2019公司与施工队的合同
2019年建设工程合同范本
2019年建设工程合同范本【篇一】发包人（全称）：______________________承包人（全称）：______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________结构形式：__________ 数： __________ 筑面积：__________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工期：__________ 天开工日期：竣工合同：四、质量标准工程质量标准:五、合同价款1、合同总价（大写）：__________ （人民币）元（小写）：____________ 元（其中：工程暂列金额___________ 元，计日工__________ 元，材料暂估价和专业工程暂估价_________ 元，安全文明施工措施费____________ 元，总承包服务费 ___________ 元。
）2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。
（见附件4：）六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附件；（4）本专用合同条款；（5）本通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单（附件4：）；（9）招标文件、招标文件澄清及修改；（10）其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
2019土方回填工程承包合同范本5篇
2019土方回填工程承包合同范本5篇土方回填，是建筑工程的填土，主要有地基填土、基坑(槽)或管沟回填、室内地坪回填、室外场地回填平整等。
以下是我整理的2019土方回填工程承包合同范本5篇，欢迎阅读参考!2019土方回填工程承包合同范本(1)发包单位： (以下称甲方)承包单位： (以下称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招、投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，双方就本工程施工事项达成以下合同条款：一、工程名称：北惯中心新城路基土方工程二、工程地点：阳江市阳东县北惯中心新城三、工程内容：路基土方回填、夯实，1#路回填至设计标高下1.00米，4#路四、工程承包范围：北惯中心新城1#、4#、5#路目前已取得指标范围及属于镇政府可施作的市政道路部份。
六、施工工期：本工程分阶段施工，每阶段工期甲方以书面通知;以小区1#、4#路道路路基为主。
回填至设计标高下1.3米。
五、承包方式：包工包料七、开工日期：以甲方书面通知为准八、结算方式：按实际收方结算九、承包金额：包干单价为32元/m3(含税票)，按实际收方数量计算总价十、付款方式：依工程形象进度付款：1、每十日计价一次，每次支付当期实际完成土方工程款的70 %;2、工程全部完成并经验收合格后10日内，支付至总工程款的90 %;3、乙方提报正式竣工图纸及结算书，并经甲方审查合格(审查期间以30日为限)后10日内，支付至总工程款的95 %;4、工程款余款 5 %作为质保金，于一年质保期满后5日内无息支付。
十一、质量标准：施工的项目必须符合《公路路基施工技术规范》。
十二、质量及其他要求：1、乙方必须按照甲乙双方约定的图纸进行施工。
2、乙方施工的所有分项工程质量都必须达到施工规范要求。
3、乙方施工人员必须按照正确程序施工，不得偷工减料，若发现乙方有人偷工减料程序，甲方视情节严重给予一定数额的罚款，甚至清退乙方，不予结算。
工程包工合同范本（精选5篇）
工程包工合同范本（精选5篇）工程包工合同范本（精选5篇）在人民愈发重视法律的社会中，合同的用途越来越广泛，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编整理的工程包工合同范本（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
工程包工合同1甲方：乙方：管道安装班组甲乙双方本着友好合作的态度，按照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的的规定，在自愿、公平、诚实信用的基础上，甲乙双方签订此合同。
一、工程概况1.工程名称：苍南县龙港镇世纪大道供水工程2.工程地点：世纪大道3.承包范围：管道安装4.承包方式：包清工5.工期：二、合同修改除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有单方任意变化或修改。
三、工程质量标准验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据；以甲方所提供图纸为技术标准。
四、价格清包工费：以附件清单为准，按实际工程量结算。
五、付款方式前期管道安装铺设完工，付：每月工程量的 85%工程竣工，验收合格后，在15天内余下的 15%尾款，全部付清。
六、材料1.安装管道材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。
乙方的施工工具由乙方自备，检测由甲方负责。
2.乙方应提前三天向甲方提供需购材料清单，甲方应在四天内及时采购材料供施工队使用。
3.乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
4.乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
5.未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格的5倍从人工费扣除。
七、双方责任甲方负责监督工程进度，工程中间验收与竣工验收工作；资料整理。
负责委派项目负责人做好安装协调工作。
整理好施工现场的三通一平工作。
乙方负责做到安全生产、文明施工、优质服务；主要施工人员必须持证上岗，负责施工现场的安全，按期、保质、保量完成工程。
施工当中，乙方必须服从甲方安全管理，严禁违规操作，否则出现任何安全事故责任都由乙方负责。
班组施工合同(施工队)
班组施工合同（施工队）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程总量：__________5. 工程工期：自____年__月__日至____年__月__日。
二、工程费用及支付方式1. 本工程的造价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2. 甲方分期支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。
3. 甲方支付工程款时，乙方出具正规发票。
三、施工质量及标准1. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和相关技术规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应保证工程的安全，严格按照安全生产法律法规和施工现场安全管理规定进行施工。
3. 乙方应保证工程进度，按照合同约定的工期完成施工任务。
4. 工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求进行保修。
四、施工材料1. 甲方负责提供施工所需的主要材料，包括但不限于：__________。
2. 乙方负责采购施工所需的辅助材料，并报甲方备案。
3. 乙方应确保施工材料的质量，不得使用不合格的材料。
五、施工人员1. 乙方应具备相应的施工资质，并提供合格的施工人员。
2. 乙方施工人员应具备相应的技能和经验，遵守施工现场管理制度。
3. 乙方应负责施工人员的工资、福利和保险等事项。
六、违约责任1. 乙方未按照约定工期完成施工任务的，应当按照违约部分工程造价的__%向甲方支付违约金。
安全施工责任书范本2019
安全施工责任书范本2019关于《安全施工责任书范本2019 》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。
加强安全管理，确保工程施工生产的顺利进行及广大职工的家庭幸福，下面是小编精心整理的安全施工责任书，希望能给大家带来帮助!安全施工责任书范本(一)为进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强安全管理，确保工程施工生产的顺利进行及广大职工的家庭幸福，经双方协商，签订本安全责任书。
第一条：订立责任书双方：甲方：代表：乙方：代表：第二条：甲乙双方要认真贯彻执行安全生产的政策法规，强化安全意识，通过健全规章，加强防范，完善项目管理，发扬敢管、敢抓、敢处分的“三敢精神“，实现安全生产目标。
第三条：安全生产责任书期限：自进场施工至本工种工程完工为止。
第四条：甲方责任及义务：1、对安全生产工作进行整体布置，管理，负责开展日常的安全生产大检查，对发现的的问题及薄弱环节，督促限期整改。
2、负责开展文明施工现场、安全生产评比活动，百日安全生产、安全知识竞赛活动，及时总结交流，奖优罚劣。
3、对乙方提出的安全生产方面的问题，甲方应及时答复或三天内处理、解决。
4、负责对乙方做好施工前的安全技术交底工作及做好三级安全教育。
5、向乙方及时传达上级、地方政府部门等关于安全生产的有关文件精神。
第五条：乙方责任及指标：1、杜绝重大伤亡事故(含设备事故)，一般事故频率控制在1‰以内。
2、设置一名兼职安全员，负责参与项目部的安全生产活动及主持本班组的安全生产工作，并及时建立安全台帐。
3、负责对新进场的职工进行第三级安全教育，并对班组内新老职工进行合理的搭配，对新职工起传、帮、带作用。
4、班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组，无“三证”人员不得进入施工现场。
5、需认真执行劳动保护条例，支出相应的工资额，为职工配备劳保用品，并随时关注班组内工人的身体及心理、思想动态。
6、需认真开展好“三上岗、一讲评”安全活动，并对职工进行定期或不定期的安全教育工作。
公司与施工队合同模板
合同编号：_______甲方（甲方指合同签订的公司）：乙方（乙方指负责施工的队伍）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行某项目施工的有关事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程预算：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
二、合同工期2.1 工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。
2.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务。
如乙方原因导致工程延期，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每天违约金人民币_______元。
三、质量标准3.1 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案及相关技术规范进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量应达到国家及行业现行有关标准、规范的要求，并通过相关部门的验收。
3.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。
如因乙方原因导致工程验收不合格，甲方有权要求乙方支付返工费、整改费等费用。
四、合同价款及支付方式4.1 双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
4.2 甲方支付乙方工程款项，分为三个阶段：第一阶段：工程进度达到30%时，支付工程款的30%；第二阶段：工程进度达到60%时，支付工程款的60%；第三阶段：工程验收合格后，支付剩余的10%。
4.3 甲方支付乙方工程款项时，乙方应提供等额的发票。
五、安全生产5.1 乙方应严格按照国家及地方的安全生产法律法规、施工现场管理制度进行施工，确保施工安全。
5.2 乙方应承担施工过程中的安全事故责任，如因乙方原因导致安全事故，甲方有权要求乙方承担相应的安全事故赔偿责任。
2019-分包意向性协议书-推荐word版 (8页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==分包意向性协议书篇一：劳务分包意向性协议编者注：本协议可用作当我方实施劳务分包时，因图纸提供、单价测算等工作尚未结束，我方与分包队伍签订正式劳务协议的条件不足，但因工期、进度等原因需提前进场施工的情况下所签订的框架性协议。
由于本协议的过渡性质，其合同期限宜订在三个月以内。
劳务分包意向性协议甲方：法定代表人：公司住所：乙方：法定代表人：公司住所：鉴于：1、甲方已与项目工程签订工程施工承包合同，承担项目工程施工。
2、因成本及劳务单价测算等工作尚在进行，但本项目工期较紧，业主要求必须先行进场对部分工程进行施工。
3、乙方已了解上述情况，有意在甲方承包范围内劳务分包部分工程，并在本合同所约定时间内进场施工。
双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，友好协商，就以下事项达成一致意见，共同遵照执行：一、工程概况工程名称：工程地点：二、承包范围：乙方有意在甲方承包范围内劳务分包以下工程：或：具体承包范围以甲乙方双方最终签订的分包合同为准，分包合同签订前的施工内容以甲方每月/每季/或即时出具的书面指令为准。
(指令的出具时间及方式请根据双方协商结果拟定)三、施工期限本合同约定工程内容预计在年月日前完成。
具体开工时间及施工进度要求以甲方书面指令为准。
竣工时间以双方最终签订的劳务分包协议为准。
四、质量及安全项目建设质量标准根据国家有关工程技术规范确定。
（此处也可根据项目性质引用准确的国家相关施工规范名称或项目业主已经明确的施工规范。
）五、合同价款1、鉴于本合同性质仅为双方意向性合同，且就本合同项下实施的劳务单价/合同总价（具体内容请各项目根据具体情况添加、修改）等尚未确定，因此，除本合同附表所列明的暂时可予明确的合同单价外，其他项目以双方最终签订的分包合同为准。
工程队劳务合同模板
工程队劳务合同模板甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承揽方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方需要完成某项工程项目的施工工作，乙方具有施工资质和相关经验，双方经友好协商，就具体工程项目的施工工作达成如下协议：一、工程项目名称及地点1.1 甲方委托乙方完成的工程项目名称及地点：（详细描述）二、工程项目内容2.1 乙方将按照甲方要求，负责完成工程项目的设计、施工和验收工作。
2.2 乙方应保证工程项目的质量符合相关的标准和规定，确保工程顺利完成。
三、合同期限3.1 合同期限自双方签署本合同之日起生效，至工程项目完工并经甲方验收合格之日止。
四、工程报价4.1 乙方应在签订本合同之日起，按照工程项目的具体情况，向甲方提供工程报价及工程进度计划。
4.2 工程报价包括人工费、材料费、设备费等各项费用，并应在合同中详细列明，不得擅自调整。
五、工程款支付方式及时间5.1 甲方应按照工程进度计划，及时支付工程款。
5.2 工程款支付方式和时间应在合同中明确规定，必须按时支付，避免影响工程的正常进行。
六、工程安全与保障6.1 乙方应严格遵守施工安全规范，确保施工过程中的安全。
6.2 乙方应购买工程施工人员意外险和施工设备保险，确保工程施工期间的安全。
七、工程质量保证7.1 乙方应保证工程项目的质量符合国家相关标准和规范。
7.2 工程项目施工期间如出现质量问题，乙方应承担相应责任并按要求进行整改。
八、合同解除和违约责任8.1 若一方违约，导致无法履行本合同，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
8.2 若因不可抗力等原因，导致无法履行本合同，双方应充分沟通协商，保证工程完成。
九、争议解决9.1 双方如因本合同或工程项目施工过程中发生争议，应友好协商解决；如无法协商解决，可向有管辖权的法院提起诉讼。
十、其他事项10.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
10.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程项目施工队的聘用合同
工程项目施工队的聘用合同工程项目施工是一个复杂且专业性强的过程，涉及众多参与者和环节。
在这一过程中，施工队伍的选择与管理显得尤为关键。
为了确保工程顺利进行，甲方（即项目发包方）与乙方（即施工队）之间需要签订一份详尽的聘用合同。
以下是一份标准的工程项目施工队聘用合同范本，旨在为甲乙双方提供一个公正客观的合作框架。
一、合同基本信息1. 甲方（项目发包方）：___________2. 乙方（施工队）：___________3. 工程名称：___________4. 工程地点：___________5. 合同编号：___________6. 签订日期：___________二、工作范围与职责1. 乙方负责按照甲方提供的图纸和技术规范进行工程施工。
2. 乙方需遵守国家有关建筑施工的法律、法规和标准，保证工程质量符合国家规定的质量要求。
3. 乙方应确保施工安全，采取有效措施预防事故的发生。
三、合同期限与进度1. 本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 乙方应根据合同约定的时间表推进工程进度，如遇不可抗力因素导致延期，应及时通知甲方并协商解决方案。
四、费用与支付方式1. 工程总造价为人民币____元。
2. 甲方按照以下方式向乙方支付工程款：_____。
3. 付款时间及条件：_____。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程任务或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未能按时支付工程款，应按照合同约定支付违约金。
六、争议解决1. 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
【2018-2019】双方长期合作友好协议-范文word版 (6页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==双方长期合作友好协议篇一：友好合作协议书友好合作协议书甲方：江苏省宿迁市宿豫区人民政府乙方：浙江省区域经济合作企业发展促进会为进一步发展双方友好关系，加强交流协作，促进经济繁荣，本着“增进友谊、促进合作、互惠互利、共同发展”的原则，经友好协商，双方决定缔结友好协作单位，并达成以下协议：一、建立联谊互访制度。
建立友好协作关系，开展定期或不定期的互访、交流、考察等活动，保持联络沟通。
二、促成企业对口协作。
努力倡导并促进两地企业之间建立对口协作关系，鼓励两地企业进行多种形式的协作与合作，逐步建立优势互补、产业对接、技术合作、信息互通机制。
三、搭建合作交流平台。
充分利用双方举行的各类成果交易会、产品展示会、科技研讨会、协会年度会等途径开展全面交流与合作。
双方重点围绕发展新兴产业、完善基础设施、改善生态环境、发展社会事业等方面，合作开发各类项目。
四、推动双方全面合作。
双方将开展多层次、多领域的合作，甲方聘请乙方作为甲方招商引资代理，帮助甲方开展招商引资工作。
甲方将定期向乙方提供经济社会发展、重点项目储备、招商引资优惠政策等方面的情况。
1本协议书未尽事宜由双方另行商定。
本协议书自签订之日起生效，一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方：江苏省宿迁市宿豫区人民政府乙方：浙江省区域经济合作企业发展促进会 201X年7月19日于浙江杭州 2篇二：服装厂长期合作协议服装厂长期合作协议甲方：冬柏服装（杭州）有限公司乙方：甲方将服装订单业务交给乙方加工，经双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，就双方长期合作一事，达成如下协议：一、服装订单下单方式：由甲方直接下单给乙方，按甲方的订单制作。
二、面料、辅料质量标准和要求根据甲方客户要求三、服装款式特点和制作要求根据甲方订单和客户要求四、服饰质量标准和验收方法由甲方客户到厂验收后出库六、配套及包装要求：根据订单要求七、结算方式和付款期限：根据订单八、交货期限、地点、方式交货地点为甲方办公地点。
2019年建设工程施工合同范本
2019年建设工程施工合同范本【篇一】发包人(全称)：__________________承包人(全称)：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1。
工程名称：___________________________。
2。
工程地点：___________________________。
3。
工程立项批准文号：__________________。
4。
资金来源：___________________________。
5。
工程内容：___________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。
工程承包范围：_____________________________________________。
二、合同工期计划开工日期：_________年_________月_________日。
计划竣工日期：_________年_________月_________日。
工期总日历天数：_________天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式1。
签约合同价为：人民币(大写_____________)(￥_______元)；其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写____________)(￥_______元)；(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写____________)(￥______元)；(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____________)(￥______元)；(4)暂列金额：人民币(大写_____________)(￥______元)；2。
钢结构工程专业分包合同
钢结构工程专业分包合同合同编号HB201901-THSTWMG01发包方：山河建设集团有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）本着自愿、平等、公平、诚信的原则，甲乙双方经友好协商，甲方现将邢台园博园工程的太行生态文明馆钢结构工程分项工程委托乙方承包制施工，为了明确双方职责，便于管理，确保工程质量、安全及如期完成，本着平等互利、协商一致的原则，结合工程具体情况，双方达成共识，特立以下协议：一、承包范围及合同中包含的工作内容：（一）、承包范围：邢台园博园（工程名称）太行生态文明馆钢结构工程（栋号范围）（二）、承包方式：专业分包。
（包工、包料，含完成承包范围内所有工作所需辅材、机具）（三）、合同中包含的工作内容：1、工作内容：邢台园博园太行生态文明馆钢结构工程设计图纸范围内的所有与钢结构相关的工程(含预埋件、楼板、螺栓、等工序)，必须按原设计图的设计效果及使用功能进行优化设计施工，钢结构必须除锈及刷防火涂料，达到设计标准要求。
安装所需的技术措施涉及到的焊接、加固、钢结构部分工程的安全文明施工、现场垃圾清理。
2、甲方负责项目管理，提供公共照明、施工用水、施工用电、施工图纸一套、垂直运输设备不影响甲方工作情况下免费使用等。
3、乙方负责工程所用小型工具，电钻、电焊机、配备安全生产用品( 防护眼镜、绝缘手套、手电筒、防护绳、雨衣等)、二级配电箱以外的灯线等。
3、本工程合同事项范围内不产生零工和签证费用，其零工包含在包干单价中；4、甲方视乙方在考察并熟悉图纸及施工现场内外的所有情况后进场施工，乙方为保证工期及质量所采取的各项措施发生的费用均已经包含在合同单价中。
二、采用固定单价价格及付款方式1、固定综合单价清单表：注明：综合单价分析表见合同附件1；以上钢材材料价格发生变化，其幅度在±5%以内（含5%）的不作调整，其价差由承包人承担或受益；幅度在±5%以外的，调整其超过部分的价格，价差由发包人承担或受益。
承包方和包工头的合同3篇
承包方和包工头的合同3篇篇1承包方和包工头的合同范本甲方（承包方）：______（姓名）、______（地址）、______（电话）。
乙方（包工头）：______（姓名）、______（地址）、______（电话）。
经双方友好协商，就________项目签订合同如下：一、项目基本情况1. 项目名称：________。
2. 项目地点：________。
3. 项目工期：从____年____月____日开始，至____年____月____日结束。
4. 工程内容：包括但不限于______等。
二、付款方式1. 乙方应于项目启动前，按照项目总额的____%向甲方支付订金，订金不可退还。
2. 项目过程中，双方根据工程进度确定支付的款项，并签署相关支付凭证。
3. 项目完成后，乙方应向甲方提供完工验收报告，甲方验收合格后即可支付尾款。
三、工程质量1. 乙方应按照合同约定，严格按照工程规范和标准进行施工，确保工程质量。
2. 如工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，直至合格为止。
3. 工程完成后，如出现质量问题，乙方应承担相应的责任并进行修复。
四、违约责任1. 如乙方未能按时交付工程，将承担每延迟一天的违约金____元的赔偿责任。
2. 如工程质量不符合约定，乙方应承担相应的处罚，并赔偿甲方经济损失。
3. 未经甲方同意，乙方不得擅自转包或转让工程。
五、其他约定1. 合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章起生效。
2. 其他事项双方另行协商解决。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________签订日期：____年____月____日以上为《承包方和包工头的合同范本》，希望双方能够遵守合同约定，共同努力完成工程，达到双方满意的效果。
合同一旦签订生效，双方均需遵守合同规定，如有违反将承担相应的法律责任。
祝双方合作愉快，工程顺利完成！篇2承包方和包工头的合同合同编号：XXXXXX甲方（承包方）：XXX公司乙方（包工头）：XXX包工队为了明确双方在工程承包过程中的权利和义务，经双方友好协商，特订立如下合同：第一条工程内容1.1 甲方委托乙方对XXX工程进行施工承包，包括但不限于土建、水电、装饰等工程内容。
靳跃进、中建宏图建设发展有限公司劳务合同纠纷二审民事判决书
靳跃进、中建宏图建设发展有限公司劳务合同纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷劳务合同纠纷【审理法院】河南省郑州市中级人民法院【审理法院】河南省郑州市中级人民法院【审结日期】2020.01.08【案件字号】(2019)豫01民终25852号【审理程序】二审【审理法官】刘颖超邓先理刘贺锋【审理法官】刘颖超邓先理刘贺锋【文书类型】判决书【当事人】靳跃进;中建宏图建设发展有限公司;赵常伟【当事人】靳跃进中建宏图建设发展有限公司赵常伟【当事人-个人】靳跃进赵常伟【当事人-公司】中建宏图建设发展有限公司【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】靳跃进【被告】中建宏图建设发展有限公司;赵常伟【本院观点】赵常伟将其从中建宏图公司承包的部分劳务工程分包给靳跃进，靳跃进系实际施工人，而非其所述只是中间介绍人。
【权责关键词】合同合同约定证人证言证明诉讼请求撤诉法院调解维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，赵常伟将其从中建宏图公司承包的部分劳务工程分包给靳跃进，靳跃进系实际施工人，而非其所述只是中间介绍人。
由于靳跃进未与赵常伟就其已完成工程量进行确认，无法计算其实际施工劳务费。
靳跃进以其向工人已经支付工资和法院调解书确认支付的工资金额为依据要求中建宏图公司、赵常伟予以给付，依据不足。
综上所述，靳跃进的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下【裁判结果】驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费2560元，由上诉人靳跃进负担。
本判决为终审判决。
【更新时间】2021-11-03 23:43:51【一审法院查明】一审法院认定事实：2017年10月份，赵常伟从中建宏图公司处分包了郑东新区金光花苑Ⅱ期棚户区改造项目宗地二消防工程施工项目。
靳跃进找到王某等一班施工队伍为赵常伟该工程项目提供劳务施工。
施工队进厂施工安全合同
施工队进厂施工安全合同甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：___________4. 工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、安全责任1. 乙方必须严格按照国家有关安全生产的法律、法规、标准和甲方企业的安全生产规章制度进行施工。
2. 乙方必须保证施工过程中的人身安全和设备安全，确保施工质量。
3. 乙方应当对其施工现场的安全负责，确保施工现场的安全设施完好，对施工现场存在的安全隐患应当及时整改。
4. 乙方应当对其施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和安全技能。
5. 乙方在施工过程中，应当严格遵守消防安全规定，做好防火工作。
6. 乙方在施工过程中，应当严格遵守环境保护规定，做好环境保护工作。
三、安全防护措施1. 乙方在施工前，必须对施工现场进行彻底清理，确保施工现场无杂物、无油污、无水患等安全隐患。
2. 乙方在施工过程中，必须按照施工方案和安全技术措施进行施工，确保施工安全。
3. 乙方在施工现场必须设置必要的安全警示标志，提醒施工人员和现场人员注意安全。
4. 乙方必须为施工人员提供符合国家标准的劳动保护用品，并监督施工人员正确使用。
5. 乙方在施工现场必须配备足够的消防器材，并保证其完好有效。
6. 乙方在施工过程中，必须做好施工现场的通风、照明、防尘、防毒、防爆等工作。
四、安全生产费用1. 乙方向甲方支付安全生产保证金人民币____元整，用于乙方施工过程中发生的安全生产费用。
2. 甲方按照乙方实际施工进度，根据实际发生的安全生产费用，从安全生产保证金中扣除，不足部分由乙方补足。
终止施工意见书
终止施工意见书尊敬的施工方：经过我们的验收和评估，我们发现你们在工程施工过程中存在一系列严重的问题和违反合同协议的行为。
在此，我们写此终止施工意见书，终止与你们公司的合作，并要求你们立即停止工程施工，并尽快进行整改。
首先，你们的工程施工进度严重滞后，超出了我们合同约定的时间限制。
根据合同，你们应该在2019年8月底完成这个项目，但是截至目前还未能完成50%的工程进度。
这严重影响了整个工程的推进和计划，延误了我们后续的工作安排。
其次，我们发现你们在施工中存在质量问题。
你们的施工质量低劣，一些已经完成的工作存在明显的瑕疵和安全隐患。
例如，墙体砌筑不牢固，存在空鼓、裂缝等问题；电路安装不规范，没有按照相关标准要求进行施工并及时整改。
此外，工地管理混乱，安全措施不到位。
我们在现场发现，你们的工地管理人员没有严格执行安全规定，工人们没有佩戴安全帽、反光衣等安全装备，工地周边没有设置警示标识和防护措施，进出工地的车辆乱停乱放，存在严重的安全隐患和交通秩序问题。
这样的管理混乱不仅严重影响了工程的正常进行，也对工人的安全构成了威胁。
最后，你们的施工队伍存在严重的纪律问题。
施工队员多次迟到、早退，工作态度敷衍了事，严重影响了工程施工质量和进度。
鉴于你们存在的种种问题和违约行为，我们决定终止与你们公司的合作，并要求你们立即停止工程施工。
同时，我们要求你们在终止合同后的30天内，将施工现场交还给我们，包括已完成和未完成的工程设施、材料和设备，并对延误工期、瑕疵施工等问题进行相应赔偿。
我们保留追究你们公司违约责任的权利，并将根据合同的相关条款要求你们承担相应的违约责任和赔偿费用。
在未来的合作中，我们希望能与有责任感、有专业水平的施工方合作，共同完成高质量的工程项目。
祝好！此致。
朱文海、中建八局第一建设有限公司劳务合同纠纷二审民事判决书
朱文海、中建八局第一建设有限公司劳务合同纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷劳务合同纠纷【审理法院】河南省郑州市中级人民法院【审理法院】河南省郑州市中级人民法院【审结日期】2020.07.29【案件字号】(2020)豫01民终8416号【审理程序】二审【审理法官】刘皓【审理法官】刘皓【文书类型】判决书【当事人】朱文海;中建八局第一建设有限公司;河南久东建筑工程有限公司;丁春雨【当事人】朱文海中建八局第一建设有限公司河南久东建筑工程有限公司丁春雨【当事人-个人】朱文海丁春雨【当事人-公司】中建八局第一建设有限公司河南久东建筑工程有限公司【代理律师/律所】王延江黑龙江隆华律师事务所【代理律师/律所】王延江黑龙江隆华律师事务所【代理律师】王延江【代理律所】黑龙江隆华律师事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】朱文海【被告】中建八局第一建设有限公司;河南久东建筑工程有限公司;丁春雨【本院观点】债务应当清偿，债权人有权要求债务人按照合同约定履行义务。
【权责关键词】无效代理合同过错合同约定视听资料质证诉讼请求维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院经审理查明：1.2018年6月25日，久东公司作为甲方，丁春雨作为乙方，双方签订《项目施工合作协议》；2.《久东劳务班组结算单》载明：施工班组：钢筋班组康金梅、施工日期2018.10-2019.1、共1237.5个工时、剩余金额326500.00，负责人处有丁春雨签名，施工班组负责人处有朱文海、康金梅签名。
本院经审理查明的其他事实与一审判决认定的事实一致。
【本院认为】本院认为，债务应当清偿，债权人有权要求债务人按照合同约定履行义务。
当事人一方不履行义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
一审期间法庭询问朱文海：“是谁准许你干涉案劳务？跟谁协商工程价格？"，朱文海陈述：“我找的丁春雨，我跟丁春雨接的头，按着市场价格计算"，结合《久东劳务班组结算单》、《派工单》、《证明》、《项目施工合作协议》等证据，一审法院判令丁春雨支付劳务费及逾期利息，处理适当，应予维持。
与施工队合作协议合同范本
施工队合作协议书甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方平等协商，自愿签订本协议，并共同遵守以下条款：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程总价：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
二、工程承包范围及施工要求2.1 乙方承包范围包括：________________2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求。
2.3 乙方应严格按照约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、合同价格及支付方式3.1 双方确认，本工程总价为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
3.2 甲方应按照下列付款方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
3.3 乙方应开具合法的税务发票，甲方有权对乙方进行税务核查。
四、工期及质量保证4.1 双方确认，本工程工期为____个月，自合同签订之日起计算。
4.2 乙方应保证工程质量，工程验收合格后，质保期为____年。
4.3 乙方在施工过程中应遵守国家有关安全生产的规定，确保施工安全。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×0.05%。
施工工队合同范本
施工工队合同范本甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工工队事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________（具体施工内容详见附件）1.4 工程进度：____________1.5 工程质量标准：达到国家相关法律法规及行业标准要求。
二、合同金额2.1 本工程的合同总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 甲方支付乙方工程款项的支付方式、支付时间及比例等详见附件。
三、合同工期3.1 工程开工日期：____________3.2 工程竣工日期：____________3.3 工期延误及违约责任：详见附件。
四、质量及验收4.1 乙方应按照约定的工程内容、工程量、工程质量标准等进行施工，确保工程质量符合国家法律法规及行业标准要求。
4.2 工程验收：双方共同参与工程验收，验收合格的，视为工程顺利完成。
五、保密条款5.1 乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。
六、违约责任6.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 对于因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的所有工作内容之日终止。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________（注：本合同范本仅供参考，具体条款请根据实际情况和甲乙双方协商确定。
工程项目施工队的聘用合同
工程项目施工队的聘用合同甲方（业主）：_________乙方（施工队）：_________鉴于甲方需进行_________工程项目的建设，经双方协商一致，特签订以下合同：一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方在_________工程项目中的合作关系，确保工程顺利完成。
二、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________5. 工期要求：_________6. 工程质量标准：_________三、施工队职责1. 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸和技术要求进行施工。
2. 乙方负责施工现场的日常管理，确保施工安全、质量、进度符合合同要求。
3. 乙方需遵守国家有关建筑施工的法律、法规和标准。
4. 乙方应及时向甲方报告工程进展情况，并接受甲方或甲方委托的监理公司的监督检查。
四、甲方职责1. 甲方负责提供完整、准确的工程图纸及技术资料。
2. 甲方应按合同约定支付工程款项。
3. 甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督和检查。
五、合同价格1. 工程总价：人民币_________元。
2. 付款方式：_________3. 结算方式：_________六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
承包合同
甲方（发包人）：湖南金视科技有限责任公司
乙方（承包人）：
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工事项协商一致订立本合同：
一、工程概况及承包方式
1、工程名称：湖南汽车制造有限责任公司邵阳新产业园
2、工程地点：湖南.邵阳
3、工程承包方式：包工、所有施工设备、工具（如本工种的施工照明，所用电焊
机、电线、架梯、电缆、插座，低耗工具、材料等）均由承包人自理，包安全及文明施工。
二、工程内容：
湖南汽车制造有限责任公司邵阳新产业园厂房及辅助办公用房，弱电桥架安装及桥架内布线。
（工程量以实际测量为准）。
三、工程造价：
工程造价定为桥架安装费 20 元/m、含桥架内线缆铺设费用，工程量竣工后以实际测量为准。
四、工程期限：
工程开工日期：
工程竣工日期:
五、质量要求：
按湖南汽车制造有限责任公司邵阳新产业园弱电系统项目协议规定及建筑及建筑群综合
布线系统工程验收规范，工程质量必须无条件达到优良工程标准，工程竣工后如出现质量问题（人为造成的质量问题除外）属于乙方责任的，乙方无偿维修，保修期为一年。
六、付款方式：
1、为保证施工生产的稳定性、连续性，本工程不支付预付款
2、工程进度50%时甲方即付给乙方已完成的工程造价的 50 %。
3、工程竣工验收合格后甲方即付给乙方工程款总造价的 95 %。
4、乙方剩余工程款5%，作为质保金，在保修期满一年后的1个月内一次付清。
七、双方责任：
甲方职责:
1、负责提供整个工程使用的图纸、设计要求，提供现场使用的水、电位置、提供材料运输通道、必要的材料堆放场地，提供工程所涉及的配电系统、管理系统、施工场地要平整等。
2、负责委派现场管理人员，施工技术员。
乙方职责：
1、负责组织精干的技术人员施工，严禁超规范和不按甲方方案、图纸施工，如本工程未能全部达到合同要求的质量标准，除返工或重做外，乙方承担因此而造成的全部经济损失，并承担本工程合同价款的1.5%的违约金。
2、乙方必须组织足够的施工人员进行施工，确保工期，按时完工，在甲方认为人员不够无法按时完工，要求乙方增加人员或加班时，乙方必须无条件增派人员或加班。
甲方不再以计时或加班计算工资，否则竣工工期每推迟一天，承担违约金3000元（不可抗拒的因素除外并由甲方认可）。
3、服从甲方委派的现场管理人员及技术人员的统一指挥，密切配合好各工种的施工处理好各工种之间的关系。
4、乙方负责人必须坚守工地，并随时与甲方技术人员交流配合，如有特殊情况必须报甲
方现场负责人批准后方可离开工地，否则每天罚款200元。
5、民工施工用手套、安全帽雨衣等劳保用品均由乙方自理。
6、本工种所产生的生活、施工垃圾应及时清理，并运至甲方指定地点堆放好，否则所发
生的费用在结算中扣除。
八、安全生产：
1、乙方必须有一名专职安全员配合甲方安全员做好本工种的安全生产、文明施工工作。
乙方用电设备、线路必须符合安全用电要求。
2、乙方施工人员必须有严格遵守甲方提供的安全技术操作规程，乙方应在现场时刻对施
工人员进行安全现场管理，确保施工安全。
违反操作规程，发生安全事故由乙方承担。
3、乙方在制作场地必须注意防火，严禁工作时吸烟、吃槟榔、喝酒，如发现每次罚款500
元。
4、乙方施工人员不遵守安全操作规程或在工地以外发生安全事故，甲方不承担任何责任
和费用。
乙方不按安全技术操作规程操作，甲方有权当场进行处罚。
罚款在工程款中扣除。
5、乙方施工人员必须遵纪守法，严禁打架、赌博、嫖娼、偷盗等行为，一经发现立即辞
退外，每次罚款5000元，情节严重者移交当地派出所或司法部门处理。
6、乙方在施工中必须励行节约，杜绝各种材料的浪费，一经发现甲方有权要求乙方赔偿，
并在结算中扣除。
九、其他事宜
1、为保证工程安全、文明、优质、高速、低耗的完成任务，承包人必须在合同签订之日内交纳工程质量保证金，金额为 5000 元，如未发生上述条款情况，则在开工前无息退还 50 %，竣工后无息返还 50 %。
2、工程如遇特殊情况或不可抗拒力造成不能施工的，工程可顺延，如发生违约所造成的一切损失由违约方承担。
3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其他未尽事宜，由双方协商解决。
6、本合同一式二份，双方签字生效，各持一份，并具有同等法律效力。
甲方单位名称：乙方单位名称：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：
身份证号码：身份证号码：
年月日年月日
承诺书
本人：身份证号码：
本人承诺在合同履行期内，特向甲方作出如下承诺：
1、严格按照国家规定及合同要求履行职责，并自愿接受该合同的全部条款。
2、无甲方授权，个人行为在外的业务自己承担风险和责任，任何经济与刑事责任与公司
无关。
3、不参与和做任何有损甲方形象的事情。
4、保证不拖欠农民工工资，如由此产生的影响与公司无关。
5、自本承诺书签订之日起，由本人自主经营、独立核算，自负盈亏，本人自愿独立承担
因此造成的相关责任。
特此承诺
承诺人：
承诺人身份证复印件：。