建设单位、总、分包工程三方协议
建筑工程分包三方协议
建筑工程分包三方协议建筑工程分包三方协议建设单位：（以下简称甲方）总包单位：（以下简称乙方）分包单位：（以下简称丙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙、丙三方协商一致拟定该三方协议书，并同意共同遵守。
一、工程概况：1、工程承包内容：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准2、承包方式：本工程采取包质量、包工期、包安全文明、包验收合格的承包方式。
二、合同工期:开工日期：具体以现场批准的开工日期为准工期：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准三、工程质量：1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准2、丙方在施工过程中接受建设单位、总承包单位、监理单位、设计单位的监督和管理。
四、施工环境：丙方需加强自身的施工现场管理，执行乙方一体化管理体系和各项要求及施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，无安全事故。
五、合同价款：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准六、工程结算：1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准2、若本合同出现未作规定的情况，则根据甲、丙双方协商结果执行。
七、工程款支付：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准八、各方权利及义务：1、甲方权利和义务1.1、负责现场的“三通一平”工作。
1.2、在开工前7日负责向乙方提供施工图1套，向丙方提供施工图3套，并由甲方组织负责图纸会审。
1.3、组织乙方、丙方进行场地施工前与施工后移交，并办理相关移交手续。
2、乙方权利和义务2.1、开始施工前，向丙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。
2.2、及时转达上级部门及甲方的有关指令、要求。
2.3、做好分包单位竣工资料的归档、备案工作。
2.4、按本工程结算价的2%向丙方收取总包服务费（由甲方支付）2.5、如非乙方原因造成的工程延期，造成乙方延期竣工而产生的损失由责任方承担。
建设总包分包三方协议
建设总包分包三方协议建设总包分包三方协议甲方（建设总包商）：______________________________________________________ ____（以下简称“甲方”）乙方（分包商）：______________________________________________________ _______（以下简称“乙方”）丙方（业主或委托方）：______________________________________________________ _（以下简称“丙方”）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律的规定，甲、乙、丙三方本着平等互利的原则，经充分沟通与协商，达成以下协议：一、基本信息甲方联系方式：地址：_____________________________ 邮编：_____________________电话：_________________________ 传真：_________________________乙方联系方式：地址：_____________________________ 邮编：_____________________电话：_________________________ 传真：_________________________丙方联系方式：地址：_____________________________ 邮编：_____________________电话：_________________________ 传真：_________________________二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1.甲方身份：建设总包商，负责整个工程项目的实施。
权利：在工程项目实施的过程中，负责严格按照双方约定的规范和要求进行施工，监督乙方履行分包工程项目，并对工程质量和安全负主要责任。
义务：按约定的时间完成工程项目，制定施工计划和施工技术方案等文件，并在工程实施过程中负责协调、监督和管理工程项目的所有阶段。
建设单位、总、分包工程三方协议
建设单位、总、分包工程三方协议1. 引言本协议是由建设单位、总承包商和分包商三方共同订立的，旨在明确各方在建设项目中的权利和义务，确保项目的顺利进行和完成。
本协议依据国家相关法律法规、规章制度和合同约定制定，具有法律效力。
2. 协议参与方本协议的参与方包括：•建设单位：【建设单位名称】（下称“甲方”）•总承包商：【总承包商名称】（下称“乙方”）•分包商：【分包商名称】（下称“丙方”）3. 协议内容3.1 工程概况甲方作为建设项目的业主，委托乙方作为总承包商负责整个项目的总体规划、设计、组织、施工和交付等工作。
乙方在项目实施过程中，可以根据需要将部分工程交由丙方作为分包商承担。
3.2 协作方式3.2.1 甲方与乙方的协作方式甲方与乙方在项目实施过程中，应积极沟通和协商，共同制定详细的项目计划和施工方案。
甲方有权随时要求乙方提供工程进度和质量的相关报告，并对乙方的工作进行监督和评估。
3.2.2 乙方与丙方的协作方式乙方与丙方签订子合同并进行详细的工程任务划分。
乙方有权对丙方的施工过程进行监督和检查，并提供必要的技术支持和协助。
丙方应按照约定的工程要求和进度完成所承担的工作，并提供相关质量验收资料。
3.3 工程支付3.3.1 甲方支付给乙方的款项甲方按照工程进度和合同约定，及时支付给乙方所完成工程的款项。
3.3.2 乙方支付给丙方的款项乙方按照子合同约定，及时支付给丙方所完成工程的款项。
3.4 变更和索赔3.4.1 变更任何一方在工程实施过程中发现需要进行变更的情况，应及时提出并与其他两方协商确定变更内容、变更费用和变更后的工期。
3.4.2 索赔在工程实施过程中，如发生非甲方原因造成的工期延误、成本增加等情况，乙方及丙方均有权提出索赔要求，并提供相应的证据材料。
3.5 工程质量和验收乙方与丙方应按照项目相关规范和合同约定，确保工程质量符合要求。
在工程竣工后，甲方有权组织专业人员对工程进行全面验收，对不合格的工程进行返工或整改。
建筑施工分包三方合同范本
建筑施工分包三方合同范本甲方：施工总包方 (以下简称甲方)乙方：分包方 (以下简称乙方)丙方：监理单位或相关单位 (以下简称丙方)根据有关法律法规，甲、乙、丙三方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：_____________二、工程内容：乙方承包甲方的工程项目中的部分工作内容包括但不限于_______________________________（具体工作内容）三、工程进度：乙方应按照甲方工程进度计划，合理安排施工工期，保证按时交付合格工程，如因乙方原因造成工程延期的，乙方应按照约定支付违约金。
四、工程质量：乙方应按照国家有关建筑工程质量标准和要求，保证工程质量符合相关规定，如发现工程质量问题，乙方应及时整改，如拒绝整改的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。
五、价格及支付方式：乙方承包工程项目的价格为_______________(人民币)，乙方应按照工程进度款项支付方式，分期结算工程款。
六、安全责任：乙方应遵守国家有关建筑施工安全规定，保障工人安全，如发生安全事故，乙方应承担相应的责任。
七、保密条款：乙方对甲方提供的工程图纸、设计方案等保密信息应承担保密责任，不得擅自向第三方透露。
八、违约责任：如因乙方原因导致工程质量问题、工程延期等情况，乙方应承担相应的违约责任，并支付违约金。
九、其他条款：任何一方如有需要变更合同条款的，需经三方协商一致，并在合同书面变更。
十、合同生效：本合同自各方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________丙方（盖章）：_______________ 日期：_______________。
建筑工程施工三方协议书范本
建筑工程施工三方协议书范本责任1.建设方、总包方、分包方都应该遵守国家的相关法律法规和标准，确保工程质量符合要求。
2.建设方应该对工程进行监管，确保工程质量符合合同要求。
3.总包方应该对分包方进行监督管理，确保工程质量符合要求。
4.分包方应该按照规范进行施工，确保工程质量符合要求。
八、违约责任1.任何一方违反本协议的规定，应承担相应的违约责任。
2.若分包方违约，应承担相应的违约责任，并承担因此引起的一切经济损失。
3.若总包方违约，应承担相应的违约责任，并承担因此引起的一切经济损失。
4.若建设方违约，应承担相应的违约责任，并承担因此引起的一切经济损失。
九、争议解决1.本协议履行过程中，如发生争议，应协商解决。
2.如协商不成，可向有关部门申请调解或者向人民法院提起诉讼。
十、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日起至保修期满之日止。
本协议一式三份，建设方、总包方、分包方各执一份，具有同等法律效力。
1.分包单位应当对其分包的工程质量负责，承担直接责任向建设方。
2.分包方应当承担全部责任，包括由于材料使用不当、材料不合格、施工工艺、方法不符合要求或施工程序不当所造成的质量问题和工程隐患。
3.如果分包单位不配合总包管理或不服从总包方现场的领导，分包方应自行承担后果。
4.如果分包方造成总包单位现场设施（如临时道路、场地、水电管线）的损坏，分包方应按照实际损失进行赔偿。
5.如果分包方提供的技术资料字迹模糊不清或数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。
分包方应确保桩基工程的验收合格。
6.其他责任和条款遵循合同规定。
建设单位、总、分包工程三方标准协议
建设单位、总、分包工程三方协议一、协议目的本协议旨在规范建设单位、总包单位和分包单位之间在工程项目实施过程中的合作关系，确保各方的权益得到保护，共同推进工程项目的顺利进行。
二、协议有效期本协议从双方签署之日起生效，有效期为工程项目的全过程。
如果在实施过程中需要修改本协议的任何条款，必须经过双方协商并取得书面一致同意。
三、协议内容1. 建设单位的责任•提供符合工程项目要求的设计文件和技术要求，并保证其合法性、真实性和完整性。
•及时提供项目资金，并按时支付总包单位和分包单位的工程款项。
•在工程项目实施过程中，按照约定提供必要的协助和配合，解决实施过程中的问题。
2. 总包单位的责任•根据建设单位提供的设计文件和技术要求，编制详细的施工方案，并按照要求进行施工。
•管理和协调分包单位的工作，确保分包单位按时交付符合质量要求的工程成果。
•按规定监督和检查施工过程，确保工程质量和安全达到要求，并及时报告建设单位。
•及时处理施工过程中的问题和纠纷，保证工程项目的进度和顺利进行。
3. 分包单位的责任•根据总包单位提供的施工方案，按时完成分包任务，并保证工程质量符合要求。
•在工程项目实施过程中，按照总包单位的安排和要求，积极配合和协助总包单位工作。
•及时向总包单位汇报工程进展和问题，配合总包单位解决施工过程中的技术和质量问题。
4. 权益保护•各方必须遵守相关法律法规和合同约定，确保各自的权益得到保护。
•如发生争议，应当通过友好协商解决。
如果无法协商达成一致，可以根据合同约定或者相关法律途径解决。
四、协议解除在情况下，本协议可以被解除：经双方书面协商一致，达成解除协议的决定。
一方严重违反本协议的约定，给另一方造成严重损失，并在收到通知后未能在合理期限内进行纠正。
五、协议的变更和补充本协议的任何条款都需要双方的书面一致同意才能进行修改和补充。
一旦发生变更或补充，必须按规定的程序进行，并以书面形式确认。
六、其他事项•本协议一式两份，分建设单位、总包单位和分包单位各执一份，具有同等法律效力。
乙方指定分包与总工程三方协议书
乙方指定分包与总工程三方协议书*Date: [日期]*甲方：[甲方名称][甲方地址]乙方：[乙方名称][乙方地址]丙方：[丙方名称][丙方地址]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确乙方作为甲方指定的分包商，承担总工程的部分工作范围以及相关责任和义务。
同时，明确了丙方的角色和责任。
二、工作范围1. 乙方将按照甲方要求，承担总工程[具体工作范围]的分包工作。
2. 乙方负责分包工作的设计、施工和交付，并保证按时完成工作。
三、合作方式1. 甲方授权乙方为总工程指定的分包商，乙方将按照甲方的工作安排和要求，履行分包工作的责任。
2. 丙方将在协调甲、乙双方之间的工作进展、设计变更等事宜上发挥协调作用，并提供必要的技术支持。
3. 乙方与丙方直接联系，并按照丙方的指示执行相关工作。
四、工期与支付1. 工期：根据协商结果，双方约定分包工程的工期为[具体工期]。
2. 支付：甲方将根据工作进展和成果的完成情况，按照约定的支付方式及金额支付给乙方。
五、保密条款1. 甲、乙、丙三方必须对本协议的内容保密，不得向第三方透露。
2. 未经各方的书面同意，任何一方不得将本协议涉及的商业机密、技术资料等信息泄露或用于其他目的。
六、合同变更任何一方在履行本合同过程中，如需变更合同内容，应由甲、乙、丙三方协商一致，并签订书面变更协议。
七、争议解决合同履行过程中如发生争议，甲、乙双方应友好协商解决。
协商不成的，可按照中华人民共和国法律途径解决。
八、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为[有效期]。
2. 本协议一式两份，甲、乙、丙三方各持一份。
甲方：[甲方签名] [日期]乙方：[乙方签名] [日期]丙方：[丙方签名] [日期]。
建筑工程施工三方协议书范本(4篇)
建筑工程施工三方协议书范本建设方：__________总包方：__________分包方：__________为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围：无锡交通世茂项目B地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付：人民币____元整，由建设方支付。
本工程不设预付款。
保留金的____%，待保修期满后14个日历天内支付。
四、建设方责任1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
三方协议范本：工程分包指南
三方协议范本：工程分包指南1. 介绍本文档提供了一份三方协议范本，旨在为工程分包提供指南。
该三方协议适用于工程项目中的主包方、分包方和业主之间的合作关系。
本协议旨在确保各方在工程分包过程中的权益和责任明确，以促进项目的顺利进行。
2. 协议内容2.1 项目描述协议中首先需要明确工程项目的描述，包括项目名称、位置、规模、工期等基本信息，以便各方都对项目有清晰的了解。
2.2 合同条款该部分列出了主包方和分包方之间的合同条款，包括但不限于以下内容：- 工作范围：明确分包方的具体工作范围和责任。
- 工期和进度计划：确定工程的总工期和分包方的工作进度计划。
- 付款条款：规定分包方的报酬和付款方式。
- 变更和索赔：明确变更工作和索赔处理的程序和条件。
- 质量要求：规定工程质量的标准和验收程序。
- 安全和保险：确保工作场所的安全，并规定保险责任。
- 终止合同：规定合同终止的条件和程序。
2.3 合作关系该部分描述了主包方、分包方和业主之间的合作关系，包括但不限于以下内容：- 义务和责任：明确各方在工程分包过程中的义务和责任。
- 变更管理：规定变更工作的程序和责任。
- 问题解决：明确解决工程分包过程中的问题和纠纷的方式和责任。
- 知识产权：保护双方的知识产权，并规定使用和转让的条件。
- 保密条款：确保合同中的机密信息不被泄露。
3. 附则3.1 争议解决该部分规定了争议解决的方式，可以选择仲裁或诉讼等方式解决。
3.2 适用法律和管辖权明确适用的法律和管辖权，以确定合同的有效性和执行。
3.3 其他条款该部分列出了其他可能需要包含在协议中的条款，例如不可抗力、通知方式、合同生效等。
4. 签署协议的最后是各方的签署部分，包括主包方、分包方和业主的签字和日期。
以上为三方协议范本：工程分包指南的概要内容，具体协议内容可根据实际情况进行调整和完善。
请注意，在使用本协议范本时应咨询专业法律意见，并确保遵守适用法律和法规。
建筑工程分包合同三方协议(通用)(一)
建筑工程分包合同三方协议(通用)（一）建筑工程分包合同三方协议（通用）（一）一、背景介绍本文档为建筑工程分包合同的三方协议，旨在规范建筑工程的分包合作关系，明确各方的权利和义务，确保合同的执行和工程的顺利进行。
二、参与方本协议涉及三个主要参与方：1. 分包商（以下简称甲方）：- 公司名称：- 注册地址：- 统一社会信用代码：- 法定代表人：- 联系方式：2. 建设单位（以下简称乙方）：- 公司名称：- 注册地址：- 统一社会信用代码：- 法定代表人：- 联系方式：3. 总包商（以下简称丙方）：- 公司名称：- 注册地址：- 统一社会信用代码：- 法定代表人：- 联系方式：三、合同内容1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工期及交付时间：5. 合同价款及付款方式：6. 分包单位及工作内容：甲方承担的工作内容和责任范围详细说明。
7. 分包工程款支付：- 分包工程款的付款方式和时间节点；- 乙方按工程量计算并确认后，在合同约定的时间内支付给甲方。
8. 合作期限：本协议自双方代表签字之日起生效，至分包工程的完工验收并结清款项之日终止，除非协议中其他有明确约定。
四、合同履行1. 甲方的职责和义务：- 甲方依据本协议承担相应的分包工程；- 甲方应按照合同要求，保质保量完成工程任务；- 甲方需遵守相关法律法规、合同约定以及乙方和丙方的规定；- 甲方应提供工人和设备，确保施工的顺利进行；- 甲方应按时提供施工进度报告和质量检测报告。
2. 乙方的职责和义务：- 乙方应按照合同约定的要求提供技术文件和工作指导；- 乙方应按时支付甲方的分包工程款；- 乙方应对分包工程进行监督，并对甲方的工程质量进行检验。
3. 丙方的职责和义务：- 丙方应对甲方和乙方的合作进行协调和管理；- 丙方应提供工程文件和施工图纸等技术支持；- 丙方应对分包工程进行审查及验收。
五、质量保证和安全责任1. 甲方应对分包工程的质量负责，确保工程质量符合相关法律法规和合同约定。
工程分包三方协议合同范本
工程分包三方协议合同范本协议三方：发包方：（以下简称甲方）总承包方：（以下简称乙方）分包方：（以下简称丙方）鉴于：甲方为履行与乙方的《建设工程施工合同》，将其拥有的工程项目分包给丙方施工。
为确保甲、乙、丙三方在分包工程中的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，经三方协商一致，特订立本分包协议，共同遵守。
第一条工程名称分包工程名称为：________工程项目。
第二条工程地点分包工程地点为：________。
第三条工程内容分包工程内容包括：________。
第四条工程造价分包工程造价为：________元。
第五条承包方式丙方同意采取包工、包料、单价一次包死的承包方式，包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用。
第六条工期丙方应按甲乙双方确定的进度计划完成分包工程，工期自________起至________止。
如因甲方原因导致工期延误，丙方有权要求顺延工期。
第七条质量标准分包工程质量标准为：一次性验收合格，符合国家现行规范标准要求。
第八条材料要求丙方所使用的材料应符合设计要求和质量标准，并提供相关质量证明文件。
如材料不符合要求，丙方应承担相应责任。
第九条丙方的义务1. 丙方应按照甲乙双方的要求，按时完成分包工程。
2. 丙方应对分包工程的质量、安全、进度等负全责，确保分包工程符合合同约定的质量标准。
3. 丙方应遵守施工现场的管理制度，服从甲乙双方的指挥和监督。
4. 丙方应对分包工程范围内的现场卫生和安全负责，确保施工现场的整洁和安全。
5. 丙方应按约定时间向甲方支付分包工程的进度款和竣工结算款。
第十条违约责任1. 如丙方未按约定时间完成分包工程，甲方有权按逾期付款的有关规定向丙方追讨违约金。
2. 如丙方分包工程质量不符合约定，甲方有权要求丙方拆除不合格工程，并重新施工。
丙方应承担由此产生的费用。
3. 如丙方违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求丙方支付违约金。
建筑工程分包合同三方协议
建筑工程分包合同三方协议一、背景介绍本合同由甲方（委托方）、乙方（分包方）和丙方（总包方）三方共同签订，旨在明确各方在建筑工程分包过程中的权利和义务，规范工程合作关系，确保项目顺利进行。
二、合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至工程竣工验收合格之日止。
三、合同内容1. 工程概况甲方作为总包方，负责承揽整个建筑工程，并将部分工程委托乙方负责分包执行。
乙方同意接受委托，并按照本合同约定的内容和标准履行分包职责。
2. 工程分包范围根据工程进度和实际需求，甲方与乙方协商确定分包范围、内容、数量、质量要求等具体事项，并以书面形式确认并附在本合同中。
3. 工期和进度管理乙方应按照甲方要求的工期和进度要求，合理组织施工，确保工程进度符合合同约定。
如乙方无法按时交付工程，应及时向甲方报备，并得到甲方的书面同意后方可延期。
4. 技术要求和质量保证乙方应按照合同约定的技术要求进行施工，保证施工质量符合国家相关标准和法规，确保工程质量达到合同约定的要求。
如出现施工质量问题，乙方承担相应责任并及时处理。
5. 设备和材料采购乙方负责相应分包工程所需的设备和材料采购工作，并保证采购的设备和材料符合合同约定的质量标准。
甲方有权对所采购的设备和材料进行抽检，并提出合理的要求和意见。
6. 资金支付甲方按照合同约定的支付方式和进度，及时支付乙方合理的工程款项。
乙方应在收到款项后及时提供相应的发票和报账材料，确保资金流动的透明和合法性。
7. 安全生产和劳动保障乙方应建立相应的安全生产责任体系，保证施工过程中的安全和环境保护。
乙方还应按照国家相关法律法规，保障工人的劳动权益，确保良好的劳动关系和施工秩序。
8. 违约责任如各方在合同履行过程中发生违约行为，应承担相应的法律责任。
违约方应承担违约金、赔偿金等相应的经济损失，并可由不违约的一方解除合同。
9. 争议解决如各方在合同履行过程中发生争议，应协商解决。
协商不成的，可提交至乙方所在地的人民法院进行诉讼解决。
建筑工程分包合同三方协议(通用)(二)
建筑工程分包合同三方协议(通用)（二）一、背景为了确保建筑工程的顺利进行并保证各方的权益，特订立本建筑工程分包合同三方协议。
本协议由甲方（原总包方）、乙方（原分包方）和丙方（新分包方）三方共同签署。
二、合同条款1. 合同目的本协议的目的是明确甲方、乙方和丙方在建筑工程分包过程中的责任和义务，确保建筑工程的顺利进行。
2. 合同内容2.1 甲方承诺向乙方提供建筑工程的整体设计和施工图纸，并确保其符合相关法律法规以及建筑工程的质量和安全要求。
2.2 乙方承诺按照甲方提供的设计和施工图纸进行分包工程的施工，并按时交付所承担的工程。
2.3 丙方作为新的分包方，承诺按照甲方和乙方的要求，接手原分包方的工程，并保证质量和进度不受影响。
3. 合同变更3.1 如果在施工过程中发生需要变更的情况，甲方应提出书面变更通知，并与乙方和丙方协商确定相关变更事项。
3.2 变更事项应明确工程范围、质量要求、施工进度、变更费用等内容，并由三方共同签署变更协议。
4. 工程质量4.1 乙方和丙方应按照国家建筑工程质量标准进行分包工程的施工，并严格控制工程质量，确保符合相关要求。
4.2 如果分包工程出现质量问题，乙方和丙方应承担相应的修复和赔偿责任。
5. 工程进度5.1 甲方、乙方和丙方应共同合作，确保分包工程按照预定进度完成。
5.2 如果乙方或丙方因故无法按时完成分包工程，应提前书面通知甲方，并说明原因和预计的延迟时间。
5.3 如果延迟完成工程导致甲方损失，乙方和丙方应承担相应的赔偿责任。
6. 合同支付6.1 甲方按照合同约定的工程进度和质量要求，及时支付乙方和丙方的工程款。
6.2 工程款的支付方式和时间应由三方共同商定，并在合同中明确。
7. 合同解除7.1 如果乙方或丙方违反合同规定，严重影响工程质量和进度，甲方有权解除本合同，并追究相应的责任。
7.2 如果甲方违反合同规定，未按时支付工程款或无故延迟分包工程的进展，乙方和丙方有权解除本合同，并追究相应的责任。
建设单位、总、分包工程三方协议(2024精)
建设单位、总、分包工程三方协议1. 引言本协议为建设单位、总包方和分包方之间的合作协议，旨在明确各方的权利和义务，规范工程合作过程，保障项目的顺利进行。
2. 协议主体2.1 建设单位建设单位是指工程项目的权属所有人或委托的代理人。
建设单位有权组织和监督工程实施，对工程进度和质量负责。
2.2 总包方总包方是指被建设单位委托进行工程施工的承包方。
总包方负责组织工程的各个分包工程，并协调各方的合作，确保工程顺利进行。
2.3 分包方分包方是指由总包方委托进行工程施工的承包方。
分包方负责按照合同要求完成相应的工程内容，并提供相应的施工资料和质量保证。
3. 合作内容3.1 工程范围本协议涵盖的工程范围包括但不限于：•建筑施工•土木工程•机电安装•工程设备供应3.2 合同条款建设单位、总包方和分包方之间的合同条款应明确工程范围、工期、质量标准、报酬方式等内容。
各方在签署本协议前应对合同条款进行充分协商，并达成一致意见。
3.3 工作计划各方应根据工程范围和合同条款制定详细的工作计划，并在工程实施过程中及时调整和更新。
工作计划应包括工程进度、资源配备、工作分工等内容。
4. 服务和义务4.1 建设单位的服务和义务建设单位应向总包方提供工程设计图纸、资料等必要的信息，并协助总包方办理工程施工相关手续。
建设单位还应监督工程实施的进度和质量，并及时提供必要的支持和配合。
4.2 总包方的服务和义务总包方应按照工程合同的要求，负责组织分包方进行工程施工，并确保工程进度和质量。
总包方还应及时向建设单位汇报工程进展情况，并配合建设单位的监督和检查工作。
4.3 分包方的服务和义务分包方应按照工程合同的要求，完成分包工程的施工任务，并确保工程进度和质量。
分包方应配合总包方的协调工作，及时提供施工资料和工作进展情况。
5. 资金支付5.1 支付方式建设单位应按照工程合同的约定，及时支付总包方和分包方的工程款项。
支付方式可以包括一次性支付、分期支付等方式。
完整版)工程分包三方协议
完整版)工程分包三方协议工程编号：合同编号：工程专业分包三方协议工程名称：_______________工程地点：_______________发包人：_______________总承包人：_______________分包人：_______________签约地点：_______________签订日期：年月日本协议是基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，为明确各方责任、保障各方权益义务，建设、总包、分包三方就工程进行友好协商达成一致，签订本分包三方协议。
一、工程概况：1、工程名称：_______________；2、工程地点：_______________；3、工程内容：_______________。
二、承包方式及范围：1、本基坑支护工程承包方式：丙方承包范围内合同总价包干方式。
根据建筑设计有限公司提供的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务。
主要承包范围包括施工图设计、审图、备案、论证、工程材料、基坑支护安全、施工人员安全、机械、质量、工期、安全文明施工、市场风险、验收合格、税金、规费、水费、电费等，实行总价包干的方式承包。
施工图纸设计由丙方委托有设计资质的单位完成。
2、丙方承包范围：本工程的基坑支护施工图所包含的搅拌桩、单管旋喷桩、钢管锚杆、挂网喷锚、水沟、集水井、安全护栏等项目的施工，编制施工方案和验收所需资料及验收工作。
不含基础土方开挖及基坑底土方换填，不含基坑抽排水（基坑底水沟未作之前抽水由丙方负责，基坑底水沟全部做完成后由乙方抽水）。
三、合同价款及支付方式：1、丙方分包基础基坑支护工程的合同总价包干价（含税）：人民币0000、00万元（大写:人民币万整）。
甲方直接转帐支付给丙方，丙方向甲方出具国家规定的正规。
2、本支护工程合同价款含丙方应交的税费（并向甲方提供正规），不包括乙方的总包配合服务费在内。
1、甲方负责场地的“三通一平”工作，以确保机械设备能正常施工，并提供地质报告。
建设单位、总、分包工程三方协议正规范本(通用版)
建设单位、总、分包工程三方协议1. 引言本文档是建设单位、总承包方和分包方之间的三方协议，旨在明确各方在项目实施过程中的职责、权利和义务，以确保工程能够按时、按质、按量完成。
2. 协议背景建设单位作为业主方，通过总承包方来统筹安排工程的实施，并通过与分包方合作，将工程任务划分为若干个具体的分包任务。
本协议旨在规范三方之间的关系，明确各方的责任和权益，以实现工程的顺利进行。
3. 协议内容a. 基本信息•建设单位：•总承包方：•分包方：b. 工程描述描述工程的基本情况和规模，并指明工程所在地。
c. 分包任务列出所有分包任务及其范围、工期、费用等。
d. 总承包方责任总承包方需按照协议约定，统筹协调各分包任务，监督工程进度和质量，并负责与建设单位沟通、报告和协商等事宜。
e. 分包方责任分包方需按照总承包方的统一安排，完成分包任务，并保证工程质量、工期和安全等。
f. 付款方式规定建设单位向总承包方和分包方支付工程款的方式、时间和金额等。
g. 变更和索赔对于工程变更和可能产生的索赔事项，规定相关程序和责任划分。
h. 安全生产与质量保证规定各方必须严格遵守安全生产和质量保证要求，确保工程施工过程中的安全和质量。
i. 保密条款对于涉及商业机密和技术机密的事项，规定保密责任和措施。
j. 争议解决规定各方在履行协议过程中发生争议时的解决方式和程序。
k. 协议生效和终止指明协议的生效日期和终止条件。
4. 其他事项如果有其他需要明确的事项，可以在此进行描述和规定。
5. 签署各方代表在本文档最后一栏签字确认，并附上日期。
本协议经各方代表详细阅读，确认无误后，签署为证。
建设单位代表：________________ 日期：________________总承包方代表：________________ 日期：________________分包方代表：________________ 日期：________________。
建设工程合同分包三方协议
建设工程合同分包三方协议第一条协议当事人甲方（业主）：________乙方（总承包商）：________丙方（分包商）：________第二条工程概述本协议所涉及的工程项目为：________（以下简称“本工程”），位于________，由甲方委托乙方进行总承包建设，乙方根据工程需要，将部分工程内容分包给丙方施工。
第三条分包范围及内容1. 丙方负责的具体分包工程内容包括：________。
2. 分包工程的范围、标准和要求详见附件《分包工程技术规范》。
3. 丙方应按照约定的工程质量、工期和安全生产要求完成分包工程。
第四条质量要求1. 分包工程必须符合国家及行业相关标准、规范的要求。
2. 丙方应保证工程质量达到合同约定的标准，并对其承担相应的质量责任。
第五条工期要求1. 分包工程的开工日期为________，竣工日期为________。
2. 丙方应确保工程进度符合总工期要求，不得无故延误。
第六条价格与支付1. 分包工程的合同价款为：________元人民币。
2. 付款方式和时间按照以下约定执行：________。
3. 任何变更或追加工程所产生的费用，应由三方协商一致后进行调整。
第七条违约责任1. 若丙方未能按合同约定完成分包工程，应向甲方和乙方支付违约金，计算方法为：________。
2. 若因丙方原因导致总工期延误，丙方应赔偿甲乙双方因此造成的损失。
第八条保险与安全1. 丙方应为本工程投保足额的工程保险，包括但不限于第三者责任险、施工一切险等。
2. 丙方应严格遵守安全生产规定，保障施工现场安全，防止事故发生。
第九条争议解决三方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至________仲裁委员会进行仲裁。
第十条其他事项1. 本协议自三方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，由三方协商补充。
甲方（业主）（盖章）：________法定代表人或授权代表签字：________签订日期：________乙方（总承包商）（盖章）：________法定代表人或授权代表签字：________签订日期：________丙方（分包商）（盖章）：________法定代表人或授权代表签字：________签订日期：________。
建筑工程三方分包协议模板
建筑工程三方分包协议模板
1. 合同背景
本协议由甲方（建设单位）、乙方（总承包单位）和丙方（分
包单位）三方签署，旨在明确各方在建筑工程分包过程中的权益和
责任。
2. 合同条款
2.1 项目描述
甲方将详细描述建筑工程项目的规模、位置、设计要求等信息，以便乙方和丙方了解项目的具体要求。
2.2 分包范围
乙方将详细列出需要分包给丙方的工作内容和范围，包括但不
限于施工、材料采购、设备安装等。
2.3 分包价格
乙方和丙方将商定具体的分包价格，并在协议中明确支付方式
和时间。
2.4 工期和进度
乙方和丙方将商定建筑工程分包的工期和进度要求，确保项目按时完成。
2.5 质量要求
乙方和丙方将明确工程质量要求，并约定相关的检验和验收标准。
2.6 知识产权
乙方和丙方将明确知识产权归属，并保证不侵犯他方的知识产权。
2.7 违约责任
协议中将明确各方的违约责任和相应的违约金金额。
3. 协议生效和解除
3.1 协议生效
本协议经甲方、乙方和丙方签字盖章后生效，并成为各方之间的法律文件。
3.2 协议解除
本协议可以通过双方协商一致或根据法律法规解除。
4. 争议解决
4.1 协商解决
对于本协议的争议，各方应通过友好协商解决。
4.2 仲裁解决
如果协商不能解决争议，各方同意将争议提交仲裁解决，遵循仲裁机构的规定。
5. 其他条款
本协议还包括其他双方约定的条款和附件，如需补充约定可在附件中明确。
以上为《建筑工程三方分包协议模板》的内容，双方应在签署协议前认真阅读并理解各项条款和义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程
三方协议书
建设方：xxxxx 公司
总包方：XXXXXXXXXXX公司
分包方：XXXXXXXXXXX公司
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程工程的总包服务费
二、工程。
三、建设方责任
1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
四、总包方的工作
1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚，对已施工完验收合格的工程负责保管。
2. 负责现场临时水电的统一管理。
3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。
4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
5. 涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。
五、分包方的工作
1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场安全文明施工，卫生清理工作。
4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8. 负责对施工已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报本部工程的各种相关技
术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
六、工程质量
1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
七、违约责任
1. 分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2. 造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。
八、其他
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方（签章）：
法人代表（或授权委托人）签署：
年月日
总包方（签章）：
法人代表（或授权委托人）签署：
年月日
分包方（签章）：
法人代表（或授权委托人）签署：
年月日。