(合同样本)安装分包合同
简单分包合同模板（精选10篇）
简单分包合同简单分包合同模板（精选10篇）随着法律知识的普及，合同的用途越来越广泛，它也是实现专业化合作的纽带。
那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家整理的简单分包合同模板，希望对大家有所帮助。
简单分包合同篇1甲方:________乙方:________依据《劳动合同法》,经甲乙双方共同协商自愿签订:一、承包范围:图纸中所有木工工程,劳动工具及材料由乙方负责。
二、安全:如乙方违规，没有安全措施施工所出安全事故，由乙方负责。
三、乙方要绝对服从甲方管理制度,一切施工方案均按甲方要求进行(要求包括口头交底指导),因乙方技术所造成的一切损失,由乙方负责。
四、在施工全过程中乙方不得任何理由变更包工价格乙方不得以任何理由弃工、怠工，否则后果自负。
五、付款方式及分包价格分包价格两层框架为每平方米80元计算,五层砖混为每平方米32元计算，注:承包面积按图纸设计算平方米,如图纸有大的变更,其面积均按国家建筑计算标准计算。
付款方式：两层框架每层付80%，每层拆模后付95%，主体保质结束后付清。
六、本合同一式两份,甲乙双方负责人各执一份,双方签字后生效。
甲方负责人:________乙方负责人:________甲方:________乙方:________________年________月________日简单分包合同篇2甲方（承包人）：乙方（分包人）：按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将_____________工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。
第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、分包工程范围：4、承包形式：5、工程期限：计划开工日期：年月日，计划竣工日期：年月日，合同总工期为日。
6、质量等级：第二条、本合同条款符合总承包合同的要求第三条、甲乙双方的权利、义务1、甲方的权利与义务（1）对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查；督促乙方确保主合同责任的全面履行；制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，规范生产；（2）向乙方提供施工图纸、图套，并组织图纸会审和技术交底；解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认；（3）负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作；工程完成时及时完成验收和劳动报酬的发放工作；（4）甲方要及时派驻合格的工地代表，施工期间如要更换代表，应提前通知乙方，并保证更换的代表是具有相应资质的；（5）及时给相应的人员和设备上保险，发包人给相关人员上的保险，视为承包人上的保险。
安装工程专业分包合同范本
安装工程专业分包合同范本甲方（业主）：乙方（承包商）：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行安装工程事宜达成如下协议：一、工作范围及内容1. 乙方应根据甲方的要求，完成以下安装工程：_______。
2. 乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行施工。
3. 乙方应确保工程质量符合国家和行业的相关规定。
二、工期与进度安排1. 乙方应于____年__月__日开始施工，并于____年__月__日完成全部工程。
2. 乙方应按照甲方的进度要求，合理安排施工进度。
3. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、价格与支付方式1. 双方同意，本合同的总价为人民币______元。
2. 甲方应在合同签订后___天内支付预付款，金额为人民币______元。
3. 剩余款项将在工程验收合格后的___天内支付。
4. 如果发生变更或者追加工程，双方应根据实际情况重新商定价格和支付方式。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应保证所提供设备的质量符合国家标准和行业标准。
2. 乙方应对所提供设备提供一年的质保期，质保期内出现非人为损坏的设备故障，乙方应负责免费维修或更换。
3. 在质保期满后，如果甲方需要继续购买乙方的服务，双方可以另行签订服务合同。
五、违约责任与争议解决1. 如果一方违反本合同的任何条款，另一方有权要求违约方承担违约责任。
2. 如果发生争议，双方应首先通过友好协商解决；如果协商不成，任何一方都有权向人民法院提起诉讼。
3. 本合同的解释权归甲方所在地的人民法院所有。
六、其他事项1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
4. 本合同的修改和补充应经双方书面同意，作为本合同的组成部分。
工程分包合同简单版(4篇)
工程分包合同简单版双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成_____工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。
第一条工程名称_____.（指分包部分之工程名称）第二条工程地点_____.第三条工程范围_____.（可用列附表办法）第四条质量标准_____.（可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）第五条承包方式_____（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。
第六条工程总价本工程包价计人民币____元整。
第七条工程包价本工程包价计人民币____元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值）。
第八条付款办法第九条工程期限按本合同第三条规定的工程范围自____年____月____日开工至____年____月____日止全部完工。
第十条中间交工本工程项目范围内的_____工程，自____年____月____日开工于____年____月____日开工于____年____月____日完成交工。
第十一条双方联系制度及协作办法_____.第十二条关于工程保密办法_____.第十三条违约责任_____.第十四条特殊条款_____.第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
第十六条合同份数本合同正式本二份，双方各执一份，副本____份，总承包方收执____份（其中送拨款银行及发包人各一份）;分包方收执____份。
第十七条合同附件总承包方：负责人：_____ 地址：_____ 电话：_____分包方：负责人：_____ 地址：_____ 电话：_________年____月____日订立工程分包合同简单版（二）甲方：_____法定代表人：_____地址：_____乙方：_____法定代表人：_____联系住址：_____为明确甲乙双方的权利义务关系，保障各方的合法权益，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，就工程分包事宜，达成以下协议，共同遵守。
建筑安装工程分包合同7篇
建筑安装工程分包合同7篇第1篇示例：建筑安装工程分包合同甲方（总承包方）：________（单位名称、法定代表人、注册地址、电话、传真）鉴于甲方需要对________（工程项目名称）进行建筑安装工程分包，经双方友好协商，现达成如下协议，以明确双方的权利和义务，共同遵守，确保工程顺利进行：第一条工程项目1.1 甲方委托乙方作为分包方，进行________（工程项目名称）的建筑安装工程分包工作。
1.2 工程项目具体位置及范围详见《工程项目合同书》。
第二条工程内容2.1 乙方应按照甲方的设计图纸和技术要求，完成建筑安装工程分包工作。
2.2 乙方应对分包工程质量负责，确保分包工程符合法律法规和相关标准规范，并保证安全施工。
第三条工程进度3.1 乙方应按照合同约定的工期要求，合理安排施工计划和生产组织，确保按时完成分包工程。
3.2 若因乙方原因导致施工进度延误，乙方须承担相应责任，并按照合同约定向甲方支付违约金。
第四条施工人员4.1 乙方应合理调配施工人员，并确保施工人员具备相应的从业资格和技术水平，遵守相关劳动安全和卫生规定。
4.2 乙方应向施工人员提供必要的安全防护用品和培训，保障其安全施工，并对施工人员的安全进行监管。
第五条施工条件5.1 甲方应向乙方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、临时用电和用水等，并确保施工的顺利进行。
5.2 甲方应配合乙方进行必要的检测、验收和协调工作，以确保工程质量和进度。
第六条付款方式6.1 乙方完成分包工程后，甲方应按照合同约定的工程量和结算标准向乙方支付工程款。
6.2 工程款支付方式采用________（款项支付方式）。
第七条双方权利与义务7.1 甲方有权对乙方的施工过程进行监理，并对施工中发现的问题提出整改要求。
7.2 乙方应配合甲方的检验和验收工作，并接受甲方的指导和监督。
7.3 在合同履行过程中，双方如有异议，应友好协商解决；若协商无果，可向相关部门申请调解或仲裁。
桥架安装分包工程合同书
桥架安装分包工程合同书乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就桥架安装分包工程事宜达成如下协议：一、工程内容及范围1.1 本工程为桥架安装分包工程，包括但不限于桥架的制作、运输、安装、调试等工作。
1.2 乙方应按照甲方提供的图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准。
二. 工程期限2.1 本工程的工期为自合同签订之日起计算，共计____天。
如因乙方原因导致工程延期，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金____元。
三、工程造价及支付方式3.1 本工程的总造价为人民币____元整（大写），包含材料费、人工费、管理费等所有费用。
3.2 付款方式：甲方在合同签订后____天内支付预付款____元；乙方完成50%工程量后，甲方支付进度款____元；剩余款项在工程竣工验收合格后的____天内支付。
四、质量保证与售后服务4.1 乙方应保证所提供产品的质量符合国家及行业相关标准，如有质量问题，乙方应负责免费更换或修复。
4.2 乙方应对所承担的工程提供一年的质保期，质保期内出现非人为损坏的问题，乙方应负责免费维修。
五、违约责任5.1 如甲方未按照约定时间支付工程款，每逾期一天，甲方应向乙方支付违约金____元。
5.2 如乙方未按照约定时间完成工程，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金____元。
5.3 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责修复并承担由此产生的一切费用。
如造成甲方损失，乙方还应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他条款7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。
7.3 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
工程施工分包合同格式版(5篇)
工程施工分包合同格式版甲方：乙方：第一部分甲方将以下施工项目及内容的工程量分包给乙方实施。
经双方协商达成如下施工协议，甲乙双方要严格遵守。
工程名称：工程内容：一、在施工过程中除遇到设计变更的原因造成的材料短缺或无法施工等特殊情况外，人为造成材料短缺的，短缺部分由乙方赔偿：乙方必须在单项工程施工完毕后____日内将单项工程剩余料、拆旧料交回乳山联通公司，如发现没有及时交回现象，____日内扣发500元，再拖延一天追加扣罚100元。
（1）工程图纸由甲方提供，竣工后____日内乙方应提供详细的施工技术资料，具体要求为：（一）电缆工程（1）施工完毕的实际施工图纸，必须清楚标布放的每条电缆的长度以及每条电缆两端的尺码数（2）每条电缆的引上，余留的长度必须在图纸上标明电缆的引上，余留的长度必须在图纸上标明（3）每个分线箱的箱号、线号要在箱上用红油漆标明，并在图线上标明。
（4）箱号、线号要与交箱内的线路统一。
箱号的配置要根据情况，按户线多少来配置（5）做完箱、线完头，要从交线箱与分线箱的两头末端进行对线;主干线电缆必须按要求提供测试记录（6）最后由乙方把竣工材料装订成册（详细见竣工资料样本），竣工时做好余料点交工作。
（二）光缆工程1、施工完毕后实际是施工图纸。
必须标明光缆的实际布放路由。
2、竣工图纸中必须标明布放的光缆长度，即每条光缆两端的尺码数必须标明清楚;标明每条光缆余留的实际位置和长度。
3、必须提供真实的光线曲线图，并在曲线图上标明两端位置。
4、最后乙方把竣工资料装订成册（详细见竣工资料样本），竣工时做好工余料点交工作。
二、验收时每发现一项不合格处扣工程款10%。
三、施工中，乙方应执行有关安全技术操作规定，必要时应设立明显的施工标志，如出现因乙方违章而出现的伤人事故，其处理费用由乙方承担，甲方可出面协助处理。
甲方为下属工人购买意外伤害保险。
四、乙方在施工中要按甲方要求的时间竣工，不得无故推迟工期，推迟一天扣工程款10%五、对电源工程，施工人员需持有有电工证六、工程费用的结算按照以下规定执行。
桥梁梁板安装劳务分包合同(终稿)
桥梁梁板安装劳务分包合同(终稿)甲方（发包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方需对某桥梁工程进行梁板安装，乙方具备相应的劳务分包资质和经验，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：桥梁梁板的安装工作。
第二条劳务分包范围乙方负责的劳务分包范围包括但不限于：1. 梁板的运输、吊装、定位及固定；2. 梁板与桥墩的连接工作；3. 梁板安装过程中所需的临时支撑；4. 现场安全防护措施的实施。
第三条合同价款1. 劳务分包总价款为人民币（大写）：______________________。
2. 付款方式：按工程进度分期支付，具体支付节点和比例由双方协商确定。
第四条工程质量1. 乙方应保证梁板安装质量符合国家及行业相关标准。
2. 甲方有权对乙方的工程质量进行监督和检查。
第五条工程进度1. 工程开工日期：_____________________2. 工程竣工日期：_____________________3. 乙方应按照甲方要求的工程进度计划执行，不得无故延误。
第六条安全生产1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工安全。
2. 乙方应为施工人员提供必要的安全培训和防护设备。
第七条违约责任1. 如乙方未能按时完成工程或工程质量不符合约定，应承担违约责任。
2. 如甲方未能按时支付工程款项，应承担违约责任。
第八条争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________代表人签字：_____________________日期：_____________________乙方（盖章）：_____________________代表人签字：_____________________日期：_______________________（注：以上内容为示例文本，具体条款需根据实际情况制定。
安装劳务分包合同6篇
安装劳务分包合同6篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程项目的安装劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：[工程名称]（二）工程地点：[工程地点]（三）工程内容：详细安装劳务分包事项二、分包范围及工作内容乙方按照甲方提供的施工图纸和技术要求，负责工程项目的安装工作。
包括但不限于以下内容：设备安装、管道连接、电气接线、调试及试运行等。
三、合同工期乙方应按照甲方的工期要求，按时完成安装工作。
如遇特殊情况需调整工期，应提前与甲方协商并取得书面同意。
四、质量标准与验收（一）乙方应严格按照国家相关标准和规范进行安装施工，确保工程质量。
（二）工程完工后，乙方应组织自检并整理相关资料，提交甲方进行验收。
（三）甲方接到乙方验收申请后，应在合理期限内组织验收，并提出整改意见。
乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格。
五、合同价款及支付方式（一）本合同总价款为人民币[金额汉字大写]圆整（¥[金额数字小写]元）。
该价款为包工包料价格，包括但不限于乙方提供的劳务、材料设备、管理费等所有费用。
（二）支付方式：甲方在工程验收合格后[支付期限]内支付合同总价款的[支付比例]%，剩余[支付比例]%作为质保金，自验收合格之日起一年后无质量问题一次性支付。
六、违约责任（一）如因乙方原因未按期完成安装工作，应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
（二）如甲方未按合同约定支付合同价款，应按未支付金额的百分之[比例]向乙方支付违约金。
（三）如因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应协商解决。
七、安全施工乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
八、其他约定事项（一）本合同自双方签字盖章之日起生效。
电气安装分包合同
电气安装分包合同1. 合同背景本合同是由甲方（分包商）与乙方（委托方）签订的电气安装分包合同。
2. 项目概述乙方是一家建筑工程公司，现就某项目的电气安装工作委托甲方完成。
3. 服务内容甲方将按照乙方提供的设计图纸和项目要求，完成以下电气安装服务：- 安装各类电气设备和设施；- 布置电缆线路；- 进行电气线路接线；- 完成电力系统调试等。
4. 合同条款4.1 完工时间甲方应在双方协商的工期内完成所有工作，并确保在规定的完工时间前交付。
4.2 预算与支付乙方将根据项目的预算，与甲方达成支付安排。
支付应按工作进展进行分期，最终支付将在项目完成后进行。
4.3 变更和索赔如乙方需要对已签订合同的内容进行任何变更，应提前书面通知甲方，并双方协商达成一致。
双方如对变更内容无法一致意见，应根据相关法律法规解决纠纷。
4.4 安全与责任甲方应保证其员工在进行工作时遵守相关法律法规，并负责提供必要的劳动保护设施和安全措施。
4.5 违约责任如乙方或甲方违反合同约定，对方有权要求违约方承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。
5. 解除合同在以下情况下，双方有权解除合同：- 经双方协商一致；- 因不可抗力导致无法履行合同；- 一方严重违约并无法在合理期限内予以纠正。
6. 争议解决对于因本合同引起的任何争议，双方应本着友好协商的原则解决。
若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
7. 合同生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效。
任何对本合同的修改或补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。
8. 合同解释本合同的解释和适用应符合中华人民共和国的相关法律法规。
9. 附则本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（分包商）：签字：________________ 日期：________________乙方（委托方）：签字：________________ 日期：________________。
安装工程分包合同书范本6篇
安装工程分包合同书范本6篇第1篇示例：安装工程分包合同书范本一、合同双方甲方：（委托方）法定代表人（或授权代表）：地址：联系方式：二、合同背景根据甲方委托，乙方同意承包甲方安装工程项目的部分工作，双方达成以下安装工程分包合同：三、合同内容1. 项目名称：__________________2. 工程范围：__________________3. 交付标准：乙方承诺按照甲方的要求和标准完成工程，保证工程质量符合相关法律法规和标准要求。
4. 工期及工作时间：乙方应按照合同约定的工期完成工程，并在工程期间遵守相关安全规定和作息时间。
5. 金额及支付方式：甲方应支付乙方按照合同约定的分包费用，支付方式为____________。
6. 材料及设备：根据工程需要，乙方应准备符合标准要求的材料和设备，并按照工程进度进行使用。
7. 变更和索赔：如有工程变更或索赔需求，双方应协商解决，并对变更部分进行补偿或调整。
8. 违约责任：若一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任，并做出相应的补偿。
9. 解决争议：如在工程过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。
10. 合同变更：如需对合同内容进行修改或变更，双方应签订书面协议，双方同意后方可执行。
11. 其他约定：______________四、特别声明1. 合同生效：本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效，具有法律效力。
2. 合同解释：本合同的解释权归双方共同所有，如有其他相关事宜，双方可签订补充协议。
3. 合同备份：本合同一式两份，双方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________以上为安装工程分包合同书范本，若甲乙双方对合同内容有任何疑问或需要补充约定的，可在双方协商一致后签订相关补充协议。
希望双方能够诚信合作，共同完成工程项目，达到双方的预期目标。
第2篇示例：工程分包合同书甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）法定代表人：（法定代表人）电话：（联系电话）鉴于甲方拟委托乙方承担某项工程的分包工作，双方经过友好协商，达成如下协议：第一条工程内容及要求1.1 甲方委托乙方承担（工程名称）工程的分包工作，包括但不限于（工程内容及要求）。
装修分包合同范本(六篇)
装修分包合同范本1.2工程地点：_____二、承包范围和内容2.1对甲方提供的本装修工程的施工图进行深化(优化)设计。
2.2根据甲方(包括装修原设计单位，下同)书面审核、批准的深化设计施工图纸进行装修的加工制作、运输、安装、检验、试验直至验收合格、交付使用的全部工作内容。
双方确认，甲方不会因其对深化设计图的审核、批准而承担因深化设计图中存在错误、遗漏、不完善或其他瑕疵而产生的任何责任、损失，该等损失将由丙方自行承担。
丙方的深化设计不得对双方约定的品质、材料、品牌、规格等偷工减料，否则，按相关约定承担违约责任。
2.3丙方有责任对已经甲方审核、批准的深化设计施工图纸进行再次复核，并发现深化设计施工图与施工现场不一致的方面，或原设计施工图、深化设计施工图中不符合国家规范及标准(包括地方标准、要求)的方面并于装修加工制作前进行及时的完善，否则，因此造成的返工、损失或工程造价的增加均由丙方承担。
丙方最终的深化施工图设计和优化须经甲方及设计单位书面确认，并不得降低本工程的品质和效果。
2.4丙方有责任就已经甲方审核、批准的深化设计施工图纸进行进一步的优化设计并将该优化设计上报甲方。
即使在丙方已经完成了装修的加工制作，或安装、验收，只要甲方发现有其他更加优化的优化设计(不包括装修所使用的材料)且该优化设计得到原设计单位认可，甲方即有权在本工程结算时单方面扣除使用甲方优化设计可以节约的工程造价。
2.5甲方视需要，可对丙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对丙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商.丙方应无条件接受，也不因此作为对合同中其余项目的单价和总价作出调整的理由。
三、承包方式3.1本工程以____的形式由丙方承包。
四、合同价款4.1暂定总价为RMB____万元(大写：____元整)，最终以甲方集团审计中心的审计值为准。
4.2本装修工程采用固定总价的方式进行计价，综合单价详见本合同附件工程量清单中的综合单价。
安装劳务分包合同样本(通用8篇)
安装劳务分包合同样本(通用8篇)安装劳务分包合同样本篇1依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就关于___________劳务分包有关事宜协商达成以下一致协议，订立本劳务作业承包合同，双方共同遵照执行本协议。
1、承包方资质情况资质证书号码：___________发证机关：_______________资质专业及等级：____________复审时间及有效期：___________工程名称：工程地点：工程承包范围：施工图纸、会审纪要、设计变更的土建工程部分(分包项除外)分包项为：门窗安装、防水涂料及卷材、内外墙粉刷、涂料、瓷砖、栏杆、铁艺。
除垂直运输机械、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机械(详见附件二)外，其它所需的施工工具小五金耗材、劳动保护材料等均由乙方劳务队自理，其费用包含在劳务费中。
施工现场临建(民工宿舍、伙房、项目办公用房、施工区、生活区内的临时道路、材料堆放场地整理及各项施工机械的基础施工、安装就位、调试)也含在劳务费中，不再另行计费。
承包内容：1.1承包范围内的砌墙、主体结构钢筋、模板、混凝土的所有工作内容。
主要工作为：基础工程、主体工程、空调板、飘窗、挑檐、雨篷、阳台、腰线、圈梁、构造柱、压顶等部位所有钢筋制作和安装成型、模板的支设和拆除、混凝土的浇筑和养护、现场测量放线、钢筋垫块、预制过梁等小型预制构件的制作与安装、各种台阶、施工洞口封堵等工作。
1.2基础机械土方开挖人工配合、清槽到原土标高、原土夯实及室内外回填土分层夯实。
1.3所有使用机械、材料的卸车、码放、周转材料按甲方指定的位臵卸车、码放，机械、材料使用后的清理分类堆放、现场材料的二次搬运、周转材料的分类堆放、半成品的合理堆放及标识，机械、材料回运的装车(主体人员离场前产生的装车)。
1.4施工区域内所有临建工程的人工，主要包括现场道路硬化、木工棚场地及硬化、钢筋棚场地及硬化、场地平整、临建场地平整、铺砖以及搭设，保证现场临时设施的完善，临时用水用电的埋设及维修用工。
安装工程分包协议书5篇
安装工程分包协议书5篇篇1甲方（总承包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（分包方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方需要完成一项特定的安装工程项目，决定将该工程的部分工作分包给乙方完成。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议条款：一、工程概况1. 工程名称：__________安装工程。
2. 工程地点：具体地址。
3. 工程范围：详述工程涉及的详细工作内容和范围。
二、分包范围和内容甲方将本工程的部分安装工作分包给乙方完成，具体内容包括但不限于以下方面：设备安装、管道连接、电气布线等。
乙方应按照甲方的要求，完成上述工作并确保工程质量符合相关规定。
三、合同工期1. 分包工程开工日期：具体日期。
2. 分包工程竣工日期：具体日期。
3. 如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达标。
2. 工程完工后，乙方应组织自检并报甲方验收。
甲方将组织相关部门进行最终验收。
3. 若验收不合格，乙方需按照甲方要求进行整改并承担相应费用。
五、合同价款与支付1. 工程总价款：人民币______元整（大写）。
具体金额根据工程实际情况确定。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方款项，具体支付节点和比例如下：（详细约定）等。
3. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权拒绝付款。
六、双方责任与义务1. 甲方责任：提供必要的技术支持和现场协调，确保工程顺利进行。
2. 乙方责任：按照合同约定完成分包工程，确保质量和工期；自行承担施工期间的安全责任；负责工程保修期内因乙方原因造成的质量问题进行免费维修。
3. 双方共同遵守安全生产的有关规定，确保施工期间的安全生产。
七、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。
建筑工程安装承包合同(5篇)
建筑工程安装承包合同总包方：(甲方)分包方：(乙方)现有总包方承建的安装工程承包给分包方施工，为明确双方责任，特作以下规定：一、工程承包范围：二、工程质量：各分部、分项工程均达到合格标准。
原材料必须依建设方指定的品牌为准，合格证及试、检验报告手续齐全。
每一分部分项工程及时报检，经总包方及监理、建设单位验收合格后，方可进入下道工序分包工程质量等级低于合同规定的质量等级，总包方将处罚分包方____%的合同价款作为分包方的违约罚款。
并同时赔偿总包方受到的建设及各职能部门的处罚。
质量整改率____%，出现质量问题如不能按照总包方及监理、建设方的要求的整改时间内完成，将视情况进行____元罚款，并继续整改完毕。
三、安全问题：分包方自行承担安全责任及因此发生的一切费用。
1、乙方应提高安全意识，配备安全生产管理人员并执证上岗，特殊工种须持证上岗，杜绝无证上岗，否则责任由乙方负责。
乙方进场应及时进行安全教育及培训，加强对职工的安全教育及管理，认真执行国家有关安全生产规定和标准，做好安全防护、杜绝违章作业，正确用好“安全三保”现场“五不准”。
2、乙方保证在施工中发生的一切工伤、病、残、死亡等，或因违章施工，或因分项工程施工质量不合格造成人身伤害，及往返途中驾乘机动车辆造成的人身伤害事故全部负责，与甲方无任何牵连。
四、工程工期：开工日期：以总包方通知为准，竣工日期：以总包方计划为准。
五、工程量、工程价款及支付：工程量：工程价款：支付：六、文明施工：分包方设专人负责现场文明施工，按总包方提供的位置整齐堆放材料并随时将施工垃圾清运出施工现场，保持施工现场的清洁，工完料清、场地清。
如分包方未服从总包方的文明施工，由此引起的责任及追加支出由分包方承担。
七、有关事宜：1、总包方在施工前提供施工图纸，搞好相应的协调配合工作。
负责组织验收和预检各分项工程，对分包方的质量、进度、安全和文明施工进行监督，协调好与分包方的有关事宜。
2、分包方应严格执行总包方的现场管理制度，管理流程及各项管理要求不得擅自更改施工方案，如不能按要求完成各项工作，甲方有权调入第三方施工。
光伏安装分包合同3篇
光伏安装分包合同3篇篇1甲方（总承包方）：____________________乙方（分包方）：____________________鉴于甲方承接了一项光伏安装工程项目，现根据工程需要，将部分安装工作分包给乙方完成。
为明确双方权益，保障工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________光伏安装工程项目。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：光伏组件安装、接线、系统调试等。
二、分包范围及内容1. 乙方负责完成甲方指定的光伏安装工作，包括但不限于组件安装、接线、系统调试等。
2. 具体工作内容以甲方提供的施工图纸及技术要求为准，如有变更，需经甲方书面确认。
三、合同工期1. 乙方应按甲方要求的工期完成分包工程。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
四、合同价格及支付方式1. 本工程分包价格为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：分期支付。
工程验收合格后支付95%，剩余5%作为质保金，质保期满后支付。
3. 乙方应提供正规的税务发票。
五、质量标准及验收方式1. 乙方应严格按照国家相关标准及甲方的技术要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。
3. 如验收不合格，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。
六、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求及现场指导。
2. 甲方负责协调与其他施工单位的关系，确保工程顺利进行。
3. 甲方应按合同约定支付工程款。
七、乙方责任1. 乙方应确保施工人员的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。
如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
2. 乙方应按时提交施工进度报告，确保工期按时完成。
3. 乙方应严格按照施工图纸及技术要求施工，确保工程质量。
仪表安装工程分包合同范本
合同编号：_______甲方（总包方）：_______乙方（分包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行仪表安装工程分包事项达成一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：乙方负责本工程所需的仪表安装，包括设备安装、管道安装、控制系统安装等。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 乙方在合同签订后_______天内向甲方提交工程预算，经甲方确认后按约定的比例支付预付款。
三、工程期限3.1 工程预计开工日期为_______年_______月_______日，预计竣工日期为_______年_______月_______日。
3.2 乙方应按合同约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应按甲方要求支付违约金。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及规范进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格标准：按照国家标准、行业标准及甲方的要求进行验收，工程质量应达到合格等级。
五、材料和设备5.1 乙方应按照甲方提供的材料和设备清单，采购符合设计和规范要求的材料和设备。
5.2 乙方应对所供材料和设备的质量负责，如出现质量问题，乙方应承担相应的责任。
六、付款方式6.1 甲方根据乙方的工程进度，按照约定的比例支付工程进度款。
6.2 工程验收合格后，甲方应在验收报告书中签字确认，并在确认后的_______天内支付剩余款项。
七、违约责任7.1 乙方未按合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
7.2 甲方未按约定时间支付工程进度款，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
八、争议解决8.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
常见安装工程分包合同样本
常见安装工程分包合同样本1. 引言本文档为常见安装工程分包合同样本，旨在提供给相关合同参照使用。
合同内容包括合同的基本信息、双方的权利和义务、合同的履行和解除等内容。
本样本仅供参考，请在具体操作中根据实际情况进行修改和完善。
2. 合同基本信息2.1 合同名称安装工程分包合同2.2 合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]2.3 合同签订日期合同签署日期：[签署日期]3. 合同主要条款3.1 工程内容甲方委托乙方负责完成以下工程：•[工程1名称]•[工程2名称]•[工程3名称]3.2 工程报价和支付方式甲方将支付乙方的工程报价为：[报价金额]。
支付方式为：[支付方式]。
3.3 工期安排乙方应在合同生效之日起，按照合同约定的工期完成工程。
3.4 材料和设备乙方应根据工程需要采购合适的材料和设备，并保证其质量符合相关标准和要求。
3.5 保修期工程竣工之日起，乙方提供为期[保修期]的保修服务。
在保修期内，如发现乙方在工程质量上的问题，甲方有权要求乙方进行修复。
3.6 合同履行和解除3.6.1 履行双方应按照合同约定履行各自的义务，并积极配合对方的工作。
3.6.2 解除以下情况之一，甲方有权解除合同：•乙方未按照合同约定履行义务，并在合理期限内未改正的；•乙方违反合同约定严重影响工程质量和工期的；•双方经协商一致决定解除合同的。
3.7 合同变更合同履行过程中，如有需要进行合同变更的，双方应进行协商并签署变更协议。
变更协议应明确变更内容、生效日期以及任何相关费用的变化。
4. 合同附则4.1 争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.2 合同生效合同生效的条件为：各方签署并盖章后生效。
4.3 合同解释本合同如有任何争议或解释问题，以中文为准。
4.4 合同变更和补充本合同的任何变更和补充，需经双方协商一致，并以书面形式确认生效。
5. 合同签署甲方（盖章）：______________________签字：______________________日期：______________________乙方（盖章）：______________________签字：______________________日期：______________________6. 合同样本保存本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
精品资料范文
安装分包合同
工程分包合同是指承包商为将工程承包合同中某些专业工程施工交由另一承包商(分包商)完成而与其签订的合同。
《建筑法》第29条规定:"建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位". 专业工程分包,是指施工总承包企业(以下简称承包人或承包商)将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业(以下简称为分包人或分包商) 完成的活动.
下面是由为大家介绍的安装分包合同范本，供大家借鉴使用：
总包方：建设工程有限公司(以下亦简称甲方)
劳务分包方：(以下亦简称乙方)
(一)、工程概况
本工程由成都立吉房地产开发有限公司开发，四川金鼎建设工程有限公司承建，工程位于____(省、市、区、县)崔家路87号。
该工程为框架剪力墙结构，工程建筑面积约为地下室____年平方米，地上部份为____年9平方米。
地下一层、地上二十八层。
地下室层高5.1米、地上层高为3米。
(二)、分包工程承包方式及范围
一、承包方式：本分包工程采用成建制劳务分包方式。
1。