建筑工程施工合同(专用条款)
建设工程施工合同(3篇)
建设工程施工合同甲方(全称)：(简称：甲方)乙方(全称)：(简称：乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：苏地____B____23地块项目外遮阳工程(一标段)(16_____21____楼)工程地点：苏州高新区马运路北，滨河路东天之运花园工程内容：外遮阳制作供货和安装二、工期要求根据现场实际施工进度要求四、质量标准及质保期工程质量标准：合格;质保期：贰年五、合同价款单价：____元/㎡，图纸面积为____㎡总价：(大写)柒拾壹万捌仟陆佰贰拾叁圆(小写)￥____元整乙方组织生产前，须现场测量窗户尺寸，并向甲方出具实测尺寸清单，甲方认可后方可组织生产，此清单经甲乙双方签字盖章后作为排产及竣工结算的依据，亦作为本合同的补充，具有同等法律效力。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款、本合同补充条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、图纸、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立地点：苏州本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日建设工程施工合同（二）承包方(甲方)施工单位(乙方)为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。
建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦
建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方)：___________承包方(乙方)：___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，为明确双方权利、义务及经济责任，加强双方的相互配合，保证工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款：第一条：工程项目1、工程名称：______________;2、工程编号：______________;3、工程地点：______________;4、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
5、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
6、承包方式：______________。
第二条：工程期限1、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天(日历____天)，自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天，乙方向甲方发出开工通知书。
3、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。
(3)按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工。
(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。
(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同目的和依据本合同的目的是明确双方的权益和责任，保障建筑工程施工的顺利进行。
本合同依据国家法律法规、相关工程建设标准和规范制定。
第二条合同定义1. 建筑工程：指在土地上或其他相关无遮拦地面上，按照设计图纸和技术要求进行施工的一系列施工活动。
2. 建筑工程施工：指按照已批准的工程设计图纸、规范和技术要求进行的建筑工程实际施工活动。
第三条合同范围本合同适用于各类建筑工程施工合同，包括新建、改建、扩建、修缮、维修等项目。
第四条施工单位1. 施工单位：指具备相应施工能力和资质的企事业单位、个体经营者或合作社等。
2. 施工单位应具备建筑工程施工相应的技术人员和设备，并依法取得相关资质证书。
第五条监理单位1. 监理单位：指根据施工单位和建设单位之间签订合同，负责对施工过程和施工质量进行监督和验收的单位。
2. 监理单位应具备相应的技术能力和监理经验，并依法取得相关资质证书。
第六条竣工验收1. 竣工验收是指建筑工程施工完成后，建设单位组织有关方面对工程施工的质量、安全和合规性进行检查认可的过程。
2. 竣工验收合格后，方可办理竣工手续和交付使用。
第七条紧急变更在建筑工程施工过程中，若出现紧急情况需要变更施工方案、工程进度或其他相关事项，应当及时协商解决并书面确认。
第八条违约责任1. 若一方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿、迟延履约、质量不合格等。
2. 违约责任的金额和种类应根据具体情况确定，双方应进行协商解决。
第九条合同变更和解除1. 若因特殊原因需要变更合同内容或解除合同，应当提前书面通知对方并经过双方协商一致。
2. 变更或解除合同应符合国家法律法规的规定，并确保不违反公共利益和社会公共秩序。
第二章工程内容和进度第十条工程内容1. 工程内容包括但不限于土建工程、设备安装、装饰装修等。
2. 工程内容根据设计文件确定，双方应共同确认并在施工过程中进行相应的调整。
建筑业施工合同（通用5篇）
建筑业施工合同（通用5篇）建筑业篇1甲方(用人单位)：_________________地址：_________________联系电话：_________________乙方(姓名)：_________________性别：_________________身份证号码：_________________现住址：_________________甲乙双方依照国家和本省劳动法律法规建立劳动关系，履行相应的权利和义务，并对有关问题作以下约定：_________________一、期限1、不足一个月时间的用工：_________________从年月日至年月日(不设试用期)。
2、完成一定工作任务的用工：_________________以工程完成之日为本合同的终止期限。
二、工作内容甲方安排乙方工作地点：_________________从事(工种)：_________________数(质)量要求：_________________三、劳动报酬1、工资计算方式：_________________(1)计时(每天或每月工资标准)(2)计量(件)(单价数量)2、工资支付方式：_________________不得低于当地最低工资标准。
按月支付工资的，每月支付工资人民币元;按工作进度支付工资的,每月支付工资人民币元，三个月内结算一次。
甲方应制作工资发放花名册，并由乙方本人签字，领取工资。
四、劳动保护和工伤保险甲方应严格执行国家和省有关职工劳动安全、劳动保护、职业卫生等规定。
1/2页甲方依法为乙方办理人身意外伤害保险或工伤保险，其中每月缴纳的工伤保险费计人民币元。
五、违反劳动合同的责任及其它约定在合同期内，如本合同条款与国家、省有关新规定不符的，按新规定执行。
本合同自签订之日起生效，合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(签章)：_________________乙方(签字)：_________________年 ____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日建筑业施工合同篇2发包方(甲方)地址：电话：法定代表人：承包方(乙方)：地址：电话为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同(一式两份)，以便共同遵守。
2022建设工程施工合同(通用15篇)
第7页共60页
4、建筑工程施工合同管理中存在的常见问题 正确的合同管理在工程中发挥着积极的作用，对进度控制、 质量控制和成本控制，尤其是对投资控制具有特别重要的作用。 目前，我国的建筑工程施工合同本身还存在一些薄弱的环节，给 施工合同管理带来一定的困难。 1）一些项目签订的承包合同不采用标准的合同文本，不符合 国际上通行的合同文本的要求。少数合同中一些重要的条款含混 不清，为日后产生合同纠纷埋下隐患。有些业主以各种理由、客 观原因，除按招标文件签订“阳合同”，供建设行政主管部门审 查备案外，私下与承包商再签订一份在实际施工活动中被双方认 可的 “阴合同”，在内容上与原合同相违背，形成一份违法的合 同。这种工程承发包双方责任、利益不对等的“阴阳合同”，违 反国家有关法律、法规，严重损害承包商利益，将直接影响工程 建设目标的实现，进而给业主带来不可避免的损失。 2）少数合同有失公正。合同文件存在合同双方权利、义务不 对等现象。从目前实施的建筑施工合同文本看，施工合同中绝大 多数条款是针对发包方制定的，其中大多强调了承包方的义务， 对业主的制约条款偏少，特别是对业主违约、赔偿等方面的约定 不具体，也缺少行之有效的处罚办法。这不利于施工合同的公平、 公正履行，成为施工合同执行过程中发生争议较多的一个原因。 同时，由于目前建筑市场的激烈竞争和不规范管理，大量的施工
第3页 共60页
建设行政管理部门鉴证：____（印章） 经办人：____年____月____日 建设工程施工合同 2 摘要:《中华人民共和国合同法》已颁布实施三年多了,但在 建筑工程的建设过程中,人们对合同的管理仍还不够重视。作者通 过合同管理的重要性及其意义、合同管理的工作要点、建设工程 合同的种类、合同管理的存大问题和措施等五个方面进行分析探 讨,试图使人们对合同管理有更深一步的了解,以便更好地从合同 管理方面实现“三控”目标。 关键词：建设工程；合同种类；合同管理；管理措施；探讨 建筑工程合同属于经济合同的范畴，是指建筑工程发包单位 和承包单位为了完成其二者所共同商定的工程建设目标及与工程 建设目标相关的具体内容，明确双方相互权利、义务关系的协议。 它是订立合同的当事人在建筑工程项目实施建设过程当中的最高 行为准则，是规范双方的经济活动、协调双方工作关系、解决合 同纠纷的法律依据。加强建筑工程执法力度,确保建设工程的质量 控制、投资控制、进度控制“三控”目标的实现，,提高合同履约 率,维护合同双方当事人的合法权益,促进行业发展诸方面起到了 十分重要的作用。 合同管理则是建设行政主管部门、工商行政部门、建设单位、 监理单位、承包单位等依照法律、行政法规及规章制度，采取法
建设工程施工合同专用条款(标准版)
建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条定义1. 本合同所称建设工程，是指甲方委托乙方进行的建筑、土木、装修、安装、市政等工程，具体范围详见附件一。
2. 本合同所称甲方，是指委托乙方进行工程的建设单位或业主。
3. 本合同所称乙方，是指承接建设工程施工的承包商、施工单位或个人工程师。
4. 本合同所称监理，是指按照法律法规和合同约定，对建设工程施工过程进行监督、检查、鉴定的第三方机构。
5. 本合同所称设计，是指建设工程项目的设计单位或设计人员。
第二条合同的效力和变更1. 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效，并对双方具有法律约束力。
2. 任何一方欲对本合同进行修改或变更，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后的书面变更合同方可生效。
第三条施工单位的资质和技术要求1. 乙方需具备相应的建筑施工资质，并承诺在整个施工过程中按照法律法规要求，严格遵守相关标准和规定。
2. 乙方应提供施工现场各项技术人员的相关证书和有效联系件，确保施工质量和安全。
第四条施工工期和延期责任1. 乙方应按照本合同约定的施工工期完成工程建设，并承担按工期延误所造成的一切责任和损失。
2. 如乙方需延长施工工期，应提前书面通知甲方，并取得甲方书面同意后，方可延期施工。
第二章工程款支付与索赔第五条工程款支付方式1. 甲方在工程进展情况合理的前提下，按工程进度向乙方支付相应的工程款。
2. 工程款支付方式为：按进度款和质量保证金进行分期付款。
第六条进度款支付方式1. 进度款支付分为预付款、进度款和尾款三个阶段。
2. 预付款为工程合同价款的15%，在合同签订后五个工作日内支付给乙方。
3. 进度款为工程合同价款的65%，按工程进度的不同分为若干次支付，乙方应在每次支付前提供符合合同约定的工程进度报告。
4. 尾款为工程合同价款的20%，在竣工验收合格后的15个工作日内支付给乙方。
第七条质量保证金1. 乙方应按照合同约定的工程质量要求，提供符合国家及地方相关标准的工程质量保证金。
建筑工程施工工程施工合同(专用条款)
建筑工程施工工程施工合同(专用条款) 建筑工程施工工程施工合同(专用条款)第一条合同的签订与生效1. 本合同由甲方与乙方共同签订，以书面形式确认，并由双方盖章生效。
2. 本合同一经签订，即具有法律效力。
第二条工程的范围1. 乙方应按照甲方的要求，在约定的工期内完成甲方指定的建筑工程施工任务。
2. 工程范围包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
第三条工程进度及质量1. 工程进度应按照甲方的要求和工期安排进行。
2. 工程质量应符合法律法规、国家标准及行业规范的要求。
第四条合同价款及支付方式1. 合同价款为______万元，具体支付方式按照甲乙双方的协商确定。
2. 甲方应按照工程进展的情况及时支付相应的款项给乙方。
第五条材料及设备1. 材料及设备采购由甲方负责，乙方提供相应的技术要求及配合工作。
2. 乙方应按照甲方提供的材料及设备进行工程施工。
第六条保修期1. 工程竣工后，甲方享有一定的保修期，在保修期内乙方应及时解决因工程质量问题导致的损坏或故障。
2. 保修期为___年，具体保修范围根据工程类型和双方协商确定。
第七条违约责任1. 如甲方或乙方未能履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿守约方遭受的一切损失。
第八条争议解决1. 如因合同履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同的解释和执行均适用的相关法律法规。
第九条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商、补充合同。
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________。
施工合同范本 专用条款
施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义本合同文件及双方往来文件中所提及的“工程师”，是指[工程师具体姓名或工程师所属单位名称]，其职责和权限由双方在合同中明确约定。
“工期”是指从合同生效之日起至工程竣工并通过验收的时间期限。
“竣工日期”是指工程按照合同约定完成并通过竣工验收的日期。
“质量标准”是指工程应达到的国家或行业现行的质量验收标准及合同约定的质量标准。
2. 语言文字本合同文件使用的语言文字为中文。
如双方需要使用其他语言文字，应在专用条款中明确约定，并提供相应的翻译服务。
3. 法律适用本合同受[法律法规具体名称]的约束。
双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、双方一般权利和义务1. 发包人权利和义务发包人有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查，有权要求承包人按照合同约定进行施工。
发包人应按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款。
发包人应在开工前向承包人提供施工图纸及相关技术资料，并组织承包人进行图纸会审和技术交底。
2. 承包人权利和义务承包人有权按照合同约定的范围和内容进行施工，有权要求发包人按照合同约定支付工程价款。
承包人应按照合同约定的工期、质量标准和安全要求进行施工，确保工程质量和施工安全。
承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工对环境的污染。
承包人应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和周边居民的安全。
承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交施工进度计划、工程质量报告等文件。
三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包人应在开工前[具体天数]内向发包人提交施工组织设计，施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保证措施等内容。
发包人应在收到施工组织设计后[具体天数]内进行审查，并提出审查意见。
承包人应根据发包人提出的审查意见对施工组织设计进行修改和完善，直至发包人满意为止。
施工合同专用条款(精选范本)
施工合同专用条款(精选范本)1. 合同概述2. 工程范围•工程名称：工程名称的具体描述。
•工程地点：工程施工地点的详细地质。
•工程规模：工程的总体规模和范围，包括建筑面积、总楼层数等。
•工程内容：具体的施工项目内容和工艺要求。
3. 施工期限和工期•施工期限：本工程的施工期限为从合同生效之日起至竣工验收之日止。
•工期延误责任：若承包商未能按时完成工程，将承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期竣工的违约金。
4. 工程质量和验收标准•工程质量：承包商应确保工程符合相关法律法规和技术标准，保证工程质量达到合同约定的要求。
•竣工验收：在工程竣工后，双方将进行竣工验收。
验收合格后，承包商有权要求支付相应的款项。
5. 工程款项与支付方式–预付款：在合同签订后的5个工作日内支付预付款的20%作为启动资金。
–进度款：根据已完成工程进度的70%支付相应的进度款。
–竣工款：工程竣工验证合格后支付剩余的10%作为竣工款。
•支付方式：款项支付方式可以通过银行转账或支票支付等形式进行。
6. 变更和索赔•变更：在施工过程中，若需要对工程范围、工程质量等方面进行变更，双方应通过书面协议进行确认。
•索赔：若由于业主原因导致工程停工、延期或增加成本等，承包商有权提出索赔要求。
7. 保险责任•保险责任：承包商应负责为工程提供合适的保险，确保工程期间的施工安全和第三方财产的保护。
8. 违约责任•违约责任：若任何一方未能履行本合同规定的义务，应承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的一切损失。
9. 合同解除–经双方书面协议达成一致。
–在法律法规允许的情况下，由一方向另一方发出通知解除合同。
10. 争议解决•争议解决：对于因合同履行而产生的争议，双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成，应提交至有管辖权的仲裁机构裁决。
11. 合同生效和附件•合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
•附件：本合同所附的附件为合同的一部分，具有同等法律效力。
12. 其他事项•其他事项：对于未在本合同中约定的事项，双方应通过书面协议进行确认，并作为合同的补充内容。
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款1. 合同目的和背景本合同是根据相关法律法规和双方自愿，为确保建筑工程的顺利进行而订立的。
本合同旨在明确双方的权利、义务和责任，促进合作，确保工程按照约定的质量、进度和成本进行。
2. 合同主体本合同的甲方为建设单位，乙方为承包商。
甲方和乙方在签订合同时，需提供相应的营业执照、资质证书以及组织机构代码证等相关材料。
3. 工程范围4. 工程期限本合同约定的工程期限为_______年/月/日至_______年/月/日。
在工程期限内，双方应按照合同约定的进度和工期完成工程。
5. 合同价款本合同约定的合同价款为_______人民币。
合同价款的支付方式为_______。
6. 工程质量和验收标准乙方需按照相关法律法规和工程技术标准完成工程。
工程验收应符合国家标准和合同约定的验收标准。
若工程不符合验收标准，乙方应承担相应的返工和修复责任，并在规定的时间内完成修复。
7. 变更和索赔若因甲方或乙方之外的原因，导致工程范围、合同价款或工程期限发生变更，双方应及时协商并达成一致意见，按照相关法律法规进行合理的变更。
任何一方要求变更合同的，应提前书面通知对方，并取得对方的书面同意。
8. 违约责任若甲方或乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因违约而产生的损失，并承担相应的法律责任。
9. 合同解除与终止10. 争议解决本合同在履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 其他事项本合同还约定了其他必要的事项，具体内容如附件所示。
建设工程施工合同专用条款(标准版)
建设工程施工合同专用条款(标准版)建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条根据国家有关法律法规和规章制度，为了规范建设工程施工合同的签订和履行，保障合同当事人的合法权益，依据双方自愿原则，本合同条款起草。
第二条本合同适用于建设工程（包括房屋、市政道路、桥梁、港口、电厂、电力工程等）施工过程中与勘察设计、工程监理、施工总承包、分包等有关的合同管理。
第三章合同签订第三条合同的签订应遵循公平、公正、公开原则，并在纸质格式上作出双方签字。
第四条合同的主要内容包括但不限于：造价、工期、质量标准、支付方式、违约责任、保险责任、转包情况、争议解决方式等。
第四章质量控制第五条施工方应严格按照国家法律法规和合同约定的要求进行施工，并在规定的工期内保质保量完成工程。
第六条建设工程施工过程中应遵循施工工艺、操作规范和安全生产要求，确保工程质量和施工安全。
第七条建设工程施工过程中，如果发生设计变更或需经施工方提出变更，应与甲方协商一致，并经有权机关批准。
第五章施工支付第八条根据合同约定，乙方有权按工程进度将相应款项支付给甲方，并提供与付款相应的相关凭证。
第九条如甲方未按约定时间或付款条件支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金或采取其他法律措施。
第十条施工工程的决算应按照工程量和费率计算，合同约定的最后一次支付后，乙方应将决算报告提交给甲方。
第六章违约责任第十一条任何一方违反合同约定，给对方造成经济损失的，应承担相应的违约责任。
第十二条如果甲方违约，乙方可以采取停工、索赔或解除合同等措施。
如果乙方违约，甲方可以采取扣款、赔偿或解除合同等措施。
第十三条合同解除后，双方应通过协商解决未竟事项，并进行结算。
第七章争议解决第十四条如发生合同争议，双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成，可提交相关有关部门的仲裁或法院解决。
第八章保险责任第十五条施工期间，甲方应负责购买工程施工保险，确保工程施工过程中发生的意外事故得到及时保障。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章：总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同，为确保甲方的权益，明确双方的权责，按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，制定本合同。
第二章：工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于：1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装；2. 工程所需的材料采购、运输和保管；3. 工程所需的劳动力组织和管理；4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章：工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元（大写：_______）。
第四章：工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月，自合同签订之日起计算；2. 乙方应制订合理的施工进度计划，并按计划完成施工；3. 如有工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第五章：施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案，包括：1. 施工队伍和各岗位人员的配置；2. 施工工艺和施工方法；3. 施工现场的布置和管理；4. 安全措施和环境保护措施。
第六章：质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工，确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章：支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付；2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请，并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章：合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容，应提前书面通知对方并经双方商议一致；2. 双方变更合同内容时，应签订书面补充协议，并在合同附件中加以记录。
第九章：争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议，应及时友好商议解决，若商议不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件：1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释：1. 合同法：中华人民共和国《合同法》2. 工程范围：指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排：规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案：规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准：建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项：指甲方向乙方支付的相应工程费用。
建筑工程施工合同(实用7篇)
建筑工程施工合同（实用7篇）建设施工合同篇一发包人：（全称）承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：君利花园住宅小区4-8号楼共20某某平米、635户智能家居设备及安装群体工程应附承包人承揽工程项目一览表资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：智能家居设备、安装、综合弱电布线等全部包工包料三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：国家验收规范合格标准五、合同价款金额（大写）：壹佰柒拾伍万陆仟壹佰捌拾贰元整（人民币）￥：20某某.00（每平方米总价29元）元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同通用条款3、本合同专用条款4、标准、规范及有关技术文件5、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程款。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：建筑合同篇二建设单位：（甲方）施工单位：（乙方）甲方新建围墙工程由乙方负责承建，为了确保工程质量，进一步明确甲、乙双方的责任，确保按照建设要求完成工程任务，拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下：第一条：工程标准以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准（图纸附后）第二条：工程承包费实体墙每延米约元，文化墙每延米约元。
建筑工程施工合同范本(精选28篇)
建筑工程施工合同范本（精选28篇）建筑工程施工合同范本篇1发包方：_____(以下称甲方)承包方：_____(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。
1.工程名称：______2.工程地点：______3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计____份平方米。
4.承包内容：5.建筑安装工程造价：共计人民币____份元。
6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：(1)……(2)……7.工程开工日期：____年__月__日8.工程竣工日期：____年__月__日9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
10.甲方主要义务：(1)……(2)……11.乙方主要义务(1)……(2)……12.违约责任：(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰计算违约金。
(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价___‰计算违约金。
(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
(4)工程竣工后保险期一年。
采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。
属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
13.本合同附件：共___份14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。
至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。
但保修一条除外。
15.本合同正本两份，双方各执一份。
副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。
发包方：______(盖章) 法定代表人(签字)：_____承包方：______(盖章) 法定代表人(签字)：_____签约日期：____年__月__日建筑工程施工合同范本篇2发包人(全称)：_________承包人(全称)：__________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
建设工程施工合同通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1. 工程名称：_______________________________________工程地点：_______________________________________3.工程承包范围承包范围：___________________________________________________________ ________4.计划工期计划开工日期：________年________月________日计划竣工日期：________年________月________日计划工期总日历天数________天。
5.质量标准工程质量标准：________________________计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为________________金额：________万元人民币________ 承包人：法定代表人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为投标函的文件。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为投标函附录的文件。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款一、工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程内容：详细描述工程的具体内容和范围二、合同双方2.1 发包方（甲方）：名称、地址、法定代表人或授权代表2.2 承包方（乙方）：名称、地址、法定代表人或授权代表三、工程期限3.1 开工日期：________________________3.2 竣工日期：________________________3.3 工期延误的处理方式：详细描述工期延误的处理方式和责任承担四、工程质量4.1 质量标准：明确工程质量的具体标准和要求4.2 质量检验和验收：约定质量检验的程序和验收标准五、合同价款与支付5.1 合同总价款：人民币（大写）________________________元5.2 支付方式：详细描述价款的支付方式、时间和比例六、材料设备供应6.1 甲方供应的材料设备：列明甲方供应的材料设备的名称、规格、数量等6.2 乙方采购的材料设备：列明乙方采购的材料设备的名称、规格、数量等七、变更与索赔7.1 工程变更的处理方式：详细描述工程变更的提出、审核、批准和执行程序7.2 索赔的处理方式：详细描述索赔的提出、审核、批准和支付程序八、违约责任8.1 甲方违约的责任：详细描述甲方违约的情形和相应的违约责任8.2 乙方违约的责任：详细描述乙方违约的情形和相应的违约责任九、争议解决9.1 争议解决方式：约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等十、其他条款10.1 保密条款：约定双方在合同履行过程中的保密义务10.2 知识产权条款：约定涉及知识产权的相关事项10.3 其他未尽事宜，双方可另行协商补充十一、合同生效与终止11.1 合同生效条件：明确合同生效的条件和时间11.2 合同终止条件：明确合同终止的情形和程序十二、附则12.1 本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同目的第二条定义和解释第三条合同的构成第四条合同的签订第五条合同的生效第二章工程建设的基本内容和标的第一条工程内容第二条工程规模和质量标准第三条工程进度安排第四条工程报价和支付方式第五条工程保证金第六条工程变更和索赔第七条工程质量监督和验收第三章合同履行的主要义务第一条甲方的义务第二条乙方的义务第三条双方共同的义务第四章合同履行的保证措施第一条保证金的交纳和退还第二条履约保证第三条效果保证第五章违约责任和争议解决第一条违约责任第二条争议的解决第六章合同的变更和解除第一条变更合同第二条解除合同第七章法律效力和附件第一条法律效力第二条附件本文档涉及附件：1. 工程项目方案2. 工程建设设计图纸3. 工程报价表4. 工程合同变更单5. 工程验收报告6. 其他相关附件本文所涉及的法律名词及注释：1. 工程内容：指合同中约定的具体建设工程的种类和范围。
2. 工程规模：指合同中约定的工程的大小、面积、容积等量化指标。
3. 工程质量标准：指合同中约定的工程质量达到的要求和标准。
4. 工程变更：指在合同履行过程中，对工程内容、规模等进行的修改。
5. 工程保证金：指乙方在合同签订后交纳的一定金额，作为合同履行的保证。
6. 违约责任：指在合同履行中，一方未履行或未按约定履行义务所应负担的责任。
7. 争议解决：指合同履行过程中双方产生的争议通过协商、调解或仲裁方式解决。
8. 变更合同：指双方经协商一致，对已签订的合同内容进行修改和调整。
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款第一条建筑工程的名称、地点和规模甲方（甲方名称）、乙方（乙方名称）拟在（地点）进行（工程名称）的施工工程，该工程的约定规模为（工程规模）。
第二条工程价款计算方式1. 工程价款为（工程总价款）；2. 工程价款计算遵循《建筑工程计量计价规范》；3. 工程价款分期结算，具体规定详见下文。
第三条施工期限1. 工程期限自双方签署本合同后开始，至（竣工时间）结束；2. 若因不可抗力等原因，工期需延长的，应双方商议后出具书面延长工期通知。
第四条安全生产责任1. 甲方和乙方均应加强安全生产管理，确保施工现场安全；2. 施工过程中遵守国家有关安全生产规定，确保工人安全。
第五条质量、检验和验收1. 施工过程中，甲方有权对工程质量进行检验；2. 工程验收应符合国家有关标准规定，甲方应提供相应验收报告。
第六条材料和设备1. 施工所需材料和设备应符合国家标准，乙方应提供合格材料和设备；2. 若材料和设备不合格，乙方应承担责任并及时更换。
第七条索赔和违约责任1. 若工程质量不符合要求，甲方有权向乙方提出索赔请求；2. 乙方应按期交付工程，并保证工程质量符合要求，否则应承担违约责任。
第八条保险1. 乙方应为工程施工过程购买相关保险，确保发生意外时能及时赔偿；2. 保险费用由乙方承担。
第九条完工及交付1. 施工完成后，乙方应通知甲方进行工程验收；2. 工程验收合格后，乙方应按规定交付工程，移交相关手续。
第十条异议处理1. 如双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决；2. 若无法达成一致意见，应向所在地法院提起诉讼解决。
第十一条其他事项1. 本合同自双方签署后生效；2. 未尽事宜由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
施工合同范本 专用条款
施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义1.1 合同“合同”指通用条款、专用条款以及双方签署的其他协议所组成的整体。
“通用条款”指根据法律法规和行业惯例制定的一般性条款。
“专用条款”指本文件中对通用条款进行补充、修改和特别约定的条款。
1.2 工程“工程”指发包人与承包人在合同中约定的工程范围和内容。
“永久工程”指按照合同约定建造并移交给发包人的工程。
“临时工程”指为完成永久工程所需要的临时性工程。
1.3 日期和期限“开工日期”指监理人发出的开工通知中载明的开工日期。
“竣工日期”指工程通过竣工验收的日期。
“工期”指自开工日期至竣工日期的日历天数。
1.4 款项与支付“合同价格”指承包人按合同约定完成全部工程内容的价款总额。
“预付款”指发包人在开工前支付给承包人用于工程准备的款项。
“进度款”指发包人按照工程进度支付给承包人的款项。
“竣工结算款”指工程竣工结算后发包人应支付给承包人的剩余款项。
二、双方一般权利和义务1. 发包人提供施工场地和施工所需的水、电、通信等基础条件。
办理施工所需的各种许可证和批准文件。
协调处理施工现场周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
按照合同约定支付工程款。
1.2 发包人有权对工程的质量、进度、安全等进行监督和检查，有权要求承包人对不符合要求的工作进行整改。
2. 承包人编制施工组织设计和施工方案，并报监理人审批。
按照合同约定的质量标准和工期要求完成工程施工。
遵守施工现场的管理规定，做好安全防护和环境保护工作。
及时向发包人报告工程进展情况和存在的问题。
2.2 承包人有权要求发包人按照合同约定支付工程款，有权拒绝发包人提出的不符合法律法规和合同约定的要求。
三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计1.1 承包人应在开工前[X]天内，向监理人提交施工组织设计和施工进度计划。
监理人应在收到后的[X]天内予以批准或提出修改意见。
1.2 施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、劳动力安排、机械设备配置、质量保证措施、安全保证措施等内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
专用条款
一、词语定义及合同文件
1、名词解释
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：执行《协议书》的相关条款。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：国家颁发的工业设备、管道防腐绝热规范、标准及《施工及验收规范》。
发包人提供标准、规范的时间：开工前五天
国内没有相应标准、规范时的约定：有特殊要求的标准或规范由发包人在工程开工前提供。
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：在工程正式开工前五日内，向承包人提供安装施工图贰套，土建施工图壹套。
发包人对图纸的保密要求：无。
使用国外图纸的要求及费用承担：无。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名：职务：
发包人委托的职权：
需要取得发包人批准才能行使的职权：
5.3发包人派驻的工程师
姓名：职务：工程师
职权：监督工程进度及工程施工质量
5.6不实行监理的，工程师的职权：
7、项目经理
姓名：刘庆职务：项目经理（副总工程师）
8、发包人工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：设备、管道的安装满足施工进度要求。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包方在施工中使用的水、电、电讯，发包方在施工场地内指定具体使用点。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：在施工期间，发包方应保证施工运输要道畅通。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：无
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在承包人正式进场施工前，应办理完施工许可等有关手续。
(6)水准点与座标控制点交验要求：无
(7)图纸会审和设计交底时间：无
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：无
(9)双方约定发包人应做的其他工作：无
8.2发包人委托承包人办理的工作：无
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时和要求，完成以下工作：
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：按时发包人提供月进度计划。
每月２５日前，提供每月完成工作量报表，一式两份。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按照施工现场治安保卫管理办法搞好现场安全保卫工作。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：无
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人有责任保护已完工程的成品、半成品；
某些产品发包人有特殊保护要求时，发包人承担其所发生的费用。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：无
(8)施工场地清洁卫生的要求：按发包人有关规定，工程竣工做到工完场地清。
(9)双方约定承包人应做的其他工作：无
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：按发包方要求提供进度计划。
工程师确认的时间：收到施工进度计划后五日内确认。
10.2群体工程中有关进度计划的要求：无
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况：无
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1 双方约定中间验收部位：执行《通用条款》的有关规定。
19、工程试车
19.5试车费用的承担：无
五、安全施工
执行《通用条款》第五条。
按承包人的安全责任书执行。
六、合同价款与支付
23、合价款及调整
23.2本合同价款采用按实结算方式确定。
(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无
风险费用的计算方法：无
风险范围以外合同价款调整方法：按实调整。
(2)采用可调价合同，合同价款调整方法：本工程采用可调价格。
调整依据执行《通用条款》23.3条内容，以及发包人提出的较大功能性改变的设计修改。
执行青海省相关定额及相应配套文件，按二级标准取费。
(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无
23.3双方约定合同价款的其他调整因素：调整的条件： 1、甲方代表确认的工程量增减；2、甲方代表确认的设计变更或工程洽商；3、工程造价管理部门公布的国家对税、费等价格调整；4、双方商定的增减或调整。
调整的方式：若有设计变更、工程签证、零星用工等，根据相关的收费标准，办理追赶加预算，调整总造价。
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订生效后七日内预付30%的工程费和全部材料费。
扣回工程款的时间、比例：工程决算后扣回。
25、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月30日前向发包人提交已完工程量报告，发包方三日内确认，作为付款依据。
26、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：每月五日前按核实后的工程量支付进度款；竣工验收决算后，扣除工程总价的5%作为质保金，其余工程款发包人在决算办理
后7日内一次性付清。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备（附材料设备清单）
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
(1)材料设备单价与一览表不符：无
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无
(3)承包人可代为调剂串换的材料：无
(4)到货地点与一览表不符：无
(5)供应数量与一览表不符：无
(6)到货时间与一览表不符：无
27.6发包人供应材料设备的结算方法：无
28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定：承包人自行采购。
八、工程变更
执行《通用条款》第八条
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定：在工程正式交验后20日内，承包人向发包人提供竣工图三套。
32.2竣工结算：在该合同范围工程交验后一月内，承包人向发包人提供竣工决算资料贰套。
发包人在10日审批完毕，返回承包方，7日内办理财务决算。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间：按《条件》第32.6条执行
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24款约定发包人违约应承担的违约责任：按《通用条款》第24条相关条款。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按《通用条款》第26.4条相关条款。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按《通用条款》第33.3条相关条款。
双方约定的发包人其他违约责任：执行《通用条款》第35.1条相关条款。
35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：按《通用条款》第14.2条相关条款。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：按《通用条款》第15.1条相关条款。
双方约定的承包人其他违约责任：执行《通用条款》第
37、争议
37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
(1)请双方协商解决，若协商无效可要求有关部门调解；
(2)采取第（二）种方式解决，并约定向成都市人民法院提起诉讼。
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包同意承包人分包的工程：不再分包转包
分包施工单位为：无
39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定：执行《通用条款》第39条的规定。
40、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下：
(1) 发包人投保内容：无
发包人委托承包人办理的保险事项：无
(2)承包人投保内容：自行办理。
41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下：
(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无作为本合同附件。
(3)双方约定的其他担保事项：无
46、合同份数
46.1双方约定合同副本份数：合同正本贰份双方各执一份，合同副本捌份，发、承包双方各执肆份。
47、补充条款
47.1工程师指定的“工程项目一览表”以外的新增工程量，按同类价格套用执行，无套用价格的另行议定。
47.2施工材料的牌号、标识和质量标准，按现行国家标准、行业标准、部颁标准执行，无上述标准的可按国家批准的企业标准执行。