二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题

合集下载

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考模拟试题(全优)

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、下列选项不属于施工合同工程款纠纷的防范措施的是（ )A.加强风险预防和管理能力B.加强工程量的计算和审核,避免合同缺项C.加强工程变更管理D.严格按照建设程序进行项目建设【答案】 D2、依据《招标投标法》，下列关于招标代理的说法中正确的是（）。

A.建设工程招标必须委托招标代理机构进行B.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标C.招标代理机构是依法设立、从事招标代理并提供相关服务的社会中介组织D.招标代理机构全权负责受托项目的招标、评标事宜【答案】 C3、施工单位应当履行的消防安全职责，不包括( )。

A.在施工现场确定消防安全责任人B.落实用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程C.保证在建工程竣工验收前消防通道、消防水源，消防安全标志等完好有效D.对建筑消防设施必须每两年全面检测一次【答案】 D4、建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款（）的罚款。

A.0.5%以上1%以下B.1%以上2%以下C.2%以上4%以下D.3%以上6%以下【答案】 B5、职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责任。

A.职工B.鉴定机构C.劳动部门D.用人单位【答案】 D6、关于水污染的防治，下列说法正确的是（）。

A.在饮用水水源保护区内，只能建设1个排污口B.建设工程开工前，施工单位应当查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况C.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物D.禁止向水体排放、倾倒含有放射性物质的废水【答案】 C7、项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（）。

A.重大劳动安全事故罪B.重大责任事故罪C.工程重大安全事故罪D.危害公共安全罪【答案】 B8、自来水厂内的给水处理构筑物不包括（）。

二级建造师建设工程法规及相关知识

《二级建造师建设工程法规及相关知识》模拟试题（2小时）一、单项选择题（共计60题，每题1分）1、国家鼓励和提倡注册建造师（），从事国家规定的其他业务。

A．一师多岗B．多师多岗C．一师一岗D．多师一岗2、从事建设工程项目总承包、施工管理的专业技术人员取得（）证书后，方可以建造师名义执业。

A. 建造师执业资格B. 建造师注册C. 建造师执业培训合格D. 项目经理资质3、法律关系的产生，是指法律关系的主体之间形成了一定的（）关系。

A．权利和义务B．合同C．契约D．协议4、何某有一栋可以眺望海景的别墅，当他得知有一栋大楼将要建设，从此别墅不能再眺望海景时，就将别墅卖给想得到一套可以眺望海景的房屋张某。

何某的行为违背了民法的（）。

A.自愿原则B.等价有偿原则C.保护公民、法人的合法民事权益原则D.诚实信用原则5、在债的发生依据中，（）是指没有法律或合同依据，有损于他人而取得的利益。

A. 合同B. 侵权行为C. 不当得利D. 无因管理6、甲公司与乙公司于2000年5月16日签订了一份设备租赁合同,其中规定乙公司应于2001年3月2日付租金。

甲公司按合同规定履行其义务后,乙公司未按期付租金。

则该笔租金的诉讼时效至（）期满。

A. 2003年3月2日B. 2002年5月16日C. 2002年3月2日D. 2001年5月16日7、无论企业法人还是非企业法人，因依法被撤销、解散、宣告破产或其他原因而进行清算时，法人（）。

A. 主体资格消灭，不能进行民事活动B. 主体资格不消灭，仍然可以进行各种民事活动C. 主体资格不消灭，但不能进行民事活动D. 主体资格不消灭，但不能进行清算范围以外的活动8、某代理人超越了授权范围进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为（）。

A. 不具有法律效力B. 有效代理行为C. 无权代理行为D. 无效代理行为9、根据《建筑工程施工许可管理办法》，（）不是领取施工许可证必须具备的条件A．已办理了建筑工程用地批准手续B．建设资金已经落实C．已经确定施工企业D．法律法规和规章规定的其他条件10、《建筑工程施工许可管理办法》规定建设资金已经落实是领取施工许可证必须具备的条件。

二级建造师建设工程法规及相关知识模拟试题

A.通过 B.合格
C.基本合格 D.优良
正确答案：C,
第4题单项选择题每题 1.00 分
建筑业企业申请资质升级,除向建设行政主管部门提供设立时申请资质所需资料外,还应当提供的资料不包括
A.企业原资质证书正、副本
B.企业的财务决算年报表
C.企业近三年承揽工程一览表
D.企业完成的具有代表性工程的合同及质量验收、安全评估资料
A.基本建设工程 B.公益性工程
C.大型工程 D.小型工程
正确答案：D,
第14题单项选择题每题 1.00 分
根据建筑法的规定,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请由建设单位提出,建设行政主管部门接到申请后的内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证;
A. 15 日 B. 30 日
C. 2个月 D.3个月
正确答案：C,
第11题单项选择题每题 1.00 分
甲、乙合同纠纷申请仲裁;甲、乙各选定一名仲裁员,首席仲裁员由甲、乙共同选定;仲裁庭合议时产生了两种不同意见,仲裁庭应当作出裁决;
A.按多数仲裁员的意见 B.按首席仲裁员的意见
C.提请仲裁委员会 D.提请仲裁委员会主任
正确答案：A,
第12题单项选择题每题 1.00 分
第18题单项选择题每题 1.00 分
根据民事诉讼法的相关规定,我国普通诉讼时效期间为年;
A. 1 B.2
C. 4 D.5
正确答案：B,
第19题单项选择题每题 1.00 分
下列各项中,关于知识产权的基本特征说法正确的是
A.知识产权仅具有财产权性质 B.知识产权不具有独占性
C.知识产权不具有地域性 D.知识产权具有时间性
A.双方民事法律行为 B.无效民事行为

2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考模拟试题(全优)

2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考模拟试题(全优)单选题（共150题）1、根据我国民事诉讼法的规定，不具有执行效力的法律文书是（）。

A.发生法律效力的民事判决书B.当事人达成的和解协议C.发生法律效力的仲裁调解书D.赋予强制执行效力的公证债权文书【答案】 B2、下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（）。

A.在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证B.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费C.施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.有保证工程质量和安全的具体措施【答案】 B3、某工程施工招标项目估算价为5000万元，根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，其投标保证金不得超过()万元。

A.80B.100C.150D.200【答案】 A4、实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的前提是（)A.总监理工程师签字B.施工单位总工程师签字C.监理工程师签字D.该工程项目经理签字【答案】 C5、根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的，抵押权自()时设立。

A.合同签订B.备案C.交付D.登记【答案】 D6、按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。

A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格【答案】 B7、关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是（）。

A.企业资质证书有效期为3年B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定【答案】 C8、下列属于货运合同中承运人的权利义务是（）。

A.托运人违反包装的规定的，承运人应当重新进行包装B.托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外C.承运人应当按照最便捷的运输路线，将货物运输到约定地点D.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以请求支付运费【答案】 B9、甲建筑公司与乙劳务公司签订分包合同，约定：甲公司按日支付乙公司劳务费用，因施工造成的人员伤亡责任一概由乙公司承担，合同争议由上海仲裁委员会仲裁。

二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题及答案

二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》模拟试题及答案解析1、从事建筑活动的建筑施工企业按照其拥有的【ABCD】和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级。

A.注册资本B.专业技术人员C.建筑工程业绩D.技术装备E.员工人数【答案解析】:本题主要考查建筑施工企业资质等级划分的依据，根据《建筑施工企业资质管理规定》，从事建筑活动的施工企业、勘察设计单位和工程监理企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

对比题目，即可得到答案。

2、关于工程发包，如下表述正确的是【AC】。

A. 提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包B、禁止建筑工程的发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位C、建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位D、应当由一个承包单位完成的建筑工程可以肢解成若干部分发包给几个承包单位E、只能将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项发包给一个工程总承包单位【答案解析】:本题主要考查《建筑法》禁止肢解工程发包的规定。

根据《建筑法》规定，提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

3、禁止建筑施工企业【ABE】。

A.允许其他单位使用本企业的资质证书B.超越本企业资质等级许可的业务范围C.以本企业的名义承揽工程D.将土地使用权无偿交付给土地使用者使用的行为E.以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程【答案解析】:本题主要考查《建筑法》关于承揽工程的有关规定。

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模拟题库及附答案

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模拟题库及附答案单选题（共60题）1、关于投标保证金的说法，正确的是()A.投标保证金的数额.上限为招标项目估算价的5%B.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金C.中标人被取消其中标资格的，招标人应当退还投标保证金D.招标人应当在书面合同订立后5日内向中和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息【答案】 D2、（2016年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】 A3、（）是具有最高法律效力的根本大法。

A.宪法B.法律C.行政法规D.部门规章【答案】 A4、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。

发包人没有及时检查的，下列说法正确的是（）。

A.承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失B.发包人只承担造成损失C.损失由承包人承担，工期可以顺延D.损失由发包人承担，工期不顺延【答案】 A5、甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。

此时，丙公司作为当事人属于（）。

A.共同诉讼人B.原告C.有独立请求权的第三人D.无独立请求权的第三人【答案】 A6、关于执行申请期间的说法，正确的是（）。

A.申请执行的期间为6个月B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日算起C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日算起D.自法律文书规定的履行期间最后一日算起【答案】 D7、甲委托某车行修理汽车。

取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将刚买2天的iPhone5S手机留下，约定交清修理费时取回手机，则车行对该手机享有()。

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考模拟试题(全优)

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.1B.6C.12D.3【答案】 D2、根据《建设工程安全生产管理条例》第17条的规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场监督。

A.专业技术人员B.监理人员C.专职安全生产管理人员D.设计人员【答案】 A3、下列选项中，用人单位经济性裁员时，应当优先留用的是（）。

A.订立短期固定期限劳动合同的劳动者B.订立无固定期限劳动合同的劳动者C.女职工D.年老体弱的职工【答案】 B4、不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经()时，发生效力。

A.交付B.依法登记C.约定时生效D.法律行为生效【答案】 B5、关于编制招标文件及标底，下列说法正确的是（）。

A.招标文件应当包括所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款B.招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复；作出答复前，应当继续招标投标活动C.招标人澄清资格预审文件，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少15日前D.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日【答案】 A6、单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向提供商丙采购，由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。

经查，丙不知乙授权不足的情况。

关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。

A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲承担付款义务【答案】 D7、根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求()。

A.必须有产品质量检验合格证明B.必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C.应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期D.应当有警示标志或者中英文警示说明【答案】 A8、《民事诉讼法》中规定了适用专属管辖的民事诉讼案件是（）。

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合提升模拟考试试卷附有答案详解

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合提升模拟考试试卷附有答案详解单选题（共20题）1. 关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。

(2017)关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。

(2017)A.施工企业应自竣工验收合格之日起15内办理备案B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D.工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档【答案】 D2. （2020年真题）根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是（）。

（2020年真题）根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是（）。

A.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水B.可以采用地下水搅拌、地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%【答案】 A3. 甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。

在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。

该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是（）。

甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。

在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。

该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是（）。

A.变化的联合体消弱了竞争B.丙公司是资格预审后变更的成员，投标无效C.新联合体组成的时间过晚D.新联合体的资质低于规定的标准【答案】 B4. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。

2022年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题(含答案)

2022年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题（含答案）考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名：考号：一、单选题（共60题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、根据《民用建筑节能规定》，在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是0A.在规划、设计、建造和使用过程中，采用新型墙体材料B.执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理C.合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、给水排水和通道系统的运行效率D.采用新型能源取代传统的燃料2、代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是()A.行政机关只能委托第三人代履行B.代履行不适用与人身有关的义务C,代履行的适用与不履行义务的后果无关D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止3、建设工程项目作为一个系统，与一般的系统相比，具有的特征是OA.建设工程项目都是一次性的，但也会出现完全相同的项目B.建设工程项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和运营阶段组成C,建设工程项目全寿命周期各阶段的工作任务和工作目标不同，各阶段参与或涉及的单位也不相同，建设项目的全寿命周期持续时间较短D.一个建设项目的任务往往由多个单位共同完成，他们的合作关系都是固定的4、根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使撤销权。

A.1B.2C.5D.205、申请诉前财产保全应当向()人民法院申请。

A.财产所在地B.被告住所地C.合同履行地D.原告所在地6、险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的()限额。

A.最低B.实际损失C.损失后评估D.最高7、建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响OA.报告书B.报告表C.公告书D.登记表8、对于可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使撤销权。

2023年二级建造师模拟考试《建设工程法规及相关知识》

二级建造师模拟考试《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分）1、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）日内会同承包人根据合同商定的内容进行核实。

A.28B.14C.30D.152、关于建设工程专利权爱护范围的说法，正确的是（）。

A.有用新型以申请时所附的说明书为准B.建设工程创造以其附图为准C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D.三类专利均以权利要求的内容为准3、施工合同履行过程中消失以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭受梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭受泥石流，导致工期延误4、建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。

A.竣工验收合格B.建筑节能合格C.建筑节能达标D.能耗验收合格5、关于物权的说法，正确的是（）。

A.同一物的担保物权人与全部权人应当为同一人B.用益物权人可以是该物的全部权人C.未经农村士地承包经营者同意、土地全部人不得在该地块设立地役权D.物权的变动只能基于合同关系6、甲企业与张某协商解除劳动合同，张某在甲企业工作了1年7个月，在解除合同前12个月张某月平均工资为5000元。

依据《劳动合同法》，该企业应当赐予张某经济补偿（）。

A.5000元B.4500元C.7000元D.10000元7、《国务院关于加强和改进消防工作的看法》中规定，机关、团体、企业事业单位（）是本单位消防平安第一责任人。

A.企业负责人B.法定代表人C.总经理D.分管消防的副总8、依据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（）。

A.在上班途中遭受本人负主要责任的交通事故致本人损害的B.患职业病的C.因工外出期间，由于工作缘由发生事故下落不明的D.高空作业坠落摔伤的9、依据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是( )。

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模拟卷和答案

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模拟卷和答案单选题（共20题）1. 关于物权保护的说法中，正确的是（）。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【答案】 B2. 关于仲裁调解的说法，正确的是（）。

A.仲裁庭必须先行调解B.调解不成的不能径行作出裁决书C.仲裁调解书与裁决书具有同等的法律效力D.经仲裁庭调解双方当事人达成协议的，仲裁庭不能制作裁决书【答案】 C3. （2021年11月贵州真题）关于计算机软件著作权的说法，正确的是（）。

A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生B.如无相反证据证明，在软件上署名的自然人、法人或者其他组织为开发者C.接受他人委托开发的软件，其著作权由委托人享有D.法人的软件著作权，保护期为30年【答案】 B4. 关于法律责任的说法，正确的有（）。

A.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行B.罚金是行政责任的承担方式C.附加刑需要与主刑合并适用D.没收违法所得是刑事责任的承担方式【答案】 A5. 下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是（）。

A.知名法学家B.基层法律事务工作者C.当事人的亲属D.建设行政主管部门推荐的公民【答案】 B6. 甲施工单位以当地住建委违法行使责令停产停业的行政处罚权力为由，提起行政诉讼并同时提出国家赔偿，下列关于行政诉讼和赔偿的说法，正确的是（）。

A.甲施工单位应先进行政复议才能提出行政诉讼B.甲施工单位不得在提起行政诉讼的同时提出国家赔偿C.甲施工单位提出行政诉讼的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起2年D.甲施工单位提出国家赔偿的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起2年【答案】 D7. （2016年真题）超过一定规模的危险性较大的分部分项专项方案应当召开专家论证会，实行施工总承包的，由( )组织召开。

2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考模拟试题(全优)

2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、（2021年11月贵州真题）关于计算机软件著作权的说法，正确的是（）。

A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生B.如无相反证据证明，在软件上署名的自然人、法人或者其他组织为开发者C.接受他人委托开发的软件，其著作权由委托人享有D.法人的软件著作权，保护期为30年【答案】 B2、根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。

A.设计错误B.原材料缺陷C.不可预料的意外事故D.工艺不完善【答案】 C3、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（）。

(2017)A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续B.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接承继原施工企业资质C.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请D.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书【答案】 C4、施工企业必须为职工办理的保险是（）。

A.意外伤害险B.工伤保险C.职业责任险D.财产险【答案】 B5、（2021年真题第2批）关于两阶段招标的说法，正确的是（）。

A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行招标B.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件C.第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出【答案】 B6、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于预留质量保证金的说法，正确的是（）。

A.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5%B.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方应当将保证金交由第三方金融机构托管C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等保证方式的，发包人不得再预留保证金D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金【答案】 C7、某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。

最新二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题参考答案及详细解析

二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题参考答案及详细解析一、单项选择题【解析】1．答案A在我国法律体系中，法律的效力层级是上位法高于下位法，具体表现为：宪法一法律一行政法规一地方性法规等，其法律地位与效力依次降低，同时，地方性法规之间没有高低上下之分.故选项A 正确。

2．答案A项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。

项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子，是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。

项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。

故选项A 正确。

3．答案D此题目属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失，应该由第三人和行为人承担连带责任。

故选项D 正确。

4．答案B根据《物权法》的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工企业为了方便通行与化工厂签订合同，取得了地役权。

故选项B 正确。

5．答案D建设工程债的产生，是指特定当事人之间债权债务关系的产生。

引起债产生的一走的法律事实，就是债产生的根据。

建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。

故选项D 正确。

6．答案C我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

授予专利权的外观设计，除了新颖性外，还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。

故选项C 正确。

7．答案D建设工程施工常用的担保种类包括：(l)施工投标保证金；(2)施工合同履约保证金；(3)预付款担保。

故选项D 正确。

8．答案C建筑职工意外伤害险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工程之时开始，故选项C 正确D 参见9．答案C《刑法》第22 3 条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。