35kv线路施工合同模板.doc
35kv变电站施工合同
35kv变电站施工合同合同编号：______________甲方（发包方）：______________地址：______________法定代表人：______________乙方（承包方）：______________地址：______________法定代表人：______________鉴于甲方需要建设35kv变电站，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就35kv变电站工程施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：35kv变电站建设项目。
1.2 工程地点：______________。
1.3 工程内容：包括但不限于变电站土建工程、电气安装工程、调试及试运行等。
1.4 工程规模：______________。
第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸和技术要求，承担以下工程承包范围：2.1 土建工程：包括变电站的基础、结构、围护结构等。
2.2 电气安装工程：包括变压器、断路器、隔离开关、保护装置等设备的安装与调试。
2.3 辅助工程：包括给排水、通风、照明、消防等系统的安装。
2.4 试运行：工程竣工后，乙方负责配合甲方进行设备试运行。
第三条合同工期3.1 开工日期：______________。
3.2 竣工日期：______________。
3.3 合同工期总日历天数为______________天。
第四条质量标准工程质量应达到国家或行业现行的施工质量验收标准，一次性验收合格。
第五条合同价款5.1 本合同为固定总价合同，总价款为人民币（大写）______________（￥______________）。
5.2 合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险费、风险费等。
第六条付款方式6.1 预付款：合同签订后______________日内，甲方向乙方支付合同总价款的______________%作为预付款。
35kv合同模板
35kv合同模板甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）电话：（甲方电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）电话：（乙方电话）鉴于甲、乙双方在平等自愿的基础上，就35KV变电站工程的设计、采购、施工等相关事宜达成如下协议：一、合同目的为了保证35KV变电站工程的质量和进度，保障双方的合法权益，甲、乙双方根据双方的实际情况，达成如下协议：二、项目概况1. 项目名称：35KV变电站工程2. 项目地点：（具体地址）3. 项目负责人：（姓名）4. 项目工期：（具体工期）三、合同内容1. 设计阶段：甲方责任：根据乙方的需求和要求，进行35KV变电站工程的设计工作，并提供相关设计报告和图纸。
乙方责任：提供必要的资料和信息，并对设计方案进行评审和确认。
2. 采购阶段：甲方责任：根据设计方案，进行相关设备和材料的采购工作，并确保采购的设备和材料符合相关标准和要求。
乙方责任：提供必要的支持和协助，确保采购工作的顺利进行。
3. 施工阶段：甲方责任：组织施工队伍，按照设计方案和采购的设备和材料，进行35KV变电站工程的施工工作。
乙方责任：提供必要的支持和协助，确保施工的进度和质量。
四、合同变更1. 双方如需对合同内容进行修改或补充，应当经过双方协商一致，并签订书面的变更协议。
2. 未经双方同意，任何一方不得擅自变更合同内容。
五、验收标准1. 35KV变电站工程的验收标准应符合相关国家标准和行业标准。
2. 验收内容包括工程质量、工程进度、安全管理等方面。
六、合同履行1. 甲、乙双方应按照合同约定的内容和时间节点履行各自的责任和义务。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行的，应及时通知对方，并协商解决办法。
七、合同解除1. 若一方未能履行合同约定的义务，另一方有权要求解除合同。
2. 在解除合同时，应当按照合同约定的方式进行赔偿和补偿。
八、争议解决1. 双方如因合同履行过程中发生争议，应当友好协商解决。
35kv输电线路建设协议模板2024版一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX35kv输电线路建设协议模板2024版一本合同目录一览1. 协议概述1.1 协议各方1.2 输电线路建设项目概况1.3 协议范围与目标2. 建设条件2.1 土地与环境保护2.2 设计与施工标准2.3 项目审批与许可3. 项目实施3.1 工程进度安排3.2 施工质量控制3.3 安全生产管理4. 投资与融资4.1 投资估算4.2 融资方式与安排4.3 投资回报与分成5. 技术转让与合作5.1 技术引进与消化5.2 技术转让条件5.3 技术合作机制6. 设备与材料采购6.1 设备材料清单6.2 采购程序与要求6.3 质量保证与验收7. 工程监理7.1 监理机构与职责7.2 监理程序与方法7.3 监理费用与支付8. 质量保修8.1 保修范围与期限8.2 保修责任与处理8.3 保修费用与支付9. 风险管理与保险9.1 风险识别与评估9.2 风险防范措施9.3 保险办理与赔偿10. 争议解决10.1 协商解决10.2 调解与仲裁10.3 法律诉讼11. 合同的生效、变更与终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更程序11.3 合同终止与解除12. 违约责任12.1 违约行为与责任12.2 违约赔偿金额计算12.3 违约解决方式13. 合同的适用法律13.1 法律适用13.2 争议解决法院13.3 法律解释14. 其他条款14.1 保密条款14.2 知识产权保护14.3 不可抗力条款第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1 协议各方本协议由甲乙双方于2024年7月1日签订，甲方为某电力有限公司，乙方为某输电线路工程承包商。
双方经友好协商，就35kv输电线路建设项目达成一致，并签订本协议。
1.2 输电线路建设项目概况项目名称：某地区35kv输电线路工程线路全长：约公里线路走向：从变电站至变电站项目投资估算：人民币亿元1.3 协议范围与目标本协议范围包括35kv输电线路的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作。
输变电工程施工合同(1)
××—×××35kV线路换线改造工程施工合同合同编号：工程名称：××—×××35kV线路换线改造工程发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××签订日期：××××年××月××日签订地点：×××××××目录第一部分合同协议书 (1)第二部分合同通用条款 (4)第1条一般约定 (4)第2条发包人义务 (8)第3条监理人 (9)第4条承包人 (11)第5条材料和工程设备 (17)第6条施工设备和临时设施 (19)第7条施工场地与交通运输 (19)第8条测量放线 (21)第9条安全文明施工、保卫和环境保护 (21)第10条进度计划 (24)第11条开工和竣工 (25)第12条暂停施工 (27)第13条工程质量 (28)第14条试验和检验 (30)第15条变更 (31)第16条合同价格及其调整 (34)第17条计量与支付 (35)第18条竣工验收 (39)第19条缺陷责任与保修责任 (42)第20条保险 (44)第21条不可抗力 (45)第22条违约 (46)第23条索赔 (48)第24条争议的解决 (49)第25条通知 (49)第26条税收 (49)第27条保密 (50)第28条出版与广告 (50)第29条合同生效 (50)第30条份数 (50)第三部分合同专用条款 (51)××—××××35kV线路换线改造工程施工合同第一部分合同协议书发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××鉴于发包人拟委托承包人承担××—×××35kV线路换线改造工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
generalconstructioncontract35kv变电站施工总承包合同.doc
QF — 2010— 1青岛市建设工程施工合同发包方:承包方：青岛整流器电控设备有限公司2008修订版合同编号:青岛市建设委员会 青岛市工商行政管理局制定第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：青岛整流器电控设备有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同，达成协议如下:、工程概况工程名称:工程地点:工程规模及结构特征：35KV变电站1座及35KV高压线路工程立项批准文号：/资金来源: 企业自筹二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容:財1.设计工程: 由青岛电力设计院完成（另立设计合同）財2.主体工程: 土建部分3.电气工程: 35KV变电站内设备制作安装及35KV高压线路□ 4.其他:三、合同工期开工日期: （实际开工日期以用户下达的开工令为准）竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准五、合同价款人民币 合同总价（大写）：（小写）Y :六、组成合同的文件组成本合同的文件包括: 財1.本合同协议书;5^2.本合同专用条款和补充条款; 財3.本合同通用条款;財4.标准、规范及有关技术文件; 財5.图纸;叼6.工程量清单及编制说明;□ 7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件; □ 8.发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要;□ 9.工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子 数据交换和电子邮件）。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它 们的定义相同。
八、承包人承诺工程质量标准:一次性验收合格。
币种:承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工, 在缺陷责任期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
35kv高压线路施工合同模板
35kv高压线路施工合同模板一、甲方（施工单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：二、乙方（施工监理单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：三、丙方（施工监理单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：四、项目名称，35kv高压线路施工项目。
五、工程地点，（详细地址）。
六、工程概况：1. 工程内容，35kv高压线路施工。
2. 工程范围，（详细描述）。
3. 工程规模，（详细描述）。
4. 工程工期，（具体时间）。
七、合同价款：1. 总价款，（具体金额）。
2. 付款方式，（详细描述）。
3. 结算方式，（详细描述）。
八、施工标准：1. 施工标准，按照国家相关标准和规定进行施工。
2. 施工质量，保证施工质量符合相关标准和规定。
3. 安全生产，严格遵守安全生产法规，确保施工过程中的安全。
九、合同履行：1. 合同生效，双方签字盖章后生效。
2. 合同变更，如需变更合同内容，需双方协商一致并签订书面变更协议。
3. 合同解除，如有特殊情况需要解除合同，需双方协商一致并签订书面解除协议。
十、违约责任：1. 甲方违约，如甲方未按合同约定履行义务，需承担相应的违约责任。
2. 乙方违约，如乙方未按合同约定履行监理义务，需承担相应的违约责任。
3. 丙方违约，如丙方未按合同约定履行监理义务，需承担相应的违约责任。
十一、争议解决：1. 如在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商无果，可向相关部门申请调解或仲裁。
十二、其他事项：1. 本合同一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：日期：以上是35kv高压线路施工合同模板，希望对您有所帮助。
祝合作愉快！。
35kv线路技术协议书
35kv线路技术协议书以下是一份35kV线路技术协议书的示例：协议书编号：协议书名称: 35kV线路技术协议书签订日期:签订地点:甲方(电力供应公司):乙方(电力建设公司):1. 目的与背景本协议书旨在明确甲方与乙方在35kV线路技术方面的责任和义务，以确保项目的顺利进行。
2. 项目范围2.1 本项目包括设计、采购、施工和监理等工作。
2.2 乙方负责35kV线路系统的设计、采购和施工，并承担相应的技术责任。
3. 技术要求3.1 35kV线路系统的设计、采购和施工必须符合国家相关标准和规范，以及甲方的具体要求。
3.2 设计方案、施工图纸、材料清单、工序计划等必须经甲方审查并获得批准。
4. 工期和质量4.1 乙方必须按照合同约定的工期完成35kV线路系统的设计、采购和施工，并保证工程质量。
4.2 如有工期延误或工程质量不达标的情况，乙方必须承担相应的责任。
5. 资金和付款5.1 资金支付按照工程进度和合同约定进行。
5.2 如发生工程质量问题，乙方必须另行承担回收或修复等费用，甲方有权进行相应的赔偿扣款。
6. 技术支持和培训6.1 在项目实施期间，乙方必须提供必要的技术支持和培训，以确保线路系统的运行和维护。
6.2 乙方还应当提供相应的技术文档和操作手册，以便甲方进行日常管理和维护。
7. 保密与知识产权7.1 双方必须对涉及商业机密和技术机密的信息保密，并采取必要的措施防止泄露。
7.2 在项目实施过程中，双方共同产生的技术和工程成果，归属双方共有。
8. 争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，可以通过法律途径解决。
9. 协议变更和解除本协议的变更或解除必须经双方书面同意，并按照相关法律法规执行。
10. 协议生效本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）。
35kv合同模板
35kv合同模板一、甲方，（委托方）。
地址：法定代表人：联系电话：传真：邮编：乙方，（承包方）。
地址：法定代表人：联系电话：传真：邮编：鉴于甲方拟建设35kv输电线路项目，为了确保项目的顺利进行，甲乙双方经协商一致，达成如下合同：二、项目名称，35kv输电线路项目。
三、工程内容，35kv输电线路的设计、施工、验收等相关工作。
四、合同金额，本合同总金额为（具体金额），按照工程进度分期支付。
五、工程周期，本合同工期为（具体时间），自合同生效之日起计算。
六、合同履行地点，本合同履行地点为（具体地点）。
七、合同履行方式，本合同履行方式为甲方委托乙方进行35kv输电线路工程的设计、施工等相关工作。
八、质量标准，乙方应按照国家相关标准和甲方的要求，保证35kv输电线路工程的质量。
九、验收标准，35kv输电线路工程的验收标准应符合国家相关规定和甲方的要求。
十、违约责任，任何一方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。
十一、争议解决，合同履行过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有关部门或者仲裁机构解决。
十二、合同变更，未经双方协商一致，不得擅自变更合同内容。
十三、其他事项，本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
十四、合同生效，本合同经双方签字盖章后生效。
甲方（盖章），_________________ 日期，_________。
乙方（盖章），_________________ 日期，_________。
以上为35kv合同模板，甲乙双方应严格按照合同内容履行各自的义务，确保35kv输电线路工程的顺利进行。
希望双方能够本着诚实守信、互利共赢的原则，共同推进项目的顺利完成。
35kv线路检修施工合同8篇
35kv线路检修施工合同8篇篇1合同编号：XXX-XXX-XXX关于XXX工程甲方（发包方）：___________公司地址：___________________________________________联系方式：电话：________；传真：________法定代表人（负责人）：________乙方（承包方）：___________公司地址：___________________________________________联系方式：电话：________；传真：________法定代表人（负责人）：________鉴于甲方需要对其所属的35kv线路进行检修施工，乙方具备相应的专业资质和能力，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：35kv线路检修工程。
2. 工程地点：位于甲方指定的区域范围内。
3. 工程内容：包括但不限于线路巡检、设备检修、隐患排查与处理等。
二、合同范围及工作内容1. 乙方应按照甲方的要求，对指定的35kv线路进行检修施工。
包括但不限于以下内容：线路巡视、设备检测、故障诊断与修复、材料更换等。
2. 乙方需严格遵守相关行业标准及规范，确保检修施工的质量与安全。
3. 乙方应根据甲方提供的图纸、技术资料及现场实际情况，制定详细的施工方案，并经甲方确认后实施。
4. 乙方应提供足够的施工人员及必要的施工设备，确保施工进度。
三、合同工期及进度安排1. 检修施工期限自本合同签订之日起计算，具体工期根据甲方要求及工程实际情况确定。
2. 乙方应制定详细的施工进度计划，并按计划执行。
如遇特殊情况，应及时与甲方沟通，共同协商解决方案。
3. 乙方应确保工程按时完工，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、合同价格及支付方式1. 工程总价为人民币________元（大写：________元整）。
该价格为固定价格，除本合同另有约定外，甲方无需为工程内容之外的事项支付任何费用。
35kv线路检修施工合同8篇
35kv线路检修施工合同8篇篇1合同编号：XXXXXXXXX-检修施工合同甲方（发包方）：XXXXXXXX电力公司乙方（承包方）：XXXXXXXX检修工程有限公司鉴于甲方需要对其所辖的35kv线路进行检修施工，乙方具备相应的施工资质和能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，签订本合同协议，以明确双方的权利和义务。
一、工程概况1. 工程名称：XX地段35kv线路检修工程。
2. 工程地点：XX省XX市XX区（县）。
3. 工程内容：对甲方指定的35kv线路进行检修施工，包括但不限于线路巡检、设备检测、隐患排查、维修更换等。
二、合同工期1. 乙方应在合同签订后XX日内完成检修施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）XXXXXX元整（￥XXXXXX元）。
该价款包括人工费、材料费、机械使用费及其他相关费用。
2. 甲方在工程完工并通过验收后XX日内支付合同总价款XX%，即人民币（大写）XXXXXX元整（￥XXXXXX元）。
剩余款项作为质保金，待质保期结束后支付。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及甲方要求进行施工，确保工程质量达标。
2. 工程完工后，乙方应组织自检并提交验收申请。
甲方应在收到申请后XX日内组织验收。
验收标准为国家相关标准及甲方要求的工程标准。
3. 若验收不合格，乙方应按照甲方的要求整改至合格为止。
五、安全施工及保修责任1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工过程的安全。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 工程保修期为验收合格之日起XX个月。
保修期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。
保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
具体费用另行商议。
六、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金按合同总价款的XX%计算。
2024年35kv户外变电站建设施工合同一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年35kv户外变电站建设施工合同一本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 变电站1.4 施工第二条合同范围及内容2.1 工程概况2.2 施工内容2.3 施工材料第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式第四条施工期限4.1 施工周期4.2 延期违约金4.3 提前完成奖励第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量监督5.3 质量保修第六条安全生产6.1 安全生产责任6.2 安全生产措施6.3 安全事故处理第七条合同的变更和解除7.1 变更条件7.2 解除条件7.3 变更和解除的程序第八条违约责任8.1 承包方违约8.2 发包方违约8.3 违约赔偿第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁9.3 诉讼第十条合同的生效、终止和解除10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同解除条件第十一条合同的附件11.1 施工图纸11.2 技术说明书11.3 材料清单第十二条其他约定12.1 保密条款12.2 知识产权保护12.3 不可抗力第十三条合同的修订和补充13.1 修订条件13.2 补充内容13.3 修订和补充的程序第十四条合同的份数和保管14.1 合同份数14.2 合同保管14.3 合同复印件效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同约定，承担变电站建设项目的法人或其他组织，具备相关建设项目的合法权益，对项目实施全面管理的权利和义务。
1.2 承包方承包方是指按照本合同约定，承担变电站建设施工任务的法人或其他组织，具备相关施工资质，负责组织施工、人员管理、工程质量、安全、进度等方面的责任。
1.3 变电站变电站是指按照本合同约定，由发包方投资建设，承包方负责施工的35kv电压等级的户外变电站，包括主变压器、配电装置、辅助设施等工程。
35k架空线路施工合同范本
35k架空线路施工合同范本合同编号：[合同编号]一、工程项目1.工程名称：35kV架空线路施工工程；2.工程地点：[工程地点]。
二、合同范围1.对35kV架空线路进行施工；2.安装必要的电力设备和配件；3.进行线路试运行和调试；4.完成工程竣工及验收。
三、合同条款1.工程时间及进度1.1 乙方在收到工程开工通知后，应立即组织施工队伍，投入施工，并按照合同约定的工期和进度要求进行施工；1.2 如乙方在约定的工期内未按时完成工程，乙方应向甲方支付相应延期所引起的损失；1.3 若由于不可抗力因素导致工期延迟，乙方应及时向甲方提供书面延期申请，并提供相关证明文件。
2.施工注意事项2.1 乙方施工期间应确保工程质量和安全，按照相关法律法规、标准和规范进行工程施工；2.2 施工过程中应遵守相关环保要求，做好周边环境保护工作；2.3 施工期间应做好施工现场的管理和安全防护措施，确保施工人员的人身和财产安全；2.4 施工完成后，乙方应负责做好工程清理和收尾工作。
3.工程款项支付3.1 甲方根据工程进度和验收情况，按照合同约定支付工程款项；3.2 乙方应在收到款项后5个工作日内，提供相关的发票和收款凭证。
4.违约责任4.1 若任何一方未能履行合同约定的义务，应向对方支付相应损失；4.2 若乙方因故未能按时履行工程进度，甲方有权采取补救措施，乙方应负责补偿甲方的损失。
5.合同终止5.1 合同终止前，双方应协商解决合同履行中的争议，如协商不成，可依法通过仲裁或诉讼解决；5.2 合同终止后，乙方应退还未支付的款项，并做好工程交接和结算工作。
四、其他条款1.合同附件合同附件包括但不限于：设计图纸、工程规范、报价单、施工进度计划等。
2.法律适用和争议解决本合同适用[国家/地区]法律。
若双方在合同履行过程中发生争议，应尽量通过友好协商解决；如协商不成，则提交本合同签订地的仲裁委员会进行仲裁并受其裁决。
仲裁裁决是终局的。
3.合同变更和解释本合同的变更、补充和解释，应经双方协议，并采用书面形式。
35kv架空线路施工合同范本(2024版)
35kv架空线路施工合同范本(2024版)甲方(承包商):_________________ 乙方(业主):_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就35kv架空线路施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_________________。
1.2 工程地点：_________________。
1.3 工程内容：本工程为35kv架空线路施工，具体包括线路敷设、杆塔安装、绝缘子串安装、导线架设等工程。
1.4 工程规模：本工程总长度为____公里，总电压等级为____千伏。
1.5 工程周期：自本合同签订之日起至工程竣工并通过验收之日止。
第二条工程质量与标准2.1 工程质量要求：本工程应符合国家有关技术规范和标准的要求，确保工程质量达到设计要求和运行标准。
2.2 工程验收标准：本工程竣工后，由双方共同委托具有相应资质的检测机构进行验收，验收合格方可投入使用。
2.3 质量保修期：自本工程竣工验收合格之日起，免费提供五年的质量保修服务。
第三条工程造价及支付方式3.1 本工程的总造价为人民币________元整(大写：________元)。
具体费用构成包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费等。
3.2 甲方应在收到乙方支付的首期款项后，按照以下进度款支付方式进行付款：(1)基础施工完成后，支付总造价的20%;(2)主体结构施工完成后，支付总造价的30%;(3)电气设备安装完成后，支付总造价的20%;(4)试运行阶段结束后，支付总造价的10%;(5)全部完工并通过验收后，支付余款。
3.3 如因甲方原因导致工期延误或质量问题，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方损失。
第四条安全保障与文明施工4.1 甲方应按照国家有关规定和标准，采取必要的安全措施，确保工程施工过程中的安全。
如发生事故或异常情况，应及时报告并采取应急措施。
2024年35kv线路建筑施工合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年35kv线路建筑施工合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 丙方名称及地址1.4 术语定义第二条：工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条：合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整条件3.3 支付方式3.4 支付时间表第四条：工程进度4.1 施工期限4.2 关键节点4.3 进度调整4.4 延期违约金第五条：工程质量5.1 质量标准5.2 质量监督5.3 质量问题处理5.4 质量保修期第六条：材料供应6.1 材料种类6.2 材料质量6.3 材料供应时间6.4 材料验收第七条：施工安全7.1 安全标准7.2 安全防护措施7.3 安全事故处理7.4 安全培训第八条：知识产权保护8.1 知识产权归属8.2 侵权责任8.3 保密义务第九条：合同变更与解除9.1 变更条件9.2 解除条件9.3 变更解除后果第十条：违约责任10.1 甲方违约10.2 乙方违约10.3 丙方违约10.4 违约金计算第十一条：争议解决11.1 争议解决方式11.2 仲裁地点11.3 仲裁结果执行第十二条：合同的生效、终止与继承12.1 合同生效条件12.2 合同终止条件12.3 合同继承第十三条：其他约定13.1 环境保护13.2 不可抗力13.3 法律适用13.4 合同份数第十四条：附件14.1 工程设计文件14.2 施工图纸14.3 材料清单14.4 相关资质证明文件第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方：X公司地址：X市X区X路X号1.2 乙方名称及地址乙方：X建筑公司地址：X市X区X路X号1.3 丙方名称及地址丙方：X材料供应商地址：X市X区X路X号1.4 术语定义工程：指甲方委托乙方建设的35kv线路建筑工程，包括线路塔架施工、电缆敷设、接地网建设等全部工程内容。
04版35KV变电站升级改造工程施工合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX04版35KV变电站升级改造工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 施工1.5 施工期第二条合同标的及内容2.1 工程范围2.2 工程量清单2.3 施工方案第三条合同价格3.1 总价3.2 价格调整3.3 支付方式第四条施工期限4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 延期第五条施工质量5.1 质量标准5.2 质量控制5.3 质量异议第六条材料设备供应6.1 材料设备供应方6.2 材料设备质量6.3 材料设备验收第七条施工安全7.1 安全责任7.2 安全措施7.3 安全事故处理第八条环境保护8.1 环保要求8.2 环保措施8.3 环保验收第九条变更与解除9.1 变更条件9.2 变更程序9.3 解除条件9.4 解除程序第十条违约责任10.1 违约情形10.2 违约责任10.3 违约赔偿第十一条争议解决11.1 争议方式11.2 争议解决机构11.3 诉讼或仲裁地点第十二条合同的生效、变更和终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更12.3 合同终止第十三条其他约定13.1 保密条款13.2 知识产权保护13.3 不可抗力13.4 通知与送达第十四条附件14.1 附件目录14.2 附件内容第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指根据本合同规定，具有工程发包权利和支付工程价款能力的法人或其他组织，即甲方。
1.2 承包方承包方是指根据本合同规定，具有工程施工能力和资质，承担本工程施工任务的法人或其他组织，即乙方。
1.3 工程工程是指根据本合同规定，由承包方在发包方指定的地点和时间内完成的35KV变电站升级改造工程。
1.4 施工施工是指承包方根据本合同规定，按照设计文件、施工规范和施工技术要求，完成工程的建设活动。
1.5 施工期施工期是指本合同工程开工之日起至工程竣工交付日止的期限。
35kv线路施工合同2024年通用
35kv线路施工合同2024年通用合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为35kv线路施工项目的发包方，乙方为35kv线路施工项目的承包方，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程进度要求：__________1.6 工程质量标准：__________二、合同价格2.1 合同总价：__________元（大写：__________元整）。
2.2 付款方式：__________2.3 付款条件：__________三、合同履行3.1 乙方应按照约定的工程内容、工程规模、工程质量标准完成施工任务。
3.2 乙方应按照约定的工程进度要求完成施工任务。
3.3 乙方应按照约定的付款方式和付款条件接受甲方付款。
3.4 甲方应按照约定的付款方式和付款条件向乙方付款。
3.5 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于场地、水源、电源等。
3.6 甲方应协调解决乙方施工过程中遇到的问题，包括但不限于土地征用、青苗赔偿、施工许可等。
四、合同变更和解除4.1 任何一方提出变更或解除本合同，均应以书面形式通知对方。
4.2 双方经协商一致，可以变更或解除本合同。
4.3 甲方未按约定付款的，乙方有权解除本合同。
4.4 乙方未按约定完成施工任务的，甲方有权解除本合同。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价款的__________%。
5.2 违约方应承担因违约所产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。
35kv线路施工合同范本
35kv线路施工合同范本
甲方（施工单位）：
地址：
联系人：
电话：
乙方（施工单位）：
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方是一家具有相关资质和经验的施工单位，乙方是需要进行35kv线路施工的需求方，双方经过友好协商，达成以下施工合同：
一、项目内容：甲方将按照乙方要求，负责35kv线路的施工工作，包括但不限于杆塔建设、导线敷设、设备安装等。
二、工期：本项目的工期为从合同签订之日起至xxx年xx月xx日止。
如因不可抗力等因
素导致工期延长，应经双方协商确认后调整。
三、施工费用：乙方应按照预付款xx%，进度款xx%，尾款xx%的支付方式，共计xx万元。
如有额外工程量增减等情况，应另行协商确定。
四、质保期：施工完成后，甲方应对35kv线路的质量负责，提供xx年的质保期。
在质保期内，如果因施工质量问题导致线路出现故障，甲方将免费进行维修或更换。
五、其他条款：双方应遵守相关法律法规，如有纠纷，应友好协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方：乙方：
签字：签字：
日期：日期：。
35kv专项施工合同范本
35kv专项施工合同范本
甲方：___________（委托方）
乙方：___________（承包方）
根据双方的协商一致，甲乙双方就35kV电力设备专项施工事项签订如下合同：
一、项目名称：35kV电力设备专项施工项目
二、项目地点：___________（具体地址）
三、项目范围：本项目包括但不限于35kV电力设备的安装、调试、运行等工作。
四、工期：本项目工期为从合同签订之日起至___________（交付使用日期）止。
五、工程款支付：甲方将根据工程进度，按照约定的支付方式和时间向乙方支付相应的工程款。
六、承诺与保证：
1. 乙方保证在合同约定的工期内按照要求完成35kV电力设备专项施工工作。
2. 乙方承诺施工过程中遵守相关法律法规，保障施工安全和施工质量。
3. 甲方保证向乙方提供必要的施工条件，并配合乙方顺利完成施工任务。
4. 在合同履行过程中，如遇特殊情况需要修改合同内容，应当经双方协商一致后签订书面协议。
七、违约责任：一方违反合同约定，应向对方承担相应的违约责任。
八、争议解决：本合同如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或通过诉讼途径解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________ 乙方（盖章）：________________
签字日期：______________ 签字日期：______________。
35kv线路施工合同模板
35KV线路改造施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规的规定，为明确双方在施工过程中的权利义务，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程规模：。
四、承包方式：包工包料。
五、承包范围：六、工程价款：七、结算方式：第二条权力与义务一、甲方：1、负责完成工程涉及的有关单位或农户的协调工作，例如：土地占用、林地占用、附作物占用、并网等。
2、保证乙方和乙方工人在合同履行过程中的社会治安安全问题。
二、乙方1、全面负责施工安全监理，施工人员必须持证上岗，按安全生产“三同时”要求施工，按电力工程安全生产要求落实警示标志。
2、负责按期、按质、按量完成工程。
3、负责编制施工组织设计或施工方案，工程预算，施工总进度计划。
4、工程竣工后，负责提供工程完整竣工资料及图纸。
5、负责协助甲方完成涉及该工程的其他工作。
第三条工程期限一、双方商定总工期自年月日开工，至年月日工程竣工。
二、开工前3天，甲方向发包方发出开工通知书，如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延；1、各项协调工作不能顺利如期进行的，例如：土地占用、林地占用、附作物占用、并网等协调工作。
2、重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
3、因监理签证不及时而影响下一道工序施工。
4、未按合同拨付预付款、工程进度款而影响施工。
5、人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：农网建设标准并一次性验收合格。
二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：1、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方，并与发包方共同研究处理办法；2、工程竣工后，乙方按规定对工程实施保修，保修时间自通过竣工验收之日起算为1年。
第五条工程款的支付一、施工队进入施工地点，按全部工程款的30%预付：先拨预付万元（大写：万元整）；施工过程中根据工程进度，按完成工程量的80%拨付。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
35KV线路改造施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规的规定，为明确双方在施工过程中的权利义务，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程规模：。
四、承包方式：包工包料。
五、承包范围：
六、工程价款：
七、结算方式：
第二条权力与义务
一、甲方：
1、负责完成工程涉及的有关单位或农户的协调工作，例如：土地占用、林地占用、附作物占用、并网等。
2、保证乙方和乙方工人在合同履行过程中的社会治安安全问题。
二、乙方
1、全面负责施工安全监理，施工人员必须持证上岗，按安全生产“三同时”要求施工，按电力工程安
全生产要求落实警示标志。
2、负责按期、按质、按量完成工程。
3、负责编制施工组织设计或施工方案，工程预算，施工总进度计划。
4、工程竣工后，负责提供工程完整竣工资料及图纸。
5、负责协助甲方完成涉及该工程的其他工作。
第三条工程期限
一、双方商定总工期自年月日开工，至年月日工程竣工。
二、开工前 3 天，甲方向发包方发出开工通知书，如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应
顺延；
1、各项协调工作不能顺利如期进行的，例如：土地占用、林地占用、附作物占用、并网等协调工作。
2、重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
3、因监理签证不及时而影响下一道工序施工。
4、未按合同拨付预付款、工程进度款而影响施工。
5、人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到：农网建设标准并一次性验收合格。
二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：
1、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方，并与发包方共同研究处理办法；
2、工程竣工后，乙方按规定对工程实施保修，保修时间自通过竣工验收之日起算为1年。
第五条工程款的支付
一、施工队进入施工地点，按全部工程款的30%预付：先拨预付万元（大写：万元
整）；施工过程中根据工程进度，按完成工程量的 80%拨付。
工程竣工验收后一个月内支付 95%的结算工程款。
二、工程价款支付达到结算总价款95%时不再付款，工程验收后，保修期满一年甲方一次性付清给乙
方 5%的余款，乙方负责交纳相关税
费。
第六条施工与设计变更
一、乙方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，甲乙双方不得擅自
修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面通知发包方，由甲方、
乙方与设计单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。
三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，由甲方
或设计单位同意后实施。
四、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作了正式修改通知书和修改图纸，乙方才能实施。
重大修改或增加造价时，必须经双方协商，并调整合同造价，在取得投资落实证明，技术资料设计图
纸齐备时，乙方才进行施工。
第七条工程验收及保修
一、工程验收，以《 35kv 及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB50173-1992《架空绝缘配电线路施
工及验收规范》 DL/T602-1996作为依据。
二、工程竣工验收后，甲方方可使用。
在规定的保修期限内，凡因施工造成的质量事故由乙方无偿保
修。
（质量事故指除自然灾害和非人力因素造成的事故）双方约定保修期限为：1年。
第八条违约责任
乙方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
二、因乙方工程质量所造成的连带责任和经济损失由乙方承担。
甲方责任：
一、未能按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工工期顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
二、工程未验收，发包方提前使用或动用，由此而造成的质量或其他问题由甲方承担责任。
三、不按合同规定拨付工程款，乙方有权停工。
保修期满甲方不按合同约定给付 5%的尾款的，乙方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行，直至 5%的尾款付完为止。
第九条双方约定其它条款
1、在合同期内（非甲方原因）乙方在施工期间发生的所有安全责任事故、人员伤亡事故和经济损失均
由乙方负完全责任，甲方不承担任何责任。
2、乙方必须遵守当地民族的风俗、村规民约和国家的各项法律法规
第十条纠纷解决办法
任何一方违反合同规定，双方协商不成时，按以下方式解决：
一、向合同仲裁机关申请仲裁；
二、向有管辖权的县人民法院提起诉讼。
第十一条本合同一式四份，甲方二份，乙方二份。
第十二条本合同自双方签字、盖章起生效。
第十三条本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改意见时，经双方协商一致后，可订立补充协议，
作为本合同的补充合同。
110KV定边张梁变至郝滩变输电线路工程
甲方（章）：乙
方
（
章代表：
电话：
传真：
邮政编码：
开户银行：帐号：
表人：
电话：
传真：
邮政编码：
开户银行：
帐号：
）
：签订地点：签订日期： 2015年月日。