租赁公司。
张某现以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同，丙公司对王某辞职并不知情。
则对该合同承担付款义务的应是（）。
A．甲建筑公司 B．乙建筑设备租赁公司C．张某 D．张某、王某与乙建筑设备租赁公司5、我国建筑业企业资质分为（）三个序列。
A．工程总承包，施工总承包和专业承包B．工程总承包，专业分包和劳务分包C．施工总承包，专业分包和劳务分包D．施工总承包，专业承包和劳务分包6、债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的（）。
A.中止B.中断C.延长D.消灭7、仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时（）。
A.仲裁委员会可以强制执行B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁C.另一方当事人可以向法院提起诉讼D.另一方当事人可以向法院申请强制执行8、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，除抢修、抢险等特殊情况外，禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业。
广西二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题B卷(附答案)
广西二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题B卷(附答案) 考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换2、施工企业取得法人资格的时间为（）日。
A、注册资金到位B、公司成立C、工商行政管理机关核准登记D、建设行政主管部门颁发资质证书3、根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是（）。
A.承诺需由受要约人向要约人作出B.承诺必须以书面的形式通知要约人C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致D.承诺必须在要约有效期限内作出4、在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。
A.首次开庭前B.收到传票之日起7日内C.举证期满前D.庭审结束前5、建设工程施工过程中，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是( )。
A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走6、根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。
A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记C.交付建设用地使用权转让价款D.建设用地使用权登记信息公示7、中标通知书（）具有法律效力。
A．对招标人和投标人 B．只对招标人C．只对投标人 D．对招标人和投标人均不8、我国招标投标法规定，开标时间应为（）。
A．提交投标文件截止时间 B．提交投标文件截止时间的次日C．提交投标文件截止时间的7日后 D．其他约定时间9、根据《环境影响评价法》，在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由（）组织环境影响的后评价。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、项目质量、进度、成本控制编码的基础是( )。
A．项目结构图
B．组织结构图
C．任务分工表
D．合同结构图
2、应该在( )办理工程质量监督申请手续。
A．工程开工当日
B．开工后七天内
C．开工后三天内
D．工程项目开工前
3、在施工成本控制的步骤中，通过检杳，可以估算整个项目完成时的( )，为决策提供支持。
A．施工成本
B．报价成本
C．直接成本
D．合同成本
4、在我国的行政法规中，为了加强对建设工程质量的管理，特别在( )中明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。
A．《建筑法》
B．《建设工程质量管理条例》
C．《建设工程质量验收统一标准》
D．《合同法》
5、隐蔽工程在隐蔽前应由( )通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。
A．建设单位
B．临理单位
C．施工单位
D．政府质量监督部门
6、在施工成本控制的步骤中，通过检杳，可以估算整个项目完成时的( )，为决策提供支持。
A．施工成本
B．报价成本
C．直接成本
D．合同成本
7、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。
A．实际施工天数
B．总日历天数
C．预计竣工日期
D．扣除节假日后的总日历天数
8、在多数条件下，建设工程项目总承包采用( )。
A．变动单价合同
B．固定总价合同
C．固定单价合同
D．变动总价合同
9、下列选项中，属于施工方进度控制技术措施的是( )。
A．编制资源需求计划
B．进度控制职能分工
C．选用对实现进度目标有利的施工方案
D．对工程进度进行风险分析
10、下列选项中( )不是气体状态污染物。
A．二氧化硫(SC2)
B．氮氧化物(NOx)
C．一氧化碳(CO)
D．氮气(N2)
11、意外风险和不可预见因素索赔通常应该由( )承担。
A．保险人
B．承包人
C．分包人
D．发包人
12、下列选项中，属于施工方进度控制技术措施的是( )。
A．编制资源需求计划
B．进度控制职能分工
C．选用对实现进度目标有利的施工方案
D．对工程进度进行风险分析
13、下列施工质量事故处理方式中，（）是指经过适当的加固补强、修复缺陷，自检合格后重新进行检查验收。
A．返工处理
B．返修处理
C．让步处理
D．降级处理
14、单价合同对于承包商而言不存在( )风险。
A．工程量
B．价格
C．设计错误
D．环境变化
15、对危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使用前必须经( )的验收，合格后方可使用。
A．专业管理部门
B．施工单位
C．业主
D．监理单位
16、应该在( )办理工程质量监督申请手续。
A．工程开工当日
B．开工后七天内
C．开工后三天内
D．工程项目开工前
17、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
A．5
D．10
C．15
D．20
18、对查出的安全隐患要做到“五定”，“五定”包括( )。
A．定整改计划人、定整改措施、定整改完成地点、定整改完成人、定整改验收人
B．定整改执行人、定整改方案、定整改完成地点、定整改完成人、定整改验收人
C．定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收入
D．定整改检查人、定整改方案、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人
19、意外风险和不可预见因素索赔通常应该由( )承担。
A．保险人
B．承包人
C．分包人
D．发包人
20、下列选项中( )不是气体状态污染物。
A．二氧化硫(SC2)
B．氮氧化物(NOx)
C．一氧化碳(CO)
D．氮气(N2)
21、下列选项中( )不是气体状态污染物。
A．二氧化硫(SC2)
B．氮氧化物(NOx)
C．一氧化碳(CO)
D．氮气(N2)
22、( )是比较普遍采用的施工质量计划文件。
A．《工程施工组织设计》
B．《施工项目管理实施规划》
C．《质量手册》
D．《施工质量计划》
23、建设工程信息分类方法中，按设计准备、设计、招投标和施工过程等进行信息分类是属于按( )的划分方式。
A．项目管理工作过程
B．项目管理的任务
C．项目实施的工作过程
D．项目管理工作任务
24、在事件风险量区域图上，风险区D属于风险量( )的区域。
A．最大
B．最小
C．中等
D．中等偏上
25、对建设工程项目管理进行( )，应首先分析的是成本问题。
A．检查
B．验收
C．判断
D．总体诊断
26、建设工程项目的实施，需要( )资源、物质资源和信息资源。
A．人力
B．财力
C．物力
D．合同
27、国际上，一些大型建设项目专门委托( )从事项目信息动态跟踪和分析，以信息流指导物质流，从宏观上对项目的实施进行控制。
A．软件公司
B．咨询公司
C．科研机构
D．软件工程师
28、由企业的最高领导者所发布的一个企业的质量宗旨和质量方向是指（）。
A．质量目标
B．质量方针
C．质量战略
D．质量体系
29、建设工程项目的实施，需要( )资源、物质资源和信息资源。
A．人力
B．财力
C．物力
D．合同
30、建设工程项目的实施，需要( )资源、物质资源和信息资源。
A．人力
B．财力
C．物力
D．合同
31、在我国，项目经理是一个( )的名称。
A．专业人士
B．技术职称
C．管理人士
D．工作岗位
32、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5（立方米），工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K二0.85，则其台班产量定额为( )。
A．12.8（立方米）／台班
B．15（立方米）／台班
C．102（立方米）／台班
D．120（立方米）／台班
33、下列施工质量事故处理方式中，（）是指经过适当的加固补强、修复缺陷，自检合格后重新进行检查验收。
A．返工处理
B．返修处理
C．让步处理
D．降级处理
34、下列说法错误的是( )。
A．质量控制可以归结为作业技术活动和管理活动
B．质量管理是质量控制的一部分
C．作业技术是突出产品质量或服务质量的直接手段
D．产品或服务质量是作业技术活动的直接结果
35、以下有关工程竣工验收的表述中，正确的是( )。
A．发包人应在收到承包人的竣工验收报告后14天内组织竣工验收
B．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由发包人承担责任C．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由承包人承担责任D．发包人应在竣工验收后28天内给予认可或提出修改意见
36、在事件风险量区域图上，风险区D属于风险量( )的区域。
A．最大
B．最小
C．中等
D．中等偏上
37、各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括( )。
A．上下班打卡和现场作息时间有关规定
B．奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度
C．个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度
D．总监理工程师和工程师代表负责制。