桩基工程合同样本

工程施工承包合同合同编号：工程名称：建设单位：施工单位：签订日期：年月日订立合同单位发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条、工程概况1、工程名称：（以下简称“本工程”）2、工程地点：3、工程承包范围及内容：（1）、先张法预应力高强混凝土管桩PHC400AB（95）-12的施工全过程：定位放线、购桩卸桩、沉桩、资料整理。

施工期限：开始工作日期：年月日（以第一支工程桩施工日期开始计算）。

结束工作日期：年月日总日历工作天数：（2）、下列原因经甲方代表确认后工期可相应顺延：工程量变化或设计变更；非乙方原因停工累计超过4小时；试验桩测试；场地平整、地基石开挖、道路不通畅，造成窝工；雨、雪等不可抗拒的外界因素；由于甲方支付工程款不及时造成的停工。

4、工程量：预应力高强混凝土管桩：9米X 54条=486米，12米X 60条=720米，总长度暂定为 1206 m。

（结算时按实际购桩量计量）打送桩：1206米+送桩长度（结算时按实际购桩米数加送桩米数计量）5、场地要求：甲方应保证施工设备顺利进场，施工现场整平后交付给乙方。

施工、运输道路如因雨季原因需要填砖渣等硬化处理，由甲方主动完成，产生的相关费用由甲方承担。

第二条、质量标准合格工程第三条、标准规范按国家、行业、主管部门颁发的现行标准、规范和本工程施工图设计进行施工。

第四条：图纸甲方应在本合同工程开工前3天，向乙方提供与本合同工作有关的图纸贰套（蓝图）第五条：项目经理及联系方式1、甲方委派的担任驻工地履行合同的项目经理为，职务：，联系电话：2、乙方委派的担任驻工地履行合同的项目经理为，职务：项目经理，联系电话：第六条、甲方义务1、派驻项目经理或工地代表，对乙方施工质量、工期进行监督和协调，处理施工过程中的各种问题，负责签证、设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜。

2、办妥正式工程和临建工程范围的工地征用手续，办理施工许可证及现场施工防护设施，向乙方提供施工场地周围建筑物、构筑物、地下水、电、暖、电缆等各类管线的详细资料，因资料不齐导致各类损失，由甲方全部承担；协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护并承担相关费用；3、开工前搞好“三通一平”，清理地上障碍物，使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题，施工中发现地下块石及其他影响施工的障碍物由甲方负责清理并承担费用，因地下障碍物的原因发生施工断桩、偏桩等问题而需要补桩的由甲方负责并承担费用；4、提供甲方核准的并盖有甲方图章的施工图纸（蓝图）和地质资料一份，组织有关部门会审，向乙方进行技术交底；5、及时联系桩检测部门进行桩检测工作，费用由甲方承担。

6、甲方对乙方提交的施工记录应在二十四小时内予以签认或提出审核意见，并作为有效的付款依据，若不及时签证或提出审核意见，乙方有权停工，停工费用2000元/天，由甲方承担。

7、在施工场地范围内向乙方提供用水用电接驳点，保证施工期间的需要，并保证施工期间电量的需要；开通施工场地与外部道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

8、将水准点与坐标控制点以书面形式交与乙方，并进行现场校验。

9、按合同约定及时向乙方支付工程款。

第七条：乙方义务1、对本合同工程分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；2、严格按照设计图纸施工、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范；加强现场管理工作，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失；3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；4、按甲方统一规划堆放材料、机具，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；5、向甲方代表提供施工计划和工程进展情况报告。

按时提交报表、完整的原始技术资料，配合甲方办理交工验收；6、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作；7、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方的使用机具、周转资料及其他设施；8、乙方自带施工机械、车辆应满足施工需要，并应符合安全标准要求，在进场施工前应经甲方检查认可。

乙方自带施工机具、周转材料的损坏和维修、保养费用及由此造成的停工损失，由乙方自行承担；9、乙方须服从甲方工程师的指令，并应在指令期间内完成阶段施工；10、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行工程有关的所有义务及工作程序；11、乙方在施工中造成的安全事故，由过错方承担一切责任。

遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理的相关手续，甲方承担由此发生的费用。

第八条：安全施工与检查1、甲乙双方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工、并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

第九条：安全防护乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、工作服、安全带及其他保护用品）统一自供。

在特殊地段、环境施工时，甲方应按有关规定提供相应防护措施，并承担相应的经济支出。

第十条：事故处理发生重大安全伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定及时上报有关部门并报告甲方，并初步分析事故原因，因自身原因造成的安全事故，由乙方承担相应费用，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及费用。

第一十一条：保险1、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地自有人员生命财产办理保险，支付保险费用。

乙方自行投保的范围（内容）为：乙方工作人员的意外伤害险。

2、保险事故发生时，甲乙双方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

第一十二条：工程价款（一）本工程按购桩、打桩单价据实结算：桩型PHC400AB(95)单价为148元/米（长度﹥9米的非防腐长桩），长度小于9米（含9米）的短桩加20元/米，防腐桩每米加20元；打送桩费为30元/米。

具体见下表：桩型购桩单价（元/米）打送桩（元/米）桩尖（元/个）PHC400AB (95) 148 30 180设备进场费10000元/台说明：1、管桩购置发票由新世纪管桩厂开给青岛市海帆劳务有限公司（甲方需要时）；2、打送桩费、桩尖及设备进场费不给青岛市海帆劳务有限公司开具发票；3、PHC-400AB（95）管桩桩长9米以上（不含9米）的非防腐桩单价是148元/米，短桩9米以下（含9米）的非防腐桩单价是168元/米；PHC-400AB（95）管桩桩长9米以上（不含9米）的防腐桩单价是168元/米，短桩9米以下（含9米）的防腐桩单价是188元/米；如果发生接桩，接桩费每个为120元/个。

（二）本工程合同总价暂定为人民币元整（￥），结算时按约定单价和实际购桩长度、实际打送桩长度进行计算。

（三）购桩、打送桩长度计算说明：购桩长度按桩厂送货单上的实际量计量，打送桩长度按实际购桩长度加送桩长度。

第一十三条：工程款的结算、付款方式（一）设备进场后当日（年月日时前），甲方向乙方支付所进设备的进出场费10000元和生活费10000元(共计贰万元整）。

甲方不履行合同，无权要求退还进出场费。

（二)工程进度款1、工程开工后按工程进度付款，工程进度达到80%时，甲方支付万工程款给乙方，工程完工，甲方再支付万元工程款给乙方；2、工程检测合格后的五天内，剩余工程款结清。

第一十四条：施工变更1、施工中发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。

乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部分标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同约定的工程量；（3）改变有关的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

2、因变更增加工程量导致工期延误，工期相应顺延。

3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。

因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方负担，延误的工期不予顺延。

第一十五条：施工验收乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准。

接受当地质量监督部门的检查监督。

乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后3天内对乙方施工成果进行验收，3天内不验收视为乙方完成工程合格。

乙方向甲方提供四套完整的高强混凝土预应力管桩工程验收资料。

第一十六条：施工配合1、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合；2、乙方按约定完成工程施工，必须由甲方或是施工场地内的第三方进行了配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。

第一十七条：索赔当本合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

第一十八条：争议1、甲方和乙方在履行合同时争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解不成的，可提请工程所在地人民法院裁决；2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作持续，保护完成工作成果；（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3）法院要求停止合同工作第一十九条：转包或分包本工程不可转包及分包第二十条：合同解除1、如在乙方没有违约情况下甲方单方解除合同，须向乙方支付已完工程全部工程款，并支付工程总造价10%的违约金。

2、若乙方无故解除合同，按照结算完已完工程的全部工程款10%向甲方支付违约金。

3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出场地。

合同解除后，不影响双方在合同中约定的付款和清算条款的效力。

第二十一条：合同终止双方履行完合同义务，按合同约定支付完工程款，本合同即告终止。

第二十二条：合同份数本合同一式四份，具有同等效力（本合同执行过程中发生未尽事宜，双方应及时协商解决，双方协商一致的，签订补充协议，补充协议为本合同的一部分，与本合同具有同等效力），由双方各执两份。