最新合同协议范本-最新开发商购房合同范本
2024年最新购房合同范文5篇
2024年最新购房合同范文5篇篇1购房合同甲方（卖方）：________________身份证号码：________________联系方式：________________乙方（买方）：________________身份证号码：________________联系方式：________________鉴于甲、乙双方就购房事宜，经过友好协商，在平等、自愿的基础上达成一致意见，特订立本合同，以明确双方的权利和义务。
一、物业基本情况甲方将其所有的位于________________（详细地址）的房产出售给乙方。
该房产的具体信息如下：1. 物业类型：________________2. 房屋结构：________________3. 建筑面积：________________平方米4. 房屋权属证明：________________（产权证号/不动产权证号）5. 其他附属设施：________________（如停车位、家具、电器等）二、交易价格及支付方式1. 交易总价为人民币：________________元（大写：________________元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起____日内，支付定金人民币：________元。
（2）房屋权属转移手续办理完成后____日内，支付尾款人民币：________元。
三、房屋交付1. 甲方应当在收到全额购房款项后的____日内，将房屋钥匙及权属证明交付给乙方。
2. 房屋交付时，双方应共同检查房屋状况，确保房屋及其附属设施完好无损。
四、权属转移1. 甲方应于本合同签订后____日内，办理房屋权属转移手续。
2. 乙方应配合甲方提供相关证件及资料，以便顺利办理房屋权属转移。
五、违约责任1. 若甲方未能按约定时间交付房屋或办理权属转移手续，则乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
2. 若乙方未能按约定时间支付购房款项，则甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
新商品房购买合同(官方范本)8篇
新商品房购买合同（官方范本）8篇篇1甲方（出卖人）：___________________注册地：___________________营业执照号码：___________________法定代表人：___________________联系电话：___________________邮编：___________________乙方（买受人）：___________________住所地：___________________联系电话：___________________身份证号码：___________________邮编：___________________鉴于甲方是合法的房地产开发企业，拥有所售商品房的合法产权和销（预）售资格；乙方系自愿购买甲方的商品房，双方经友好协商，在平等、自愿、协商一致的基础上，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规之规定，订立本购房合同，以明确双方的权利和义务。
第一条合同标的物及其状况描述甲方同意将位于_______的房地产（以下简称“该物业”）出售给乙方。
该物业的具体状况描述详见附件一。
乙方已充分了解该物业的实际情况，自愿购买该物业。
物业类型：住宅/商业/办公等；建筑总面积：______平方米；产权年限：______年。
该物业已取得相关预售许可证等相关法律手续，证件编号：______。
第二条购房价格及支付方式购房总价款为人民币______元（大写：______元整）。
乙方应按照以下方式支付购房款：首付______元，余款通过银行贷款方式支付。
具体支付时间和金额详见附件二《购房款支付时间表》。
第三条交房时间与条件甲方应当在乙方付清购房款后的约定时间内交付该物业给乙方使用。
具体交房时间和条件如下：（详见附件三《交房时间及条件》）。
甲方交付的物业必须符合附件三规定的条件，否则乙方有权拒绝接收并要求甲方承担违约责任。
如甲方未能按照约定的时间交付物业，应按照逾期交房的违约条款处理。
开发商购房合同范本7篇
开发商购房合同范本7篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地：__________________________________主要营业地：_________________________________法定代表人：_______________________乙方（买受人）：_____________________住所地：__________________________________身份证号码/护照号码：_________________________联系方式：_______________________鉴于甲方同意出售位于_______________（具体地址）的房产给乙方，双方在平等、自愿、公正的原则基础上，经过充分协商，达成如下协议：一、房产基本情况甲方出售的房产位于_______________（详细地址），房屋类型__________，建筑面积__________平方米，套内面积__________平方米，房屋结构__________，房屋布局__________等。
乙方已对房产进行实地勘察，对房产状况、位置、结构等均已了解并认可。
二、交易价格及支付方式1. 交易价格：双方商定房产交易价格为人民币（大写）_____________________元整（小写￥__________元）。
2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起______日内，支付定金人民币（大写）____________元整（小写￥______元）；（2）房屋过户手续办理完成后______日内，支付剩余款项人民币（大写）____________元整（小写￥______元）。
三、房屋产权及过户1. 甲方保证对所售房屋拥有完全的产权，并保证在交易过程中无任何权属纠纷。
2. 双方应在合同签订后______日内，共同到房地产管理部门办理房屋产权过户手续。
新房购房合同协议范本最新3篇
新房购房合同协议范本最新3篇购房合同是买房的人都会遇到的，那么新房购房合同怎么写呢?以下是小编整理的个人购房合同范本，欢迎参考阅读。
新房购房合同1 甲方(出卖方)：身份证件号码：乙方(买受方)：身份证件号码：甲乙双方经过友好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。
该房屋具体状况如下：(一)座落于河西街文笔商贸城单元楼号，建筑面积为平方米(以房产证信息为据);(二)出售房屋的所有权证证号为 ;(三)房屋平面图及其四至见房产证;该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追第三条计价方式与价款房屋总价为人民币大写____________元整,小写 ; 房价款的支付方式、支付时间为：第一期：在年月日，付人民币万元整,为定金; 第二期：在年月日，付人民币万元整第三期：在年月日付清尾款人民币元整。
第四条1、甲、乙双方定于年月日(付清尾款之日),甲方正式交付该房屋、房产证及土地使用证等有关证件。
2、双方定于房屋产权获证日期满五年的时候,甲方积极配合乙方向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名过户手续。
登记时，如需要甲方出面处理的，甲方必须予以协助。
如因甲方的延误，致影响过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。
3、办理以上手续应当缴纳的税费等由乙方按国家规定承担。
第五条违约责任：1、甲方如不按合同规定的日期交付房产证、土地使用证以及交付房屋，每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。
逾期超过3个月时，乙方有权解除本合同。
解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。
2、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时，其逾第六条该房屋正式交付时，甲方应交清之前产生的物业管理、水、电、有线电视等相关杂费。
开发商的购房合同范本8篇
开发商的购房合同范本8篇篇1甲方（卖方）：____________________（开发商名称）乙方（买方）：____________________（购房人姓名）鉴于甲、乙双方就购房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况1. 物业地址：____________________（详细地址）。
2. 房屋类型：____________________（如公寓、别墅等）。
3. 房屋面积：____________________（详细面积）。
4. 购房款项：总价______元人民币，包含各项税费。
其中首付______元人民币，余款按照贷款合同规定支付。
房屋的具体售价与支付办法细则需依据相关法律进行协商约定。
乙方需按照约定时间支付房款，逾期未付需承担相应违约责任。
二、物业交付及所有权转移甲方需在乙方支付完房款并完成贷款手续后，交付房屋并保证乙方取得该物业的所有权。
所有权证书的办理将按照国家相关法律法规的规定执行。
在所有权证书完成之前，甲方提供暂时证件证明乙方的购房事实，以确保乙方对房屋的合法占有和使用权。
甲方承诺在完成房屋交付后一定时间内办理所有权转移手续，逾期未办理需承担相应违约责任。
三、物业质量保证与物业维修管理篇2甲方（卖方）：____________________注册地：____________________地址：____________________乙方（买方）：____________________注册地：____________________地址：____________________鉴于甲方是合法的开发商，拥有欲出售的房产的合法所有权和处置权；乙方有意购买甲方所拥有的房产。
为了明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平的原则下，经友好协商，达成如下购房合同：一、房产基本情况1. 房产位置：____________________2. 房产类型：住宅/公寓/商业/其他（请根据实际情况选择并填写）3. 房产面积：____________________平方米4. 购房总价：人民币____________________元（大写：____________________）二、付款方式及期限1. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）签约时支付定金：人民币____________________元。
开发商的购房合同范本6篇
开发商的购房合同范本6篇篇1甲方（卖方）：____________________（开发商名称）乙方（买方）：____________________（购房者姓名）鉴于甲乙双方同意就下列房屋买卖事项达成如下协议，特订立本合同。
一、物业基本情况1. 物业地址：____________________（详细地址）。
2. 房屋类型：____________________（公寓、别墅、商铺等）。
3. 建筑面积：____________________（详细面积）。
4. 房屋结构：____________________（房屋结构描述）。
5. 其他相关物业信息：附属设施、配套设施等。
二、购房价格及支付方式1. 购房总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：乙方应按照以下约定支付购房款项：（1）定金：人民币______元；（2）签约时支付：人民币______元；（3）贷款支付（如需）：按照银行放款时间支付剩余款项。
3. 甲方收到全款后，向乙方出具正式收据。
三、物业交付与验收1. 甲方应于本合同签订后的______日内将房屋交付给乙方。
2. 乙方应在收到房屋后进行验收，如有质量问题应及时通知甲方修复。
3. 房屋交付前的风险由甲方承担，交付后的风险由乙方承担。
四、产权登记与产权证书办理1. 甲方负责办理房屋产权登记手续。
2. 甲方应于房屋交付后______个月内办理完毕产权证书，并交付给乙方。
3. 若因甲方原因导致产权证书办理延迟，甲方应承担违约责任。
五、违约责任与解决争议方式1. 甲乙双方在合同履行过程中，如有一方未按照约定履行义务，应承担违约责任。
2. 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
开发商的购房合同范本3篇
开发商的购房合同范本3篇篇1购房合同范本甲方（开发商）：______________________（以下简称“甲方”）乙方（购房者）：______________________（以下简称“乙方”）鉴于乙方自愿购买甲方所开发的房产，为明确双方的权利与义务，双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下协议：一、房产基本信息1. 房产名称：_____________________2. 房产地址：_____________________3. 房产面积：__________平方米4. 房产用途：__________5. 房产总价：__________万元（大写：人民币__________元整）二、交付标准1. 房产交付标准：交付标准按照《建筑工程质量验收规范》（GB50300-2013）执行。
2. 房产交付时间：甲方应当于__________年__月__日前将房产交付给乙方。
三、房产价格及支付方式1. 乙方购买房产的总价款为人民币__________元整，按照以下方式支付：（1）首期款：于签订本合同之日起______日内支付______万元；（2）中期款：房产交付前______日内支付______万元；（3）尾款：房产交付时支付剩余款项。
四、房产权属及权利1. 房产权属证明：甲方应当在合同签订后______日内向乙方提供房产权属证明。
2. 房产变更：任何关于房产权属的变更，甲方应当及时通知乙方。
五、房产交付及验收1. 房产交付前验收：房产交付前乙方有权对房产进行验收，确认房产质量及交付标准是否符合合同约定。
2. 房产交付后维修：房产出现质量问题，乙方有权要求甲方在______日内进行免费维修。
六、违约责任1. 一方违约：若一方违约导致合同无法履行，应当承担相应的违约责任。
2. 双方违约：双方违约应当协商解决，无法协商解决的，可以向有关部门申请调解或仲裁处理。
七、争议解决本合同如有任何争议，双方应当友好协商解决，无法协商解决的，由双方协商选择向有关部门申请调解或仲裁解决。
新版购房合同范本7篇
新版购房合同范本7篇篇1甲方（出卖人）：__________________________名称：___________________________注册地址：____________________________营业执照号码：__________________________资质证书号码：__________________________法定代表人：__________________________联系电话：__________________________委托代理人（签约代表）：_________________________身份证号码：__________________________联系电话：__________________________地址：__________________________乙方（买受人）：__________________________名称（姓名）：___________________________国籍：____________________________性别：____________________________地址（现住址）：____________________________联系电话：__________________________身份证号码（护照号码）：__________________________委托代理人：__________________________身份证号码：__________________________联系电话：__________________________地址：__________________________鉴于甲、乙双方就购买房产事宜经过友好协商，为明确双方权利义务，达成如下协议，以兹信守。
第一条房屋基本情况甲方将位于______市______区（县）______路______号的房屋出售给乙方。
开发商购房合同范本（通用5篇）
开发商购房合同开发商购房合同范本（通用5篇）随着法律知识的普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同也是非常有必要的行为。
那么大家知道合同的格式吗？以下是小编帮大家整理的开发商购房合同范本（通用5篇），希望对大家有所帮助。
开发商购房合同1甲方：__________身份证号码：__________乙方：__________身份证号码：__________鉴于甲方已经于年月日与_____有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》，该合同约定标的房屋为_______房，建筑面积为_______平方米，按建筑面积计算，单价为人民币_______元，总价为人民币_______元。
经双方友好协商，甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为《商品房买卖合同》中买方（既本协议中的甲方）的权利义务概括转让给乙方。
为明确双方权利义务，特做以下约定，由双方遵守。
一、转让价款、支付方式1、编号为《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币_______万元；2、签订本协议之日起_______个工作日内，甲乙双方去银行支行设立共管账户；3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币_______万转让甲乙双方设立的共管账户；4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款，并办理完结与解除与___________有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起_______个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币_______万元；5、乙方与开发商________有限公司签订《商品房买卖合同》（该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致），并取得由开发商________有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后_______个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币_______万元给甲方。
2024年购房合同简单版 购房合同范本5篇
2024年购房合同简单版购房合同范本5篇篇1购房合同甲方（出售人）：___________________身份证号码：_____________________联系方式：_______________________乙方（购房人）：___________________身份证号码：_____________________联系方式：_______________________鉴于甲方是位于某地的合法房屋所有者，愿意将房屋出售给乙方；乙方有意购买该房屋。
现双方在公平、公正、平等、自愿的原则下，经过友好协商，就购房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋地址：_______________________。
2. 房屋类型：_______________________。
3. 房屋面积：_______________________平方米。
4. 房屋权属证明文件：_______________________。
二、交易价格及支付方式1. 交易总价为人民币______元整（大写：______元整）。
此价格包含房屋本身及附属设施。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）定金：人民币______元整（大写：______元整）。
签订本合同时支付。
（2）首付款：人民币______元整（大写：______元整）。
于______年______月______日前支付。
（3）贷款：剩余款项由乙方通过银行贷款方式支付。
三、房屋交付1. 甲方在收到全额购房款项后的______个工作日内，将房屋钥匙及权属证明文件交付给乙方。
2. 双方完成房屋过户手续后，视为房屋交付完成。
四、房屋权属及责任1. 甲方保证该房屋权属无争议，无抵押、查封等情况。
如因甲方原因造成乙方无法顺利获得房屋权属，甲方应承担违约责任。
2. 甲方负责办理房屋过户手续，并承担相关费用。
3. 乙方获得房屋权属后，应遵守国家法律法规，合法使用、管理该房屋。
开发商的购房合同范本5篇
开发商的购房合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1购房合同范本甲方（开发商）：__________ 公司乙方（购房者）：__________ 先生/女士鉴于甲方是一家合法注册的开发公司，具有丰富的房地产开发经验；乙方是一名具有购房意愿和购房能力的个人，在双方平等自愿的基础上，经过友好协商，就甲方提供的具体房屋进行购买，特订立如下合同，以资确认：第一条房屋基本情况甲方将位于＿＿市＿＿区＿＿路＿＿号的一处房屋，共计建筑面积＿＿平方米（具体面积以实际测量为准），房屋楼层为＿＿层，房屋形式为＿＿房＿＿厅＿＿卫＿＿阳台等，附带车库＿个。
该房屋的土地权属为甲方所有，土地使用年限为＿＿年，产权性质为商品房。
第二条房屋价格甲方将该房屋正式售价定为人民币＿＿元整（￥______），乙方同意购买该房屋，双方约定的首付款为人民币＿＿元（首付款的具体金额以甲方书面通知为准），乙方应在签订本合同之日起______天内将首付款支付给甲方，余款将在交房时一次性支付。
第三条房屋交房时间该房屋预计交房时间为房屋建设面完工之日，若因不可抗力等原因导致延期交房，甲方应提前______天书面通知乙方，并双方再协商确定一个新的交房时间。
乙方应届时前来签署交房手续，并支付余款。
第四条房屋交易过户房屋交易过户手续由甲方办理，乙方在收到交房通知后，应按时前来房屋所在地进行过户手续。
乙方在过户时应提供真实有效的个人身份证及其他有关材料，如因乙方自身原因导致过户延误，造成的一切后果由乙方自行承担。
第五条房屋使用乙方购买该房屋后，享有该房屋的完整使用权，但不得擅自转让、出租或以其他方式处置该房屋。
如乙方有上述行为，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付相应的违约金。
第六条房屋维修房屋交付给乙方之后，房屋内部的维修和保养由乙方自行负责；外部的维修和保养由物业公司负责。
在保修期内，若房屋发生非人为原因的损坏，乙方可免费享受甲方提供的售后维修服务。
第七条其他约定1. 本合同自双方盖章之日起生效，生效后不可撤销。
[荐]开发商购房合同模板范文5篇
![[荐]开发商购房合同模板范文5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/2ca29ad1d1d233d4b14e852458fb770bf78a3bde.png)
[荐]开发商购房合同模板范文5篇篇1开发商购房合同模板范文合同编号：XXXXXX合同签订日期：XXXX年XX月XX日甲方（开发商）：XXX开发商乙方（购房者）：XXX购房者为了明确双方权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，经双方友好协商，就乙方购买甲方开发的房屋，达成如下合同：第一条房屋基本信息1.1 房屋坐落地址：XX市XX区XX街XX号1.2 建筑面积：XX平方米1.3 房屋型号：XX房XX厅XX卫1.4 房屋交付标准：符合国家相关规定，具体以工程竣工验收为准第二条房屋总价2.1 房屋总价为XXXXX（大写）万元人民币，含税。
2.2 支付方式：乙方需在签订本合同之日起，按照以下方式支付房款：- 首期款XXXXX元（大写）元人民币，于签订合同之日起7日内支付；- 中期款XXXXX元（大写）元人民币，在施工过程中按照特定进度支付；- 尾款XXXXX元（大写）元人民币，在房屋竣工验收合格后15日内支付。
第三条房屋权属3.1 乙方购买的房屋为产权登记手续未办理前的期房，待产权证书办理完成后，甲方负责及时移交给乙方。
3.2 甲方保证房屋系合法取得，不存在法律纠纷或其他权属问题。
第四条房屋交付4.1 甲方应按照本合同约定的工程进度，于XX年XX月XX日前将房屋交付给乙方。
4.2 房屋交付后，乙方应按照《房屋交付验收单》的内容验收房屋，并在验收完成后付清尾款。
第五条房屋维修保养5.1 房屋竣工验收后，乙方应根据甲方提供的《使用和维护说明书》对房屋进行保养维修。
5.2 房屋保修期为XX年，在保修期内，若房屋因甲方施工质量问题导致损坏或故障，甲方将免费维修或更换。
第六条合同解决争议方式6.1 双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
售楼处购房合同书范本6篇
售楼处购房合同书范本6篇篇1甲方（卖方）：_________________________乙方（买方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买房产事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1. 甲方将其所有的位于_________________________（详细地址）的房产出售给乙方。
2. 房产的具体信息包括但不限于：建筑面积______平方米，房屋结构______型，房屋用途______，产权年限______年。
二、交易价格及支付方式1. 交易总价为人民币______元整（大写：______）。
此价格包含附属设施及装修等费用。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）在合同签订之日起______日内支付定金人民币______元整；（2）在房屋过户手续办理完成之日支付剩余款项人民币______元整。
三、房屋交付1. 甲方应在乙方支付完毕购房款项后的______日内将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲方应确保房屋内的设施设备正常运行，并将房屋的钥匙及相关证明材料交付给乙方。
四、产权过户1. 甲方应确保本房产的产权清晰，无争议。
自本合同签订之日起______个月内，甲方应配合乙方完成房屋的产权过户手续。
2. 过户所需费用由______方承担。
五、违约责任1. 若甲方在约定的时间内未交付房屋或未办理产权过户手续，应向乙方支付违约金人民币______元整。
若违约金数额不足以弥补乙方损失的，甲方还应负责赔偿。
2. 若乙方未按照约定时间支付购房款项，应支付违约金人民币______元整给甲方。
如逾期未支付，甲方有权解除本合同并追究乙方违约责任。
3. 若因甲方原因导致合同无效或解除，甲方除返还乙方已支付的购房款项外，还应赔偿乙方的损失。
若因乙方原因导致合同无效或解除，乙方已支付的购房款项不予退还。
最新2024年购房合同范本5篇
最新2024年购房合同范本5篇篇1甲方（出卖人）：________________乙方（买受人）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买房产事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况甲方自愿将其所拥有的房产出售给乙方。
该房产的具体信息如下：1. 房屋坐落地址：_________________________2. 房屋结构类型：_________________________3. 建筑面积：_________________________平方米4. 套内面积：_________________________平方米5. 房屋权属证明：_________________________（请填写房产证号或其他权属证明文件编号）二、购房价格及支付方式1. 购房总价为：人民币________元（大写：_________________________元整）。
2. 乙方选择以下第____种方式支付购房款：（1）一次性付款：乙方在签订本合同之日起____日内支付全部购房款。
（2）分期付款：乙方在签订本合同后按约定时间支付购房款，具体支付时间和金额如下：______。
（3）贷款支付：甲乙双方共同向银行申请贷款，乙方支付首付后，剩余房款由银行提供贷款。
三、房屋交付及产权登记1. 甲方在收到乙方全额购房款后的____日内，将房屋交付给乙方。
2. 甲方应在房屋交付后的____个月内协助乙方办理房屋产权登记手续。
四、违约责任1. 若甲方在收到全额购房款后未按约定时间交付房屋，需向乙方支付违约金，每日违约金为购房总价的____%。
2. 若乙方未按照约定时间支付购房款，需向甲方支付违约金，每日违约金为未支付金额的____%。
3. 若甲方在协助乙方办理产权登记过程中存在违约行为，需向乙方支付违约金，违约金为购房总价的____%。
开发商的购房合同范本6篇
开发商的购房合同范本6篇第1篇示例：购房合同是开发商和购房者之间的重要法律文件，约定了双方在买卖房屋过程中的权利和义务。
下面是一份关于开发商的购房合同范本：购房合同甲方（开发商）：___________乙方（购房者）：___________鉴于甲方系合法登记的开发商，拟出售其开发的房产，乙方为购房者，双方经友好协商，特订立本合同，以便明确双方的权利和义务。
第一条房屋基本信息1.1 甲方同意向乙方出售以下房产：___________（具体地址）。
1.2 房产的建筑面积：___________平方米，用途为___________。
1.3 房产的售价为人民币___________元整。
第二条付款方式2.1 乙方须在签订本合同之日起____天内向甲方支付定金人民币___________元整，作为诚意金。
2.2 乙方需在___________之前向甲方支付首付款人民币___________元整，剩余部分在交房时一次性支付。
2.3 付款方式：现金/银行转账（具体请填写）。
第三条交房日期3.1 甲乙双方约定的交房日期为___________。
3.2 如因不可抗力等原因导致延迟交房，应当书面通知对方并协商处理方式。
第四条房产交付标准4.1 房产交付时，应符合相关国家标准，乙方有权对房产进行验收。
4.2 若发现质量问题或者不符合约定标准，乙方有权要求甲方进行整改或者赔偿。
4.3 房产的装修标准为___________（可根据实际情况约定具体装修标准）。
第五条风险责任5.1 自本合同签订之日起至房产交付之日，房产的所有风险由甲方承担。
5.2 乙方应在房产交付之日起承担风险，包括但不限于房产内外装修、设备等。
第六条违约责任6.1 任何一方未按照本合同约定履行义务的，应当承担相应的违约责任。
6.2 若乙方未按时支付定金、首付款或者全款的，甲方有权要求解除合同并追究其违约责任。
6.3 若甲方未按时交付房产或者履行其他义务的，应当承担相应的违约责任。
2024年开发商购房合同范本5篇
2024年开发商购房合同范本5篇篇1购房合同范本甲方（出卖人）：[甲方姓名]乙方（买受人）：[乙方姓名]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买商品房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的物本合同涉及的房产为位于[详细地址]的商品房，房屋具体信息如下：1. 房屋类型：[房屋类型]2. 房屋结构：[结构类型]3. 房屋面积：[房屋面积]平方米4. 房屋位置：[具体位置描述]5. 其他附属设施：[附属设施描述]二、购房价格及支付方式1. 购房总价为人民币[购房总价]元（大写：[购房总价汉字大写]）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起X日内支付定金人民币[定金金额]元；（2）房屋交付前支付购房余款人民币[余款金额]元。
三、房屋交付1. 甲方应于本合同签订后的X个月内，将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲方应提供房屋权属证书及相关证明文件。
3. 乙方在收到房屋交付通知后应及时验收，并在验收合格后在房屋交付验收单上签字确认。
四、产权登记及权属证书办理1. 甲方应在房屋交付后的一年内，负责办理房屋产权登记手续，并获取房屋权属证书。
2. 乙方应配合甲方提供办理产权登记所需的资料。
3. 产权登记完成后，甲方应及时将房屋权属证书交付给乙方。
五、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付购房款项，甲方有权解除本合同，并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
若甲方违约未能按期交付房屋，乙方有权要求甲方双倍返还定金。
2. 若因甲方原因未能按期办理产权登记手续，乙方有权要求退房并追究甲方的违约责任。
3. 双方应履行合同约定的其他义务，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
六、其他约定事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
经过双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
开发商购房协议书范本8篇
开发商购房协议书范本8篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地：________________________________营业执照注册号：____________________________资质证书号：_____________________________法定代表人：___________________________电话：_____________________________邮箱：_____________________________乙方（买受人）：____________________联系地址：________________________________电话：_____________________________邮箱：_____________________________身份证号或其他有效证件号码：____________鉴于甲方和乙方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方向甲方购买位于____________的房产一事，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况物业地址：____________________________。
物业类型：住宅/商业/其他，建筑用途包括但不限于自住/租赁等。
物业状态为新建/存量房，权属清晰无争议。
详细物业信息、配套设施等详见附件。
二、购房款项及支付方式购房总价款为人民币________元整（大写）。
乙方应按照以下方式支付购房款项：签订本协议时支付定金________元整；在双方签订《商品房买卖合同》时支付首付款________元整；余款通过银行贷款方式支付。
具体支付细节和节点按双方后续协商达成的约定执行。
三、交付日期及标准甲方应于本协议签订后______天内将物业交付给乙方。
交付标准为：物业通过竣工验收，配套设施齐全且正常运行。
甲方在交付物业时，应提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等相关文件。
开发商购房合同协议标准版
开发商购房合同协议标准版开发商购房合同协议标准版（7篇）开发商购房合同协议标准版篇1委托人：________受托人：________双方经协商一致，就委托事宜达成如下协议：一、委托事项：委托人授权___办理有关购买商品房___套的各项事宜。
二、授权范围：1.购买的商品房共___套，总面积在___平方米之内;2.商品房的购入价应掌握在___元/每平方米至___元/每平方米之间;3.商品房所在位置，可在___市___区___路以东，___路以西，___路以南，___路以北范围之内选购;4.其他______________________。
三、委托报酬：受托人如完成委托事宜，委托人给付报酬___元;如果在委托期限内未能完成委托事宜，给付劳务费___元。
四、完成委托事项所需费用：根据实际需要，按支出凭据向委托人报销。
五、各项费用的支付方式和期限：委托酬金在合同签订后___日之内，先付___%;其余在受托人完成委托事宜后一次支付。
其他费用先由受托人垫付，每季度末结算一次。
所有经费往来均通过银行结算。
六、委托授权期限：自___年___月___日起，至___年___月___日止。
七、双方当事人的权利与义务：1.委托人在合同生效之后，对受托人在授权范围内的活动，不能任意干涉，双方遇有问题可随时研究协商;2.受托人应认真负责行使委托人授予的权利，不得弄虚作假，更不得与第三人恶意通谋，欺骗委托人;3._________________________。
八、争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：1.提交______仲裁委员会仲裁;2.依法向人民法院起诉。
九、双方议定的其他事宜：_____________________________委托人：(签章)受托人：(签章)地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)开户银行：开户银行：银行账号：银行账号：合同签订地点：合同签订时间：年月日开发商购房合同协议标准版篇2甲方：张_乙方：王_甲乙双方经过平等、充分协商，就双方共同投资购买物业并处分之相关事宜达成如下协议，以资信守：一、背景介绍：甲乙双方共同购买了两套房屋用于投资，其中一套位于___路___弄_号____室，(以下简称___路房屋，属于期房，甲乙双方已经与开发商签署了《商品房预售合同》，但尚未取得小产证);另一套位于___市___路_弄___号____室(以下简称___路房屋，属于二手房，甲乙双方已经与出卖方签署了《房地产买卖合同》但尚未办理房屋产权过户登记手续)。
开发商购房合同（精选6篇）
开发商购房合同开发商购房合同(精选6篇)随着人们对法律的了解日益加深，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同协调着人与人，人与事之间的关系。
那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家整理的开发商购房合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
开发商购房合同1甲方：____________________乙方：____________________甲乙双方为购销________渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。
一、乙方向甲方购买座落在________渡假村________组团内________楼房________栋。
建筑面积为________平方米。
其面积以________省《建筑面积计算规则》为准。
二、商品房售价为人民币________元。
其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的'费用，但不包括建筑税和公证费。
三、付款办法：预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%，计人民币________元，（其中10%为定金）。
待房屋建设工作量完成一半时再预付30%、房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。
房屋建筑税款由甲方代收代缴。
四、交房时间：甲方应于一九____年____月将验收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。
届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费（按房价的万分之一/日计取）。
六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修（土建工程保修一年，水电半年，暖气一个采暖期）。
七、违约责任：1、本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退；如甲方违约，则应双倍退还定金。
2、甲方如不能按期交付乙方所购房屋时（除人力不可抗拒原因外），每逾期一天，甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。
甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。
八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。
简单的购房合同范本2024年10篇
简单的购房合同范本2024年10篇简单的购房合同范本2024年时间：2024-01-31 18:03:34 嘉欣4575由分享对很多人来说，购买房屋是一件大事，保险起见，还是签订合同维护双方利益。
那么你知道购房合同怎么写吗？合同里一般要包括什么内容？以下是小编为大家带来的简单的购房合同范本2024年10篇，欢迎参阅呀！简单的购房合同范本2024年篇1 卖方：_______________(简称甲方)身份证号码：_____________________买方：_______________(简称乙方)身份证号码：_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_____平方米。
(详见土地房屋权证第_______________号)。
第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。
本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。
第三条付款时间与办法：1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016开发商购房合同范本
甲方(卖方)：
( 代签)
乙方(买方)：
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：
第一条：房屋基本情况
乙方购买甲方合法拥有的坐落于，建筑面积平方米，地下室平方米的房产一套，由于房主已故，该房产由房主6子女共同继承，经房主6子女协商一致同意授权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承担房屋买卖协议中的所有责任和义务，以下条款中所有甲方承担的责任和义务均有李根明履行。
第二条：付款方式
双方议定上述房产出售价格为万元整(大写万元整)。
协议签订后乙方支付甲方合同保证定金万元整，剩余房款乙方须在年月日
第三条：房屋过户
1、因本合同签定时该房产为下花园煤矿沉陷区拆迁房，暂无房产证，所以甲乙双方都不具备过户条件，等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续，因甲乙任何一方不配合所造成的损失，由责任方赔偿守约方。
经甲乙双方协商一致同意办理张家口市下花园区中学西街盛源小区9号楼1单元2楼2号房产过户乙方时所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。
2、本合同签订后，甲方对张家口市下花园盛源小区9号楼1单元2楼2号的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
3、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。
本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立任何《买卖合同》;
第四条：甲方责任
1、保证产权清晰，无抵押、查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。
2、甲方应在乙方全额付完房款后出具收款证明并将该房产的有关资料、收据和所有钥匙全部移交乙方。
3、甲方应结清该房屋交接日期前的所有费用，交接后发生的费用由乙方承担。
甲方应结清房屋交接前的天然气、水、电表入户费、物业等费。
4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，
甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。
第五条：合同变更
1、在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。
2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第六条：违约责任
本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。
第七条：合同争议的解决
本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。
第八条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。
第九条：本合同共页，一式份，甲、乙双方及见证人各执一份，均具有同等效力。
第十条：其他约定
甲方：________ 乙方：________
身份证号：________ 身份证号：________ 电话：________ 电话：________
签约日期：________ 签约日期：________ 见证人：________ 见证时间：________。