2015年江西省造价员考试单选多选题答案及部分【第三章】解读
2015造价员真题与答案
市建设工程造价员考试题（土建、井巷、安装）一、单项选择（各专业必答试题）1．工程量清单由哪几部分组成？（）A．由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成；B．由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。
2．工程量清单计价计款的构成是什么？（）A．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成；B．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。
C．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。
3. 综合单价的定义是什么？（）A．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。
B．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
4．总承包服务费包括那些容？（）A．总承包服务费的容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交*作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。
B．总承包服务费的容包括，协调工程进度，各专业交*作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。
5．甲方供料是否计价，如何计价？（）A．甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。
B．甲方供应的材料不计入综合单价中。
6．零星工作项目费应在预留金中开销吗？（）A ．《计价规》的3.4.1条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。
B ．零星工作项目可以在预留金中开销。
7.工程量清单中漏项或有错如何处理？（）A ．合同有约定的，按合同约定；合同没有约定的，按《计价规》4.0.9条执行。
B.．由招标人承担漏项和量错的风险。
C．不得调整。
8. 由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整？（）A ．由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。
2015年造价员考试试题及答案
B
C
D
正确答案： C（A.E 厂库房大门、特种门、木结构工程说明） 第 9 题 堆筑土山丘按设计图示山丘水平投影外接矩形面积乘以高度的（ ）， 以体积计算。（房建）
A． 1/2 B． 1/3 C． 1/4 D． 1/5
【选择答案】
A
B
C
D
正确答案： B（E.B 园路、园桥、假山工程说明） 第 10 题 木楼梯（不包括底面）油漆，按水平投影面积乘以系数（），执行 木地板油漆相应子目。（房建）
【选择答案】
A
B
C
D
正确答案： D（11G101-1 第 29 页） 第 14 题 09 定额砌体拉结带应该执行（）定额（房建）
A． 梁 B． 圈 梁 C． 零 星 混 凝 土 D． 砌 体 中 包 含 ， 不 另 计
【选择答案】
A
B
C
D
正确答案： C（定额（09） 第 244 页） 第 15 题 下列关于防水哪一项包含在定额中，不需要单独计算（）（房建）
【选择答案】
A
B
C
D
E
正确答案： A（法释〔2004〕14 号 第 18 条）,C（法释〔2004〕14 号 第 18 条）,D（法释 〔2004〕14 号 第 18 条） 第 4 题 对于承包人根据（）能够自主控制的风险，如管理费、利润的风险， 承包人应结合市场情况，根据企业自身实际情况合理确定，该部分风险由承包 人全部承担。（不限）
3gb508542013的计算规则则石材零星项目工程量为320m2选择答案03030153030顶面和正立面030301530300300150302315m2填空题某砖混结构二层房屋室地坪标高为0000其屋顶标高下图所示gb508542013计算规则计算则花岗石柱面的工程量为5045m2选择答案436455301352009省建设工程工程量清单计价定额第161352009省建设工程工程量清单计价定额第162620303318262030331818130330331818182612某工程砖混平房如图1平面2剖面3屋面120mm240mmm51200mm2400mmm2990mm2000mmc1量计算规gb508542013建设工程工程量清单计价规gb505002013为计算依11填空题请根据图示设计说明及有关要求得出的块料楼地面工程量s360245802430241202409580242024578212填空题请根据图示设计说明及有关要求得出的彩釉砖踢脚线工程量s36024580242580247202420124092120121某工程项目施工合同价为560万元合同工期为个月施工合同规定
2015年全国造价员继续教育试题答案
2015年全国造价员继续教育试题答案一、单项选择题（共 30题）''1.在工程造价计价活动中，必须遵循. （B ）A •造价工程师应在造价业务文件上签字并盖章，造价员应在造价成果文件上签字并盖章。
B •造价工程师应在造价成果文件上签字并盖章，造价员应在造价业务文件上签字并盖章。
C .工程造价咨询应在造价业务文件上上签字并盖章，造价员应在造价成果文件上签字并盖章。
D •造价工程师和造价员统称造价人员，均可在造价成果文件或造价业务文件上签字并盖章。
）引进市场机制和竞争机制，确定工程承包单位，订立一个严密的合同是建设单位2. （ B 开展 施工阶段投资管理工作的基础。
•执行A •积极B C .推行D •贯彻3.索赔和（A ）是索赔的依据。
）管理有直接的联系，（•合同A B •签证 C •档案D •预算）B4.对工程量清单概念表述不正确的是（A .工程量清单由招标人提供单 •工程量清单也包括工程数量相应的单价 B •工程量清单是包括工程数量的明细清 C D •工程量清单是招标文件的组成部分）分类索赔可以分为：建设单位违约索赔；合同错误索赔；合同变更索赔；A 6•按索赔（工程 环境变化索赔；不可抗力因素索赔等。
A •起因B •要求C .干扰事件D •处理方式）、价格审核、施工分包的 B 施工阶段中投资控制的具体工作内容包括：付款控制、（7. 投资控制、竣工结算和竣工决算。
A •进度控制 •变更控制B •索赔控制CD •资金控制质量与投资三要素的相互影响和相互依存的关系，运用全要素（ B•集中管理 C .分项管理D •集成管理5.工程投资管理必需从影响投资的三大要素入手， 根据工期、D ）的方法，全面管理好项目的工程投资 A •统一管理1）。
（8.按照我国目前的规定， 在工程量清单计价过程中， 分部分项工程的综合单价不包括A•利润•风险因素B C •规费D •管理费当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失索赔是在工程承包合同履行中，9. C ）的行为。
2015年造价员考试多选题资料
A：培训费
B：协作费
C：非专用设备折旧费
D：资料费
E：管理费
4、根据财政部《关于印发<资产评估准则—无形资产>的通知》（财会[2001]1051 号）规定，下列关于土地使用权 的计价说法正确的是（ ）。
A：通过行政划拨获得的土地使用权作为无形资产核 算
B：通过行政划拨获得的土地使用权不能作为无形资产核 算
C：在将土地使用权无偿转让时，应作为无形资产核 算
D：在将土地使用权出租、抵押、作价入股和投资，按规定 补交土地出让价款时，作为无形资产入账
E：当建设单位向土地管理部门申请土地使用权并为 之支付一笔出让金时，土地使用权作为无形资产核 算
C：承包人原因造成缺陷其负责维修并承担相应费用 后，可免除对工程的一般损失赔偿责任
D：由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责维修， 承包人不承担费用
E：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包 人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
1、根据财政部《关于印发<资产评估准则—无形资产>的通知》（财会[2001]1051 号）规定，自创专利权中研制成 本的间接成本包括（ ）。
E：社会投资项目采用工程质量担保、工程质量保险 等其他方式的，发包人可预留保证金。
1、大、中型基本建设项目概况表的内容包括（ ）。
A：占地面积
B：主要施工企业
C：主要设计单位
D：固定资产净值
E：上级拨入资金
2、竣工财务决算说明书中资金来源及运用等财务分析主要包括（ ）。
A：工程价款结算
B：会计账务的处理
A：非专用设备折旧费
B：应分摊的公共费用及能源费用
C：专用设备费
D：手续费
E：税金
2015年造价员考试试题及答案
2015年造价员考试试题及答案第1题包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同总金额的（），不高于合同金额的（）。
（不限）•A．10%；30%•B．15%；30%•C．10%；50%•D．15%；50%【选择答案】A B C D正确答案：A（建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号第12条-1）第2题违反《自律公约》第七条的规定，以低于工程造价咨询服务收费标准（）进行不正当竞争承揽工程造价咨询业务（抢险救灾工程除外）。
给予以下惩戒：责令限期改正；行业内通报批评；记不良行为一次。
（不限）•A．50%•B．60%•C．80%•D．75%【选择答案】A B C D正确答案：C（川建价师协〔2013〕31号第11条）第3题500～2000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）进行核对（审查）并提出审查意见。
（不限）•A．20天•B．30天•C．40天•D．45天【选择答案】A B C D正确答案：B第4题投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在开标前（）天向招投标监督机构或（和）工程造价管理机构投诉。
（不限）•A．5•B．7•C．15•D．20【选择答案】A B C D正确答案：A第5题混凝土长颈基础长颈部分的高度小于其横截面长边的（）倍时，长颈部分按柱基计算。
（不限）•A．2•B．3•C．4•D．5【选择答案】A B C D正确答案：B第6题发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。
可依法向（）提起诉讼。
（不限）•A．检察院•B．人民法院•C．国务院•D．仲裁委员会【选择答案】A B C D正确答案：B（2013规范第13.5.4条）第7题合同工期在一年以内的，发包人预付安全文明施工费不得低于基本费的（）%；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全文明施工费不得低于基本费的（）%，其余费用应当按照施工进度依据合同约定支付。
江西省2015年下半年公路造价师《计价与控制》预算定额的编制原则考试题
江西省2015年下半年公路造价师《计价与控制》预算定额的编制原则考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、公路建设项目环境评价文件一般应在__阶段，报有关行政主管部门。
A．项目设计B．编制项目建议书C．项目招标D．项目可行性研究2、经济合同的核心是__，它是当事人双方权利和义务的焦点。
A．价款B．标的C．违约责任D．履行期限3、在风险对策中，风险自留__。
A．既改变风险的发生概率，又改变风险潜在损失的严重性B．只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性C．不改变风险的发生概率，只改变风险潜在损失的严重性D．既不改变风险的发生概率，又不改变风险潜在损失的严重性4、下列属于高级驻地监理工程师的责任的是__。
A．提出各项工作流程及质量控制程序B．系统记录并分析整理各项质量成果C．监督、检查和检验工程质量D．明确质量标准，评定工程质量5、Ⅱ、Ⅲ三个级配。
A．2.5mmB．1.25mmC．0.63mmD．0.315mm6、水泥稳定土路面基层碾压应在混合料（）状态下进行。
A．处于或略大于最佳含水率B．处于或略小于最佳含水率C．小于最佳含水率D．处于最佳含水率7、编制标底应遵循的原则中，不正确的是（）。
A．一个工程只能编制一个标底B．标底作为建设单位的合同价，应力求与市场的实际变化吻合C．标底应由成本、利润、税金组成D．标底应考虑保险以及采用固定价格的工程的风险金等8、根据《仲裁法》的规定，以下不属于仲裁协议应当具备的内容的是__。
A．请求仲裁的意思表示B．仲裁事项C．选定仲裁委员会D．双方当事人对仲裁费用的承担方式9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是__。
A．由业主负责B．由承包商负责C．由设计单位负责D．由业主与承包商各负责一半10、按照差额内部收益率的比选准则，若△IRR＜i0，则__。
A．投资小的方案为优B．投资大的方案为优C．所有方案都不可行D．不能判断11、在功能成本表达式V＝F/C中，V代表__。
2015年江西省造价员考试单选多选题答案及部分解析【第四章】
1、工程造价是指工程项目从投资决策开始到竣工投产成需的建设费用，以下属于设计阶段的工程造价具体称谓的是（）。
A：投资估算B：施工图预算C：合同价D：竣工结算2、建设工程的工程造价与（）在量上相等。
A：固定资产投资B：流动资产投资C：无形资产投资D：递延资产投资3、目的是为了阐明在指定的地点、时间和投资控制数额内，拟建项目在技术上的可行性和经济上的合理性，并通过对工程项目所作出的基本技术经济规定，编制项目总概算的是建设项目（）阶段。
A：初步设计B：技术设计C：施工图设计D：可行性研究4、控制工程造价最有效的手段是（）。
A：控制经营费用B：控制设计阶段C：主动控制D：技术与经济相结合5、以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制，在建设工程全寿命周期中设计对工程造价的影响可能性为：A：10-15% B：20-35%C：75%以上D：5-35%1、按照有关规定编制的初步设计概算造价，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的（）。
A：最低限额B：最终限额C：最高限额D：规定限额2、有效控制工程造价应体现为以（）为重点的建设全过程造价控制。
A：设计阶段B：投资决策阶段C：招投标阶段D：施工阶段3、建设项目的实际造价（）。
A：中标价B：承包合同价C：竣工决算价D：竣工结算价4、根据拟建项目的功能要求和使用要求作出项目定义，并按照项目规划的要求和内容以及项目分析和研究的不断深入，逐步地将投资估算的误差率控制在允许的范围之内。
这主要体现（）的控制重点。
A：施工图设计阶段B：初步设计阶段C：项目决策阶段D：工程施工阶段5、从各阶段的控制重点可见，要有效控制工程造价，关键应把握的环节中不包括的是（）。
A：决策阶段做好投资估算B：施工阶段强调限额设计C：招标投标阶段重视施工招标D：施工阶段加强合同管理与事前控制1、推行限额设计时，施工图设计阶段的直接控制目标是（）。
A：经批准的投资估算B：经批准的设计概算C：经批准的施工图预算D：经确定的工程合同价2、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期贷款利息120万元，流动资金500万元，则该项目的建设投资为（）万元。
造价员考试试题试题及答案
造价员考试试题试题及答案2015造价员考试试题试题及答案一、单选题60分(在下列备选答案中，只有一个是正确的，请将正确的代码填入括号内，选对得分，不选、选错均不得分)1、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是-----------------------------( B )A、概算定额B、施工定额C、预算定额D、投资估算指标2、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是----------------( B )A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为( D )工日。
A、3.36B、25.36C、28D、31.364、机械台班单价中的折旧费计算公式为----------------------------------( C )A、台班折旧费=机械预算价格/ 耐用总台班数B、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)/ 耐用总台班数C、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)×贷款利息系数/ 耐用总台班数D、台班折旧费=机械帐面净值/ 耐用总台班数5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。
这反映了工程量清单计价方法( D )的特点。
A、满足竞争的需要B、有利于实现风险合理分担C、有利于标底的管理和控制D、有利于业主对投资的控制6、工程量清单表中项目编码的第四级为----------------------------------( C )A、分类码B、章顺序码C、清单项目码D、具体清单项目码7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合( A )确定A、项目特征B、工程内容C、计量单位D、项目编码8、建设项目总概算是编制和确定建设项目------------------------------------( B )A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。
造价员单选题,多选题及答案
单项选择题（在每小题备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的代码填在题中括号中。
选对得分,不选、选错均不得分）1、建设工程计价的形式和方法有多种，根据《浙江省建设工程计价规则》规定，工程计价方法包括综合单价法和工料单价法，工程量清单计价应统一使用（）A、综合单价法B、工料单价法C、实物工程量法D、平方米指标法2、综合单价法是指项目单价采用全费用单价，而（）按规定程序另行计算的一种计价方法。
A、利润、规费B、利润、税金C、规费、税金D、风险费用3、工料单价法是指项目单价由（）组成，施工组织措施费、综合费用、规费、税金、风险费用等按规定程序另行计算的一种计价方法。
A、直接费B、直接工程费C、直接工程费、施工技术措施费D、人工费、材料费、机械使用费4、建筑物层高是指本层设计地楼面之上一层楼（屋）面（）之间的垂直距离。
A、建筑标高B、结构标高C、相对标高D、绝对标高５、建筑面积计算规范中将层高（）作为全计或半计买农机的划分界限，这一划分界限贯穿于整个建筑面积计算规范之中。
A、１.2mB、2.1mC、2.2mD、2.3m6、多层建筑物的建筑面积应按不同的层高划分界限分别计算。
其首层应按其外墙勒脚以上（）计算；二层及以上楼层应按其外墙（）计算。
A、建筑外围水平面积B、结构外围水平面积C、柱外围水平面积D、围护结构水平面积7、单层或多层建筑物的坡屋顶内空间，当设计加以利用时，屋面板底至楼面的净高为（）的部位应计算1/2面积。
A、1.2m ≤净高≤2.1mB、1.2m ≤净高≤2.2mC、净高〉2.1mD、净高〉2.2m8、建筑物内的室内楼梯间和各类井道的建筑面积，应按所依附的建筑物的（）计算，并入建筑物的建筑面积内。
A、结构层B、自然层C、单层空间D、多层空间9、有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物的（）以水平投影面积的1/2计算建筑面积。
A、结构层B、自然层C、单层空间D、多层空间10、阳台、雨蓬、檐沟、栏杆、栏板等抹灰，如局部抹灰种类不同时，另按相应的（）计算差价。
2015年江西省造价员考试单选多选题答案及部分解析【第二章】资料
1、根据建设工程项目的组成，建设工程项目可分为单项工程、单位工程、分部工程和（）。
A：检验批B：分项工程C：主体工程D：群体工程2、根据建设工程项目的组成，（）是指在一个建设工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目。
A：单项工程B：单位工程C：分部工程D：分项工程3、根据建设工程项目的组成，（）是指具有独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。
A：单项工程B：单位工程C：分部工程D：分项工程4、根据建设工程项目的组成，（）是单位工程的组成部分，应按专业性质、建筑部位确定。
A：单项工程B：单位工程C：分部工程D：分项工程5、根据建设工程项目的组成，（）是分部工程的组成部分，一般按主要工程、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。
A：单项工程B：单位工程C：分部工程D：分项工程1、根据建设工程项目的组成，（）属于单位（子单位）工程。
A：电气工程B：建筑节能工程C：屋面工程D：设备安装工程2、根据建设工程项目的组成，不能作为分部工程的是（）。
A：土建工程B：基础工程C：屋面工程D：主体结构工程3、建设工程项目分类有多种形式，按（）划分，建设工程项目可分为新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目和恢复项目。
A：建设性质B：投资作用C：项目规模D：投资效益4、建设工程项目分类有多种形式，按（）划分，建设工程项目可分为生产性建设项目和非生产性建设项目。
A：建设性质B：投资作用C：项目规模D：投资效益5、建设工程项目分类有多种形式，按（）划分，国家规定基本建设项目分为大型、中型、小型三类。
A：建设性质B：投资作用C：项目规模D：投资效益1、建设工程项目分类有多种形式，按（）划分，建设工程项目可分为竞争性项目、基础性项目和公益性项目。
A：建设性质B：投资作用C：项目规模D：投资效益和市场需求2、建设工程项目分类有多种形式，按（）划分，建设工程项目可分为政府投资项目和非政府投资项目。
2015年下半年江西省造价工程师造价管理：招投标试题
2015年下半年江西省造价工程师造价管理：招投标试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、采用综合单价的工程量清单，将综合单价与各分部分项工程的工程量相乘可以得到各分部分项工程的__。
A．直接费B．部分费用C．全部费用D．全部造价2、根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，土地使用权出让最高年限少于50年的是__。
A．工业用地B．教育、科技用地C．综合或其他用地D．商业、旅游用地3、职能分工、权利和责任，改善投资控制工作流程属于__措施。
A．组织B．经济C．技术D．合同4、根据《建设工程工程量清单计价规范》措施项目一览表，安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是__。
A．夜间施工B．已完工程及设备保护C．现场施工围栏D．混凝土模板与支架5、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是__。
A．直接工程费B．管理费C．利润D．税金6、支撑系统包括（）支撑和屋盖支撑两大部分。
A．石体B．柱间C．地基D．架木7、工程索赔必须以__为依据。
A．工程师要求B．提出索赔要求的一方C．合同D．发包人要求8、__适用于一般工程建设用地。
A．协议方式B．公开拍卖C．招标方式D．无偿赠予9、按洞顶填土情况不同分类的涵洞是（）。
A．盖板涵B．箱涵C．石涵D．明涵10、上下两个错层户室共用的室内楼梯，建筑面积应按（）计算。
A．上一层的自然层B．下一层的自然层C．上一层的结构层D．下一层的结构层11、在FIDIC施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是__。
A．修改设计B．施工条件变化C．传染病导致的工期延误D．业主原因拖期12、价值工程的目的是（）。
A．以最低的生产成本实现最好的经济效益B．以最低的生产成本实现使用者所需功能C．以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能D．以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能13、政府对__项目实行核准制。
江西省2015年下半年造价工程师土建计量：油漆考试试题
江西省2015年下半年造价工程师土建计量：油漆考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据现行规定，发包人应按照规定时限核对(审查)工程竣工结算，并提出审查意见。
500万～2000万元的工程，审查时限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起__天。
A．10B．20C．30D．402、建设项目可行性研究的技术基础是__。
A．市场研究B．效益研究C．投资估算评价D．技术研究3、有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的（）面积的1/2计算。
A．六面B．四面C．水平投影D．三面4、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完工时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）天。
A．1B．2C．3D．45、某分部分项工程的清单编码为010*********，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为__。
A．01B．02C．006D．0046、城市地下贮库的布置，应处理好与交通的关系，对小城市的地下贮库起决定作用的是（）。
A．市内供应线长短B．对外运输的车站、码头等位置C．市内运输设备类型D．贮库类型和重要程度7、选择生产工艺时，最基本的标准是__。
A．安全可靠B．先进适用C．联动性好D．经济合理8、__适用于一般工程建设用地。
A．协议方式B．公开拍卖C．招标方式D．无偿赠予9、为缩短总工期，应该采取措施缩短双代号网络计划中（）。
A．总时差最大的工作的持续时间B．自由时差为零的工作的持续时间C．关键线路上某一项或几项工作的持续时间D．所有非关键线路的持续时间10、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．3/5C．3/4D．2/311、下列各项不能用于室外墙面装饰的是（）。
A．陶瓷锦砖B．釉面砖C．防滑面砖D．陶瓷墙地砖12、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是__。
A．工程量清单中含有措施项目及其工程数量B．工程量清单是招标文件的组成部分C．在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制D．工程量清单的表格格式是严格统一的13、（）、墙梁和基础梁等。
2015年江西省造价员考试单选多选题答案及部分【第三章】解读
B：①⑧②④③⑤⑥⑦⑨
C：①⑧②③④⑤⑥⑦⑨
D：①⑧②③④⑦⑤⑥⑨
2、简明标准施工合同中用于在签订协议书时尚未明确或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额叫（ ）。
A：暂估价
B：预备费
C：暂列金额
D：应急费
3、简明标准施工合同中承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人；监理人应当及时发出指示，监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由（ ）承担。
1、工程建设是一个极为复杂的社会生产过程，许多单位会参与到工程建设之中，（ ）是维系建设工程各参与单位之间关系的纽带。
A：图纸
B：技术规范
C：合同
D：招标文件
2、在建设工程项目合同体系中，（ ）是两个最主要的主体。
A：业主和承包商
B：业主和监理
C：承包商和监理
D：业主和设计方
3、业主为了实现建设工程项目总目标，可以通过签订（ ）将建设工程项目寿命期内有关活动委托给相应的专业承包单位或专业机构。
D：28
3、简明标准施工合同中发包人应在监理人收到竣工结算申请单（ ）天内将应付款支付给承包人。
A：7
B：14
C：21
D：28
4、业主仅面对一家承包商，由该承包商负责一个完整工程的设计、施工，甚至包括设备供应等工作是（ ）。
A：设计总承包
B：施工总承包
C：建设工程总承包
D：项目管理总承包
5、《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》中文件优先解释顺序为（ ）。
A：5
B：7
C：10
D：14
3、简明标准施工合同中发包人在监理人收到进度付款申请单的（ ）天内将进度款支付给承包人。
2015年江西省造价员考试单选题答案资料
1、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于设计单位质量责任和义务的说法，错误的有( B)。
A：设计文件要求符合国家规定的标准 B：保证工程质量需要，设计单位可以指定建筑材料的生产厂家C：设计单位在设计文件中选用的建筑材料、设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标 D：设计单位应当就施工图向施工单位说明
2、根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及（C）的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，没有设计方案的，不得施工。
A：建筑设备安装 B：改变建筑工程局部使用功能C：建筑主体和承重结构变动 D：给水排水变动
3、交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，应有完整的工程技术经济资料和经签署的（A）及国家规定的其他竣工条件。
A：工程保修书 B：工程保证书 C：质量证明书 D：工程质量保险
4、《中华人民共和国合同法》由总则、分则和附则三部分组成。
（A）包括一般规定、合同的订立、合同的效力、合同的履行等内容。
A：总则 B：分则 C：附则 D：协议条款
5、下列关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有（C）。
A：当设计文件出现设计不合理时，施工单位施工时可自行改正。
B：设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改。
C：工程设计的修改应由原设计单位负责。
D：设计文件不单位有权修改设计
合
定。
2015年下半年江西省造价工程师工程计价：建筑物试题
2015年下半年江西省造价工程师工程计价：建筑物试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、概算定额法又称__法。
A．扩大单价B．因子估算C．规模扩大D．能力指数2、在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由__承担。
A．建设单位B．建设单位、承包商C．承包商D．工程设计单位3、已知工作正有一项紧后工作G，G的LF＝14d，TF＝2d，持续时间为3d，工作正的ES＝6d，持续时间为1d，则正的FF为（）d。
A．1B．2C．3D．44、系数估算法也称为__法，它是以拟建项目的主体工程费或主要设备费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数估算项目总投资的方法。
A．能力估算B．能力指数C．规模指数D．因子估算5、施工招标可针对__工程进行招标。
A．桩基础B．地下室C．砖石D．抹灰6、关于混凝土模板及支架拆除，说法正确的是（）。
A．梁侧模拆除时对混凝土强度无任何要求B．拆模时应先拆除承重模板，后拆除非承重模板C．后张法预应力构件的侧模应在预应力钢筋张拉前拆除D．同种构件的底模拆除时对混凝土的强度要求相同7、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是__。
A．工程量清单中含有措施项目及其工程数量B．工程量清单是招标文件的组成部分C．在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制D．工程量清单的表格格式是严格统一的8、按照生产能力指数法(x＝0.8，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加__。
A．118.9%B．158.3%C．164.9%D．191.5%9、直接影响水泥活性和强度的是（）。
A．凝结时间B．体积安定性C．细度D．密度10、场地平整前，确定场地平整的施工方案的首要任务是（）。
A．确定场地内外土方的调配方案B．计算挖方和填方的工程量C．明确场地的设计标高D．拟定施工方法与施工进度11、计算预制混凝土楼梯工程量时，应扣除（）。
2015年江西省造价员考试单选多选题答案及部分解析【第四章】资料
1、工程造价是指工程项目从投资决策开始到竣工投产成需的建设费用，以下属于设计阶段的工程造价具体称谓的是（）。
A：投资估算B：施工图预算C：合同价D：竣工结算2、建设工程的工程造价与（）在量上相等。
A：固定资产投资B：流动资产投资C：无形资产投资D：递延资产投资3、目的是为了阐明在指定的地点、时间和投资控制数额内，拟建项目在技术上的可行性和经济上的合理性，并通过对工程项目所作出的基本技术经济规定，编制项目总概算的是建设项目（）阶段。
A：初步设计B：技术设计C：施工图设计D：可行性研究4、控制工程造价最有效的手段是（）。
A：控制经营费用B：控制设计阶段C：主动控制D：技术与经济相结合5、以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制，在建设工程全寿命周期中设计对工程造价的影响可能性为：A：10-15% B：20-35%C：75%以上D：5-35%1、按照有关规定编制的初步设计概算造价，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的（）。
A：最低限额B：最终限额C：最高限额D：规定限额2、有效控制工程造价应体现为以（）为重点的建设全过程造价控制。
A：设计阶段B：投资决策阶段C：招投标阶段D：施工阶段3、建设项目的实际造价（）。
A：中标价B：承包合同价C：竣工决算价D：竣工结算价4、根据拟建项目的功能要求和使用要求作出项目定义，并按照项目规划的要求和内容以及项目分析和研究的不断深入，逐步地将投资估算的误差率控制在允许的范围之内。
这主要体现（）的控制重点。
A：施工图设计阶段B：初步设计阶段C：项目决策阶段D：工程施工阶段5、从各阶段的控制重点可见，要有效控制工程造价，关键应把握的环节中不包括的是（）。
A：决策阶段做好投资估算B：施工阶段强调限额设计C：招标投标阶段重视施工招标D：施工阶段加强合同管理与事前控制1、推行限额设计时，施工图设计阶段的直接控制目标是（）。
A：经批准的投资估算B：经批准的设计概算C：经批准的施工图预算D：经确定的工程合同价2、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期贷款利息120万元，流动资金500万元，则该项目的建设投资为（）万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
C：工程分包合同和劳务分包合同
D：土建施工合同和机电设备安装合同
1、以下合同中与业主无关的合同是（ ）。
A：工程施工合同
B： 工程分包合同和劳务分包合同
C：设备材料采购合同
D：保险合同
2、以下合同中业主与承包商都可以签订的合同是（ ）。
A：图审合同
B：劳务分包合同
C：设备材料采购合同
A：①③④⑧②⑤⑥⑦⑨
B：①⑧②④③⑤⑥⑦⑨
C：①⑧②③④⑤⑥⑦⑨
D：①⑧②③④⑦⑤⑥⑨
2、简明标准施工合同中用于在签订协议书时尚未明确或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额叫（ ）。
A：暂估价
B：预备费
C：暂列金额
D：应急费
3、简明标准施工合同中承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人；监理人应当及时发出指示，监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由（ ）承担。
A：清单工程量
B：拟完工程量
C：预算工程量
D：实际完成工程量
5、成本加酬金合同中，业主方造价控制最难的合同是（ ）。
A：成本加固定酬金合同
B：成本加固定百分比酬金合同
C：成本加浮动酬金合同
D：目标成本加奖罚合同
1、承包商风险最大的合同是（ ）。
A：总价合同
B：单价合同
C：成本加酬金合同
D：工期短的合同
A：承包人
B：监理人
C：发包人
D：发包人和监理人共同
4、简明标准施工合同中承包人未通知监理人到场检查私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，若经检查工程隐蔽部位质量合格，由此增加的费用和（或）工期延误由（ ）承担。
A：发包人
B：监理人
C：承包人
D：发包人和监理人共同
5、简明标准施工合同中由于承包单位采购员采购了一批不合格的材料用于工程现场导致出现质量缺陷，监理人发现后立即发出指示要求承包人进行补救直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由（ ）承担。
A：正常服务
B：附加服务
C：补充服务
D：额外服务
5、《建设工程造价咨询合同标准条件》中当事人一方要求变更或解除合同时，应当在（ ）日前通知对方。
A：7
B：14
C：21
D：28
1、《建设工程造价咨询合同标准条件》中如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限（ ）银行活期货款利率乘以拖欠酬金时间计算。
D：工程分包合同
3、《建设工程造价咨询合同标准条件》中双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作是属于（ ）。
A： 正常服务
B：附加服务
C：补充服务
D：额外服务
4、《建设工程造价咨询合同标准条件》中，由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或延续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人，由此增加的工作量视为（ ），完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长。
A：操作工人
B：材料供货
C：采购员
D：承包人
1、简明标准施工合同中监理人对承包人的材料检验试验结果有疑问，要求承包人重新检验试验，重新检验后发现符合合同要求，则由此增加的费用和（或）工期延误由（ ）承担。
A：发包人
B：监理人
C：承包人
D：发包人和监理人共同
2、简明标准施工合同中监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后（ ）天内完成核查，并向承包人出具付款证书。
A： 前7天
B： 前10天
C： 前14天
D：最后一日
2、可调总价合同与固定总价合同基本相同，但一般合同期在（ ）以上。
A：半年
B：1年
C：1.5年
D：2年
3、业主为了缩短工程建设周期，初步设计完成后就进行施工招标的工程适合采用（ ）。
A：固定总价合同
B：可调总价合同
C：单价合同
D：成本加酬金合同
4、单价合同是指承包商按工程量报价单内分项工作内容填报单价，以（ ）乘以所报单价确定结算价款的合同。
1、工程建设是一个极为复杂的社会生产过程，许多单位会参与到工程建设之中，（ ）是维系建设工程各参与单位之间关系的纽带。
A：图纸
B：技术规范
C：合同
D：招标文件
2、在建设工程项目合同体系中，（ ）是两个最主要的主体。
A：业主和承包商
B：业主和监理
C：承包商和监理
D：业主和设计方
3、业主为了实现建设工程项目总目标，可以通过签订（ ）将建设工程项目寿命期内有关活动委托给相应的专业承包单位或专业机构。
A：固定总价合同
B：固定单价合同
C：可调总价合同
D：成本加酬金Βιβλιοθήκη 同4、紧急工程仅有实施方案还没有施工图纸宜采用（ ）合同。
A：总价合同
B：固定单价合同
C：可调单价合同
D：成本加酬金合同
5、简明标准施工合同中合同附件包括合同协议书和（ ）两部分。
A：履约担保
B：投标担保
C：支付担保
D：预付款担保
1、简明标准施工合同中除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序是（ ）。①合同协议书②投标函及附录③通用条款④专用条款⑤技术标准及要求⑥图纸⑦已标价工程量清单⑧中标通知书⑨其他合同文件
A：授权书
B：委托书
C：承诺书
D：合同
4、EPC承包合同是指业主将建设工程项目的（ ）任务全部发包给一个承包商。
A： 设计和设备材料采购
B：设计和施工
C：设备材料采购和施工
D：设计、设备材料采购和施工
5、根据所包括的工作范围不同，工程施工合同又可分为（ ）两类。
A：施工总承包合同和单项工程或者特殊专业工程承包合同
2、初步设计阶段不适宜采用的合同是（ ）。
A：固定单价合同
B：可调单价合同
C：总价合同
D：成本加酬金合同
3、如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主和承包商在这方面过去都没有经验，且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可作为依据的标准时，为了避免投标人盲目地提高承包价款，或由于对施工难度估计不足而导致承包商亏损，应选用（ ）。
A：5
B：7
C：10
D：14
3、简明标准施工合同中发包人在监理人收到进度付款申请单的（ ）天内将进度款支付给承包人。
A：7
B：14
C：21
D：28
4、简明标准施工合同中承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（ ）天内向监理人递交索赔通知书。
A：7
B：14
C：21
D：28
5、简明标准施工合同中承包人接受监理人索赔处理结果的，发包人应在监理人作出索赔处理结果后（ ）天内完成赔付。