青岛市建设工程施工合同范文（3篇）

青岛市建设工程施工合同范文
《青岛市建设工程施工合同》
甲方：（以下简称甲方）
地址：
法定代表人（委托代理人）：
联系电话：
开户银行及账号：
项目名称：
工程地址：
乙方：（以下简称乙方）
地址：
法定代表人（委托代理人）：
联系电话：
开户银行及账号：
鉴于甲方是青岛市的注册公司，具备从事建筑工程施工的资格，乙方具备承接甲方工程的能力和经验，双方本着公平、公正、互利的原则，经友好协商，达成如下合同：
第一条合同工程的基本情况
1.1 甲方和乙方共同确认，甲方拟委托乙方承接青岛市某项目建设工程。

具体工程内容详见附件《工程概况》。

1.2 合同工程的工程期限为（具体时间），工程地点位于（具体地址）。

第二条工程价款及支付方式
2.1 工程总价款为人民币（具体金额）元整。

2.2 工程价款支付方式：
（1）甲方应按照工程进度并经过验收后，依据施工进度支付工程款项的比例，具体支付比例和时间安排详见附件《工程进度表》。

（2）甲方应按照合同约定所支付的工程价款，按照合同约定的期限，直接向乙方的银行账号进行转账支付。

第三条工程质量和安全要求
3.1 乙方应按照相关法律法规和工程质量标准，保证施工所使用材料的质量符合国家标准，并按照合同约定的工程质量要求进行工程施工。

3.2 乙方应严格遵守施工现场安全规范，保证施工过程中的安全。

3.3 乙方应委派具备相应资质的专业技术人员参与施工，并按照合同约定的工程质量要求进行工程的验收。

第四条工程变更和索赔
4.1 若由于工程设计、施工方案的变更，导致工程造价增加或减少的情况，甲方和乙方应本着互利的原则，友好协商解决，并签订书面变更协议。

4.2 若甲方造成的工程延期或其他损失，乙方有权提出索赔要求，甲方应予以合理的赔偿。

第五条违约责任和解决争议方式
5.1 若一方违反本合同任何条款，对方有权要求其承担违约责任，并依法提起诉讼。

5.2 甲方和乙方一致同意，对于本合同履行过程中所发生的任何争议，应友好协商解决。

如无法协商解决，则提交青岛市人民法院进行仲裁，并接受仲裁裁决。

第六条合同生效和终止
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经过验收后终止。

6.2 若甲方和乙方一致同意变更或终止本合同，应签订书面变更协议或解除合同协议。

第七条其他约定事项
7.1 本合同未约定事项，可由甲方和乙方另行协商解决，并在书面协议中详细约定。

7.2 本合同一式（注：一式两份）具有同等法律效力，甲方和乙方各执一份。

甲方：
签字：
日期：
乙方：
签字：
日期：
青岛市建设工程施工合同范文（二）合同编号：【合同编号】
合同签订日期：【签订日期】
甲方：【甲方名称】
地址：【甲方地址】
联系电话：【甲方联系电话】
单位法人代表（委托代理人）：【甲方单位法人代表（委托代理人）姓名】
授权代理人姓名：【甲方授权代理人姓名】（如有）
乙方：【乙方名称】
地址：【乙方地址】
联系电话：【乙方联系电话】
单位法人代表（委托代理人）：【乙方单位法人代表（委托代理人）姓名】
授权代理人姓名：【乙方授权代理人姓名】（如有）
鉴于乙方具有从事建设工程的经营资格和能力，甲方拟委托乙方承担相关建设工程项目的施工任务。

经甲、乙双方友好协商，本着平等、自愿、互利的原则，达成如下合作协议：
第一条：工程名称及地点
1.1 工程名称：【工程名称】
1.2 工程地点：【工程地点】
第二条：工程内容
2.1 工程范围：【工程范围】
2.2 工程质量要求：【工程质量要求】
2.3 工程施工期限：【工程施工期限】
2.4 工程报价：【工程报价】
第三条：工程款项
3.1 工程款项总额为【工程款项总额】人民币。

3.2 甲方向乙方支付工程款项的方式和时间安排：
（1）支付方式：
（2）支付时间安排：
第四条：施工安全及责任
4.1 乙方承诺按照相关安全法规和标准，采取必要的安全保障措施，确保施工过程中的安全。

4.2 如发生施工事故，乙方负责承担相应的法律责任，并赔偿因此产生的所有损失。

第五条：保修期
5.1 乙方承诺施工完成后，对工程质量提供【保修期】的免费维修。

5.2 保修期内，如发现工程质量有问题，甲方有权要求乙方进行相应维修或修改。

5.3 如保修期内甲方对工程质量无异议，将视为合格验收，保修期自动结束。

第六条：违约责任
6.1 如一方违反合同约定，给对方造成经济损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

6.2 如因不可抗力等无法预见和避免的原因，导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。

第七条：解决争议方式
7.1 本合同的签订、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

7.2 对于因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第八条：其他约定事项
8.1 双方在签订本合同之前已充分了解并明确了该合同的全部内容，不存在任何虚假陈述或误导。

8.2 本合同采用正本【正本数量】份，甲、乙双方各持【各持数量】份并加盖合同专用章即为生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：
青岛市建设工程施工合同范文（三）
发包人（全称）：_____
承包人（全称）：_____
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：
一、工程概况
工程名称：_____
工程地点：_____
工程规模及结构特征：_____
工程承包范围：_____
工程立项批准文号：_____
资金来源：_____
二、合同工期
开工日期：_____
竣工日期：_____
合同工期总日历天数____天。

三、质量标准
工程质量标准：_____
四、合同价款
币种：_____
合同总价（大写）：_____ 元（小写）￥：____元综合单价或费率：详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程报价单或预算书（非招标工程）
五、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书；
2、中标通知书（适用招投标工程）；
3、投标文件（适用招投标工程）；
4、经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；
5、本合同专用条款和补充条款；
6、本合同通用条款；
7、标准、规范及有关技术文件；
8、图纸；
9、工程量清单；
10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；
12、工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

六、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

七、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。

八、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效
本合同订立时间：____年____月____日
订立地点：_____
发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。

发包人（公章）：_____ 承包人（公章）：_____ 住所：_____ 住所：_____ 法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代理人：_____ 委托代理人：_____ 电话：_____ 电话：_____ 传真：_____ 传真：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_____
账号：_____ 账号：_____ 邮政编码：_____ 邮政编码：_____ ____年____月____日 ____年____月____日。