施工现场用电照明及配电箱安装承包合同协议书范本模板

合集下载

电箱组装承包协议书范本

电箱组装承包协议书范本
甲方：（委托方名称）
乙方：（承包方名称）
鉴于甲方拥有大量的电箱组装订单，并希望委托乙方承包完成；乙方具备相应的技术和生产能力，愿意承担该项工作。

双方经友好协商一致，达成如下协议：
第一条任务内容
甲方委托乙方承包电箱组装工作，包括但不限于电箱组装、配线安装等相关工作。

第二条工作要求
1. 乙方应按照甲方提供的电箱组装方案和要求进行工作，确保产品质量符合相关标准；
2. 乙方应保证在约定的交货期内完成工作，并按时交付甲方要求的产品；
3. 乙方应按照约定价格收取费用，并提供发票。

第三条价格及支付方式
1. 乙方完成委托工作后，甲方应按照双方约定的价格支付相应费用；
2. 付款方式为：（具体约定）；
第四条保密条款
双方同意对涉及到的商业秘密及其他机密信息进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。

第五条违约责任
1. 如因乙方原因造成未能按时完成委托工作或质量不符合要求，乙方须承担相应的违约责任；
2. 如因甲方原因造成付款延迟或未能提供必要的合作支持，甲方需承担相应责任。

第六条其他事项
1. 本协议自双方正式签字盖章后生效，有效期为（具体时间）；
2. 在合作过程中若产生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构进行裁决。

甲方（盖章）：
法定代表人签字：
日期：
乙方（盖章）：
法定代表人签字：
日期：
以上为电箱组装承包协议书，供参考。

具体内容可根据实际情况进行修改和补充。

施工工地配电箱合同

施工工地配电箱合同甲方（发包方）：统一社会信用代码：乙方（承包方）：统一社会信用代码：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供施工工地配电箱事宜，达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：施工工地配电箱安装工程1.2 工程地点：甲方指定的施工工地现场1.3 承包范围：乙方负责施工工地配电箱的设计、制造、运输、安装、调试、验收、保修等一切与配电箱相关的工程活动。

1.4 承包方式：乙方包工、包料、包质量、包安全、包工期、包移交、包送电。

1.5 合同价款：合同暂定价款人民币（大写）（元）。

1.6 工程款支付方式：本工程无预付款。

进度款每月支付一次，支付额为每月（上月日至本月日）已完工程量的 %；工程施工全部完成经验收合格后付至已完工程量的 %，整体工程竣工验收合格送电后个月内办完结算并付至结算总价的 %，余款局管部分移交后一个月内无息付清，自管部分质保期满后一个月内付清。

甲方向乙方支付工程款时，乙方须向甲方出具正规等额有效发票。

1.7 合同工期：1.7.1 开工日期：年月日（具体开工日期以甲方开工指令日期为准）1.7.2 竣工日期：竣工日期为年月日。

1.8 工程质量：合格第二条甲方工作2.1 给乙方提供施工用的水、电接口点，施工水电费由乙方自理。

2.2 指派为甲方驻工地代表，负责第三条乙方责任3.1 按照甲方的要求，按时完成配电箱的设计、制造、运输、安装、调试、验收、保修等工作。

3.2 确保配电箱的质量和安全，符合国家相关标准和规范。

3.3 负责配电箱的维护和保养，确保其正常运行。

第四条违约责任4.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

4.2 乙方提供的配电箱不符合国家相关标准和规范，甲方有权要求乙方重新制造或更换，并有权解除合同。

4.3 甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

配电箱施工合同模板

配电箱施工合同模板一、合同背景和目的本合同是由甲方（委托方）和乙方（承包方）订立的配电箱施工合同。

为确保项目的顺利进行，双方根据现行法律法规和相关标准制定了以下合同条款。

二、项目概况1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地址]3.建设单位：[建设单位]4.工程规模：[工程规模]5.合同总价：[合同总价]三、委托方的职责1.提供工程设计图纸和技术要求；2.提供施工现场，并负责相应的土建工程；3.按照合同约定及时支付工程款项；4.协助乙方办理施工许可和相关手续。

四、承包方的职责1.根据设计图纸和技术要求进行现场施工；2.按照法律法规和相关标准进行施工操作；3.保证施工质量符合要求，将配电箱按时安装到位；4.组织项目施工，合理安排人员和设备；5.定期与甲方沟通，报告施工进度和问题。

五、工程进度和质量控制1.工程开始日期：[工程开始日期]2.工程完工日期：[工程完工日期]3.工程实际完工日期不得超过合同约定的日期。

4.施工期间发现的质量问题，由乙方负责修复，不得收取额外费用。

六、合同价款和支付方式1.合同总价为人民币[总价]元，甲方按以下方式支付工程款项：–预付款：[预付款比例]%，预付款金额为[预付款金额]元，在合同签订后[预付款时间]日内支付；–进度款：按照工程进度及时支付，具体的比例和支付时间由双方协商确定；–验收款：工程完工后，经双方确认，甲方在接受工程之日起[验收款时间]日内支付。

七、违约责任1.如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此所造成的损失；2.如违约方因不可抗力导致无法履行合同，不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相应的证明文件。

八、保密条款1.双方在合同履行过程中，可能接触到对方的商业秘密或机密资料，双方应对此进行保密，未经对方许可不得泄露或使用。

九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他事项1.本合同自双方签字盖章后生效，有效期为[合同有效期]年；2.本合同如有未尽事宜，双方可另行补充协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

配电箱安装施工合同协议书

配电箱安装施工合同协议书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方对本次配电箱安装工程达成一致意见，特此签订如下合同条款：一、工程概况：1. 工程名称：__________2. 工程地址：__________3. 工程内容：包括但不限于配电箱的供货、运输、安装、调试及验收等服务。

4. 工程标准：按照国家现行的相关规范及行业标准执行。

二、合同价款：合同总价为人民币（大写）_____________元整（¥___________），包含所有材料费、人工费、管理费及其他相关费用。

三、工期要求：1. 开工日期：自____年____月____日起。

2. 竣工日期：至____年____月____日止。

3. 因不可抗力或双方认可的其他原因导致工期延误，经协商一致后可适当顺延。

四、质量要求：1. 乙方必须保证所提供的配电箱产品符合国家标准及行业规范。

2. 安装过程中应严格遵守施工操作规程，确保安装质量。

3. 安装完成后，由甲方组织验收，不合格部分应由乙方无偿修复直至合格。

五、付款方式：1. 预付款：合同签订后，甲方需支付合同总额的___%作为预付款。

2. 进度款：根据工程进度，甲方应按约定时间支付相应款项。

3. 尾款：工程完工并通过验收后，甲方支付剩余合同款项。

六、违约责任：1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合标准，应按合同约定承担违约责任。

2. 如甲方未能按约定时间支付工程款项，应向乙方支付违约金。

七、争议解决：因履行本合同所产生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，提交_____仲裁委员会进行仲裁。

八、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。

配电箱工程施工合同7篇

配电箱工程施工合同7篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本工程施工合同。

一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 承包范围：_________4. 承包方式：_________二、工期及进度要求1. 乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工期按时完成。

2. 甲方对乙方施工进度的要求：_________3. 如因甲方原因造成工程延期，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

三、质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸和相关规范施工，确保工程质量符合标准。

2. 甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督，发现问题及时提出并要求乙方进行整改。

3. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应组织相关人员进行验收，并签署验收意见。

四、合同价款及支付方式1. 本工程合同价款为：_________元（大写：_________元整）。

2. 甲方应在合同签订后向乙方支付合同价款的XX%作为预付款，即：_________元（大写：_________元整）。

3. 乙方完成工程施工并经过甲方验收合格后，甲方应向乙方支付剩余款项，即：_________元（大写：_________元整）。

五、违约责任1. 若因乙方原因造成工期延误或工程质量不符合标准，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2. 若因甲方原因造成工期延误或未按照合同约定支付款项，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

六、其他约定事项1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（发包方）：_________（签字/盖章）乙方（承包方）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日篇2甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本配电箱工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________。

配电安装承包合同7篇

配电安装承包合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就配电安装工程项目承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________配电安装工程项目。

2. 工程地点：____________________。

3. 工程内容：配电设备的安装、调试及测试等。

二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于提供所有材料、设备、工具、人工等。

1. 本工程自合同签订之日起______天内完成。

2. 如有特殊情况，双方可协商延期。

四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款。

（2）工程完工并经过甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的技术资料和证明。

3. 甲方应在收到验收通知后的______天内完成验收，验收合格后，双方签署验收报告。

1. 如工程实施过程中发生变更，乙方应及时向甲方提交变更申请。

2. 甲方应在收到变更申请后的______天内予以回复，同意或驳回变更申请。

3. 双方应就变更部分协商确定新的工程价款和工期。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停工，且每逾期一天，甲方应向乙方支付______%的违约金。

2. 若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一天，乙方应向甲方支付______%的违约金。

3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责无偿返工，并承担由此造成的一切损失。

八、安全施工1. 乙方应遵守国家有关安全施工的规范和要求，采取必要的安全防护措施。

配电箱安装施工合同协议书

配电箱安装施工合同协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要安装配电箱，乙方具备相应的施工资质和经验，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就配电箱安装施工事宜达成如下合同协议：第一条工程概况1.1 工程名称：配电箱安装工程1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：包括但不限于配电箱的采购、运输、安装、调试及验收等。

第二条工程范围及要求2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成配电箱的安装工作。

2.2 乙方应确保施工质量符合国家及行业相关标准。

第三条工程期限3.1 工程开工日期：____年____月____日3.2 工程竣工日期：____年____月____日3.3 乙方应保证在约定期限内完成工程，如遇不可抗力因素，双方应协商解决。

第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为人民币（大写）：_____________________4.2 支付方式：甲方按照工程进度分期支付工程款，具体支付节点及比例如下：- 合同签订后____天内支付总价款的____%作为预付款；- 配电箱安装完成并经甲方初步验收合格后支付____%；- 工程竣工验收合格后支付余款。

第五条工程质量与验收5.1 乙方应保证工程质量，按照甲方要求进行施工。

5.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后____天内组织验收。

第六条双方权利与义务6.1 甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量。

6.2 乙方应遵守甲方现场管理规定，保证施工安全。

6.3 甲方应按合同约定支付工程款，乙方应按期完成施工任务。

第七条违约责任7.1 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

7.2 如甲方未按期支付工程款，应承担违约责任，并支付违约金。

配电箱施工合同范本

配电箱施工合同范本
甲方（施工单位）：
地址：
联系人：
电话：
乙方（施工单位）：
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲、乙双方为就配电箱施工事宜，特订立本合同，共同遵守下列条款：
一、项目名称：配电箱施工工程
二、项目地点：（具体地址）
三、施工内容：根据设计要求，进行配电箱施工工程，包括但不限于配电箱安装、配线、电气设备接驳等工作。

四、工期：本项目计划工期为（具体工期），具体工期根据双方协商确定。

五、造价及支付方式：
1. 本项目总造价为（具体金额）人民币，包含材料费、人工费及其他费用。

2. 甲方应在工程完工后（具体日期）天内支付全部款项。

六、品质保证：
1. 乙方承诺按照国家相关标准及设计要求进行施工，保证工程质量符合合同约定。

2. 在保修期内，乙方应负责免费修复由于工程质量问题引起的故障。

七、合同变更：
1. 如因设计变更或其他原因导致工程范围、造价等发生变化，应经双方协商一致后进行合同变更。

2. 变更后的合同内容应签订书面变更协议，具体变更事宜以协议为准。

八、法律适用及争议解决：
1. 本合同适用中华人民共和国法律。

2. 若因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
以上为双方签订的配电箱施工合同，双方一经签字盖章即具有法律效力。

配电安装承包合同5篇

配电安装承包合同5篇篇1配电安装承包合同一、甲方：______________（单位名称），法定代表人：______________，注册地址：______________，联系电话：______________。

乙方：______________（单位名称），法定代表人：______________，注册地址：______________，联系电话：______________。

鉴于甲方对其建设项目需要进行配电安装工程，乙方具有从事配电安装工程的资质和能力，双方经友好协商，就配电安装承包事宜达成如下合同：二、工程名称及地点：______________。

三、工程内容：本次工程包括但不限于：电缆布线、配电盘的安装、接线、调试等工作。

具体工程范围详见附件一。

四、工程总造价：本次工程的总造价为______________（大写：______________）元整。

五、工程工期：工程工期为______________自合同签订之日起计算，双方应在规定工期内完成工程。

六、工程款支付：工程款按照施工进度支付，支付方式为______________。

七、质量要求：双方应保证工程的安全性、可靠性和质量，并承担相应的工程保修责任。

八、违约责任：任何一方未按照协议履行义务将承担相应的违约责任。

九、争议解决：因本合同引起的一切争议应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解、仲裁。

十、签订地点和日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自双方盖章之日起生效。

甲方（盖章）：______________ 日期：______________乙方（盖章）：______________ 日期：______________附件一：工程范围详细说明1. 电缆布线：根据设计要求进行电缆的铺设，包括线缆材质、规格、敷设方式等。

2. 配电盘安装：根据现场要求安装配电盘，并做好接线工作。

3. 调试：在安装完成后进行系统的调试，确保设备运行正常。

配电箱安装合同协议书

配电箱安装合同协议书---甲方（业主）： [甲方全称]乙方（承包商）： [乙方全称]鉴于甲方拟在[项目地址]进行[项目名称]的建设，现需对该项目中的配电箱进行专业安装。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就配电箱的安装事宜达成以下协议，并共同遵守。

一、工程概述1. 工程地点：[具体地址]2. 工程内容：配电箱的供应、运输、安装、调试及后期维护服务。

3. 工程规模：共计安装配电箱[数量]台。

4. 技术要求：配电箱必须符合国家相关标准和行业规定，确保质量合格，安全可靠。

二、工程质量乙方必须保证所提供配电箱的质量符合国家标准，且在安装过程中严格遵守操作规程，确保安装质量达到行业标准。

三、工期要求1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 如遇特殊情况需要延期，乙方应提前[具体天数]天书面通知甲方，并说明原因。

四、合同价款1. 工程总价：[金额]元人民币。

2. 付款方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：- 预付款：合同签订后[具体天数]天内支付总价款的[百分比]%。

- 进度款：根据工程进度分批支付，每完成一定工作量支付相应比例的款项。

- 竣工款：工程竣工验收合格后[具体天数]天内支付剩余款项。

五、违约责任1. 若乙方未能按合同约定的时间、质量完成安装工作，应承担违约责任，赔偿甲方因此产生的损失。

2. 若甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付迟延支付的利息。

六、争议解决双方因执行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交[仲裁机构名称]按照其仲裁规则进行仲裁。

七、其他条款1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

---。

配电箱工程施工合同

配电箱工程施工合同合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主为进行配电箱工程施工，需要乙方提供相应的施工服务，双方经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程内容1.1 本工程包括但不限于配电箱的安装、接线、调试等工作。

1.2 工程的具体内容、工程量及其它要求详见附件一《工程量清单》。

第二条工程质量2.1 乙方应按照国家标准、行业规范及相关技术要求进行施工，确保工程质量。

2.2 工程验收标准详见附件二《工程验收标准》。

第三条工程进度3.1 乙方向业主承诺，本工程应在合同签订后X个月内完成。

3.2 具体工程进度安排详见附件三《工程进度计划》。

第四条工程费用4.1 本工程的施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。

4.2 费用支付方式及进度详见附件四《费用支付计划》。

第五条违约责任5.1 乙方如未能按照本合同约定的时间、质量完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总金额的5%。

5.2 由于乙方原因导致工程质量不符合约定标准的，乙方应负责无偿修复，并承担由此产生的一切费用。

第六条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日附件一：《工程量清单》附件二：《工程验收标准》附件三：《工程进度计划》附件四：《费用支付计划》第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：第三方主体（以下简称“监理方”）：鉴于业主为进行配电箱工程施工，需要乙方提供相应的施工服务，同时为确保工程质量、进度和投资控制，聘请监理方进行现场监理，双方经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

配电箱安装合同模板

配电箱安装合同模板配电箱安装合同。

甲方，（委托方名称）。

乙方，（承包方名称）。

鉴于甲方拟在其（具体地址）进行配电箱的安装工程，经双方友好协商，就本次配电箱安装工程事宜，达成如下合同：一、工程内容。

1. 乙方应按照甲方的要求，对指定地点进行配电箱的安装工作，包括但不限于配电箱的选型、采购、运输、安装、调试等工作。

2. 乙方应确保所使用的材料和设备符合国家相关标准，且在安装过程中保证施工质量和安全。

二、工程价款。

1. 工程总价款为（具体金额）。

2. 工程款项支付方式，甲方应在签订本合同时支付工程总价款的30%作为预付款，余款在工程完工并经甲方验收合格后支付。

三、工程期限。

1. 工程期限为（具体时间），乙方应按照约定时间完成配电箱的安装工作。

2. 若因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并在延期后尽快恢复工程进度。

四、质量保证。

1. 乙方应对所提供的材料和设备提供相应的质量保证，保证其符合国家相关标准，并承担因材料和设备质量问题所引起的责任。

2. 安装工程完成后，乙方应对安装的配电箱进行调试和检测，确保其正常运行。

五、工程变更。

1. 若甲方需对工程内容进行变更，应提前书面通知乙方并经双方协商确定变更内容及相应的工程价款调整。

2. 工程变更应在双方协商一致的情况下进行，未经乙方同意不得擅自变更工程内容。

六、违约责任。

1. 若乙方未按照约定时间完成工程，每延迟一天，乙方应向甲方支付违约金（具体金额）。

2. 若乙方在工程中出现违反合同约定的行为，应承担相应的违约责任。

七、保险责任。

1. 乙方应在工程期间为工程所涉及的人员和设备购买相应的施工意外险和第三者责任险，确保工程期间的安全和风险防范。

2. 若因工程施工过程中发生意外，乙方应积极配合甲方进行事故处理，并承担相应的赔偿责任。

八、法律适用和争议解决。

1. 本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。

2. 若在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

配电箱安装施工合同协议书

甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]鉴于甲方需对[工程名称]项目中的配电箱进行安装，乙方具备相关资质和施工能力，双方经友好协商，就配电箱安装施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：配电箱的安装、调试及验收4. 工程工期：[具体工期]5. 工程预算：[具体预算]二、施工要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行配电箱安装施工。

2. 乙方在施工过程中应确保施工质量，严格遵守国家有关施工安全法规和标准。

3. 乙方应按照甲方要求，选用符合国家标准和行业标准的配电箱及相关材料。

4. 乙方应负责配电箱的运输、保管、安装、调试及验收工作。

三、施工进度1. 乙方应在[具体日期]前完成配电箱的运输、保管工作。

2. 乙方应在[具体日期]前完成配电箱的安装工作。

3. 乙方应在[具体日期]前完成配电箱的调试工作。

4. 乙方应在[具体日期]前完成配电箱的验收工作。

四、工程质量1. 乙方应确保配电箱安装工程的质量达到国家标准和行业规范要求。

2. 甲方有权对配电箱安装工程的质量进行监督检查，乙方应积极配合。

3. 如发现配电箱安装工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后[具体时间]内进行整改，直至符合要求。

五、工程验收1. 配电箱安装工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。

2. 甲方应在[具体日期]内组织相关人员对配电箱安装工程进行验收。

3. 验收合格后，双方签署验收合格证明。

六、费用及支付1. 甲方应按照合同约定，在配电箱安装工程完成后支付乙方工程款。

2. 工程款支付方式：[具体支付方式]3. 乙方应在收到甲方支付的全部工程款后，向甲方提供相应的发票。

七、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成配电箱安装工程，应向甲方支付违约金，违约金比例为每日[具体比例]。

2. 如甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金比例为每日[具体比例]。

工程承包合同书标准模板（3篇）

工程承包合同书标准模板经双方协议，电气工程承包给_____田电工作业班组，包价为元/m2，订立以下条款：一、合同双方：甲方：太和二建第一项目经理部乙方：电工作业班组二、承包内容：电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装配电箱安装、避雷接地等施工图纸所含概的内容。

单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。

三、双方责任：1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。

2、乙方必须按设计、施工规范及施工技术交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。

乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。

3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。

如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，发生事故的责任自负。

4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。

5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏（如炭刷用完，轴承损坏等）甲方负责维修，对于人为损坏（如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等），乙方负责一切维修费。

6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准一律不给计算工资，不合格的一律返工重作，并扣罚返工所用的材料费。

7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。

每月报工必须经项目经理、工长、技术员和质量检查员签字后才能生效。

8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权拒绝不合理的工作安排。

甲方提供安全保护用品。

9、乙方签订协议后向甲方交付安全抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，班组作业完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。

10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。

11、乙方在施工中质量优良、节约材料、文明施工，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1_0.2元/m2奖励。

电箱安装承包合同模板

甲方（委托方）： ______________乙方（承包方）： ______________鉴于：甲方因需在施工现场或特定地点安装电箱，以满足生产、生活或其他用电需求，现委托乙方进行电箱安装工程。

双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称： ______________2. 工程地点： ______________3. 工程内容：- 配电箱（柜）的安装；- 电器元件的安装；- 线路敷设；- 接地系统的安装；- 相关安全措施的落实；- 其他附属工程。

4. 工程规模： ______________5. 工程期限：自本合同签订之日起 ______________ 日内完成。

二、工程要求1. 乙方应严格按照甲方提供的工程图纸、施工规范及国家标准进行施工。

2. 乙方应选用符合国家标准和行业规范的材料及设备。

3. 乙方应确保工程质量，满足甲方使用要求。

4. 乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。

三、工程费用1. 合同总价：本工程总价为人民币 ______________ 元（大写：____________________）。

2. 付款方式：- 预付款：合同签订后 ______________ 日内，甲方支付合同总价的______________% 作为预付款。

- 进度款：按工程进度支付，每完成工程总量的 ______________% 后，甲方支付相应比例的工程款。

- 尾款：工程验收合格后 ______________ 日内，甲方支付合同总价的______________% 作为尾款。

3. 其他费用：除合同约定费用外，乙方应承担因施工产生的其他费用。

四、工程验收1. 工程完成后，甲方将组织有关人员进行验收。

2. 验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定的尾款。

3. 验收不合格的，乙方应在规定时间内进行整改，直至合格。

五、违约责任1. 乙方未按约定时间完成工程的，每延迟一日，应向甲方支付合同总价的______________% 作为违约金。

工地配电箱承包协议书范本

工地配电箱承包协议书范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方因工程建设需要，需在工地上安装配电箱，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方承包甲方工地配电箱安装工程事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：乙方负责甲方工地配电箱的采购、安装、调试及相关技术服务。

第二条承包范围2.1 乙方承包范围为甲方指定的工地配电箱的安装、调试及相关技术服务。

第三条工程期限3.1 工程期限自合同签订之日起至___________年___________月___________日止。

第四条工程质量4.1 乙方应按照国家有关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。

第五条工程价款5.1 工程总造价为人民币（大写）___________元整（￥___________元）。

第六条付款方式6.1 甲方在合同签订后___________个工作日内支付乙方合同总价的___________%作为预付款。

6.2 工程完工并经甲方验收合格后，甲方在___________个工作日内支付乙方剩余工程款。

第七条工程验收7.1 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。

7.2 甲方应在接到通知后___________个工作日内组织验收。

7.3 若验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内无偿返工，直至验收合格。

第八条违约责任8.1 若甲方未按约定支付工程款，应按逾期金额的___________%向乙方支付违约金。

8.2 若乙方未按约定期限完工，应按逾期每日支付合同总价的___________%向甲方支付违约金。

第九条争议解决9.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条其他10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

配电箱安装工程施工合同

配电箱安装工程施工合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方拟进行配电箱安装工程，并经过双方友好协商，现就配电箱安装工程的相关事宜达成如下协议：一、工程内容及范围1. 乙方负责按照甲方提供的配电箱安装图纸和技术要求，完成配电箱的采购、运输、安装及调试工作。

2. 工程地点：________。

3. 工期：自合同签订之日起计算，共计________天。

4. 质量标准：乙方应确保所安装的配电箱符合国家相关标准和行业规定，并满足甲方的使用需求。

二、合同价格及支付方式1. 合同总价为人民币________元整（大写：________）。

2. 甲方应在合同签订后____天内支付预付款，金额为合同总价的___%。

3. 乙方完成采购、运输等工作后，甲方应支付进度款，金额为合同总价的___%。

4. 乙方完成安装、调试并通过甲方验收后，甲方应支付剩余款项。

三、双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的工作进度和质量，并提出合理建议和要求。

2. 乙方应按照合同约定的时间、质量和标准完成工程任务，并对工程质量负责。

3. 如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

四、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金，并承担由此造成的损失。

2. 若乙方未按约定时间完成工程任务或存在质量问题，应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。

五、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________。

施工现场用电照明及配电箱安装承包合同协议书范本模板

发包人(以下简称甲方)：________________________________承包人(以下简称乙方)：________________________________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：________________________二、工程地址：________________________三、工程内容：本工程由乙方承包现场施工用电、照明及配电箱安装。

四、合同总价：合同包干总价为人民币________。

合同总价中已包括所有国家及当地规定应缴纳的各项税金，达到政府主管部门规定要求的全部费用，达到供电主管部门电力验收、供电及移交要求的全部费用。

五、工程工期：工程开工日期：________年________月________日，工程完工日期：________年________月________日；如果由于下列原因，乙方可提出工期延长：1、变更所引起的某项工作量的显著变化，且该项工作在关键路线上；2、由甲方所造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍；3、遇不可抗力而引起的延误。

如果乙方认为其有权提出工期延长，应按规定以书面方式向甲方发出通知，由甲方确认是否予以延长。

如有工期延长甲方只给予工期延长，因工期延长所发生的相关费用由乙方承担。

六、工程承包方式本工程实行总价包干，乙方包工、包料、包工期、包质量，合同施工范围内造价不予调整。

七、工程价款的调整本工程为总价包干合同。

乙方在合同总价中已包括人工、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素。

除发生下述情况时调整外，乙方不得因其它任何原因提出调整工程造价：1、甲方另行委托的新增工程内容。

工程价款调整方法：如因工程量变更而发生的工程造价变更。

电箱安装承包合同范本

电箱安装承包合同范本合同编号：__________甲方（业主）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方就电箱安装项目达成一致意见，特订立本合同，以资信守。

第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在电箱安装过程中的权利、义务和责任，确保工程质量，保障双方的合法权益。

第二条工程内容1. 乙方负责甲方指定地点的电箱安装工作，包括但不限于电箱的搬运、定位、固定、接线等工作。

2. 乙方应按照国家相关标准和规范进行安装，确保电箱安装牢固、接线正确、安全可靠。

3. 乙方需提供所有必要的工具和设备，以及合格的施工人员。

第三条工程质量1. 乙方保证所安装的电箱符合国家相关质量标准和行业规范。

2. 乙方应对安装完成的电箱进行全面检查，确保无安全隐患。

3. 如在保修期内发现质量问题，乙方应负责无偿修复。

第四条工期要求1. 乙方应于____年____月____日前完成电箱安装工作。

2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。

第五条价格及支付方式1. 本工程总价为人民币____元。

2. 甲方在合同签订后____天内支付乙方预付款，占总价的____%。

3. 余款在工程验收合格后____天内一次性付清。

第六条违约责任1. 如乙方未按合同约定时间完成工程，应按日支付违约金，违约金的数额为每日未完成部分工程造价的____%。

2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担返工、修复等一切费用。

3. 如甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付逾期付款的滞纳金。

第七条争议解决合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第八条其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。

电箱安装承包合同范本

电箱安装承包合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方房屋电箱安装工程项目的承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：甲方房屋电箱安装工程1.2 工程地点：甲方房屋所在地1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责将电箱从原位置移动到新位置，并重新安装、接线，确保电箱安装稳固、安全可靠。

二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币【】元整（大写：【】元整），包括电箱购买费用、人工费用、材料费用、交通费用等。

2.2 甲方应在合同签订后【】日内，向乙方支付合同总金额的【】%作为预付款，余款在工程验收合格后一次性支付。

三、合同履行3.1 乙方应按照甲方要求，按时完成电箱安装工程。

如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

3.2 乙方应保证电箱安装工程的质量，确保电箱安装稳固、安全可靠。

电箱安装完毕后，乙方应提供相关质保资料，并承诺质保期为【】年。

3.3 甲方应按照合同约定，及时向乙方支付合同款项。

如甲方逾期支付，应承担相应的逾期付款违约责任。

四、验收及质保4.1 工程验收合格标准：电箱安装位置、高度、接线等符合国家和行业标准及甲方要求；电箱运行正常，安全可靠。

4.2 工程验收：甲方应在工程完成后【】日内组织验收。

如甲方在验收合格后【】日内未提出异议，视为验收合格。

4.3 质保期内，如电箱出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后【】小时内到达现场进行维修或更换。

五、争议解决5.1 本合同履行过程中，如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日以上电箱安装承包合同范本，仅供参考。