2023水电消防安装施工通用协议书

水电消防安装施工协议书
一、协议背景
本协议由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“施工单位”）共同签署，为水电消防安装施工项目的双方提供明确的权利和义务，确保施工过程的顺利进行。

二、协议内容
2.1 项目概述
本项目为水电消防安装施工项目，具体包括但不限于内容：
•水电安装工程：包括给水管道、排水管道、电缆线路的敷设、接线以及相关设备的安装等工作。

•消防设施安装：包括火灾报警系统、灭火系统、疏散通道等的安装以及相关设备的调试等工作。

2.2 任务划分
2.2.1 业主责任
•提供施工图纸和相关技术要求，确保施工单位按照规定进行施工。

•提供必要的场地、设备和人力资源，并保证施工单位的顺利施工。

•对施工单位提出的技术要求和合理变更进行评估并及时给予回应。

2.2.2 施工单位责任
•按照规定完成施工任务，确保施工质量符合相关法规和标准。

•保证施工期间的安全施工，采取必要的安全措施，确保不发生事故。

•确保施工过程的进度和质量，配合业主进行相关验收工作。

2.3 工期安排
施工单位承诺在协议签订后合理安排施工队伍和资源，并在协商后确定具体的工期计划。

如因不可抗力等原因导致施工工期延期，双方应及时协商，并书面确认延期事由及延期天数。

2.4 付款方式
•业主应在施工单位按照约定完成施工阶段性任务后及时支付相应款项。

•付款方式为按阶段付款，具体的付款比例和阶段由双方共同商定。

2.5 变更管理
如有对施工任务或协议内容的变更需求，双方应进行充分沟通，并签署书面变更协议。

变更前，变更后的工期、费用等应得到明确确认。

2.6 安全保障
•施工单位应制定详细的施工安全计划，并在施工现场执行。

•施工单位应负责消防设施的调试、验收等相关工作，并向业主提供相应的技术支持和培训服务。

三、协议终止
协议达到任一情况后，视为终止：
1.双方书面一致同意终止协议；
2.双方在处理争议时，经协商未能达成一致意见，选择终止协议；
3.协议期限届满，双方未进行续约。

四、争议解决
双方在履行协议过程中如发生争议，应通过友好协商解决。

如协商不成，任何一方均有权向法院提起诉讼解决争议。

五、其他条款
1.本协议未尽事项由双方另行协商解决。

2.本协议一式两份，业主和施工单位各执一份，具有同等的法律效力。

为《水电消防安装施工协议书》的内容，甲方和乙方共同签名后生效。

甲方（业主）：__________________ 日期：__________________乙方（施工单位）：__________________
日期：__________________。