10KV线路施工合同
10kv临时用电工程施工合同8篇
10kv临时用电工程施工合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]签订日期：XXXX年XX月XX日签订地点：[具体地点]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方所需的临时用电工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款，以资共同遵守：第一条工程概况与承包范围1. 工程名称：XX单位临时用电工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 承包范围和内容：乙方负责完成甲方的10kv临时用电工程的安装施工任务，包括但不限于电缆铺设、配电设备安装、安全防护措施等。
不包括已明确由甲方自行完成的附属工作。
具体工作内容以甲方提供的施工图纸及变更说明为准。
第二条工程期限本工程自合同签订之日起开工，合同工期XX天。
如遇不可抗力因素，工期相应顺延。
第三条工程价款及支付方式一、工程价款：合同总价款为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
合同价款包含但不限于材料费、人工费、税金等完成本工程所需的一切费用。
如施工中存在设计变更或新增项目，按实际发生的工程量结算。
二、支付方式：甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方工程款的XX%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后，支付至合同总金额的XX%；剩余XX%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次付清。
甲方所有款项支付前，乙方需开具相应正规发票。
三、本工程使用的材料由乙方自行采购供应，材料应符合相关质量标准且具备出厂合格证等证明文件。
甲方有权对材料进行检验，如发现不合格材料，甲方有权要求乙方更换并承担相应损失。
四、本工程的费用标准按双方约定内容采用固定总价包干方式结算。
除合同另有约定外，不因成本变动而调整合同总价款。
五、本合同工程总价已包含完成工程所需的各项费用（包括但不限于人工费、材料费、税金等），甲方无需再支付其他任何费用给乙方。
若发生合同约定以外的内容时，经双方协商一致后另行签订补充协议确定费用。
10kv临时用电工程施工合同3篇
10kv临时用电工程施工合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇110kv临时用电工程施工合同甲方：_______________乙方：_______________根据中华人民共和国合同法及有关法规，甲方与乙方经友好协商一致，就甲方临时用电工程施工合同相关事项达成如下协议，自愿签订本合同。
一、合同的基本情况1. 甲方拟在______年______月______日至______年______月______日间，在______地点进行临时用电工程施工。
2. 乙方将负责提供施工所需的临时用电工程设备、材料、技术服务等。
二、合同的权利义务1. 甲方的权利和义务1.1 提供施工相关信息，保证施工现场安全；1.2 按照约定的时间和地点提供所需配合；1.3 按照约定支付费用，并按时支付乙方的报酬；1.4 对乙方提供的施工设备和材料进行必要的保管；1.5 对乙方的施工工程进行监督，并有权进行验收。
2. 乙方的权利和义务2.1 按时提供所需的临时用电工程设备、材料及技术服务，确保施工安全、质量；2.2 根据甲方的要求，保质保量完成施工工程；2.3 对施工设备和材料进行维护和保养；2.4 遵守国家相关规定，确保施工安全；2.5 妥善处理甲方提出的问题和意见。
三、费用支付1. 甲方应按照约定的时间和方式支付临时用电工程施工费用。
2. 乙方应及时提供相应的发票和票据。
四、合同的变更和解除1. 本合同如有变更，需经双方协商一致，签署书面变更协议。
2. 若出现以下情况，乙方有权解除本合同：2.1 甲方未按约定支付费用；2.2 甲方的施工现场不符合安全要求；2.3 其他影响施工的情况。
五、争议解决本合同如有争议，应由双方友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院裁决。
六、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，自签字盖章后生效。
2. 本合同未尽事宜，依据有关法律法规及双方另行约定。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：______年______月______日以上就是本次10kv临时用电工程施工合同的内容，希望双方能够遵守合同，共同完成施工任务，保证工程质量和安全，达到预期的效果。
10KV电力工程施工合同范本
10KV电力工程施工合同范本合同编号：____________签订日期：____年__月__日甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将10KV电力工程发包给乙方施工，乙方按合同约定的标准、质量、进度完成施工，甲乙双方共同协商达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：10KV电力工程1.2 工程内容：包括但不限于线路铺设、变压器安装、配电柜安装、电缆敷设等。
1.3 工程地点：____________1.4 设计单位：____________1.5 工期：本工程计划自____年__月__日开始，至____年__月__日竣工交付。
1.6 质量标准：符合国家电力行业施工质量验收规范及设计要求。
第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 合同价格支付方式：（1）合同签订后__日内，甲方支付乙方合同总价的__%；（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方合同总价的__%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的__%；（4）剩余__%作为质量保证金，质保期为__年，自工程竣工验收合格之日起计算。
质保期满未发生质量问题，甲方支付乙方质量保证金。
第三条合同履行3.1 甲方责任：（1）负责办理工程建设的相关手续，提供施工场地；（2）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；（3）按合同约定支付工程进度款及质量保证金；（4）组织工程竣工验收。
3.2 乙方责任：（1）严格按照国家电力行业施工标准进行施工；（2）按合同约定的工期完成施工；（3）确保工程质量，承担质量问题的修复及整改责任；（4）按合同约定支付税金、规费等；（5）负责施工过程中的安全事故处理。
第四条违约责任4.1 甲方违约：（1）未按合同约定支付工程进度款及质量保证金；（2）未按合同约定提供施工场地及基础设施；（3）其他违反合同约定的行为。
10kv电力施工合同范本
10kv电力施工合同范本
甲方：____________（委托方）
乙方：____________（承包方）
根据双方自愿，经友好协商，就甲方委托乙方进行10kV电力施工项目，达成如下合同：
一、项目内容：
甲方委托乙方进行10kV电力施工项目，包括但不限于电缆铺设、设备安装、线路调试等工作。
二、工作期限：
本合同自双方签署之日起生效，工作期限为______（具体时间），双方可协商延长或缩短工作期限。
三、工作标准：
乙方应按照相关标准和规范进行施工工作，确保施工质量符合甲方要求。
四、施工报酬：
甲方应根据乙方完成的工程量支付相应的施工报酬，具体报酬标准为______。
五、保修期：
乙方承诺施工项目交付后提供一定期限的免费保修服务，具体保修期为______。
六、违约责任：
任何一方未履行合同义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失等。
七、解决争议：
合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁解决。
以上内容经双方充分协商一致，以本合同正本作为有效证据，签字盖章即生效。
甲方（盖章）：____________
乙方（盖章）：____________
签订日期：____________
备注：本合同一式两份，双方各持一份。
电力10kv线路施工合同模板
电力10kv线路施工合同模板电力10kv线路施工合同。
甲方，_____________（以下简称甲方）。
乙方，_____________（以下简称乙方）。
鉴于甲方拟对_____________（以下简称项目）进行10kv线路施工，现甲乙双方经友好协商，就有关施工事宜达成如下合同：第一条项目概况。
甲方委托乙方对项目进行10kv线路施工，具体工程内容包括但不限于线路杆塔安装、导线敷设、变压器安装等工作。
第二条工程期限。
本合同工程期限为_____________（具体工程期限），甲乙双方应按照合同约定的工程期限完成施工任务。
第三条施工费用。
1. 本合同工程总造价为_____________（具体金额），甲方应按照工程进度支付施工款项。
2. 施工款项支付方式，甲方应按照工程进度支付施工款项，具体支付比例为_____________。
第四条施工质量。
1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保施工质量符合相关规定。
2. 施工过程中如发现质量问题，乙方应及时整改，确保工程质量。
第五条安全生产。
1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 甲方应提供必要的安全生产条件和保障措施，确保施工过程中的安全。
第六条工程变更。
1. 若因不可抗力等原因，导致工程内容或工程期限发生变更，甲乙双方应及时协商解决，并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致的费用增加或减少，甲乙双方应协商确定，并签订书面变更协议。
第七条竣工验收。
1. 施工完成后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
验收合格后，甲方应及时支付尾款。
2. 如因乙方原因导致竣工验收不合格，乙方应承担相应责任并进行整改，直至合格为止。
第八条违约责任。
1. 若甲乙双方任何一方违反本合同约定，致使对方受到损失的，应承担违约责任。
2. 若乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿相应损失，并可解除合同。
第九条法律适用。
本合同的签订、履行、变更和解释均适用中华人民共和国法律。
10kv线路合同模板
10kv线路合同模板一、甲方（供电公司）：地址：电话：传真：邮编：二、乙方（施工单位）：地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方为乙方提供10kv线路施工项目，双方达成如下合同：一、项目名称及位置：项目名称：施工地点：二、项目内容：1. 施工范围，10kv线路的新建、改造、维护等工程。
2. 施工内容，包括但不限于线路杆塔安装、导线敷设、绝缘子安装等工作。
3. 施工标准，按照国家相关标准和甲方要求进行施工。
三、合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格之日止。
四、合同价款及支付方式：1. 本项目总价款为人民币（￥）元整。
2. 付款方式，根据工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方另行协商确定。
3. 甲方支付款项的方式，银行转账或现金支付。
五、质量保证：1. 乙方承诺施工过程中严格按照相关标准和甲方要求进行施工，确保施工质量符合要求。
2. 乙方承诺对施工过程中出现的质量问题负责，并在规定时间内进行整改。
六、安全保障：1. 乙方必须严格遵守国家相关安全法规，确保施工过程中的安全。
2. 乙方必须配备专业的安全员，并定期进行安全教育和培训。
七、违约责任：1. 若乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并按照合同约定的方式进行赔偿。
2. 若甲方未按合同约定的时间支付款项，应承担违约责任，并按照合同约定的方式进行赔偿。
八、争议解决：双方因履行本合同发生争议时，应协商解决。
协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
十、合同变更：任何一方未经对方书面同意，不得擅自变更合同内容。
十一、附则：本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是10kv线路合同模板，希望对您有所帮助。
如果需要更多信息，请随时与我们联系。
10kv用电施工工程合同
10kv用电施工工程合同甲方（业主）：________________乙方（承包商）：______________鉴于甲乙双方就10kV用电施工工程项目达成一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程内容乙方负责甲方指定的10kV用电施工工程，包括但不限于电缆敷设、配电设备安装、调试及验收等相关工作。
二、工程标准乙方必须按照国家有关电力工程施工规范和标准执行，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
三、施工期限本工程自合同签订之日起计算，施工周期不得超过______天。
如遇不可抗力因素影响施工进度，双方应协商确定延期事宜。
四、工程造价工程总造价为人民币______元，具体支付方式如下：1. 预付款：合同签订后，甲方支付总造价的______%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按约定比例支付相应款项。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。
五、质量保证乙方保证工程质量符合国家标准和行业规范，对存在缺陷的部分负责无偿修复直至合格。
六、安全生产乙方必须遵守国家有关安全生产的规定，采取有效措施保障施工现场安全，防止事故发生。
七、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
10KV电力工程施工合同范本
10KV电力工程施工合同范本甲方（发包方）： [全称]地址： [地址]法定代表人： [姓名]乙方（承包方）： [全称]地址： [地址]法定代表人： [姓名]鉴于条款：甲方欲进行10KV电力工程施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的10KV 电力工程施工事宜达成如下协议。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[具体工程内容，如线路架设、变电站建设等]4. 工程规模：[具体规模，如线路长度、变电站容量等]第二条工程质量乙方必须按照国家和行业的相关标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量。
第三条工程进度1. 工程开工日期：[具体日期]2. 工程竣工日期：[具体日期]3. 工程进度计划：[具体进度计划表]第四条合同价格1. 本工程合同总价为：[金额]元人民币。
2. 价格构成：[详细列出价格构成，如材料费、人工费、管理费等]。
第五条付款方式1. 预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方分期向乙方支付进度款。
3. 竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的[百分比]%。
4. 质保金：合同总价的[百分比]%作为质保金，质保期满后无质量问题支付。
第六条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为每逾期一天支付合同总价的[百分比]%。
2. 如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修理或返工，并承担由此造成的一切损失。
第七条争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日请注意，这只是一个基本的合同范本，具体合同内容需要根据实际情况和当地法律法规来确定。
10KV电力改造工程施工合同范本
10KV电力改造工程施工合同范本甲方（供电方）：___________乙方（施工方）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方10KV电力改造工程的施工事宜，经双方友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况工程名称：10KV电力改造工程工程地点：___________工程内容：对现有10KV电力系统进行改造，包括线路铺设、设备更换、系统调试等。
第二条合同价款本工程合同总价为人民币___________元整（大写：_______________________元整）。
第三条付款方式1. 甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，预付款比例为___________%。
2. 乙方完成合同约定的工程内容并经验收合格后，甲方应在验收合格后七个工作日内支付合同总价的一定比例作为进度款，进度款比例为___________%。
3. 剩余的合同总价比例将在工程验收合格并满足合同约定的质保期后，由甲方一次性支付给乙方。
第四条工程进度1. 计划开工日期：____年__月__日。
2. 计划竣工日期：____年__月__日。
3. 计划总工期：_____天。
第五条工程质量乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期，质保期的长短由双方在合同中约定。
第六条违约责任1. 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照合同约定扣除乙方相应的违约金。
2. 甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权按照合同约定暂停施工，并要求甲方支付违约金。
3. 因不可抗力因素导致工程无法按照约定时间完成，双方互不承担违约责任。
第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
10kv工程合同范本
10kv工程合同范本甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就_______________（工程名称）达成合作意向，现依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，经双方协商一致，订立以下合同：一、工程概述本工程为10kV输电线路建设，包括线路敷设、杆塔搭建、电缆铺设及相关配套设施安装。
工程地点位于_______________，总长度约为____公里。
二、技术规范和标准2.1 本工程应严格按照国家电网公司发布的《电力工程施工及验收规范》执行。
2.2 所有设备和材料必须符合国家标准G/T _________的要求。
2.3 施工过程中需遵守《电力安全工作规程》等相关安全规定。
三、施工周期与进度3.1 工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
3.2 乙方应按合同约定的时间完成各个施工阶段，并及时向甲方报告进度情况。
四、费用及支付方式4.1 工程总造价为人民币____万元整（￥_________）。
4.2 付款方式为：预付款30%，进度款根据实际完成的工作量按月支付，尾款在工程验收合格后支付。
五、质量保证与验收5.1 乙方须保证工程质量达到合同要求，并对所承担的工作负责。
5.2 工程完工后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可结算尾款。
六、违约责任6.1 如乙方未能按合同约定完成工程，应按照未完成部分的造价支付违约金。
6.2 如因甲方原因导致工程延期，甲方应赔偿乙方相应的损失。
七、争议解决若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、附件本合同的附件包括工程技术图纸、设备清单、施工方案等，作为合同不可分割的一部分。
甲方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
10kv线路配电工程施工合同
10kv线路配电工程施工合同合同编号：____________甲方（供电公司）：____________乙方（施工单位）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方10kv线路配电工程的施工事宜，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：__________10kv线路配电工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于线路铺设、设备安装、土建通道建设等。
二、工程进度及工期2.1 工程计划开工日期：__________年__________月__________日2.2 工程计划竣工日期：__________年__________月__________日2.3 乙方应按照甲方要求，确保工程按时完成。
三、工程质量标准3.1 乙方应按照国家电力行业施工及验收规范进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量应达到合格工程标准，满足供电运行要求。
四、工程费用及支付4.1 乙方向甲方提供的工程报价为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
4.2 甲方支付乙方工程款项的方式为：__________。
4.3 甲方支付乙方工程款项的时间为：__________。
五、乙方义务5.1 按照甲方要求，完成工程设计、施工、验收等全部工作。
5.2 确保施工过程中的人员安全、工程安全、质量安全。
5.3 施工过程中，乙方应遵守国家法律法规，尊重社会公德，保护环境。
六、甲方义务6.1 按照合同约定，支付乙方工程款项。
6.2 提供施工所需的场地、资料、设备等。
6.3 协助乙方完成工程验收工作。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定时间完成工程的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：__________。
7.2 甲方未按照约定时间支付工程款项的，乙方有权拒绝交付工程，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：__________。
10kv临时用电工程施工合同6篇
10kv临时用电工程施工合同6篇篇110kv临时用电工程施工合同甲方：__________公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________乙方：__________公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就10kv临时用电工程的施工达成以下协议，以保障双方的合法权益，共同遵守以下约定：一、工程名称及地址：10kv临时用电工程，地址为__________。
二、工程内容：按照设计要求和技术规范，完成10kv临时用电工程的施工任务，包括但不限于电缆敷设、接地装置设置、开关设备安装等工作。
三、工程工期：本工程工期为__________天/月，具体执行时间根据双方协商确定。
四、施工价格：本工程总造价为__________元，具体金额由双方协商确定。
五、付款方式：工程款项支付方式为__________，具体支付时间和方式由双方协商确定。
六、质量保证：乙方承诺按照相关标准和要求完成工程施工，保证工程质量符合相关规定，并承担工程质量问题的责任。
七、安全生产：双方承诺保证施工过程中的安全生产，遵守相关法律法规，确保工程安全顺利进行。
八、保密条款：双方保证施工过程中的商业秘密和技术机密不会泄露给第三方，遵守保密协议。
九、争议解决：双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁，也可向人民法院提起诉讼。
十、合同解释：本合同未尽事宜，由双方协商决定，具有同等法律效力。
十一、生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，直至工程竣工验收完成。
甲方（盖章）：__________公司法定代表人（签字）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________公司法定代表人（签字）：__________日期：__________以上是关于10kv临时用电工程施工合同的具体内容，双方应遵守合同条款，共同完成工程任务，保障双方的权益。
10KV电力线工程施工承包合同
甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条工程概况及承包范围1. 工程名称：10KV电力线工程2. 工程地点：3. 承包范围：包括但不限于10KV电力线的设计、材料采购、施工、验收、移交和保修等所有工作内容。
第二条工期1. 本工程工期总天数为：天。
即从年月日至年月日。
第三条甲方应承担的工作与责任1. 甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
2. 甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
3. 甲方应负责办理并取得施工现场所需的各项许可和批准，确保乙方能够顺利施工。
第四条乙方应承担的工作与责任1. 乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管线通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。
查找，收集管线资料，借助管线仪查找。
将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。
用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于第五条质量标准1. 本工程的质量标准应符合国家电力行业标准和规范，并满足设计要求。
第六条合同价款1. 合同价款为人民币元（大写：元整），乙方应按照合同约定的工程量和质量要求完成施工。
2. 合同价款支付方式为：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的%。
工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程总价款。
第七条违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应支付乙方违约金，违约金为应付款额的%。
2. 乙方未按约定时间完成工程，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的%。
第八条争议解决1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
10kv的变配电工程施工合同
一、工程概况1.1 工程名称：XXXX项目10kV变配电工程1.2 工程地点：XXXX项目施工现场1.3 工程规模：本工程包括10kV变压器2台，高压柜4台，低压柜8台，电缆敷设约XX公里，以及其他相关配套设施。
1.4 工程质量：符合国家现行电力行业标准和规定，达到优良工程标准。
1.5 工程期限：自合同签订之日起XX日内完成。
二、合同双方2.1 甲方（发包方）：2.2 乙方（承包方）：三、合同内容3.1 乙方承担本工程的施工任务，包括设备安装、电缆敷设、接线调试等全部工作。
3.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。
3.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。
3.4 乙方应保证施工安全，遵守国家和地方的安全生产法律法规，严格按照安全生产操作规程进行施工。
3.5 乙方应承担工程的一切税费、保险和其他相关费用。
3.6 甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款项。
四、合同价格4.1 双方按照附件一《工程量清单》和附件二《价格清单》确定工程总价款为XX元整（大写：人民币XX元整）。
4.2 甲方支付工程款项的方式如下：五、合同履行5.1 双方应按照合同约定的时间、地点和质量要求完成工程。
5.2 乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方提供工程进度报告和质量验收报告。
5.3 甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付工程款项。
5.4 双方应遵守合同约定的保密条款，不得泄露对方的商业秘密和技术秘密。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定的时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×逾期天数×0.1%。
6.2 乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工或者赔偿相应的损失。
6.3 甲方未按照合同约定的时间支付工程款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×0.1%。
10kv高压外线工程施工合同
10kv高压外线工程施工合同一、合同主体甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________二、工程内容及范围1. 工程名称：10kV高压外线工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于线路架设、杆塔安装、电缆敷设、接地装置安装、保护装置安装等。
4. 工程范围：根据甲方提供的工程设计图纸和技术要求，乙方负责完成全部施工任务。
三、工程质量要求1. 乙方必须严格按照国家有关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量符合设计要求和相关规范。
2. 乙方应按照合同约定的时间、数量、质量和标准完成施工任务，对因施工质量问题导致的安全事故承担法律责任。
四、工程进度与验收1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因不可抗力因素导致工程延误，应及时通知甲方并协商解决。
2. 工程竣工后，甲乙双方共同组织验收，验收合格后方视为工程交付使用。
五、合同价款与支付方式1. 合同总价款为人民币____元整（大写：人民币____元整）。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款，具体支付时间和金额如下：（1）预付款：甲方在合同签订后____个工作日内支付乙方预付款，占合同总价款的____%。
（2）进度款：甲方在乙方完成工程量的____%时支付进度款，占合同总价款的____%。
（3）竣工款：甲方在工程竣工验收合格后____个工作日内支付竣工款，占合同总价款的____%。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间、数量、质量和标准完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 若甲方未按合同约定向乙方支付工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。
七、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
10kv配电工程施工合同
b)配电设备的采购、安装、调试；
c)工程质量保证、售后服务；
d)工程所需材料的采购、运输、保管；
e)施工过程中的安全防护、环保措施；
f)与工程相关的其他各项工作。
2.2合同不包括以下内容：
a)土地征用、青苗补偿、拆迁赔偿等政策性费用；
b)工程建设期间因不可抗Байду номын сангаас因素导致的费用；
4.3隐蔽工程验收应在隐蔽前进行，由甲方组织，乙方配合。
4.4阶段验收应在工程进度达到约定比例时进行，由甲方组织，乙方配合。
4.5竣工验收应在工程全部完成后进行，由甲方组织，乙方配合。
五、合同价款及支付
5.1本工程合同总价款为人民币XX元（大写：XX元整）。
5.2乙方在合同签订后xx天内，向甲方提交合同总价款xx%的履约保证金。
5.3工程进度达到约定比例时，甲方支付乙方合同总价款xx%的进度款。
5.4竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款xx%的结算款。
5.5质保金为合同总价款的xx%，质保期满后，无质量问题，甲方支付乙方质保金。
六、违约责任
6.1甲方未按合同约定支付款项，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕。
6.2乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方采取补救措施。
6.3任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、其他
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的质保期满为止。
10kv配电施工合同
一、工程概况
根据本合同规定，甲方（以下简称“甲方”）委托乙方（以下简称“乙方”）承担10kv配电施工工程（以下简称“本工程”）。本工程位于XX地区，主要包括10kv配电线路、配电室及相关设备的安装、调试等。
二、工程范围
1.乙方负责本工程的施工、安装、调试等工作。
2.乙方负责提供本工程所需的设备、材料，并确保设备、材料的质量符合国家标准。
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________
甲方代表（签名）：_________________乙方代表（签名）：_________________
3.乙证、验收手续等。
4.乙方负责本工程的安全生产，确保工程质量和进度。
三、合同工期
1.本工程合同工期为XX天，自合同签订之日起计算。
2.乙方应按照合同约定的工期完成本工程的施工、安装、调试等工作。
3.如遇不可抗力因素，影响工程进度，双方协商一致后，可适当延长合同工期。
六、安全生产
1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保本工程安全生产。
2.乙方负责本工程的安全生产管理，配备必要的安全生产设备和设施。
3.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患，立即整改。
七、违约责任
1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本工程总价款的5%。
2.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的5%。
10kv高压线路架设工程合同
10kv高压线路架设工程合同甲方：[建设单位名称]乙方：[施工单位名称]鉴于甲方需进行10kV高压线路架设工程，经双方协商一致，特签订本合同，共同遵守以下条款：第一条工程内容及规模1. 工程名称：10kV高压线路架设工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程规模：架设总长度约为[具体长度]公里的10kV高压线路。
第二条工程标准与质量要求1. 本工程应符合国家相关电力工程建设标准和规范。
2. 乙方必须保证工程质量，确保线路安全可靠，满足长期稳定运行的要求。
第三条工程进度与完成时间1. 本工程自合同签订之日起[具体天数]天内完成。
2. 乙方应制定详细的施工计划，并按计划推进工程进度。
第四条工程造价与支付方式1. 本工程总造价为[具体金额]元。
2. 甲方应按以下方式支付工程款：预付款[比例]%，进度款[比例]%，竣工款[比例]%。
第五条双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度。
2. 乙方有义务按照合同约定的时间、质量和标准完成工程。
第六条违约责任1. 如乙方未按合同约定的时间、质量和标准完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。
第七条争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人签字：法定代表人或委托代理人签字：日期：日期：。
10KV线路及变台安装工程施工合同
10KV线路及变台安装工程施工合同合同编号：XXXXX甲方：XXX供电公司地址：XXX联系人：XXX电话：XXX乙方：XXX建筑工程有限公司地址：XXX联系人：XXX电话：XXX一、工程概况本工程是10KV线路及变台安装工程，由甲方委托乙方进行施工。
本工程的目的是确保电力供应的可靠性和安全性，提高供电质量，满足用户需求。
二、工程范围1. 10KV线路安装：乙方将按照甲方提供的设计图纸和技术要求，负责10KV 线路的安装工作。
具体包括线路杆塔的安装、导线的敷设、绝缘子的安装等。
2. 变台安装：乙方将按照甲方提供的设计图纸和技术要求，负责变台的安装工作。
具体包括变台设备的安装、接线、调试等。
三、工期要求1. 本工程的总工期为XX天，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工计划，并在工期内按计划完成各项工程。
四、质量要求1. 施工过程中，乙方应严格按照相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合国家和行业标准。
2. 施工完成后，乙方应进行必要的检测和测试，确保线路和变台的正常运行。
五、安全要求1. 施工过程中，乙方应遵守相关安全规定，采取必要的安全措施，确保施工人员和周围环境的安全。
2. 乙方应对施工人员进行必要的安全培训，提高他们的安全意识和技能。
六、支付方式1. 甲方将按照工程进度和质量验收情况，及时支付相应的工程款项。
2. 乙方应提供合格的发票和相关证明文件，以便甲方进行验收和结算。
七、违约责任1. 若乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定的质量要求进行施工，甲方有权要求乙方进行整改，并要求乙方承担相应的损失。
八、保修期1. 工程竣工后，乙方应提供一定的保修期，保修期内负责修理和维护工程中出现的问题。
2. 保修期为XX个月，自工程竣工之日起计算。
九、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至甲方所在地人民法院进行裁决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
10KV线路施工合同
甲方：西藏自治区拉萨市教育城幼儿园
乙方：四川省南充市水电工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签定本合同，双方共同遵照执行。
甲方将教育城幼儿园10kV 线路改造承包给四川省南充市水电工程有限公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况
一、工程名称：教育城幼儿园10kV线路改造工程
二、工程内容：按照施工图中所有内容。
三、工程地点：西藏自治区拉萨市教育城幼儿园
四、设计单位：通园水电设计
五、工期：15天
六、质量标准：10KV-35kV架空电力线路施工及验收规范
七、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价￥：169400.00元（大写：壹拾陆万玖仟肆佰元整）人民币，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律
一、合同语言：汉语
二、适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。
三、适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
第三条甲乙方驻工地代表
一、甲方项目负责人：多吉
二、乙方项目负责人：杨建军
三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。
四、工程乙方代表：负责质量、安全及报验申请。
第四条甲方工作
一、施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。
二、根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。
三、甲方负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。
四、甲方负责协调当地群众工程。
第五条乙方工作
一、按照国家电力工程质量验评标准，担负教育城幼儿园10kV空架线路施工任务。
二、与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
三、在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。
工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
四、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。
五、提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。
六、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用。
七、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。
八、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
九、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。
第六条工程质量等级
工程质量等级：按电力行业优质工程执行。
乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至
符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。
第七条验收和重新检验
一、甲方根据乙方的申请，组织相关单位对施工项目进行验收。
对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。
二、检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。
三、隐蔽工程和中间验收。
工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。
验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。
第八条工程预付款
本工程签定完合同后，甲方支付给乙方合同总价的30%，其余工程款待工程施工验收合格后一次性付清所有的工程款。
第九条工程款支付
一、工程款支付方式：支票/现金。
二、工程施工完成验收合格后，5个工作日内一次性支付给乙方工程余款。
第十条竣工决算
竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
第十一条保修条款
一、保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。
二、保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。
在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起2天内派人修理。
第十二条争议
因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由拉萨市仲裁委员会仲裁，也可向当地人民法院提起上诉。
第十三条安全施工
在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。
由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。
第十四条合同的生效和份数
本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。
第十五条附加条款
合同条款中未尽事宜，双方协商解决。
甲方：西藏自治区拉萨市教育城幼儿园
负责人：
经办人：
年月日
乙方: 四川省南充市水电工程有限公司
法人代表：
经办人：
年月日。