项目七建设工程施工合同
建设工程施工合同范本7篇
建设工程施工合同范本7篇第1篇示例：建设工程施工合同范本甲方：（委托方）鉴于甲方拟在某地进行建设工程项目，现就该工程的施工事宜达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方完成的工程项目名称为：___________（以下简称该工程）。
第二条工程地点该工程位于___________地点。
根据甲方要求，乙方负责完成该工程的规划、设计、施工和竣工验收工作，并保证该工程符合相关标准和要求。
乙方应在签订合同后______天内开始施工，按照双方约定的工程进度完成该工程。
第五条施工价格1. 乙方应按照双方约定的工程进度，向甲方收取相应的施工款。
工程竣工后，乙方应提交工程结算书，甲方对工程情况满意后支付最后一笔款项。
2. 如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
第六条施工质量保证1. 乙方应按照相关规定和标准严格控制施工质量，确保该工程符合国家相关标准和甲方的要求。
施工过程中如出现质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 乙方施工完成后应提供一年的维修保证期，对工程出现质量问题负责。
第七条竣工手续1. 工程竣工后，乙方应向甲方提供竣工验收报告和相应的竣工手续，包括相关证明文件、规范合格证明等。
2. 若竣工验收合格，甲方应在_______个工作日内支付尾款。
第八条合同变更1. 如甲方需要对工程项目进行变更，应提前与乙方沟通并签订书面变更协议。
变更后的费用由双方协商确定。
2. 未经双方一致同意，任何一方不得擅自变更合同条款。
第九条争议解决1. 双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。
2. 合同解释权归双方共同拥有。
1. 合同期满后，若乙方未完成工程，双方可以协商终止合同，并按照相关法律法规执行。
2. 若一方违反合同内容，经另一方书面通知后未在规定时间内改正，对方有权提前终止合同。
第十一条其他事项1. 合同附件包括：工程设计图纸、物料清单、合同付款方式等。
2. 合同一式两份，甲乙双方各持一份，并具有同等法律效力。
建设工程施工合同书14篇
建设工程施工合同书14篇建设工程施工合同书1发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金二、施工工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天三、质量标准工程质量标准：四、合同价款金额(大写)(小写)五、协议生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本协议双方约定：后生效。
六、工程款支付双方约定的工程款支付的.方式和时间：七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人提供竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。
八、本工程双方约定质量保修金金额为。
工程竣工后，经有关部门验收无质量问题后返还承包方。
九、合同份数双方约定合同副本份数：十、补充条款十一、其他双方约定的其他工程质量维修事项：甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日建设工程施工合同书2甲方：乙方：受 (以下简称甲方)的委派， (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，经甲、乙双方充协商，特制订以下条款，供双方共同遵守履行。
一、项目经理部主要负责人：二、经营承包主要内容1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。
2、各项流转税及附加包括：印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。
3、管理费缴纳方法：综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的 %由甲方扣缴，待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。
4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。
履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理，乙方须向甲方支付保函总额20%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费，保函返还后无息退还保函质押金。
如需甲方办理预付款保函，乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费，预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。
建设工程项目施工合同范本(4篇)
建设工程项目施工合同范本建设单位（以下简称甲方）_____地址：_____邮码：_____电话：_____法定代表人：_____职务：_____拆迁户（以下简称乙方）_____地址：_____邮码：_____电话：_____法定代表人：_____职务：_____根据_____建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。
为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有_____结构的住房____幢_____间，共____平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）____平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）第二条乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费____元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：1.乙方自行找房周转，每人每月补助____元；2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月____元；3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。
简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助____元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
房地产合同：工程项目拆迁房屋合同由精品信息网整理！第四条甲方安置乙方的住房位于_____，共_____套_____间，_____层____号，配有____等装备。
建设工程项目施工合同5篇
建设工程项目施工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行的建设工程项目施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：包括（但不限于）土建、安装、装饰等施工内容。
二、合同工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数：____天。
三、合同价格及付款方式1. 工程总价：人民币________元整（大写：____________________）。
该价格为固定价格，除不可抗力因素外，任何一方不得要求调整。
2. 付款方式：乙方完成基础工程后，甲方支付工程总价的XX%；完成主体工程后，支付工程总价的XX%；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余的工程款。
质保金为工程总价的XX%，自竣工验收合格之日起满一年后无质量问题一次付清。
四、工程质量和检查验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 工程竣工验收，应以施工图纸及说明书、技术交底纪要、设计更改通知或变更的个别图示、补充技术资料等为依据。
3. 工程竣工后双方共同组织有关单位进行竣工验收。
验收合格后，双方签署竣工验收证书，并将工程移交给甲方管理。
验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。
乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，且甲方有权选择其他单位进行工程的完工整改。
由于此类原因导致的损失由乙方承担。
五、工程安全施工和管理要求以及措施等条款篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程项目施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、工程期限1. 工程开工时间：____年__月__日2. 工程竣工时间：____年__月__日3. 如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应及时沟通，明确工期顺延事项。
建设工程施工合同 GF—2017—0201
建设工程施工合同GF—2017—0201 建设工程施工合同合同编号：GF—2017—0201甲方：（合同签订人姓名、单位名称、地址、联系）乙方：（施工单位名称、地址、营业执照编号、法定代表人姓名、联系）鉴于双方在工程施工方面具有专业优势，为了确保工程施工的顺利进行，特订立本合同，以资遵守。
一、工程概况项目名称：建设地点：建设内容：建设规模：建设周期：二、施工方式本工程采用的施工方式为（详细描述施工方式）。
三、施工作业范围1. 施工的具体范围包括：2. 施工的条件和限制：3. 施工时需时注意的地方：四、报价及支付方式1. 建筑工程方案概算金额总计为：2. 乙方向甲方收款的支付期限：3. 本合同的履行质保期为自项目竣工之日起一年。
五、质量保证及交货期限1. 乙方应确保施工质量符合相关法律法规的要求，同时要根据设计要求严格把关施工质量。
2. 乙方应按合同规定的交货期限完成工程施工。
如无法按时完成，应提前告知甲方并重新确定交货期限。
六、保密协议双方同意在本合同及工程施工过程中，对于涉及商业及技术秘密的信息予以保密，并遵守相关法律法规的规定。
七、违约及赔偿1. 一方违反本合同规定未能履行义务的，将给对方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 如因建设过程中由于乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部赔偿责任。
八、争议解决方式发生任何争议时，双方应协商解决。
如协商不成，应根据当地有关法律规定进行仲裁或起诉。
附件：1. 项目相关文件及证件2. 工程设计图纸及施工方案3. 其他协议和合同文件法律名词及注释：1. 工程建设规划许可证：指建筑工程施工前必须取得的许可证。
2. 工程监理：指建筑工程施工过程中对施工单位的监督和管理。
3. 工程竣工验收：指建筑工程施工完成后进行的验收程序。
可能遇到的困难及解决办法：1. 由于工程施工前未能通过相关审查，导致无法开工。
解决办法：乙方应妥善处理相关审查事务，确保按期开工。
建设工程施工合同范本7篇
建设工程施工合同范本7篇某某某建设工程施工合同工程名称：建设单位：施工单位：签订日期：某某某建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：（详见工程项目一览表）1.4承包范围：1.5承包方式：1.6合同价款：本工程造价￥元。
金额大写：第二条工程期限2.1全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。
2.2全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。
2.3全部工程总日历天数天。
2.4各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚3.1延期开工。
乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期到来之前提前五天，向甲方书面提出延期开工的要求和理由。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。
如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
3.2暂停施工。
甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。
停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。
3.3工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
3.3.1工程量变化和设计变更。
3.3.2一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
3.3.3施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
3.3.4甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。
3.3.5不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害）。
建设工程施工合同(示范文本)7篇
建设工程施工合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程施工合同是建筑施工过程中重要的一环，它规定了建设工程双方的权利义务、施工内容和标准、工程进度、质量要求、支付方式等具体细节，是保障双方利益的重要依据。
以下是一份关于建设工程施工合同的示范文本，仅供参考：建设工程施工合同甲方（甲方名称）：_______________ （以下简称甲方）法定代表人（或委托代理人）：_______联系地址：________________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担建设工程施工任务，达成如下合同：一、建设工程基本情况：项目名称、工程地点、规模、内容等。
二、工程造价：甲乙双方共同商定工程总造价为________元，其中甲方预付__________元，余款工程完工后一次性支付给乙方。
三、工程进度：乙方应按照双方约定的工程进度计划，保证在规定期限内按时完工，如有延误需提前通知甲方并补偿相应费用。
四、工程质量：乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证工程质量符合规范要求，如发现质量问题应及时更正。
五、变更和索赔：如工程过程中发生设计变更或不可抗力事件，应及时书面通知并商议解决方案，如影响工程造价或工期，应重新商定合同条款。
六、安全和保险：乙方应制定施工安全计划，并购买相关保险，确保施工过程中安全无事故发生，如有事故需及时通知甲方并协助处理。
七、支付方式：工程进度款根据实际施工进度进行支付，最终结算款在工程完工后一次性支付给乙方。
八、违约责任：任何一方不履行合同约定，均应承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。
九、争议解决：本合同履行过程中如有争议应友好协商解决，如协商不成，应提交相关仲裁机构解决。
十、其他约定：双方协商一致的其他事项。
十一、本合同自双方签章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：______________ 日期：__________本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
建设工程施工项目合约范本
建设工程施工项目合约范本一、合约基本信息甲方：（填写甲方名称，以下称为“甲方”）乙方：（填写乙方名称，以下称为“乙方”）项目名称：（填写项目名称）合约编号：（填写编号）签约日期：（填写日期）二、合约背景1. 项目概述：本项目旨在（填写项目的总体概述、目标和范围等信息）。
2. 合作原则：本合约以双方合作、互惠互利、共同发展为原则，遵循相关法律法规和政策规定。
三、合约内容1. 项目工期：本项目的工期为（填写工期信息），自工程开工之日起计算。
2. 合作方式：双方合作以（填写合作方式，如承包、合作、委托等）的方式进行。
3. 项目责任划分：双方按照合同附件中的工作任务划分表明确各自的责任范围。
4. 资金支付：（根据具体情况填写资金支付的方式、金额、支付节点等）5. 材料采购：（根据具体情况填写材料采购的方式、责任方和合作方式等）6. 工程质量：（根据国家标准和相关规范填写工程质量的要求）7. 变更管理：任何一方需变更合同内容时，应提前提出书面变更申请，经双方协商后签署补充协议。
8. 违约责任：（根据国家法律法规和合同约定填写双方违约责任和相应的违约金等）9. 争议解决：双方如发生争议，应首先通过友好协商解决；若协商不成，可提交至有管辖权的仲裁机构。
四、合约附件1. 工作任务划分表：详细说明双方各承担的工作内容和责任范围。
2. 资金支付计划：明确资金支付的方式、金额、支付节点等。
3. 工程规划图纸：提供工程规划图纸，确保工程施工的准确性。
4. 相关证明文件：包括双方法定代表人的身份证明、营业执照、资质证书等。
五、合约生效与解除1. 合约生效：本合约自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 合约解除：本合约在以下情况下可以解除：a. 双方协商一致同意解除合约；b. 一方严重违约的，对方有权解除合约；c. 发生不可抗力等不可预见的情况，导致合作无法继续。
六、合约补充规定1. 本合约一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
建设项目工程总承包合同书(七篇)
建设项目工程总承包合同书发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称： _____。
2. 工程地点： _____。
3. 工程审批、核准或备案文号： _____。
4. 资金来源： _____。
5. 工程内容及规模： _____。
6. 工程承包范围： _____。
二、合同工期计划开始工作日期： ____年 ____月 ____日。
计划开始现场施工日期： ____年 ____月 ____日。
计划竣工日期： ____年 ____月 ____日。
工期总日历天数：天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量标准： _____。
四、签约合同价与合同价格形式1. 签约合同价(含税)为：人民币(大写) (￥元)。
具体构成详见价格清单。
其中：(1) 设计费(含税)：人民币(大写) (￥元);适用税率： %，税金为人民币(大写) (￥元);(2) 设备购置费(含税)：人民币(大写) (￥元);适用税率： %，税金为人民币(大写) (￥元);(3) 建筑安装工程费(含税)：人民币(大写) (￥元);适用税率： %，税金为人民币(大写) (￥元);(4) 暂估价(含税)：人民币(大写) (￥元)。
(5) 暂列金额(含税)：人民币(大写) (￥元)。
(6) 双方约定的其他费用(含税)：人民币(大写) (￥元);适用税率： %，税金为人民币(大写) (￥元)。
2. 合同价格形式：合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
合同当事人对合同价格形式的其他约定： _____。
五、工程总承包项目经理工程总承包项目经理： _____。
建设工程施工合同(示范文本GF5篇
建设工程施工合同(示范文本GF5篇篇1建设工程施工合同(示范文本GF）甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：鉴于甲方拥有（项目名称）项目的建设权，乙方具有从事建设施工的资质和能力，双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，就乙方根据甲方的需求，承担（项目名称）项目的施工工作，达成如下协议：第一条项目名称、位置和规模1.1 甲方项目名称：（项目名称）1.2 项目位置：（项目地址）1.3 项目规模：（项目规模）第二条施工内容2.1 乙方根据本合同的约定，承担（项目名称）项目的施工工作，负责项目的进度、质量、安全等工作。
2.2 乙方应保证施工工作的质量符合相关法律法规的规定，工程造价符合预算金额。
在工程施工期间，应严格按照国家有关施工规范和标准进行操作，确保施工过程中不因质量问题而影响工程的验收和结算。
2.3 乙方应根据甲方的要求，合理安排施工进度，并及时向甲方报告工程进展情况。
第三条工程工期3.1 乙方应按照本合同约定的工程工期，完成施工工作，并在规定的时间内移交给甲方。
3.2 若乙方因不可抗力等特殊原因造成施工进度延误，应立即通知甲方并经双方协商确定后续处理方案。
第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合有关国家标准和规范的要求，并接受甲方的监督检验。
4.2 如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的责任；4.3 工程竣工验收合格后，甲乙双方应共同签署竣工验收书，并依法办理竣工验收手续。
第五条材料供应和管理5.1 乙方应按照甲方要求选材、采购，选用合格的材料，并对材料的管理、验收、使用等进行严格控制。
5.2 乙方应保证施工现场材料供应充足，避免因材料短缺而影响施工工程的顺利进行。
第六条施工安全6.1 乙方应切实贯彻国家有关施工安全的法律法规，严格按照安全操作规程进行施工，并设立专门的安全管理机构，确保施工现场的安全。
6.2 如发生施工安全事故，乙方应及时通知甲方，并采取紧急措施进行处理，同时配合相关部门进行事故调查处理，并承担相应的法律责任。
标准版建设工程施工合同(通用7篇)
标准版建设工程施工合同（通用7篇）标准版建设工程施工合同（1）甲方：____________（以下简称甲方）乙方：____________（以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜达成如下协议。
一、工程地点：____________二、工程内容：____________三、工期要求：开工时间为：四、工程款结算及付款方式结算价格：以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算（包括两边封挡）单价每平方米____________五、甲方驻工地代表：____________六、甲方责任1、乙方人员、材料进场前，甲方负责提供完善的施工条件，即水通、电通，其费用由甲方承担。
2、甲方需委派一名专业技术人员，以便在施工过程中进行质量、进度监督。
如发现乙方未按规范要求施工，应及时要求改正，其损失由乙方负责，并负责与其他施工队伍和人员协调工作。
3、甲方应按合同约定的付款方式结算工程款。
七、乙方责任1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。
图纸由乙方自行负责设计，钢架构造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。
乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。
2、材料标准：彩钢板型号八、质保事宜本工程主结构架（含彩钢材）保用____________九、违约责任甲方违约责任未按照本合同约定按时支付工程款，甲方应向乙方支付应付未付工程款的xxx 的违约金。
乙方违约责任：1、不按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方总造价5%的违约金。
2、因乙方施工原因造成其它损失均由乙方承担实际经济损失。
十、纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第二条方式解决。
1、向经济合同仲裁机关申请仲裁。
2、向人民法院起诉。
十一、附则：1、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
2、本合同签定后，甲、乙双方除单价外如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签定补充协议，作为本合同的补充合同，与主合同具有同等法律效力。
建设工程施工合同
建设工程施工合同建设工程施工合同范本（通用7篇）建设工程施工合同篇1委托方(甲方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________承包方(乙方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）
建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编精心整理的建设工程施工劳务合同范本（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
建设工程施工劳务合同1发包单位：劳务承包单位：第一条工程概况1、工程名称：大石桥市中心医院内装饰工程（第八标段）2、施工地点：大石桥市中心医院15层—17层（第八标段）3、施工内容：根据施工图纸所设计所有内容4、施工标准：按辽宁省装饰装修工程质量评定标准定为：合格5、开、竣工日期：自20XX年7月20日起至20XX年11月20日止。
第二条发包方的责任范围1、提供满足施工需要的图纸或者必要的施工说明书；2、提供现场施工人员所需要的施工用水、用电和施工场地、临时后勤设施消防器具。
3、按合同规定提供装饰材料及辅料。
4、做好施工交底，并用书面材料安排好技术、安全、质量。
5、做好内外各单位之间的协调工作。
6、建立技术、质量、工期控制保证体系，协调好劳务关系。
第三条劳务承包单位的责任范围1、组织和调配好施工人员，听从指挥按期保质保量完成施工任务。
2、施工中要合理用料、杜绝浪费、文明施工，保持现场清洁，材料堆放整洁，有序合理。
3、准确提供施工所用材料计划，做到材料不积、不压。
4、劳务人员严禁违章操作，所造成的后果自负。
5、主动办理暂住证、上岗证，费用自理。
6、接受有关部门的质量检查和监督。
第四条工程质量及返工1、劳务承包方应做到质量自检，发现问题自行改正。
2、发包方负责分项专检，按专检要求改正与返工，并做好记录，所有责任责任方自负。
第五条工程验收1、工程专职人员对质量验收，并填报记录。
2、竣工前公司组织验收，对不合格品，劳务方要无偿给予整改，并加倍赔偿造成的材料损失。
第六条合同价款与调整2、价款调整：项目增加，数量变更价款超出本合同项目范围时。
建设工程施工合同（示范文本）（2017版）（标准版）
建设工程施工合同（示范文本）（2017版）第一部分合同协议书发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写)(￥元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写)(￥元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写)(￥元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写)(￥元);(4)暂列金额：人民币(大写)(￥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同(GF-2013-0201)
建设工程施工合同(GF-2013-0201)建设工程施工合同(GF-2013-0201)1. 引言本建设工程施工合同（以下简称“合同”）由甲方和乙方就项目名称为________（以下简称“项目”）的建设工程进行签订。
本合同旨在明确双方的权利和义务，规范项目的施工过程，并确保项目圆满完成。
2. 合同条款2.1 项目概述项目概述部分应包括对项目的简要介绍，包括项目名称、地质、建设内容、工程规模、工期等基本信息。
2.2 合同价格本条款应明确合同的总价款，包括工程款、材料款、设备款等，以及付款方式和时间安排。
2.3 施工范围本条款应详细描述项目的施工范围和内容，包括但不限于建筑工程、装饰工程、电气工程等，以及各项工程的具体要求和标准。
2.4 工程进度本条款应规定项目的工期安排，包括施工开始日期、竣工日期以及关键节点和阶段性目标。
2.5 质量控制本条款应明确质量控制的要求和标准，包括施工质量检验、验收标准、质保期等内容。
2.6 安全责任本条款应明确各方在施工过程中的安全责任和安全保障措施，包括现场安全管理、防护设施、人员培训等。
2.7 变更和索赔本条款应规定各方在项目实施过程中的变更和索赔程序和规定，包括变更申请、变更审批、索赔申请、索赔审核等。
2.8 违约责任本条款应明确各方在履行合同过程中的违约责任和补偿措施，包括违约责任划分、违约金的认定和支付等。
2.9 解决争议本条款应规定解决双方争议的方式和程序，包括协商解决、仲裁解决、法院诉讼等。
2.10 合同终止本条款应明确终止合同的条件和程序，包括双方协商解除、一方违约等情况下的解除程序和补偿措施。
3. 其他条款，合同还应包括保密条款、知识产权条款、保险条款等其他合同约定的事项。
4. 合同生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效，并对双方具有法律约束力。
5. 合同附件- 附件1：项目图纸、设计文件等- 附件2：资金支付计划- 附件3：质量检验报告6. 合同变更本合同如需变更，应经双方书面协商并签署变更协议方可生效。
建设施工合同(gf-2024-0201)
八、其他约定
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
3.本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________
1.甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
2.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金。
3.违约金的计算方法为：违约方应支付给守约方违约金，计算公式为（工程总价×违约金比例）。
七、争议解决
1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华交完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、验收报告、操作和维护手册等。
4.甲方应在收到乙方提交的竣工资料后____个工作日内组织验收，并在验收合格后____个工作日内支付工程款。
五、工程价款及支付
1.本项目工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
2.甲方支付工程款的方式如下：
（1）合同签订后____个工作日内，支付工程总价的____%作为预付款。
（2）工程进度达到____%时，支付工程总价的____%。
（3）工程竣工验收合格后，支付工程总价的____%。
（4）剩余工程总价款的____%，作为质量保证金，待质保期满后支付。
3.乙方开具与工程款等额的增值税普通发票。
六、违约责任
乙方（盖章）：____________________
甲方代表（签字）：______________
乙方代表（签字）：______________
建设工程标准施工合同
建设工程标准施工合同第一章甲方与乙方签订本合同，特按照国家有关法律、法规和建设工程的相关规定执行，以确保工程质量和工程的准时竣工。
第二章项目概述1.项目名称：__________________________2.项目地点：__________________________3.项目性质：__________________________4.项目规模：__________________________5.项目工期：__________________________第三章合同价款及支付方式1.总价款：________________________________2.分期付款方式：____________________________3.签订合同后，乙方应向甲方提供合同金额的____%的履约保证金。
第四章工程质量与验收标准1.工程质量标准：______________________________2.工程验收标准：______________________________3.如工程质量与验收标准不符，甲方有权要求乙方进行整改并承担相应责任。
第五章合同履行的关键节点及交付要求1.乙方应按照约定时间节点完成工程进度，并及时向甲方提交相应的进度报告。
2.工程竣工验收合格后，乙方应准时交付工程，并向甲方提交相关竣工文件。
第六章合同变更和解除1.若因不可抗力等特殊情况需变更或解除合同，应经双方协商一致并书面确认。
2.变更合同的费用承担由变更方承担，解除合同的费用损失由违约方承担。
第七章违约责任1.如甲方未按时支付工程款项，乙方有权要求逾期付款方支付滞纳金。
2.如乙方未按合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
第八章附属文件1.本合同附件包括：________________________________【附件】1.合同金额的履约保证金对应金额：______________________________2.进度报告格式：______________________________3.工程竣工文件要求：______________________________【法律名词及注释】1.国家有关法律、法规：________指在合同签订和履行过程中适用的相关法律和法规。
建设工程施工合同的类型及选择
建设工程施工合同的类型及选择在进行建设工程时，施工合同是非常重要的文件之一。
施工合同的类型和选择对于项目的顺利进行具有重要意义。
本文将介绍建设工程施工合同的常见类型，并提供一些选择合适类型的指导。
一、总承包合同总承包合同是最常见的建设工程施工合同类型之一。
在这种合同中，业主将整个项目的设计、施工和监理工作全部交由一个总承包商负责。
总承包商则与多个分包商合作完成工程。
总承包合同适用于规模较大的项目，能够确保项目进度和质量的一致性。
此外，总承包合同还能简化工程管理的复杂性，减少投资者的风险。
然而，总承包合同的费用通常较高，业主需要承担更多的责任。
二、分包合同分包合同是指将总承包商从总合同中分离出来，由独立的分包商进行工程的设计和施工。
这种合同常用于较大项目中，其中细节层面的工作需要由专门的团队完成。
分包合同具有以下优势：一是专业性强，能够由工程领域的专家进行工作；二是成本较低，业主可以选择最合适的分包商来控制成本；三是灵活性高，业主可以根据需要选择不同的分包商，达到最佳效果。
然而，分包合同也存在着风险，如分包商间合作不协调，可能会导致项目延误和质量问题。
三、劳务分包合同在一些小型建设工程项目中，业主往往更倾向于选择劳务分包合同。
劳务分包合同是指业主将一部分工程任务委托给特定的劳务队伍。
由于只委托部分工作内容，劳务分包合同能够大大减少业主的管理负担。
此外，劳务分包合同灵活性高，在工作需要变更时，可以更容易地进行调整。
然而，由于委托给劳务队伍的工作较多，业主需要自行协调和管理不同劳务队伍之间的合作，这增加了一定的风险。
四、固定总价合同固定总价合同是建设工程施工合同中的一种常见类型。
在这种合同中，合同金额是固定的，不会因工程进度或成本变化而改变。
固定总价合同适用于工程较为明确、变动较小的项目。
通过确定合同金额，业主能够更好地控制成本风险。
另外，固定总价合同具有简化工程管理的优势，无需频繁进行谈判和变更。
然而，这种合同缺乏灵活性，一旦发生额外工作或变更，可能需要与承包商重新协商合同。
住建部新版建设工程施工合同(2023范文免修改)
住建部新版建设工程施工合同引言住建部新版建设工程施工合同，即《建设工程施工合同》（简称“合同”），是住房和城乡建设部为规范我国建设工程施工合同而制定的一项法规。
该合同主要用于建设工程的承包方与发包方之间，明确双方权利和义务，确保项目的顺利进行。
合同概述双方主体在合同中，承包方是指具备相应资质和能力，承担建设工程施工任务的单位或个人。
发包方则是依法取得建设用地、项目开发权的单位或个人，或其授权的管理机构。
合同内容住建部新版建设工程施工合同包括主要内容：1. 各方基本情况：承包方和发包方的详细信息。
2. 项目概况：包括建设工程项目的名称、位置、规模、工期等基本信息。
3. 工程费用：明确工程的总造价，以及支付方式和支付时间安排。
4. 工程进度管理：约定工期、建筑进度计划和工程验收标准，确保工程按时完工。
5. 资质要求：规定承包方应具备的相关资质和人员配备要求。
6. 安全生产：明确承包方应遵守的安全生产规定，确保工地安全。
7. 材料和设备：约定材料和设备的选用标准，及有关配送方式和验收标准。
8. 工程变更和索赔：规定工程变更的程序和索赔的条件。
9. 违约责任：约定双方违约情况下的责任和赔偿方式。
10. 合同解除和争议解决：明确解除合同的条件及争议解决的途径。
合同特点住建部新版建设工程施工合同相较于之前的版本，具有几个特点：1. 法律约束力强：合同是建立在我国相关法律法规的基础上的，对双方具有强制力。
2. 双方平等协商：合同鼓励双方平等协商，保护各方的合法权益。
3. 透明度高：合同内容明确，条款清晰，减少了双方在施工过程中的争议。
4. 强化风险管控：合同中规定了安全生产和风险控制的要求，保障施工过程中的安全。
合同的应用与影响住建部新版建设工程施工合同的发布对建设行业具有重要的应用和影响：1. 规范市场秩序：合同的推行，规范了建设工程市场的秩序，减少了不合规行为的发生。
2. 提升施工质量：合同明确了工程验收标准和材料设备选用的要求，提高了施工质量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
7.2.2我国现行的建设项目工程合同文本的种 类及法律效力
2.两套合同文本的法律效力 国家发改委文本具有强制性，必须使用。招标人编制的施工 招标资格预审文件、施工招标文件，应不加修改地引用《标 准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”、“资格审 查办法”，以及《标准施工招标文件》中的“投标人须知”、 “评标办法”、“通用合同条款”。“专用合同条款”可对 《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细 化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同 约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”强制性 规定相抵触，否则抵触内容无效。 住建部文本为非强制性文本。合同当事人可结合建设工程具 体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定 和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。 基于住建部文本非强制性特征，房屋建筑工程施工总承包可 以适用各省、自治区、直辖市建设行政机关制定的文本，也 可参考适用国际通用的FIDIC合同条款。
7.2.3建设工程施工合同（示范文本）（GF2017-0201）介绍
1.《示范文本》适用范围
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合 同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投 标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商 行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》 （GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工 合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示 范文本》）。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木 工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程 的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况， 根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合 同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
7.1.5合同订立的程序
3.承诺 承诺即中标通知,指由招标人通过评标后,在规定期间内发 出的,表示愿意按照投标人所提出的条件与投标人订立合 同的意思表示。 (1)建设单位发布招标公告、发售招标文件。 (2)施工企业递交投标文件。 (3)建设单位发出中标通知书。 (4)合同谈判,即在合同签订前对合同内容进行审查,在法 律许可范围内就某些具体条款进行磋商。 (5)合同签订,中标通知书发出后30日内,双方应签订合同。 (6)合同备案,施工合同签订后15日内应报县级以上建设行 政主管部门备案。
国家发改委牵头制定的合同文本包括： （1）《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》
（国家发改委牵头，九部委联合制定，2011年12月20日发布，2012 年5月1日实施）。 （2）《简明标准施工招标文件》（国家发改委牵头，九部委联合 制定，2011年12月20日发布，2012年5月1日实施）。 （3）《标准设计施工总承包招标文件》（国家发改委牵头，九部 委联合制定，2011年12月20日发布，2012年5月1日实施）。 （4）《标准设备采购招标文件》、《标准材料采购招标文件》、 《标准勘察招标文件》《标准设计招标文件》、《标准监理招标文 件》（国家发改委牵头，九部委联合制定，2017年9月4日发布， 2018年1月1日起实施）。
7.1.5合同订立的程序
1.要约邀请 要约邀请即发包人采取招标通知或公告的方式,向不特定 人发出的,以吸引或邀请相对人发出要约为目的的意思表 示。 (1)投标须知; (2)招标工程的技术要求和设计文件; (3)采用工程量清单招标的,应当提供工程量清单; (4)投标函的格式及附录; (5)拟签订合同的主要条款; (6)要求投标人提供的其他材料。
7.1.4 合同订立的原则和条件
1.订立建设工程合同应遵循的原则 (1)平等原则。 1)合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质、 单位大小和经济实力强弱,其法律地位都是平等的。 2)合同中的权利义务对等。这就是说,享有权利的同时就 应当承担义务,而且彼此的权利、义务是对等的。 3)合同当事人必须就合同条款充分协商,在互利互惠基础 上取得一致,合同方能成立。任何一方都不得将自己的意 志强加给另一方,更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合 同。
7.1.4 合同订立的原则和条件
1.订立建设工程合同应遵循的原则 (4)诚实信用原则。 《合同法》规定,当事人行使权利、履行义务应当遵循诚 实信用原则。 1)订立合同时,不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为; 2)履行合同义务时,当事人应当根据合同的性质、目的和 交易习惯,履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损 失扩大、保密等义务; 3)合同终止后,当事人应当根据交易习惯,履行通知、协助、 保密等义务,也称为后契约义务。
7.1.4 合同订立的原则和条件
1.订立建设工程合同应遵循的原则 (5)合法原则。《合同法》规定,当事人订立、履行合同, 应当遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不得扰乱社会经 济秩序,损害社会公共利益。
7.1.4 合同订立的原则和条件
2.订立建设工程合同应具备的条件 (1)初步设计已经批准; (2)工程项目已经列入年度建设计划; (3)有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料; (4)建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实; (5)招投标工程中标通知书已经下达。
7.1.7 建设工程合同的分类
1.勘察设计合同 2.建设工程施工合同 3.监理合同 4.物资采购合同
任务7.2 建设工程施工合同
建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工 单位)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协 议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工 任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。 建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支 付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设 质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。
【问题】 1.该工程采用固定价格合同是否合适? 2.该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律
规范应如何处理?
项目七建设工程施工合同
任务7.1合同概述 任务7.2建设工程施工合同
任务7.1 合同概述
合同是当事人双方之间设立、变更、终止民事关系的协 议。依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律 部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民 事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。 合同(Contract),又称为契约、协议,是平等的当事人之间 设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为 一种民事法律行为,是当事人协商一致的产物,是两个以上 的意思表示相一致的协议。只有当事人所作出的意思表 示合法,合同才具有法律约束力。依法成立的合同从成立 之日起生效,具有法律约束力。
7.2.1 建设工程施工合同概述
1.建设工程施工合同的概念 建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工 单位)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协 议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工 任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。
7.2.1 建设工程施工合同概述
7.1.5合同订立的程序
2.要约 要约即投标,指投标人按照招标人提出的要求,在规定的期 间内向招标人发出的,以订立合同为目的的,包括合同的主 要条款的意思表示。根据《房屋建筑和市政基础设施工 程施工招标投标管理办法》的规定,投标人应当按照招标 文件的要求编制投标文件,对招标文件提出的实质性要求 和条件作出响应。投标文件应当包括投标函、施工组织 设计或者施工方案、投标报价及招标文件要求提供的其 他材料。
项目七 建设工程施工合同
能力目标
知识要点
了解合同的相关概念
了解建设工程合同
熟悉《建设工程施工合同(示 范文本)》
(1)合同的主要内容和形式; (2)合同的履行; (3)合同的变更和转让
(1)勘察设计合同; (2)建设工程施工合同; (3)监理合同; (4)物资采购合同
(1)建设工程施工合同的概念、特点和 作用;
(2)合同协议书; (3)专用工单位根据领取的某2000平方米两层厂房工程项目招标 文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并中标。 该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该 工程项目的固定价格施工合同,合同工期为8个月。甲方在乙方 进入施工现场后,因资金紧缺,口头要求乙方暂停施工一个月。 乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时,甲方发现工程 质量有问题,要求返工。两个月后,返工完毕。结算时甲方认为 乙方迟延交付工程,应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为 临时停工是甲方要求的,乙方为抢工期,加快施工进度才出现了 质量问题,因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停 工和不顺延工期是当时乙方答应的,乙方应履行承诺,承担违约 责任。
7.1.6 合同的变更和转让
1.合同变更 合同变更是指当事人约定的合同的内容发生变化和更改, 即权利和义务变化的民事法律行为。无论是改换债权人, 还是改换债务人,都发生合同权利、义务的移转,移转给新 的债权人或者债务人,因此合同主体的变更实际上是合同 权利、义务的转让。
2.合同转让 合同转让是指当事人一方将其合同权利、合同义务或者 合同权利和义务,全部或者部分转让给第三人。合同的转 让,在不改变合同关系内容的前提下,使合同的权利主体或 者义务主体发生变动。
7.1.3 合同的主要内容和形式
1.合同的内容 合同的内容由当事人约定,一般包括以下条款:当事人的 名称或者姓名和住所;标的;数量;质量;价款或者报酬;履 行期限、地点和方式;违约责任;解决争议的方法。
2.合同的形式 ①由当事人双方依法就合同的主要条款协商一致并达成 书面协议,并由双方当事人的法定代表人或其授权的人签 字并盖章。 ②格式合同。 ③双方当事人来往的信件、电报、电传等也是合同的组 成部分。
7.2.2我国现行的建设项目工程合同文本的种 类及法律效力
1.投资体制改革后形成的两套合同范本 住建部牵头制定的合同文本包括： （1）《建设工程施工合同示范文本》（住建部、国家工 商总局制定，先后有1991版、1999版、2013版、2017 版）。