2023年包工包料建房施工合同书范本5篇

2023年包工包料建房施工合同书范本5篇
篇1
包工包料建房施工合同书
甲方：（委托方）
名称：
法定代表人：
联系地址：
电话：
传真：
乙方：（承包方）
名称：
法定代表人：
联系地址：
电话：
传真：
鉴于甲方拟在（建房地址）建设新房，现委托乙方负责包工包料建设该房屋，双方经友好协商达成以下约定：
一、工程内容
1.1 乙方应按照甲方提供的设计图纸和要求，负责该房屋的全部
建设工作，包括但不限于土地平整、地基基础、主体结构、水电工程、装修等事项。

1.2 乙方应根据建设进度安排工程周期，确保按时完成工程，并
保证工程质量符合国家相关标准和法规的要求。

1.3 如工程需要设计变更或调整，应经双方协商一致后再进行施工，否则乙方应承担因未经甲方同意擅自变更而导致的一切责任和损失。

1.4 工程期间如有特殊情况发生，乙方应及时向甲方汇报并协商
解决方案，确保工程顺利进行。

二、报价及支付方式
2.1 甲方将向乙方支付合理的工程款，具体金额为（数字）元，其中包括劳务费、材料费等一切工程款项。

2.2 工程款支付方式为分期付款，具体如下：
（1）工程开工前，甲方支付合同总额的50%作为预付款；
（2）工程中期检查合格后，支付合同总额的30%；
（3）工程完工并通过验收后，支付合同总额的20%。

2.3 工程款支付应通过银行转账或现金支付，双方应签署相应收款凭证，确保款项支付的安全和合法。

三、质量保证及维修
3.1 乙方承诺工程质量符合国家标准和相关规定，确保房屋的安全性和耐久性。

3.2 工程竣工验收后，如发现工程质量问题，乙方应在接到通知后及时进行整改，并承担相应的修复和赔偿责任。

3.3 工程竣工后一年内，如房屋发生由于施工质量导致的质量问题，乙方应免费提供必要的维修和保养服务。

四、保险责任
4.1 在工程施工期间，乙方应购买相应的施工险和人身意外险，确保工程施工过程中人员和财产的安全。

4.2 如因乙方原因导致工程施工过程中发生意外事故，乙方应承担相应的赔偿责任，确保甲方的权益不受损害。

五、违约责任
5.1 在合同期间，如任何一方未能履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于修理、赔偿等。

5.2 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，一方应向对方提前书面通知，双方共同商议解决方案。

5.3 若乙方违约导致工程延期或质量受损，乙方应赔偿甲方相应的损失，并承担由此产生的一切法律责任。

六、争议解决
6.1 双方因合同履行发生争议的，应通过友好协商解决，如协商无果，应提交至合同签订地有管辖权的人民法院裁决。

6.2 在争议解决期间，合同的其他条款仍需继续执行，双方不得因争议而停止履行合同义务。

七、其他条款
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（合同期限）。

7.2 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字日期：签字日期：
见证人（签字）：见证人（签字）：
日期：日期：
篇2
包工包料建房施工合同书范本
甲方（委托方）：
(单位或个人名称)：
法定代表人（负责人）：
联系地址：
联系电话：
乙方（承包方）：
(单位或个人名称)：
法定代表人（负责人）：
联系地址：
联系电话：
鉴于甲方拟委托乙方进行包工包料建房施工项目，双方本着平等、自愿、互利、诚实守信的原则，就具体事宜达成如下协议，共同遵守
并履行：
一、项目名称和位置：
1. 项目名称：(填写项目名称)
2. 项目地址：(填写项目详细地址)
二、项目内容和要求：
1. 本项目为包工包料合同，乙方承担该项目的全部施工工程，并提供所需的全部材料、设备和人力。

2. 项目工期：从合同签订之日起，到竣工验收合格为止，合同有效期为(填写合同有效期)。

3. 本项目符合相关法律法规的要求，乙方承诺按照国家有关标准和规定，严格按照合同要求进行施工，并保证工程质量。

4. 本项目施工所需的各项费用（包括但不限于材料费、人工费、设备费、水电费等）由乙方承担，甲方不再支付其他任何额外费用。

5. 甲方保证提供相应的场地、通行条件、办公用房等必要条件，确保施工的顺利进行，否则由此导致的损失由甲方承担。

6. 如乙方需对施工过程中的问题进行变更或者调整，应当提前征得甲方的书面同意，否则因此导致的后果由乙方独立承担。

三、价格和支付方式：
1. 本项目总价为(填写总价)，具体分阶段结算。

具体工程款支付方式如下：
（1）工程开工前甲方预付合同总价的30%，即(填写金额)，用于乙方采购材料和准备施工。

（2）工程竣工前，甲方支付剩余70%的工程款，即(填写金额)，工程验收合格后支付。

（3）如因乙方原因导致工期延误，后果由乙方承担，并按照延误天数进行相应扣罚。

2. 其中，开工前的预付款应在双方签署本合同后的10个工作日内支付到指定账户。

3. 工程款支付时，甲方应提供相应的发票和资料证明。

四、违约责任：
1. 任何一方未能按照本协议的约定履行义务，均被视为违约，违约方应对对方因此而遭受的损失负全部赔偿责任。

2. 如因一方故意或重大过失致使项目不能按时完成，除依法应承担的法律责任外，还应对因此而造成的同方和第三方损失负全部赔偿责任。

3. 如因不可抗力因素，如地震、水灾、火灾等自然灾害以及其他不可预见、不可避免且不可克服的客观情况，导致项目无法进行，双方可协商解除合同，不承担违约责任。

五、法律适用和争议解决：
1. 本协议适用中华人民共和国法律。

2. 凡因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向本合同签订地的人民法院提起诉讼。

六、其他事项：
1. 本合同一式两份，双方各持一份签章生效。

2. 本合同的附件：（1）项目进度计划及明细；（2）工程款支付凭证及发票。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：
签订日期：
以上为《2023年包工包料建房施工合同书范本》，请双方仔细阅读并按照约定履行。

祝合作愉快！
篇3
【2023年包工包料建房施工合同书范本】
甲方：（委托人）
身份证号：
联系地址：
联系电话：
乙方：（承包人）
身份证号：
联系地址：
联系电话：
鉴于甲方拟在（地点）建房，为确保工程顺利进行，经双方协商一致，达成如下合同：
第一条项目名称
甲方委托乙方施工的项目名称为（项目名称），具体施工地点在（具体地址）。

第二条工程内容
1. 乙方承诺按照甲方的要求，负责建筑工程设计、施工，并提供
所需材料。

2. 建筑工程包括但不限于地基、主体结构、水电安装、装修等工作。

第三条合同价款
1. 本合同工程总价为（总价款），甲方应在合同签订时支付工程款的50%作为订金。

2. 工程款第一次结算应在建筑工程完成70%时支付30%的进度款，最后结算时支付尾款。

第四条工程期限
1. 本合同工程期限为（工程周期），乙方应按期完工。

2. 如因不可抗力等原因导致工程延期，应及时通知甲方并经双方协商确定新的完工时间。

第五条质量标准
1. 乙方承诺按照国家相关规定和甲方要求确保工程质量。

2. 工程完工后如发现质量问题，乙方应承担相应责任，并及时修复。

第六条税费
本合同中的所有税费由各自承担。

第七条违约责任
1. 若一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2. 如严重违约，违约方应向守约方支付违约金，并承担由此引起的一切后果。

第八条法律适用
本合同的解释及执行适用中华人民共和国法律。

第九条争议解决
因履行本合同发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。

第十条其他事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收之日终止。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
以上为《2023年包工包料建房施工合同书范本》内容，如有需要请双方遵守合同内容执行。

篇4
包工包料建房施工合同书
甲方（包工包料方）：________
乙方（被包工包料方）：________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方提供包工包料服务，乙方接受并支付相应报酬，达成如下协议：
一、工程名称：_____
二、工程地点：_____
三、工程内容：_____
四、工程进度计划：
1. 合同签订之日起，甲方需在______天完成工程设计和施工方案的准备工作。

2. 甲方需在______天内完成基础施工。

3. 甲方需在______天内完成主体结构施工。

4. 甲方需在______天内完成装饰工程施工。

五、工程款支付方式：
1. 乙方需按合同总价的_____% 在工程开工之日支付给甲方作为预付款。

2. 工程进度款的支付比例和节点：_____
3. 工程结束验收合格后，乙方需在______天内支付余款给甲方。

六、质量要求：
1. 甲方承诺按照国家相关标准和要求进行施工，保证工程质量符合相关规定。

2. 工程竣工验收合格后，乙方有权对工程进行验收，如发现质量问题，甲方需按照要求进行整改。

七、施工安全：
1. 甲方需制定施工安全管理细则，确保施工过程中的安全。

2. 乙方需提供必要的施工资料和协助，确保施工的顺利进行。

八、合同变更：
1. 如遇特殊情况，需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

2. 双方未经协商一致，一方擅自变更合同内容的，应承担相应的法律责任。

九、违约责任：
1. 如双方任一方未按照约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。

2. 一方严重违约的，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的损失赔偿责任。

十、争议解决：
1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

2. 协商不成的，可以向有关部门申请仲裁或诉诸法律途径解决。

十一、其他事项：
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收结束之日止。

2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

【甲方】（盖章）：______________ 日期：______
【乙方】（盖章）：______________ 日期：______
合同附表：
1. 工程设计图纸一套
2. 施工方案一份
3. 工程进度计划表一份
4. 工程款支付凭证
5. 工程验收合格证明
本合同一经双方签字盖章生效，具有法律效力。

愿双方共同遵守合同内容，共同推动工程顺利进行。

篇5
包工包料建房施工合同书范本
甲方（甲方名称）：_____________（以下简称甲方）
乙方（乙方名称）：_____________（以下简称乙方）
经双方友好协商，为了明确工程建设的权利与义务，特签订如下包工包料建房施工合同书。

一、工程项目名称：_____________
二、工程项目地点：_____________
三、工程的性质：新建/改建/维修_____________
四、工程的内容及标准：详见附件设计图纸及技术规范。

五、工程的工期：自合同生效之日起______天完工。

六、工程的价格：
1. 总包价：人民币_________元整（大写：_________元）。

2. 付款方式：按照工程进度，分多次支付。

3. 预留工程款：人民币_________元整（大写：_________元）。

七、甲方应提供的条件：
1. 工程用地（属股份待建）。

2. 办理相关的施工许可手续。

3. 提供工程款预留。

八、乙方承诺：
1. 严格按照设计图纸及技术规范进行施工，确保工程质量。

2. 按照约定时间完成工程。

3. 负责材料的采购、加工、运输，保证材料的质量。

4. 负责施工过程中的安全环保工作。

九、质量保证期：自工程竣工之日起_________年。

十、履约保证：
1. 甲、乙双方签订本合同后，各自交付履行义务的履约保证金：人民币_________元整（大写：_________元）。

2. 在工程竣工验收合格且质量保证期届满后，甲方应及时返还乙方履约保证金。

十一、违约责任：
1. 若甲方未按时支付工程款，每延迟一天，应支付违约金
_______。

2. 若乙方提供虚假资料或恶意拖延工期，应赔偿甲方损失，并承担相应的法律责任。

十二、争议解决：本合同一切争议应友好协商解决，协商不成，由双方共同选择仲裁。

十三、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：年月日签订日期：年月日
（合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力）
以上是2023年包工包料建房施工合同书范本，双方签署之后便具有法律效力，为保证双方的利益，建议在签署之前仔细阅读每一条款，确保明确合同的内容。

如有任何变动或争议，应及时协商解决，以免
影响工程进度和质量。

祝双方合作愉快，工程顺利完成！。