2006年一级建造师《法规》真题及答案
2006年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试试卷及答案
一、选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应()。
A．具备一定的施工管理实践经验和资历B．具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平C．具备丰富的施工管理实践经验和资历D．具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平2．下列法律事实中，属于法律行为的是()。
A．进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停B．地基开挖时发现文物而改变设计方案C．发生非典疫情致使施工进度延迟D．施工企业因工程款不到位而拒绝开工3．某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。
由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。
则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为()。
A．2003年4月1日B．2003年8月1日C．2005年4月1日D．2005年8月1日4．众新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，()不是必备的条件。
A．有符合规定的注册资本B．有符合规定的专业技术人员C．有符合规定的工程质量保证体系D．有符合规定的技术装备5．根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
A．项目部B．施工企业C．监理单位D．建设单位6．甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。
以下不符合有关规定的是()。
A．双方应签订联合承包的协议B．按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C．甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D．联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任7．根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为中不属于违法分包的是()。
A．承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包B．总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司C．分包单位将部分工程分包给某公司D．分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程8．根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是()。
一级建造师工程法规考试真题及答案(含解析)131
一级建造师工程法规考试真题及答案（含解析）1、甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。
根据《担保法》的规定，该定金数额最多为()万元。
（2006）A.30B.45C.60D.90【答案】C【解析】略2、民事责任的承担方式中不包括()。
（2009）A.恢复原状B.消除危险C.赔礼道歉D.没收财产【答案】D【解析】略3、关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。
（2013）A.可以转包检测业务B.具有独立的法人资格C.是中介机构D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质【答案】A【解析】检测机构不得转包业务.4、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（）。
（2014）A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请【答案】C【解析】本题考查的是建设工程质量保证金。
A施工单位不履行保修义务，处10万元以上20万元以下的罚款。
B承担费用后不能免除赔偿责任。
D时间是一年内，不是半年。
5、实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。
（2012）A.建设单位B.施工总承包单位C.监理单位D.各分包单位【答案】B【解析】施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。
实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。
6、使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
2006一级相关法规真题
2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷及答案（建设工程法规及相关知识）一、选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应( )。
A．具备一定的施工管理实践经验和资历B．具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平C．具备丰富的施工管理实践经验和资历D．具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平2．下列法律事实中，属于法律行为的是( )。
A．进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停B．地基开挖时发现文物而改变设计方案C．发生非典疫情致使施工进度延迟D．施工企业因工程款不到位而拒绝开工3．某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。
由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。
则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为( )。
A．2003年4月1日B．2003年8月1日C．2005年4月1日D．2005年8月1日4．众新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，( )不是必备的条件。
A．有符合规定的注册资本B．有符合规定的专业技术人员C．有符合规定的工程质量保证体系D．有符合规定的技术装备5．根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，( )应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
A．项目部B．施工企业C．监理单位D．建设单位6．甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。
以下不符合有关规定的是( )。
A．双方应签订联合承包的协议B．按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C．甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D．联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任7．根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为中不属于违法分包的是( )。
A．承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包B．总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司C．分包单位将部分工程分包给某公司D．分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程8．根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是( )。
2006年一级建造师考试法规真题与答案
一、选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应( )。
A．具备一定的施工管理实践经验和资历B．具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平C．具备丰富的施工管理实践经验和资历D．具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平答案：D本题考查的知识点为“一级建造师的基本条件”。
本题要求考生弄清楚一级建造师的执业技术能力与二级建造师的执业技术能力的差别。
要求一级建造师的执业技术能力中规定为“具备丰富的施工管理实践经验和资历”和“具有一定外语水平”；二级建造师的执业技术能力中规定为“具备一定的施工管理实践经验和资历”。
2．下列法律事实中，属于法律行为的是( )。
A．进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停B．地基开挖时发现文物而改变设计方案C．发生非典疫情致使施工进度延迟D．施工企业因工程款不到位而拒绝开工答案：D民事法律行为的成立要件根据所需意思表示的构成分为：单方法律行为，如对合同行使撤销权、变更权、解除权的行为；双方法律行为，大部分行为为双方法律行为。
根据其成立是否必须采用特定形式分为：要式法律行为，如订立建设工程合同的行为；不要式法律行为，以不要式为原则。
3．某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。
由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。
则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为( )。
A．2003年4月1日B．2003年8月1日C．2005年4月1日D．2005年8月1日答案：D本题考查的知识点为“诉讼时效”。
建设单位超过工程最终结算款的时间为2003年4月1日不履行支付，施工单位应该知道已经造成对自己的利益损害，诉讼时效期开始起算。
由于施工单位于2003年8月1日(诉讼时效期间)致函建设单位要求付款，是要求建设单位履行义务的行为，致使诉讼时效期间发生中断，该诉讼时效期间从2003年8月1日重新计算。
一级建造师考试 历年真题及答案(2004-2009)
2010年版
建设工程法规与相关知识
历年考试分值分布
历年考试所占分值 1Z301000建设工程法 律制度 建造师管 理制度 2004年 单 选 2 2 5 8 4 多 选 8 4 4 4 2005年 单 选 1 3 3 6 2 多 选 6 2 4 2 2006年 单 选 1 5 3 2 多 选 1 2 4 2 2 3 2 6 3 1 2 2 1 2007年 单 选 多 选 1 2009年 单 选 多 选
越来越丰富。 （1）如第16、35、52、55题，通过案例形式，考核分析将法条应 用于工程实践的能力；尤其是第16、55题，大部分人在第一次做到这种 题时，根本想不起来它是在考哪个点，慌了手脚，只好一气瞎答。这几 道题充分说明了有的命题人不是纸老虎，没时间发威而已。 （2）第52题值得注意，题目本身不难，但需要仔细看清甲、乙、 丙究竟谁是谁。在后来的2006、2007年均有类似题目出现，做这类题最 好边看题边在草稿纸上划个关系图。 （3）第3、6、12、19、21、42题，考点对第一届的考生来说，都 属于比较冷僻的点。而这些题目，一定要在复习中踩到点才可能做对， 否则无从下手。道德良心的判断起不了任何作用。 （4）踩到的点务必要精确掌握，否则一样得不到分。如第4题， 第一届考生多数都分不清时效中止和中断的区别。第13题，加个似是而 非的议标，把有着丰富实践经验的老法师们集体套进去。第17题开标时 间和投标截止时间的关系。第25题，两个证件的名称。 （5）合同法命题人是高手，如51、57题，题目本身不难，但是精 巧细腻，值得玩味。此人第一年还是听领导的话，出的简单（当然都出 在重点上）。后来几年水平就完全发挥出来了。 （6）第5、20、29、38、61题，同时横跨几个考点进行命题，要 求考生能总结、归纳、对比相关内容。 （7）也有极个别为避免出现满分卷而故意刁难、堕入魔道的题， 如多选题76、97。好在这种题目纯属天灾人祸，你不会人家也不会。 好，让我们开始愉快的真题研究之旅。 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符 合题意） 1国家—级建造师执业资格的注册管理机构是（ ） A.省级建设行政主管部门 B.人事部或其授权机构 C.建设行业协会 D.建设部或其授权机构 【答案】D 【解析】一级建造师注册，由省级建设主管部门初审，并报建设部或其 授权机构审批。二级建造师，由省级建设主管部门审批，并报建设部或 其授权机构备案。需要掌握：一级建造师注册机关是建设部，二级建造 师备案机关是建设部。在当年的教材和大纲里没有本考点，因此本题作 为第一次考试的第1题居然是个超纲题。后来05年第一次考二级第1题居 然还是超纲题！呵呵。 2国家一级建造师的主要执业范围是（ ）
一级建造师工程法规考试真题及答案(含解析)187
一级建造师工程法规考试真题及答案（含解析）1、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。
要求乙在3月5日前承诺。
3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。
乙收到两份函件后,3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。
关于该案的说法，正确的是（）。
（2017）A.甲3月2日的行为属于要约邀请B.乙3月4日的行为属于新要约C.甲的要约已经撤销D.甲乙之间买卖合同成立【答案】D【解析】略2、施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月。
（2012）A.1B.2C.3D.6【答案】B【解析】《劳动合同法》规定(1)劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；(2)劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；(3)3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。
同一用人单位与同一劳动者只能约定l次试用期。
以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。
试用期包含在劳动合同期限内。
劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。
3、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算。
（2012）A.竣工验收合格B.交付使用C.发包方支付全部价款D.竣工验收备案【答案】A【解析】建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。
对于重新组织竣工验收的工程，其保修期为各方都认可的重新组织竣工验收的日期。
4、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
（2012）A.15B.20C.30D.60【答案】D【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
2006-2011建设工程法规真题及答案t
2006年度全国一级建造师执业资格考试真题及答案《建设工程法规及相关知识》一、选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应( )。
A．具备一定的施工管理实践经验和资历B．具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平C．具备丰富的施工管理实践经验和资历D．具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平2．下列法律事实中，属于法律行为的是( )。
A．进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停B．地基开挖时发现文物而改变设计方案C．发生非典疫情致使施工进度延迟D．施工企业因工程款不到位而拒绝开工3．某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。
由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。
则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为( )。
A．2003年4月1日B．2003年8月1日C．2005年4月1日D．2005年8月1日4．众新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，( )不是必备的条件。
A．有符合规定的注册资本B．有符合规定的专业技术人员C．有符合规定的工程质量保证体系D．有符合规定的技术装备5．根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，( )应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
A．项目部B．施工企业C．监理单位D．建设单位6．甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。
以下不符合有关规定的是( )。
A．双方应签订联合承包的协议B．按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C．甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D．联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任7．根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为中不属于违法分包的是( )。
A．承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包B．总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司C．分包单位将部分工程分包给某公司D．分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程8．根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是( )。
2006年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析
2006年是承前启后的一年。
研究本卷，可以同时对照着05、07两年的题目仔细分析一下那些重复考核的点。
四年中，大量的考点是重复的，但同一个点，命题角度有何不同？题型发生了哪些变化？琢磨命题人的心思不是什么辛苦活，而是一件很有意思的事。
可以开瓶啤酒，啃着鸡爪子，抠着脚丫子慢慢琢磨：）四门课如果都能这样琢磨一遍，想不过也难哪。
虽说只有四套四百道题，可是书上的重点已经全部在里边了。
做历年的真题，每一个选项都是一个考点，所以即便是错误的选项，你也得知道它错在哪里，缺少哪些要件，是错在①还是错在②；下一次的考题说不定就是围绕着这一次错误的选项来出。
因此，千万不要把做题看成一个任务，做对了就OK了，一定要一个选项一个选项琢磨，每个选项你都得清楚的知道对应的是书上哪一句话。
只有这样才是做到了全面复习，才不至于浪费宝贵的真题资源（总共只有四套四百道题，再没多的了）。
一、选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应( )。
A．具备一定的施工管理实践经验和资历B．具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平C．具备丰富的施工管理实践经验和资历D．具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平2．下列法律事实中，属于法律行为的是( )。
A．进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停B．地基开挖时发现文物而改变设计方案C．发生非典疫情致使施工进度延迟D．施工企业因工程款不到位而拒绝开工3．某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。
由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。
则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为( )。
A．2003年4月1日B．2003年8月1日C．2005年4月1日D．2005年8月1日4．众新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，( )不是必备的条件。
一级建造师工程法规考试真题及答案(含解析)285
一级建造师工程法规考试真题及答案（含解析）1、某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。
为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。
由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。
则本案中采石场最多应支付给施工单位（）。
（2008）A.10万元B.7万元C.6万元D.4万元【答案】B【解析】略2、甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决结果均不满意。
下列选项正确的是()。
（2006）A.双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁B.双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁C.双方可就此纠纷向人民法院起诉D.双方可向人民法院申请撤销仲裁裁决【答案】D【解析】略3、施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的，将由()负责强制执行。
（2013）A.公安机关B.旗焦决定的公安机关消防机构C.人民法院D.建设行政主管部门【答案】B【解析】当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行.参见教材P239·4、甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙为能按约定支付保管费用，则甲可以（）。
（2008）A.行使质押权变卖全部水泥B.行使质押权变卖部分水泥C.行使留置权变卖全部水泥D.行使留置权变卖部分水泥【答案】D【解析】略5、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。
（2014）A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准【答案】C【解析】本题考查的是建设工程工期。
承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
6、根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是()。
（2013）A.定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿B.没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付C.报酬约定不清的，定作人有权拒付D.因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任【答案】A【解析】定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人的损失的，应当赔偿损失。
一级建造师工程法规考试真题及答案(含解析)101
一级建造师工程法规考试真题及答案（含解析）1、根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人应当办理工商变更登记之日起（）日内，向税务机关申报办理税务登记。
（2011）A.60B.15C.30D.45【答案】C【解析】略2、关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是()。
（2013）A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度C.对各类能源消耗实行分类计量和统计D.对能源消费应实行包费制【答案】D【解析】任何单位不得对能源消费实行包费制.3、使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
（2007）A.50B.100C.200D.3000【答案】B【解析】略4、关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。
（2016）A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止【答案】D【解析】考点工程建设地方标准。
参见教材P288-299。
5、根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
（2006）A.项目部B.施工企业C.监理单位D.建设单位【答案】D【解析】略6、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。
（2016）A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债【答案】C【解析】考点保证担保。
一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案
一．单项选择题共70题,每题1分;每题的备选项中,只有一个最符合题意二．三．1国家—级建造师执业资格的注册管理机构是四．A．省级建设行政主管部门五．B．人事部或其授权机构六．C．建设行业协会七．D．建设部或其授权机构八．九．2国家一级建造师的主要执业范围是十．A．担任建设工程项目施工的项目经理十一．B．担任建设工程项目评估人员十二．C．从事建设工程项目咨询工作十三．D．从事建设工程项目预算工作十四．十五．3民事活动中,当事人意思表示真实是指行为人十六．A．言行要有法律根据十七．B．作出承诺十八．C．语言规范十九．D．表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致二十．二十一．4以下关于时效中止的正确表述是二十二．A．因法定事由的出现,权利人不能行使请求权的,诉讼时效中止二十三．B．因原告起诉,诉讼时效中止二十四．C．因被告应诉,诉讼时效中止二十五．D．因证人要求,诉讼时效中止二十六．二十七．5大中型建设工程项目立项批准后,建设单位应按顺序办理相应手续; 二十八．A．工程发包——报建登记——签订施工承包合同——申领施工许可证二十九．B．报建登记——申领施工许可证——工程发包——签订施工承包合同三十．C．申领施工许可证——工程发包——签订施工承包合同——报建登记三十一．D．报建登记——工程发包——签订施工承包合同——申领施工许可证三十二．三十三．6．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的三十四．A．注册资本．专业技术人员和技术装备三十五．B．流动资金．专业技术人员和突出业绩三十六．C．注册资本．专业管理人员并依法设立三十七．D．流动资金．专业管理人员和资格证书三十八．三十九．7．施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”,在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格;下列表述正确的是;。
一级建造师工程法规考试真题及答案(含解析)13
一级建造师工程法规考试真题及答案（含解析）1、下列法律事实中，属于法律行为的是()。
（2006）A.进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停B.地基开挖时发现文物而改变设计方案C.发生非典疫情致使施工进度延迟D.施工企业因工程款不到位而拒绝开工【答案】D【解析】略2、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是()。
（2016）A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水【答案】A【解析】考点水污染的防冶。
各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。
因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。
排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位罝和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。
参见教材P197。
3、王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。
7月18日，王某拟解除劳动合同，则（）。
（2008）A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应提前30日以书面形式通知用人单位D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】C【解析】略4、某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目，工程总造价1.6亿元，其中安装工程项目造价约为0.6亿元，则下列关于该项目投保的说法，正确的是()。
（2006）A.整个项目按安装工程一切险投保B.整个项目按建筑工程一切险投保C.该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保，安装工程项目按安装工程一切险投保D.整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保【答案】B【解析】略5、建设单位与施工单位的合同中约定"合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁".后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。
06、07、09年一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案
2006年度全国一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识试卷一、选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应( ）.A．具备一定的施工管理实践经验和资历B．具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平C．具备丰富的施工管理实践经验和资历D．具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平2．下列法律事实中，属于法律行为的是( ）。
A．进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停B．地基开挖时发现文物而改变设计方案C．发生非典疫情致使施工进度延迟D．施工企业因工程款不到位而拒绝开工3．某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日.由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复.则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为( )。
A．2003年4月1日B．2003年8月1日C．2005年4月1日D．2005年8月1日4．众新建施工企业,在向建设行政主管部门申请资质时，( ）不是必备的条件。
A．有符合规定的注册资本B．有符合规定的专业技术人员C．有符合规定的工程质量保证体系D．有符合规定的技术装备5．根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，（）应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
A．项目部B．施工企业C．监理单位D．建设单位6．甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。
以下不符合有关规定的是（ )。
A．双方应签订联合承包的协议B．按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C．甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D．联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任7．根据《建设工程质量管理条例》的规定,下列行为中不属于违法分包的是( ）。
A．承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包B．总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司C．分包单位将部分工程分包给某公司D．分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程8．根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（ )。
2006年一级建造师-法律法规-考试试卷及答案
2006年全国一级建造师执业资格考试建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）2006年是承前启后的一年。
研究本卷，可以同时对照着05、07两年的题目仔细分析一下那些重复考核的点。
四年中，大量的考点是重复的，但同一个点，命题角度有何不同？题型发生了哪些变化？琢磨命题人的心思不是什么辛苦活，而是一件很有意思的事。
可以开瓶啤酒，啃着鸡爪子，抠着脚丫子慢慢琢磨：）四门课如果都能这样琢磨一遍，想不过也难哪。
虽说只有四套四百道题，可是书上的重点已经全部在里边了。
做历年的真题，每一个选项都是一个考点，所以即便是错误的选项，你也得知道它错在哪里，缺少哪些要件，是错在①还是错在②；下一次的考题说不定就是围绕着这一次错误的选项来出。
因此，千万不要把做题看成一个任务，做对了就OK了，一定要一个选项一个选项琢磨，每个选项你都得清楚的知道对应的是书上哪一句话。
只有这样才是做到了全面复习，才不至于浪费宝贵的真题资源（总共只有四套四百道题，再没多的了）。
一、选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（）。
A具备一定的施工管理实践经验和资历B具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平C具备丰富的施工管理实践经验和资历D具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平2、下列法律事实中，属于法律行为的是（）A进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停B地基开挖时发现文物而改变设计方案C发生非典疫情致使施工进度延迟D施工企业因工程款不到位而拒绝开工3、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。
由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。
则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。
A 2003年4月 1日B 2003年8月1日C 2005年 4月1日D 2005年8月1日【答案】D【解析】本题诉讼时效为“普通诉讼时效”，2年。
一级建造师工程法规考试真题及答案(含解析)445
一级建造师工程法规考试真题及答案（含解析）1、某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。
于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（）承担。
（2008）A.发包人B.承包人C.监理工程师D.承包人和发包人共同【答案】B【解析】略2、某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。
为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。
由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。
则本案中采石场最多应支付给施工单位（）。
（2008）A.10万元B.7万元C.6万元D.4万元【答案】B【解析】略3、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。
（2012）A.劳动报酬B.试用期C.保守商业秘密D.福利待遇【答案】A【解析】劳动合同应当具备以下条款(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；(3)劳动合同期限；(4)工作内容和工作地点；(5)工作时间和休息休假；(6)劳动报酬；(7)社会保险；(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护；(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。
劳动合同除上述规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。
4、某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。
如果该公司在()前未起诉，法院将解除该财产保全。
（2009）A.3月22日B.3月18日C.3月13日D.3月12日【答案】B【解析】略5、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。
关于该垫资的说法，下列正确的是()。
（2012）A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收【答案】B【解析】发包人应返还承包人垫资，但由于合同中没有规定利息，因此不需要返还利息。
2006年一级建造师《法规》真题及答案
2006年一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案一、单项选择题（每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1. 工程管理人员（C）,才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。
A. 不需取得建造师执业资格，但必须经注册B. 要取得建造师执业资格，但不必经注册C. 要取得建造师执业资格，并经注册后D. 要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理2. 法人必须要能够承担民事责任，其前提是（B ） oA. 依法成立B. 有必要的财产和经费C. 有自己的名称和组织机构D. 有固定的生产经菅场所3. 法律关系内容的变更，是法律关系（D）变更的结果。
A. 主体B. 客体C. 主体或客体D. 主体与客体4. 能够引起法律关系产生、变更和消灭的情况称为（C ） oA.事件B衍为C. 法律事实D. 事实5. 法律规左合同的诉讼时效规定为2年。
若某合同的诉讼时效进行到16个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（B ）。
A. 8个月B. 6个月C. 3个月D. 1个月6. 在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为（A ）0A. 不当得利B. 无因管理C. 侵权D. 债7. 建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证 机关申请延期，（D ）。
8. 工程监理人员发现工程设计不符合工程质疑标准或合同约定的质虽:要求的，（C ）。
A. 有权要求设计单位改正B. 无权要求设计单位改正C. 应当报告建设单位要求设计单位改正D. 应当通知设计单位改正9. 属于必须招标范用的建设项目，英施工单项合同估算价在（D ）以上的，必须招标。
A. 3000万元B. 1000万元C. 500万元D. 200万元10. 联合体中标的，联合体各方应当（B ）与招标人签订合同。
A. 分别B. 共同C. 推选1名代表D. 由承担主要责任的公司11. 《招标投标法》规泄，投标人不得以低于成本的报价竞标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2006年一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案一、单项选择题（每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.工程管理人员（C），才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。
A.不需取得建造师执业资格，但必须经注册B.要取得建造师执业资格，但不必经注册C.要取得建造师执业资格，并经注册后D.要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理2.法人必须要能够承担民事责任，其前提是（B）。
A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称和组织机构D.有固定的生产经菅场所3.法律关系内容的变更，是法律关系（D）变更的结果。
A.主体B.客体C.主体或客体D.主体与客体4.能够引起法律关系产生、变更和消灭的情况称为（C）。
A.事件B.行为C.法律事实D.事实5.法律规定合同的诉讼时效规定为2年。
若某合同的诉讼时效进行到16个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（B）。
A.8个月B.6个月C.3个月D.1个月6.在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为（A）。
A.不当得利B.无因管理C.侵权D.债7.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，（D）。
A.延期以1次为限，不超过3个月B.延期以1次为限，不超过6个月C.延期以2次为限，每次不超过1个月D.延期以2次为限，每次不超过3个月8.工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的，（C）。
A.有权要求设计单位改正B.无权要求设计单位改正C.应当报告建设单位要求设计单位改正D.应当通知设计单位改正9.属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在（D）以上的，必须招标。
A.3000万元B.1000万元C.500万元D.200万元10.联合体中标的，联合体各方应当（B）与招标人签订合同。
A.分别B.共同C.推选1名代表D.由承担主要责任的公司11.《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。
这里的成本是指（）。
A.投标人的平均成本B.标底中估计的成本C.个别企业的成本D.报价最低的投标人的成本12.在下列关于开标的有关规定中，正确的是（）。
A.开标过程应当记录B.开标应由公正机构主持C.开标应在投标有效期至少30天前进行D.开标应投在投标文件截止时间之后尽快进行13.在下列表述中，正确的是（）。
A.招标人可以完全按自己的意愿确定中标人B.对投标人报价进行评审时应当参考标底C.评标过程必须保密D.招标人与投标人可就投标价格以外的内容进行谈判14.建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或配备（）安全生产管理人员。
A.兼职B.专职C.一定数量D.一定比例15.在下列内容中，属于安全监督检查人员职权的是（）。
A.举报监督权B.批评控告权C.紧急避险权D.依法行政处罚权16.安全生产检查制度是安全生产的（）。
A.核心B.前提C.保障D.目标17.施工单位对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当（）。
A.采取专项保护措施B.采取安全加固措施C.编制安全技术措施D.编制专项施工方案18.政府对工程质量监督管理的目的是（）。
A.保证工程使用安全和经济性B.保证工程使用安全和环境质量C.保证工程环境质量和经济性D.保证工程使用功能和安全性19.对于实施监理的工程，应由（）按照国家有关规定组织竣工验收。
A.工程监理单位B.总监理工程师C.建设单位D.建设单位和工程监理单位共同20.对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（）。
A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用21.《工程建设标准强制性条文》是设计或施工时（）。
A.重要的参考指标B.必须绝对遵守的技术法规C.必须绝对遵守的管理标准D.必须绝对遵守的工作标准22.对于可能造成重大环境影响的建设项目，应当编制环境影响（）。
A.报告书B.报告表C.登记书D.登记表23.环境保护设施的竣工验收，应当（）。
A.单独申请并单独验收B.与主体工程一同申请并同时组织验收C.单独申请但与主体工程竣工验收同时进行D.在主体工程验收结束后单独组织24.存放于工地、为施工所必须的材料，属于建筑工程一切险承保内容中的（）。
A.工地内现有的建筑物B.第三方财产C.工程本身D.其他财产25.建筑工程一切险的保险费率（）。
A.由保监会统一制定B.由工程保险行业协会统一制定C.由各保险公司自主确定D.没有固定的费率表26.一般而言，安装工程一切险的保险费率（）建筑工程一切险的保险费率。
A.小于B.等于C.不等于D.大于27.安装工程一切险的保险期内应包括（）。
A.为期3个月的试车考核期B.为期6个月的试车考核期C.为期3个月的维修期D.为期6个月的维修期28.采用欺诈、威协等手段订立的劳动合同为（）劳动合同。
A.有效B.无效C.可变更D.可撤销29.在城市的下列区域内，禁止夜间进行产生噪音施工作业的是（）。
A.市中心区B.中央商务区C.居住区D.噪声敏感区30.建筑工程的消防设计图纸及有关资料应由（）报送公安消防机构审核。
A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位31.企业变更和终止应分别办理（）。
A.变更登记和终止登记B.重新登记和终止登记C.变更登记和注销登记D.重新登记和注销登记32.建设工程勘察、设计单位（）承揽勘察、设计业务。
A.不得跨部门、跨地区B.可跨部门但不得跨地区C.可跨地区但不得跨部门D.可跨部门、跨地区33.在下列内容中，属于有限责任公司董事会职权的是（）。
A.决定公司经菅计划和投资方案B.决定董事的报酬C.决定公司的经菅方针和投资计划D.修改公司章程34.股份有限公司的董事会为公司（）。
A.权力机构和经菅决策机构B.经营决策机构和业务执行机构C.权力机构和监督机构D.监督决策机构和业务执行机构35.罚款属于（）。
A.经济责任B.行政处分C.行政处罚D.刑事责任的附加刑36.若采用数据电文形式订立合同且收件人指定特定系统接收数据电文，则（），视为到达时间。
A.该数据电文进入该特定系统的时间B.该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间C.收件人在该特定系统首次收到该数据电文的时间D.收件人在该特定系统或其他系统首次收到该数据电文的时间37.承诺人发出承诺后，被外界原因而延误到达，称为（）。
A.承诺延误B.承诺超期C.新要约D.再要约38.合同中关系到人民法院受理合同纠纷案件管辖地问题的内容是（）。
A.履行期限B.履行地点C.履行方式D.履行费用39.合同生效的要件之一是合同不违反法律或社会公共利益，其含义是（）。
A.主体合格和内容合法B.内容合法和形式合法C.内容合法和目的合法D.目的合法和形式合法40.当事人对履行期限约定不明，又不能达成补充协议且无相应交易习惯时，（）。
A.债权人可随时要求履行，债务人不可随时履行B.债权人不可随时要求履行，债务人可随时履行C.债权人可随时要求履行，债务人可随时履行D.债权人不可随时要求履行，债务人不可随时履行41.当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行或不适当履行债务的，应当由（）承担违约责任。
A.第三人向债权人B.第三人向债务人C.债务人向债权人D.第三人和债务人共同向债权人42.在没有规定履行顺序的合同中，（）。
A.当事人一方在当事人另一方未为对待给付之前，无拒绝先为给付的权利B.当事人一方在当事人另一方未为对待给付之前，有拒绝先为给付的权利C.当事人一方在当事人另一方未为对待给付之后，有拒绝给付的权利D.当事人一方在当事人另一方未为对待给付之后，无拒绝给付的权利43.撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起（）内行使。
自债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
A.1年，5年B.2年，5年C.1年，10年D.2年，20年44.我国《合同法》规定，违约责任，（）。
A.全部实行过错责任原则B.总体上实行过错责任原则C.全部实行严格责任原则D.总体上实行严格责任原则45.当事人一方违约时，该合同是否继续履行，取决于（）。
A.违约方是否已经承担违约金B.违约方是否已经赔偿损失C.对方是否要求继续履行D.违约方是否愿意继续履行46.违约金的根本属性是（）。
A.补偿性B.制裁性C.对等性D.合理性47.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，这两种违约责任（）。
A.只能选择其一B.可合并使用C.适用数值较大者D.适用数值较小者48.当事人一方违约后，另一方应采取适当措施防止损失扩大，这是非违约方的（）。
A.延伸义务B.连带义务C.减损义务D.连带责任49.不可抗力发生后，如果由于当事人通知不及时，而给对方造成损失的扩大，则对（）不应当免除责任。
A.所有损失均B.扩大的损失C.原有损失D.新增损失50.用电子邮件订立的合同是合同的（）。
A.口头形式B.书面形式C.其他形式D.特殊形式51.当事人对可撤销合同的撤销权的放弃，（）。
A.只能以明示方法式作出B.只能以默示方式作出C.可以以明法或默示的方式作出D.需经对方当事人同意52.当事人对保证方式没有约定或约定不明确的，按照（）承担保证责任的。
A.一般保证B.特殊保证C.常规保证D.连带保证53.《担保法》规定，因（）发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权留置。
A.加工承揽合同B.买卖合同C.仓储合同D.建设工程合同54.定金合同自（）之日起生效。
A.当事人签字盖章B.实际交付定金C.登记D.公证55.狭义的合同是指（）。
A.物权合同B.劳动合同C.行政合同D.债权合同56.建设工程纠纷诉讼解决的特点之一是（）。
A.判决的终局性B.体现当事人的意思自治C.公正性D.程序和实体判决严格依法57.当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，第三名仲裁员由（）。
A.仲裁委员会主任直接指定B.已确定的2名仲裁员共同指定C.当事人共同选定D.仲裁委员会主任兼任58.仲裁庭作出的裁决书自（）之日起发生法律效力。
A.送达被申请人B.被申请人收到C.作出D.发出59.在法院审理过程中，被告反诉的，（）。
A.原告必须到庭B.可以缺席判决C.原告拒不到庭的，按撤诉处理D.原告拒不到庭的，按败诉处理60.建设工程纠纷涉及到的（）问题，一般需要进行鉴定。
A.合同工期B.付款方式C.工程质量D.违约责任61.诉讼管辖中地域管辖的原则是（）原则。
A.被告就原告B.原告就被告C.诉讼标的物所在地D.当事人所在地62.仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人（）。