住建部建设工程专业分包合同范本

住建部建设工程专业分包合同范本以下是一个建设工程专业分包合同的范本，仅供参考：

合同编号，【合同编号】。

甲方，【甲方名称】。

乙方，【乙方名称】。

一、合同目的和范围。

1.1 甲方授权乙方作为专业分包商，负责执行以下工程项目，【具体工程项目描述】。

1.2 乙方应按照甲方的要求和标准，按时、按质、按量完成工程项目。

二、合同价款和支付方式。

2.1 合同价款为【合同价款金额】，甲方应按照以下支付方式

支付给乙方：

a) 预付款，【预付款金额】，在合同签订后【预付款支付时间】内支付给乙方；

b) 进度款，根据工程进度支付，具体支付比例和时间节点如下，【支付比例和时间节点描述】；

c) 最后付款，在工程项目完工验收合格后，甲方应在【最后付款支付时间】内支付给乙方。

三、工期和质量保证。

3.1 工期，乙方应按照合同约定的工期完成工程项目，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.2 质量保证，乙方应确保工程项目符合相关的法律法规和技术标准，如发现质量问题，乙方应承担修复或更换的责任。

四、合同变更和解除。

4.1 合同变更，任何一方在工程项目执行过程中，如需变更合

同内容，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。

4.2 解除合同：如发生以下情况之一，任何一方有权解除合同：

a) 一方严重违反合同约定，经对方书面通知后，在合理期

限内未予改正；

b) 发生不可抗力事件，严重影响工程项目的正常进行；

c) 根据法律法规的规定。

五、违约责任。

5.1 甲方违约责任，如甲方未按时支付合同款项或提供合同约

定的必要支持和配合，甲方应承担相应的违约责任。

5.2 乙方违约责任，如乙方未按照合同约定的工期和质量要求

完成工程项目，乙方应承担相应的违约责任。

六、争议解决。

6.1 合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。

如协商不成，可提交至【仲裁机构或法院名称】进行仲裁或诉讼解决。

七、其他条款。

7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至工程项目完工验收合格。

7.2 本合同一式【合同份数】份，甲乙双方各持【合同份数】份，具有同等法律效力。

以上是一个建设工程专业分包合同的范本，具体合同内容应根据实际情况进行调整和修改。在签署合同之前，建议双方对合同内容进行详细的审查和讨论，并在必要时寻求法律专业人士的意见。