配电箱施工合同演示教学
培训课件楼低压配电柜供货安装合同
供货及施工合同发包人（甲方）：承包人（乙方）：上海德力西集团有限公司时间：2007年1月日低压配电柜供货及施工合同发包人:承包人: 上海德力西集团有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国工程质量管理条例》及有关规定,为明确双方在低压配电柜供货及施工过程中的权利、义务和责任，经充分协商，达成如下协议，以供共同遵守。
第一条：合同文件及解释顺序1.组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同书(2)标准、规范、规定、规程及有关文件要求(3)图纸(4)工程报价单(5)投标文件合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，具有同等效力。
2.当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，双方协商解决，协商不成按关于争议的约定处理。
第二条：工程概况1. 工程名称：楼低压配电柜供货及施工工程（以下简称“工程”）2. 工程地点：3. 资金来源：自筹第三条：工程承包范围及内容1．工程承包范围：培训楼低压配电柜供货及施工2．工程承包内容: 低压配电柜供货、运输、材料保管、安装、检验、试验、竣工验收、资料归档、售后服务等一切与供货、施工有关的工作。
第四条：合同价款1．本工程采用固定总价合同，总价合同价款800000元整：详见附表。
2. 合同金额分为低压配电柜供货价款和施工价款两部分, 其中低压配电柜供货价款应包括材料设备费、制作、配合调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、质保期内维修保护费、特殊工具费、售后服务费、协调费、培训费、验收费、检测相关费用、政策性文件规定费用及图纸文件未明确标出的附属配件，但全套系统安装后保证正常使用所不可缺少的全部功能的全部费用。
施工价款包括施工机械设备、人工、材料、设备、安装、实验、管理、维护、保险、利润、税金、风险、责任、总包服务费等和政策性文件规定的所有费用。
承包人不会就上述各项费用向发包方提出要求补偿。
配电柜施工合同范本
配电柜施工合同范本
甲方：（委托方全称）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（施工方全称）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方委托乙方承担配电柜施工工作，经双方协商一致，达成如下合同：
一、项目内容：
1.乙方承担甲方配电柜施工工作，包括但不限于配电柜的设计、制造、安装、调试等环节。
2.乙方需按照甲方的要求和相关法规、标准进行施工，确保施工质量和安全。
二、工期：
1.本合同签订后，乙方应当按照双方约定的工期完成配电柜施工工作。
2.若因为不可抗力或乙方原因导致工期延误，乙方需提前通知甲方并重新协商工期。
三、质量保证：
1.乙方保证配电柜施工项目符合相关法规和标准，确保施工质量。
2.配电柜施工项目交付后，乙方将提供一年的质量保修期，保修期内出现质量问题，乙方
需无偿解决。
四、支付方式：
1.甲方需在签订合同后支付工程款项的50%，剩余款项在项目完工后确认合格后支付。
2.如遇特殊情况需要调整支付方式，需经双方协商一致并签订补充协议。
五、违约责任：
1.乙方如未按照约定的工期完成工程，并无正当理由，需承担延误责任。
2.甲方如未按照约定支付款项，导致工程延误，需承担相应的赔偿责任。
六、解决争议：
双方在履行合同过程中如发生争议，应当友好协商解决；若协商不成，可向当地仲裁机构申请仲裁。
七、其他事项：
1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：。
配电箱施工合同模板
配电箱施工合同模板一、合同背景和目的本合同是由甲方（委托方）和乙方（承包方）订立的配电箱施工合同。
为确保项目的顺利进行，双方根据现行法律法规和相关标准制定了以下合同条款。
二、项目概况1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地址]3.建设单位：[建设单位]4.工程规模：[工程规模]5.合同总价：[合同总价]三、委托方的职责1.提供工程设计图纸和技术要求；2.提供施工现场，并负责相应的土建工程；3.按照合同约定及时支付工程款项；4.协助乙方办理施工许可和相关手续。
四、承包方的职责1.根据设计图纸和技术要求进行现场施工；2.按照法律法规和相关标准进行施工操作；3.保证施工质量符合要求，将配电箱按时安装到位；4.组织项目施工，合理安排人员和设备；5.定期与甲方沟通，报告施工进度和问题。
五、工程进度和质量控制1.工程开始日期：[工程开始日期]2.工程完工日期：[工程完工日期]3.工程实际完工日期不得超过合同约定的日期。
4.施工期间发现的质量问题，由乙方负责修复，不得收取额外费用。
六、合同价款和支付方式1.合同总价为人民币[总价]元，甲方按以下方式支付工程款项：–预付款：[预付款比例]%，预付款金额为[预付款金额]元，在合同签订后[预付款时间]日内支付；–进度款：按照工程进度及时支付，具体的比例和支付时间由双方协商确定；–验收款：工程完工后，经双方确认，甲方在接受工程之日起[验收款时间]日内支付。
七、违约责任1.如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此所造成的损失；2.如违约方因不可抗力导致无法履行合同，不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相应的证明文件。
八、保密条款1.双方在合同履行过程中，可能接触到对方的商业秘密或机密资料，双方应对此进行保密，未经对方许可不得泄露或使用。
九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他事项1.本合同自双方签字盖章后生效，有效期为[合同有效期]年；2.本合同如有未尽事宜，双方可另行补充协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
厂房配电箱施工合同范本
厂房配电箱施工合同范本
甲方（委托方）：
公司名称：
地址：
联系人：
电话：
乙方（承包方）：
公司名称：
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方拟在厂房进行配电箱施工，并经过双方协商，特签订本合同。
合同内容如下：
一、工程内容
1.1 乙方将按照甲方的要求对厂房进行配电箱施工，包括设备采购、安装调试等工作。
1.2 工期将在合同签订后双方确认的时间内完成，并按照双方协商的工程标准进行施工。
二、工程款项
2.1 甲方将按照工程的进度及验收情况支付工程款项给乙方。
2.2 工程款项总额为【具体金额】，分期付款具体金额按照合同签订后双方协商确定。
三、工程保修
3.1 工程验收合格后，乙方将对工程进行一年的免费保修。
3.2 在保修期内，如设备发生故障，乙方将在收到甲方通知后快速响应并提供维修服务。
四、变更和解除
4.1 若需对工程内容进行变更，需经双方协商一致，并签署变更协议。
4.2 若有一方不履行合同责任，另一方有权解除合同并追究责任。
五、其他约定
5.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字并盖章之日起生效。
5.2 本合同如有争议，应协商解决，如无法达成一致意见，可向有关部门进行仲裁。
5.3 本合同内容双方均已阅读并理解，具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签署日期：签署日期：
以上为甲乙双方签订的《厂房配电箱施工合同》合同范本。
配电室施工合同
配电室施工合同甲方：(甲方全称或个人姓名)乙方：(乙方全称或个人姓名)鉴于甲方拟建设或已建设的配电室项目（以下简称"工程"），甲方与乙方本着平等互利的原则，经友好协商，就工程的施工事宜达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：本合同约定的配电室施工工程的具体内容和范围。
1.4 工期：工程施工所需的时间，具体时间根据实际情况协商确定。
1.5 工程造价：根据乙方提交的报价单和甲方确认的施工方案，工程的总投资。
二、施工范围和责任2.1 施工范围：a) 安装、调试和运行工程所需的电力设备、设施等；b) 完成配电室的内部布线、电缆敷设和接线工作；c) 配电室所需的开关、插座、照明等电气设备安装；d) 配电室的消防、安全设备安装；e) 其他相关工作，详细的工作范围由双方共同确认。
2.2 乙方任务和责任：a) 提供工程的施工进度计划，并按计划完成工程；b) 确保施工过程中的质量和安全；c) 提供合格的施工材料和设备；d) 配合甲方的监督和检查。
2.3 甲方任务和责任a) 提供工程的相关设计图纸和资料；b) 协助乙方解决工程施工中的问题；c) 对乙方的施工进行监督和检查；d) 按时支付工程款项。
三、工程款支付3.1 工程款支付方式：a) 工程款项将根据施工进度和甲方的验收情况支付；b) 根据实际施工完成情况，双方可协商支付比例和阶段。
3.2 发票开具：a) 乙方完成阶段性工程后，甲方应及时向乙方提供付款申请单；b) 甲方在收到发票和相关付款申请单后，及时办理支付手续。
四、质量保证和维护4.1 乙方对所提供的设备、材料承担质量保证责任，保证其符合国家标准和规定。
4.2 在工程竣工后，乙方应提供一定期限的维护服务，维护期限双方协商确定。
五、违约责任5.1 任何一方不履行合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 因不可抗力或其他无法控制的原因，导致合同无法履行的，双方可协商解决或终止合同。
配电箱安装施工合同协议书
甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]鉴于甲方需对[工程名称]项目中的配电箱进行安装，乙方具备相关资质和施工能力，双方经友好协商，就配电箱安装施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：配电箱的安装、调试及验收4. 工程工期：[具体工期]5. 工程预算：[具体预算]二、施工要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行配电箱安装施工。
2. 乙方在施工过程中应确保施工质量，严格遵守国家有关施工安全法规和标准。
3. 乙方应按照甲方要求，选用符合国家标准和行业标准的配电箱及相关材料。
4. 乙方应负责配电箱的运输、保管、安装、调试及验收工作。
三、施工进度1. 乙方应在[具体日期]前完成配电箱的运输、保管工作。
2. 乙方应在[具体日期]前完成配电箱的安装工作。
3. 乙方应在[具体日期]前完成配电箱的调试工作。
4. 乙方应在[具体日期]前完成配电箱的验收工作。
四、工程质量1. 乙方应确保配电箱安装工程的质量达到国家标准和行业规范要求。
2. 甲方有权对配电箱安装工程的质量进行监督检查，乙方应积极配合。
3. 如发现配电箱安装工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后[具体时间]内进行整改，直至符合要求。
五、工程验收1. 配电箱安装工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在[具体日期]内组织相关人员对配电箱安装工程进行验收。
3. 验收合格后，双方签署验收合格证明。
六、费用及支付1. 甲方应按照合同约定，在配电箱安装工程完成后支付乙方工程款。
2. 工程款支付方式：[具体支付方式]3. 乙方应在收到甲方支付的全部工程款后，向甲方提供相应的发票。
七、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成配电箱安装工程，应向甲方支付违约金，违约金比例为每日[具体比例]。
2. 如甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金比例为每日[具体比例]。
2024年工程各种配电箱加工制作合同书
2024年工程各种配电箱加工制作合同书合同编号：2024/EDM/001甲方：（公司名称）地址：（公司地址）邮编：（邮政编码）电话：（联系电话）法定代表人：（法定代表人姓名）身份证号：（法定代表人身份证号码）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）邮编：（邮政编码）电话：（联系电话）法定代表人：（法定代表人姓名）身份证号：（法定代表人身份证号码）鉴于甲方有意委托乙方进行2024年工程各种配电箱加工制作，双方在平等、自愿、互利的基础上，达成如下合作协议：第一条合作内容1.1 甲方委托乙方进行2024年工程各种配电箱加工制作，并按照甲方的要求进行定制。
1.2 乙方应提供符合国家相关标准的产品，并确保产品质量达到合同约定的要求。
1.3 甲方提供必要的设备和材料。
第二条时间安排2.1 合作期限为从本合同签订之日起至2024年年底止。
2.2 双方应共同商定具体的加工制作计划，并按计划履行合同义务。
第三条价格与付款方式3.1 甲方将根据乙方提供的产品种类和数量，向乙方支付相应的加工制作费用。
3.2 甲方与乙方协商一致后，以现金/银行转账等方式支付加工制作费用。
3.3 乙方应向甲方提供合法有效的发票及相关票据。
第四条质量保证与售后服务4.1 乙方对所提供的产品质量负责，确保产品在合同约定的时间内交付甲方。
4.2 如产品在质量保证期内出现质量问题，乙方应负责修理、更换或退款等处理措施。
4.3 甲方享有产品购买后的售后服务，乙方应根据甲方的要求提供相应的技术支持和维修服务。
第五条违约责任5.1 若甲方或乙方违反本合同的约定，均应承担相应的违约责任。
5.2 任何方因履行本合同而引起的间接损失，均由造成损失的一方承担。
第六条保密条款6.1 双方应对涉及本合同的商业秘密、技术、客户信息等保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得对外透露。
6.2 本保密条款在本合同终止后仍然有效。
第七条争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。
(变配电箱)电力安装工程施工合同
(变配电箱)电力安装工程施工合同1. 合同背景2. 工程内容1.变配电箱电力安装工程的施工范围包括：–安装变配电箱设备；–连接电力线路；–进行相关电气接线；–安装配电系统；–完成相应的测试和调试等。
2.施工期限：–本工程的施工期限为个工作日，具体起始日期由甲方与乙方协商确定。
3.施工地点：–施工地点为甲方指定的地点，详细地质为：。
3. 工程造价及付款方式1.工程造价：–工程的总造价为人民币元。
2.付款方式：•第一阶段：甲方应在合同签订后天内向乙方支付工程总造价的%作为预付款；•第二阶段：工程完成%后，甲方应向乙方支付工程总造价的%作为第一阶段支付的尾款；•第三阶段：乙方完成工程并经甲方验收合格后，甲方应在合同约定的天内支付工程总造价的%作为最后的支付款项。
4. 质量保证和责任1.质量保证：–乙方承诺在施工过程中按照相关法律法规和技术标准，确保工程的质量符合甲方的要求。
工程的质保期为工程竣工之日起个月。
2.违约责任：–若乙方未按照合同约定时间完成工程，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的一切损失。
5. 争议解决方式在履行本合同时发生争议的，双方应协商解决；协商不成时，可向所在地人民法院提起诉讼。
6. 其他约定1.合同变更：–本合同的任何修改、补充或者变更事项需经甲、乙双方书面协议，并签字盖章后生效。
2.合同终止：•双方协商一致终止；•法律法规规定的其他终止情况。
7. 合同生效与履行1.合同生效：–本合同自双方代表签字（盖章）之日起生效。
2.合同履行：–本合同应由甲方和乙方认真履行，任何一方不得无故拖延、迟延或者拒绝履行。
本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份，具有同等法律效力。
本合同自双方签字（盖章）之日起生效，合同期限届满后自动终止。
合同未尽事宜，由双方协商解决。
合同签订人：甲方：____________________乙方：____________________日期：____________________。
配电箱施工合同模板
配电箱施工合同模板甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行配电箱施工工程，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______________________1.2 工程地点：_______________________1.3 工程内容：_______________________1.4 工程规模：_______________________1.5 工程质量标准：_______________________1.6 工程期限：_______________________1.7 工程预算：_______________________1.8 施工图纸及技术资料：_______________________1.9 其他：_______________________第二条甲方责任2.1 甲方应提供施工所需的场地和必要的施工条件。
2.2 甲方应按合同约定支付工程款项。
2.3 甲方应协助乙方解决施工过程中出现的问题。
2.4 甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查。
第三条乙方责任3.1 乙方应按照合同约定和施工图纸进行施工。
3.2 乙方应保证施工质量符合国家及行业标准。
3.3 乙方应按期完成工程，并及时通知甲方进行验收。
3.4 乙方应负责施工过程中的安全工作，确保无安全事故。
第四条工程款支付4.1 工程款支付方式：____________________4.2 工程款支付时间：____________________4.3 工程款支付比例：____________________4.4 工程款支付条件：____________________4.5 其他支付事项：____________________第五条工程验收5.1 工程验收标准：____________________5.2 工程验收程序：____________________5.3 工程验收时间：____________________5.4 工程验收合格后的后续事宜：____________________第六条违约责任6.1 如甲方未按期支付工程款，应按日支付违约金。
配电箱施工合同范本
配电箱施工合同范本
甲方（施工单位）：
地址：
联系人：
电话：
乙方（施工单位）：
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲、乙双方为就配电箱施工事宜，特订立本合同，共同遵守下列条款：
一、项目名称：配电箱施工工程
二、项目地点：（具体地址）
三、施工内容：根据设计要求，进行配电箱施工工程，包括但不限于配电箱安装、配线、电气设备接驳等工作。
四、工期：本项目计划工期为（具体工期），具体工期根据双方协商确定。
五、造价及支付方式：
1. 本项目总造价为（具体金额）人民币，包含材料费、人工费及其他费用。
2. 甲方应在工程完工后（具体日期）天内支付全部款项。
六、品质保证：
1. 乙方承诺按照国家相关标准及设计要求进行施工，保证工程质量符合合同约定。
2. 在保修期内，乙方应负责免费修复由于工程质量问题引起的故障。
七、合同变更：
1. 如因设计变更或其他原因导致工程范围、造价等发生变化，应经双方协商一致后进行合同变更。
2. 变更后的合同内容应签订书面变更协议，具体变更事宜以协议为准。
八、法律适用及争议解决：
1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 若因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
以上为双方签订的配电箱施工合同，双方一经签字盖章即具有法律效力。
安装变电箱施工合同模板
安装变电箱施工合同甲方委托方：甲方全称乙方施工方：乙方全称合同编号：合同编号签订日期：签订日期一、工程概况1. 工程名称：工程名称2. 工程地点：工程地点3. 工程内容：包括但不限于变电箱的安装、调试及相关配套设施的施工。
二、工程范围和要求1. 施工范围：乙方需根据甲方提供的施工图纸和相关技术要求，完成变电箱的安装施工。
2. 技术要求：乙方应遵守国家及地方相关电气安装标准和规范。
3. 工程质量：工程质量应达到国家验收标准，确保安全、可靠、高效。
三、合同价款1. 合同总价：金额元大写：金额大写。
2. 支付方式：甲方根据工程进度分期支付工程款，具体支付节点和比例如下：合同签订后支付合同总价的30%作为预付款主要设备到场后支付合同总价的30%工程完工并通过验收后支付合同总价的35%剩余5%作为质保金，在质保期满后支付。
四、施工期限1. 开工日期：开工日期2. 竣工日期：竣工日期3. 总工期：总工期天。
五、甲乙双方的权利和义务1. 甲方权利和义务：提供施工图纸和技术要求按期支付工程款对工程进度和质量进行监督。
2. 乙方权利和义务：按照合同约定完成施工任务保证施工安全，遵守甲方现场管理规定按期提交工程进度报告和验收申请。
六、工程验收1. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后验收期限个工作日内组织验收。
2. 验收合格后，双方应签署工程验收报告。
七、质量保证1. 乙方应对工程质量负责，质保期为工程验收合格之日起质保期限年。
2. 质保期内，乙方应负责免费维修因施工质量问题导致的故障。
八、违约责任1. 如甲方未按期支付工程款，应按未付款项的违约金比例向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不合格，应按合同总价的违约金比例向甲方支付违约金。
九、不可抗力因不可抗力导致无法履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并提供相关证明，双方应协商解决。
十、争议解决合同执行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
配电箱施工合同模板
配电箱施工合同模板甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要进行配电箱的施工工作，乙方具有相应的施工资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程范围：_____________________1.4 工程内容：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条甲方责任2.1 甲方负责提供施工所需的场地、电源、水源等基本条件。
2.2 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
2.3 甲方应协助乙方解决施工过程中出现的问题。
第三条乙方责任3.1 乙方应按照合同约定的质量标准和工程期限完成施工。
3.2 乙方应保证施工人员具备相应的资质，并遵守施工安全规程。
3.3 乙方应对施工过程中的工程质量负责，并承担因施工质量问题引起的一切责任。
3.4 乙方应负责施工过程中的环境保护和现场管理。
第四条工程款项4.1 工程总造价为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________）。
4.2 工程款项支付方式为：______________________。
4.3 工程款项支付时间：______________________。
第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
5.2 甲方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。
5.3 验收合格后，双方应签署工程验收合格证明。
第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为未付款项的_____%。
施工工地配电箱合同
施工工地配电箱合同甲方（发包方）：统一社会信用代码：乙方（承包方）：统一社会信用代码：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供施工工地配电箱事宜，达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：施工工地配电箱安装工程1.2 工程地点：甲方指定的施工工地现场1.3 承包范围：乙方负责施工工地配电箱的设计、制造、运输、安装、调试、验收、保修等一切与配电箱相关的工程活动。
1.4 承包方式：乙方包工、包料、包质量、包安全、包工期、包移交、包送电。
1.5 合同价款：合同暂定价款人民币（大写）（元）。
1.6 工程款支付方式：本工程无预付款。
进度款每月支付一次，支付额为每月（上月日至本月日）已完工程量的 %；工程施工全部完成经验收合格后付至已完工程量的 %，整体工程竣工验收合格送电后个月内办完结算并付至结算总价的 %，余款局管部分移交后一个月内无息付清，自管部分质保期满后一个月内付清。
甲方向乙方支付工程款时，乙方须向甲方出具正规等额有效发票。
1.7 合同工期：1.7.1 开工日期：年月日（具体开工日期以甲方开工指令日期为准）1.7.2 竣工日期：竣工日期为年月日。
1.8 工程质量：合格第二条甲方工作2.1 给乙方提供施工用的水、电接口点，施工水电费由乙方自理。
2.2 指派为甲方驻工地代表，负责第三条乙方责任3.1 按照甲方的要求，按时完成配电箱的设计、制造、运输、安装、调试、验收、保修等工作。
3.2 确保配电箱的质量和安全，符合国家相关标准和规范。
3.3 负责配电箱的维护和保养，确保其正常运行。
第四条违约责任4.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
4.2 乙方提供的配电箱不符合国家相关标准和规范，甲方有权要求乙方重新制造或更换，并有权解除合同。
4.3 甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
配电箱安装合同模板
配电箱安装合同模板配电箱安装合同。
甲方，（委托方名称）。
乙方，（承包方名称）。
鉴于甲方拟在其（具体地址）进行配电箱的安装工程，经双方友好协商，就本次配电箱安装工程事宜，达成如下合同：一、工程内容。
1. 乙方应按照甲方的要求，对指定地点进行配电箱的安装工作，包括但不限于配电箱的选型、采购、运输、安装、调试等工作。
2. 乙方应确保所使用的材料和设备符合国家相关标准，且在安装过程中保证施工质量和安全。
二、工程价款。
1. 工程总价款为（具体金额）。
2. 工程款项支付方式，甲方应在签订本合同时支付工程总价款的30%作为预付款，余款在工程完工并经甲方验收合格后支付。
三、工程期限。
1. 工程期限为（具体时间），乙方应按照约定时间完成配电箱的安装工作。
2. 若因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并在延期后尽快恢复工程进度。
四、质量保证。
1. 乙方应对所提供的材料和设备提供相应的质量保证，保证其符合国家相关标准，并承担因材料和设备质量问题所引起的责任。
2. 安装工程完成后，乙方应对安装的配电箱进行调试和检测，确保其正常运行。
五、工程变更。
1. 若甲方需对工程内容进行变更，应提前书面通知乙方并经双方协商确定变更内容及相应的工程价款调整。
2. 工程变更应在双方协商一致的情况下进行，未经乙方同意不得擅自变更工程内容。
六、违约责任。
1. 若乙方未按照约定时间完成工程，每延迟一天，乙方应向甲方支付违约金（具体金额）。
2. 若乙方在工程中出现违反合同约定的行为，应承担相应的违约责任。
七、保险责任。
1. 乙方应在工程期间为工程所涉及的人员和设备购买相应的施工意外险和第三者责任险，确保工程期间的安全和风险防范。
2. 若因工程施工过程中发生意外，乙方应积极配合甲方进行事故处理，并承担相应的赔偿责任。
八、法律适用和争议解决。
1. 本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 若在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
配电箱安装与维修合同
配电箱安装与维修合同1. 合同概述地质方式地质方式甲乙双方根据相互达成的协议，就乙方对甲方配电箱的安装与维修事宜制定本合同。
本合同详细规范了双方的权利和义务，以确保双方的合作顺利进行。
2. 服务内容2.1 安装乙方将负责对甲方配电箱的安装工作。
具体安装内容包括但不限于配电箱的摆放位置及固定配电箱内部电器设备的安装配电箱与电源的连接2.2 维修乙方将负责对甲方配电箱的维修工作。
具体维修内容包括但不限于配电箱内部电器设备的更换和修理配电箱电源故障的排除配电箱保护装置的调试和维护3. 合同期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为1年。
双方可在合同有效期届满前一个月提前终止或续签合同。
4. 服务费用4.1 安装费用甲方将支付给乙方合理的配电箱安装费用，费用由双方协商确定，并在安装工作开始前一次性支付完成。
4.2 维修费用甲方将根据乙方提供的维修报价单支付相应的配电箱维修费用。
维修费用根据实际维修工作的复杂程度和材料成本确定，双方应在维修工作完成后一个工作日内结算。
5. 质保期及责任5.1 安装质保乙方对其进行的配电箱安装提供一年的质保期。
在质保期内，如果因乙方的安装质量问题导致配电箱出现故障或损坏，乙方应承担完全的责任，并提供免费的维修服务。
5.2 维修质保乙方对其进行的配电箱维修提供三个月的质保期。
在质保期内，如果因乙方的维修工作出现问题导致配电箱再次发生故障，乙方应承担免费的重新维修责任。
5.3 其他责任除上述质保期内的责任外，乙方不对配电箱在使用过程中可能出现的其他故障或问题承担责任。
6. 保密条款双方在本合同履行过程中可能会接触到对方的商业秘密或机密信息。
双方应当对所知悉的对方商业秘密或机密信息予以保密，并在合同解除或终止后继续履行保密义务。
7. 不可抗力由于不可抗力因素（如地震、火灾、水灾、战争等）导致合同无法履行的，双方不承担违约责任。
但应在不可抗力事件发生后的合理期限内尽力采取补救措施，如继续履行本合同或合理协商解决方案。
配电箱内部配线图文培训配电箱空开及导线安装.pptppt24页.pptx
DQ002
20
导线绑扎照片（分照片）：
DQ002
21
导线绑扎照片（分照片）：
DQ002
22
Hale Waihona Puke 结1、本课件只是一个配电箱内部配线的示意，配线要求要以此为准，但其 他具体要求，如配电箱内开关规格、数量等要以图纸为准。
2、本课件具体要求请参考配电箱安装要求。
DQ002
23
第一章 电气安装工程
1 . 配电箱内部配线
GF/PG008-DQ002
• 作业条件及现场准备工作
1、箱体安装完毕。 2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕，并且符合设计图
纸、配电箱安装要求。
DQ002
1
•施工工序 箱体内导轨安装
导轨安装要水平，并与盖板空开操作孔相匹配。
DQ002
2
导轨安装照片：
DQ002
14
空开A相配线照片：
DQ002
15
空开B相配线照片：
DQ002
16
空开C相配线照片：
DQ002
17
导线绑扎
1、导线要用塑料扎带绑扎，扎带大小要合适，间距要均匀,一般为 100mm。
2、扎带扎好后，不用的部分要用钳子剪掉。
DQ002
18
导线绑扎照片（总照片）：
DQ002
19
导线绑扎照片（分照片）：
DQ002
3
箱体内空开安装
1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置，保证空开 位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列， 开关预留位应为一个整位。
2、预留位一般放在配电箱右侧。第一排总空开与分空开之间 有预留一下完整的整位用于第一排空开配线。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
配电箱施工合同
HYLCZY-GCB-HT-093 ***配电箱采购合同
工程名称：***配电箱采购合同
甲方（盖章）：***
乙方（盖章）：
签订日期：
配电箱采购合同
甲方： ***
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，以便双方共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：***3#楼、5#楼、6#楼、7#楼配电箱
采购合同。
2、工程地点：淮阳县清风路北、新民路东
3、承包范围：
（1）、配电箱的加工制作、运输、堆放至甲方指定地点。
（2）、各种产品检测费、管理费、税金、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训。
（3）、电表安装及与供电部门协调备案及校核（到政府指定计量部门校核）。
（4）、图纸设计及设计变更等。
二、工程造价：
1、本工程采用固定总价（含电表价）：元（**
整）。
2、合同总价包括因工程施工所发生的一切费用。
三、工期：
1、合同工期：
开工日期：2015年月日；
竣工日期：2015年月日；
合同工期总日历天数天。
2、合同签订前3天内交合同履约金2000元（合同签订后贰仟元合同履约金自动转为质量保证金），如乙方不服从甲方管理时每出现一次将从合同履约金扣除￥：200元。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
四、付款方式：
1、本工程无预付款。
2、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼配电箱运至甲方指定地方，验收合格后10日内，支付合同总价款的70%，同时无息返还合同履约金（申请工程款时需提供全额发票）。
3、配电箱安装、调试完成，且无任何质量问题10日内，付至合同总价款的90%。
4、竣工验收合格后10日内，付至合同总价款的97%。
5、剩余3%为质量保证金，质保期一年，一年后工程无任何质量问题无息返还质量保证金。
五、产品的质量、技术要求：
1、乙方必须按CECS49：93 低压成套开关设备验收规
程要求提供完整无损、全新的产品。
2、产品质量取得CCEE认证，符合IEC、DGB08-20-
98、GB-10063等相关国家及地方、本行业标准。
3、产品质量以产品封样为准。
4、产品质量标准为优等品。
5、乙方承诺所供产品合格率为100%，若需方对产品质
量发生异议时，以质量监督检验中心提供的检测报告结论为准，检测费由乙方承担。
6、乙方负责提供供货产品明细材料清单，如：性能指
标、品牌、产地、规格型号、价格等。
7、安装配件、其他辅材等采用国产优质产品，并以材质
证明书为准。
8厚的国产优质钢板制作，做好防腐处
油漆，油漆工艺：喷塑，箱体至少保证二年内不出现生锈、漆膜脱落、龟裂等现象。
9、配电箱必须有回路编号，并在箱体底部和内芯上分别编上名称编号。
10、配电箱内的导线颜色严格按照国家规范相序规定装配，母线排相线编号贴色标，导线截面须与设计图纸进出线一致，铜母线的截面流量标准满足热稳定和动稳定的要求。
11、断路器、漏电断路器要求选用甲方要求品牌。
12、配电箱内铜排须镀镍处理。
13、所有元器件必须为正品，附件必须选用有生产许可证的企业产品。
14、乙方保证其提供的产品是全新的、未经使用过的，
并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。
乙方应保证其产品经过正确安装、合理操作和维护保养，在产品寿命期内运转良好。
在规定的质量保证期内，乙方应对由于其产品设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。
对由于乙方所使用原材料质量问题产生的甲方损失，甲方有权无限期追诉乙方赔偿经济损失。
六、产品交货验收及保管方式：
1、材料进场前乙方以书面形式报甲方进场验收，由甲方验收人员会同乙方进行初步检验后方可进场。
2、乙方必须按甲方要求运抵卸货地点，否则，甲方有权拒收货物。
3、合同签订时乙方提供的样品甲方进行封存，作为产
品验收的依据。
4、货到甲方指定的地点以后通知甲方、工程安装承包方进行验收，若货物与进货数目不相符，或有损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定，甲方有权拒收全部或部分货物，乙方须按照甲方要求收回或补齐，乙方实际交货时间以乙方最终补齐货物时间为准。
参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明，此合格证明为乙方交货的凭证，也是乙方申请付款的必要依据。
5、货物在交货验收合格前所有权不转移，产品的包
装、成品保护、货物的丢失、损坏的风险由乙方承担。
6、乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、使用
说明书等相关资料，否则，甲方有权拒收货物。
7、对乙方所供产品，甲方有权随机抽样送检，送检费
用由乙方承担，如送检产品质量不符合相应国家或行业标准，甲方有权对乙方提出索赔。
8、产品质量必须通过国家检测机构相关部门验收标准
为准。
9、为确保乙方所供产品质量，供需双方需对产品质量
层层把关。
在生产期间，甲方有权指派相关人员进驻乙方厂区跟踪检查。
七.双方责任
（一）.甲方责任：
1. 委派荣凡为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度，处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
2.按工程进度向乙方支付工程款。
（二）.乙方责任：
1.按甲方要求工期完工。
2.施工中因乙方责任造成的停工、材料、器材损失等均由乙方承担。
所有设备和器材验收前均有乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
八.违约责任：
1.除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款。
2.由于乙方原因，不能按工期完工的，每逾期一日，按工程总造价的5‰向甲方支付违约金。
逾期超过15日，甲方有权单方面解除合同，乙方除支付上述违约金及返还甲方全部已付款外，并没收合同履约金。
3.本配电箱若有材质问题，经检验影响工程验收，乙方必须无偿更换、返修，直到达到验收标准。
九.其他事宜：
1.甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更，要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果3日内不答复视为认可。
2.本合同及其附件自双方签字、盖章起生效。
3.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具同等法律效力。
甲方：乙方：
签字（盖章）：签字：（盖章）
开户银行：开户银行：
账号：账号：
年月日年月日。